襄阳工务段2026年防洪重点地点建设工程(单价承包)招标公告
招标
发布时间:
2026-04-29
发布于
湖北襄阳
收藏
公告内容
项目编号
立即查看
项目预算
立即查看
采购单位
立即查看
供应商
立即查看
采购代理
立即查看
公告详情
您当前为:【游客状态】,公告详情仅对登录用户开放,
登录/注册
后查看完整商机。全国免费咨询热线:400-888-7022

襄阳工务段2026年防洪重点地点建设工程(单价承包)招标公告

发布时间:*开通会员可解锁* 13:10:26

招标编号:WHJ-2026-0587

招标编号:WHJ-2026-0587

1. 招标条件

本建设项目襄阳工务段2026年防洪重点地点建设工程已由中国铁路武汉局集团有限公司襄阳工务段以“襄阳工务段2026年防洪重点地点建设工程立项报告”批准建设,建设单位(项目业主)为中国铁路武汉局集团有限公司襄阳工务段,建设资金来自2026年防洪地点建设成本费用,项目出资比例为100%,资金已落实,施工图设计文件完备,招标人为中国铁路武汉局集团有限公司襄阳工务段,招标代理机构为武汉武铁机辆装备有限公司。本次招标项目已具备法定招标条件,现进行公开招标,特邀请有意向的投标人参加投标。

2. 项目概况与招标范围

项目概况

建设地点:襄阳工务段管内襄渝线。

建设规模:详见工程量清单。

其他:/。

2.2 招标范围

招标范围:襄阳工务段2026年防洪重点地点建设工程等工作。

标段划分:共分为1个标段,标段号:WHJ-2026-0587-001。

计划工期:本工程自合同签订之日起开工,总工期30日。

2.3 其他说明:本项工程中标公司自行承担施工所需一切工具、机具、油料、施工材料、运输车辆等。

3. 投标人资格要求

3.1本次招标投标人须具备的资格要求:详见招标公告附表。

3.2 本次招标不接受联合体投标。

3.3资格审查方式:资格后审。

3.4 其他要求:本项目设置分部分项单价控制,分部分项控制金额详见招标控制价明细,分部分项工程报价价格超过招标人提供的分部分项工程控制价的投标文件应予以否决。

4. 招标文件的获取

4.1 请投标人于*开通会员可解锁**开通会员可解锁*(北京时间,下同),通过邮件方式发送投标人报名表(附件1)(加盖单位公章)至邮箱:22@whjzbcg.com发送邮件主题名称:公司名称+项目编号,如***公司+WHJ-***-***)后自行下载电子招标文件。

下载电子招标文件需要说明的有关事宜具体为:登录国铁采购平台(https://cg.95306.cn)下载电子招标文件

5. 投标文件的递交

5.1投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为*开通会员可解锁*09:30,地点为:武汉市武昌区中山路529号九州饭店一楼开标室。所有投标文件必须于*开通会员可解锁*08:30至09:30当面递交。

5.2逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件,招标人将予以拒收。

6. 发布公告的媒介

本次招标公告在国铁采购平台(https://cg.95306.cn)上发布。

7. 联系方式

招 标 人: 中国铁路武汉局集团有限公司襄阳工务段

地 址:湖北省襄阳市樊城区新华路8号

联系人:杨杰

电话:*开通会员可解锁*

招标代理机构:武汉武铁机辆装备有限公司

地 址:武汉市武昌区中山路529号九州饭店

邮 编:430000

联 系 人:付工、康工

电 话:*开通会员可解锁*

电子邮箱:22@whjzbcg.com

异议接收:中国铁路武汉局集团有限公司物资设备采购供应所

电 话:*开通会员可解锁*

邮 箱:whjcgyy_lxgc@163.com

*开通会员可解锁*29

招标公告附表

序号

标段号

资格条件

备注

1

WHJ-2026-0587-001

(1)在中华人民共和国境内合法注册的具有独立承担民事责任能力的独立法人,具有有效营业执照,投标人须具备增值税一般纳税人资格。

(2)具有建筑工程施工总承包叁级及以上或铁路工程施工总承包叁级及以上资质证书,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

(3)具备有效的安全生产许可证。

(4)近3年(递交投标文件之日起前3年内,以合同签订时间为准)具有已完工铁路营业线施工 1 个及以上类似业绩。

(5)零小工程范围内没有被暂停或取消投标资格。

(6)近3年内(递交投标文件之日起前3年内)没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁;近3年内(递交投标文件之日起前3年内)没有被人民法院判决、裁定生效的行贿犯罪行为;近3年内(递交投标文件之日起前3年内)不曾在任何合同中违约或被逐或因自身原因而使任何合同被解除;不存在执行期内失信行为或被限制投标的不良行为。

(7)投标人须为中国铁路武汉局集团有限公司零小工程施工单位库中襄阳工务段准入的C级及以上施工单位或局内所有B级及以上施工单位。

附表1

投标人报名表

项目名称

招标编号

标段号

单位名称

联系人

联系电话

邮箱

报名时间

备注

备注:提供加盖公章的扫描件和可编辑的WORD电子文档

附件名称1:控制价明细.pdf

链接:https://bid.95306.cn/api/mongo-server/file/download?file_id=120600bf638249f18436f33f3b382c6b

附件名称2:WHJ-2026-0587襄阳工务段2026年防洪重点地点建设工程.docx

链接:https://bid.95306.cn/api/mongo-server/file/download?file_id=8077be12b3fc44c89990b9a4c2f5c333

潜在客户预测
点击查看详情>
合作机会