谈判采购公告

（项目编号：PC-0204-26J6-FS0577）

1 采购条件

本采购项目XX风电场项目(A项目和B项目)，采购人为中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司，现对这两个项目的施工合同纠纷律师代理服务进行公开谈判采购，由采购人与成交人签订合同。

本次采购为两个包件，报价人必须对两个包件同时进行报价，采购人将根据报价及评审情况授标给1家或2家报价人，由采购人指定的发包人与各包件中标人分别签订合同。

2 项目概况与采购范围

2.1 案件情况简介

2020年，我院与项目业主签订两项目总承包合同，项目于*开通会员可解锁*开工，因征地拆迁滞后、村民阻工等原因导致工程严重逾期，多次停工，并导致大量分包窝工索赔。项目目前处于停工状态。目前两项目均收到项目业主起诉状等应诉资料，A项目诉讼标的额约为1.77亿元元，B项目诉讼标的额约为1.91亿元。诉讼请求主要为：判令被告继续履行合同并支付延期并网造成相关损失以及律师费、诉讼费、鉴定费等全部诉讼费用。双方争议焦点主要集中在工期延误、未全容量并网的责任归属问题及分包窝工索赔的认定及费用传导问题。

2.2 采购范围

（1）担任本次纠纷案件（含反诉）代理律师，提供法律咨询服务及诉讼方案、处理对方提起的财产保全事项、进行证据收集和整理（需前往项目部）、撰写起诉状、证据目录等诉讼文书；参加法院庭审，与法院及原告进行案件沟通，提交书面代理意见、向法院提交财产保全等各类申请书申请、案件执行、案件调解和解等全部可能进行的相关诉讼需要的程序；参加内部案件讨论会议并进行汇报、撰写案件进展汇报材料、撰写结案总结分析等。

（2）进行包括可能发生的二审（如有）、再审（如有）、执行等全部诉讼程序等代理工作。

3 计划工期

计划开始工作时间：*开通会员可解锁*。实际开始工作时间按照采购人开始工作通知中载明的开始工作时间为准。

4 响应人资格要求

4.1 资质条件要求

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

（2）报价人必须是在国家司法行政主管部门核发登记注册，持有有效的律师事务所执业许可证书。

（3）单位负责人（或执行合伙人或律所主任）为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本次采购活动。

（4）为本项目拟派的代理律师团队均应具有有效期内的律师执业资格证书。

4.2 本次采购不接受联合体报价。

4.3 响应人不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止报价的情形。

4.5 本次采购采用资格后审的方法对响应人的资格进行审查。

4.6 响应人近三年未被列入电建集团及中南院的禁入名单。

5 采购文件的获取

5.1 凡有意参加的响应人，应当在“中国电建阳光采购网”(网址为https://bid.powerchina.cn)右侧快捷入口，切换“新版登录”，选择“供应商登录”进行投标人注册。完成注册的响应人，请于*开通会员可解锁*至*开通会员可解锁*17:00(北京时间，下同)期间，通过互联网登录“中国电建采购招标数智化平台”(网址为https://bid.powerchina.cn/bidweb/#/supplierLogin)，明确所响应标段，自行下载采购文件。线下不予受理。

响应人可在登录系统后，点击左侧“CA办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书制作电子谈判响应文件。

6 现场踏勘

采购人不组织现场踏勘，报价人自行确定是否需要进行现场踏勘，踏勘现场的事件及费用由报价人自行承担。报价人现场查勘前须与采购人联系，现场踏勘联系人：钟辉平(电话：*开通会员可解锁*)。报价人踏勘现场发生的费用自理。除采购人的原因外，报价人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

采购人在采购文件中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供报价人在编制报价文件时参考，采购人不对报价人据此作出的判断和决策负责。

7 谈判响应文件的递交

7.1 谈判响应文件递交的截止时间：*开通会员可解锁*8：30。

7.2本次采购将通过“中国电建采购招标数智化平台”（网址为https://bid.powerchina.cn/bidweb/#/supplierLogin）全程在线开展，报价文件的加密、提交、解密等流程须各报价人在线进行操作。报价人可在登录系统后，点击左侧“CA办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书制作电子投标文件，并严格按照要求进行在线招标，因操作流程失误造成的招标失败，将由报价人自行承担后果。

7.3 各响应人须登陆中国电建采购招标数智化平台使用数字证书进行电子响应文件的编制、加密和在线投递。请各响应人充分考虑文件大小、网络速度的影响并预留充足的时间，逾期将无法提交。（电子响应文件的在线投递建议至少提前12小时完成）。

7.4 响应截止时间及递交地点如有变动，采购人将及时通过“电建交易系统”通知所有已购买采购文件的响应人。

8 发布公告的媒介

本次采购公告在中国电建阳光采购网(http://bid.powerchina.cn)和中南院采购招标信息平台(http://www.msdi.cn/gys)同时发布。

9 联系方式

采 购 人：中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司

联系地址：湖南省长沙市雨花区香樟东路16号

联 系 人：傅致严、王曦萍

联系电话：*开通会员可解锁*、*开通会员可解锁*

电子邮箱：znyjgcg@msdi.cn

10 其他约定

本次采购的成交人须在成交结果公示后5日内到中国电建阳光采购网(http://bid.powerchina.cn)提出供应商注册认证申请，并在合同签约前完成认证供应商审核流程。

11 提出异议的渠道和方式

11.1 异议受理要求

投诉人应先通过电话说明投诉事项及诉求，经确认符合受理条件后，方可提交书面投诉材料。

11.2 异议提交途径

电话：*开通会员可解锁*（工作日9:00-11:30、14:00-17:00） 地址：湖南省长沙市雨花区香樟东路16号博远大厦1901室。

11.3 异议材料要求

异议材料须提交签章的书面文件，应当包括下列内容：（1）异议人的名称、地址及有效联系方式；（2）采购人/招标人的名称、及联系方式；（3）投诉事项的基本事实；（4）相关请求及主张；（5）有效线索和相关证明材料。

异议人是法人的，异议材料必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章；其他组织或者自然人投诉的，异议材料必须由其主要负责人或者投诉人本人签字，并附有效身份证明复印件。

12 监督机构

响应人或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的，可以书面形式向监督机构提出投诉。

监督机构：中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司纪委办公室

监督电话：*开通会员可解锁*

*开通会员可解锁*