合同编号:zyxshncl2025-005

建设工程施工合同

中阳县 2025年"四好农村路"建设工程 下枣林乡石朋头-冯家坡路面硬化工程、暖泉镇青楼 村通路-杜家沟村道路隐患治理工程(第五标段)

	发 包 人:	中阳县交通运输局
	承包人:	山西杰兴源建设集团有限公司
签订地点:		中阳县交通运输局
时	间:	*开通会员可解锁*

目录

एम

第一节 通用合同条款
第二节 专用合同条款
第三节 合同附件
附件一:合同协议书
附件二:廉洁合同
附件三:安全生产合同
附件四:主要机械设备最低要求 23
附件五:拟投入本标段的主要施工机械表 24
附件六:项目经理委任书
附件七: 履约保证金格式
附件八:安全生产承诺书
附件九:中标通知书
附件十:工程量清单《中标价》

第一节 通用合同条款

"通用合同条款"采用《公路工程标准施工招标文件》(2018年版)的"通 用合同条款"。

第二节 专用合同条款

A、公路工程专用合同条款

" A. 公路工程专用合同条款" 采用交通运输部编制的《公路工程标准施工招 标文件》(2018年版)的"A.公路工程专用合同条款"

B、项目专用合同条款

项目专用合同条款数据表

说明:本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示,是项 目专用合同条款的组成部分。

序号	条目号	信息或费用
1	1.1.2.2	发包人:中阳县交通运输局 地 址:吕梁市中阳县凤城街 7号
2	1.1.2.6	监理人:开工前将书面通知承包人
3	1.1.4.5	缺陷责任期:自实际交工日期起计算1年(缺陷责任期一般为1年, 最长不超过2年,具体由双方约定)
ব	1.6.3	图纸需要修改和补充的,应由监理人取得发包人同意后,在该工程或 工程相应部位施工前5天签发图纸修改图给承包人
5	3.1.1	监理人在行使下列权力前需要经发包人事先批准: (6)根据 15.3款发出的变更指示,其单项工程变更涉及的金额超过 了该单项工程签约时合同价的 /%或累计变更超过了签约合同的 /%(不 适用)
6	5.2.1	发包人是否提供材料或工程设备:否
7	6.2	发包人是否提供施工设备和临时设施;否
8	8.1.1	发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其他书面资料的期限:发 出中标通知书后 5天以前 承包人将施工控制网资料报送监理人审批的明限:发出中标通知书后 5 天以前
9	11.5	逾期交工违约金:1%元/天签约合同价
10	11.5	逾期交工违约金限额:10%签约合同价
11	11.6	提前交工的奖金:/ 元/天(不适用)
12	11.6	提前交工的奖金限额: / 熔约合同价(不适用)
13	15.5.2	承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益 的,发包人按所节约成本的 / 短或增加收益的 / %给予奖励(不适用)

14	16.1	原则上合同期内不调价,如上级主管部门有新规定,从其规定
序号	条目号	信息或数据
15	17.2.1	开工预付款金额:30% 签约合同价
16	17.2.1	材料预付款比例:等主要材料里据所列费用的: %(不适用)
17	17.3.2	承包人在每个付款周期末同监理人提交进度付款申请单的份数:6份
18	17.3.3(1)	进度付款证书最低限额:人民币 / 万元
19	17.3.3(2)	逾期付款违约金的利率:0%/天
20	17.3.5	承包人需按照中阳县交通运输局要求缴纳农民工工资保证金
21	17.4.1	质量保证金限额:3%合同价格( > 98314.08 元 质量保证金是否计付利息:否。 连续三年被省厅评价为 AA 级的企业,质量保证金可减按招标文件规 定金额的60%收取;连续两年被省厅评价为 AA级的企业,质量保证金可减 我招标文件规定金额的80%收取。
22	17.5.1	承包人向监理人提交交工付款申请单(包括相关证明材料)的份数:6份
23	17.6.1	承包人向监理人提交最终结清申请单(包括相关证明材料)的份数:6份
24	18.2	竣工资料的份数:1份
25	18.5.1	单位工程或工程设备是否需投入施工期运行:否
26	18.6.1	本工程及工程设备是否进行试运行:否
27	19.7	保修期:自实际交工日期起计算2年
28	20.1	建筑工程一切险的保险费率:2.5%。
29	20.4.2	第三者责任险的最低投保金额:100万元,事故次数不限(不计免赔 额) 保险费率:3.5%0
30	20.5	承包人需给施工现场人员缴纳人身意外保险,保额不低于100万元 Ao
31	24.1	争议的最终解决方式:诉讼 管辖法院:中阳县人民法院
32	25.1	施工期间,承包人应充分考虑因不封闭交通对施工的影响,因此产生 的结果,由承包人自行承担。

项目专用合同条款

说明:本部分所列的项目专用合同条款是对"公路工程专用合同条款"中规定必须在项 目专用合同条款中明确的内容的集中,合同专用条款是对合同通用条款的补充、删改或具体 化,应对照合同通用条款中统一编号的条款一起阅读和理解。如果合同专用条款与合同通用 条款不符之处,以合同专用条款为主。

1.4 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释,互为说明,解释合同文件的优先顺序如下:

(1) 合同协议书

(2)中标通知书;

(3)投标函及按标函附录;

(4)项目专用合同条款(含数据表和招标文件补遗书中与此有关的部分);

(5)公路工程专用合同条款;

(6)通用合同条款;

(7)工程量清单计量规范;

(8)技术规范(含招标文件补遗书中与此有关的部分);

(9)图纸(含招标文件补遗书中与此有关的部分);

(10)已标价工程量清单;

(11) 承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计;

(12)其他合同文件。

4.1 本包人的一般义务

4.1.10 其他义务

本项约定为:

(4) 承包人应接受质监机构对其施工质量的监督检查,凡工程质量不合格 的工程不验收、不支付,重建的一切费用承包人自负。

(5) 承包人应对本标段的分包、雇用劳务、运输、供料等委托单位的经济 在来全权负责。在工程结束后撤出现场前均应结算清楚。否则,承包人与委托单 位之间发生的经济纠纷,应由承包人承担一切经济和法律责任。

(6) 承包人应自行与有关部门协商解决施工用电、用水、通讯问题,并应 根据本合同工程的施工需要修建临时道路。为执行本款要求所发生的一切费用均

应含入承包人的投标报价中,发包人将不另行支付。

(7) 承包人应接受和积极配合发包人和有关部门搞好本项目的审计和稽查 工作,并承担相关费用。

(8) 承包人应充分考虑到施工过程采取保通措施、交通安全保护措施以及 环保措施和文明施工所需的费用,并计入投标总报价中。若承包人所采取的措施 不能满足工程保通、交通安全和环境保护的需要,发包人有权指令其进一步采取 补救或纠正措施,承包人应承担由于其措施不当所造成的一切后果及费用。

(9)文明施工

承包人施工时必须遵守相应的安全规程,施工期间采取有效的交通安全警示 提醒措施,安全警示措施费用由承包人自行考虑,计入相关的报价中。承包人要 确保交通安全,如果发生任何事故一切责任均由承包人承担。

施工废弃物、垃圾须就近运至相关部门批准的垃圾场内倾倒,其费用及运距 由承包人自行测算后计入相关报价中。承包人须充分考虑此因素及可能发生的一 切费用,由此造成的任何费用变更均由承包人自行承担,不另行支付。

本项目工程如果有交叉施工的干扰,承包人应自行协调进行施工,且承包人 在报价时要充分考虑由此引起的窝工、设备闲置及相互干扰等因素,所发生的费 用由承包人自行承担。

(10)路产保护

承包人应采取严格的路产保护措施,保证相交公路路产不因本工程施工作业 而损坏,尤其应注意保护公路通信光缆的安全,如因施工原因引起的路产损坏, 切责任均由承包人承担。

对于必要的路产破坏,如标志牌施工时基础开挖破坏绿化植物等,由承包人 自行办理相关路赔手续或恢复原状,其费用计入报价中。

(11)施工作业中,承包人不得对已完路面工程进行污染、损坏,由此产生 的所有费用由承包人自行承担。

4.2 厦约保证金

本款细化为:

承包人应保证其履约保证金在发包人签发交工验收证书目承包人按照合同 约定缴纳质量保证金前一直有效。交工验收后承包人按项目专用合同条款数据表

规定的百分比提交质量保证金后,发包人同时退还履约保证金。

4.4联合体(不适用)

4.11 不利物质条件

4.11.3可预见的不利物质条件的范围:滑坡、塌方、水源污染。

6.1 本包人提供的施工设备和临时设施

本款补充:

6.1.3 承包人应对所使用的临时道路(包括原有、新建和改建的道路)在工 程实施过程中进行养护和维修,保证畅通,直到工程交工,并应保证发包人免于 承担因上述临时道路的使用所引起的补偿费、诉讼费、损害赔偿、指控费及其它 开支。

6.1.4 所有出入现场的临时道路在工程实施过程中均应按晴雨畅通的标准 进行养护和维修,直至工程竣工。在工程竣工时,对于约定予以保留的,需由所 在地相应的协调组织机构验收合格;对于约定工程完工后不予保留的,承包人应 按约定拆除、恢复原貌,并承担相应费用。

6.1.5 承包人根据工程实际情况对临时便道的养护及管理的费用均已包含 在第100章清单中。

7.2 场内施工道路

本款第 7.2.2项细化为:

施工便道应在施工期间加强养护和维修,保持路况良好,在本标段工程施工 完成后,拆除并恢复原貌,修建、拆除、养护费用计入报价中。施工便道的临时 用地租用费和复垦费由承包人承担,如承包人未按规定拆除便道,发包人将指定 其他承包人进行拆除,费用由承包人承担。

9.2 承包人的施工安全责任

第 9.2.5项补充:

承包人应根据国家安全法律法规,结合本项目特点配足、配齐相关安全设施、 设备。所发生的费用,依据发包人制定的计量支付程序进行支付。

投标报价中应当包含安全生产费用,金额见工程量清单。安全生产费用应当 用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条 件的改善,不得挪作他用。上述安全生产管理费在工程量清单第100章中列有单

独的支付子目,投标人应按照发包人指定的总额价填报,不得修改。安全生产费 用支付按实际发生费用进行月计量支付。

本款补充 9.2.12、9.2.13 顶:

9.2.12 产格按照规范和设计要求,合理安排施工,严禁在泥石流、滑坡体、 洪水位下等危险区域设置施工驻地;严禁违规立体交叉作业。

承包人在施工过程中除了要制定详细的安全措施计划外,还要严格贯彻执行 "山西省交通厅晋交公字《2009》327号关于印发《山西省交通运输厅公路建设 项目高危工程施工安全强制性要求》(试行)的通知"。

9.2.13 承包人应当按照《国务院办公厅关于进一步开展安全生产隐患排查 治理工作的通知》(国办发明电〔2008〕15号)精神,建立事故隐患排查登记、 公示公告、防范或整改、验收销号制度。承包人项目负责人对本标段施工阶段隐 员排查治理负全责。

承包人安全生产主要负责人对本单位施工项目中的重大及特别重大事故隐 患排查治理负领导责任,应审核监控计划,明确时限,落实各环节责任人和监督 人,掌握隐患动态。

本款补充 9.2.14项:人身意外伤害险

承包人应在整个施工期间为其施工现场的全部人员(包括农民工)投保人身 意外伤害险。人身意外伤害险最低投保金额:不少于60万元人民币/人。其费用 包含在投标报价中,发包人不另行支付。

10.1 合同进度计划

承包人应按招标文件确定的段落分别编制施工方案,其内容(包括但不限于), 总体施工组织布置及规划;施工准备(人员、设备、材料进场情况,施工便道、 临时设施等);施工进度计划安排;分部分项工程施工方案、施工方法与技术措 施;危险性较大工程专项安全生产施工方案;质量、安全保证体系及措施。

11.1 开工

第11.1.1项补充:

承包人应在签订合同协议书后14天内向监理人提交开工报审表。

11.2异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件的范围:最低极端气温持续达-30℃以下,最高极端气

温持续达 40℃以上,形成洪涝灾害的连续暴风雨天气、工地受淹超过桥梁设计 洪水水位以及不利的降水等。

对于不利降水,一般情况承包入不应提出申请(不予考虑),对于严重的情 况将按如下标准进行评定。按工程所在地的气象部门统计的降水资料,取最近二 十五年的平均降水天数与实际统计的年降水天数由监理工程师在完工日期前(或 监理工程师和发包人协商确定的另外一个时间)进行一次性的计算比较(不按每 一降水过程考虑》,如无特殊重大的差别,此因素引起的施工期间个别时段的延 误将不予考虑工期的延期,同时监理工程师把结果提交发包人审批。对一般的差 别监理工程师将考虑用施工期限内其它月份的异常良好的气候的时间予以补偿。

11.3 承包人的工期延误

本款补充:

如果达到了拖期损失偿金的赔偿限额,承包人仍未能完成全部工程时,业主 将有权自己或雇佣其他承包人完成全部剩余工程,由此引起增加的一切费用由原 承包人承担,并没收其履约保证金。

12.1 承包人暂停施工的责任

12.1(6)由承包人承担的其他暂停施工:

A、由于工程质量不合格,虽经返工,仍不能保证工程质量而导致的停工座 顿;

B、由于工程进度不平衡或管理不善,虽经监理人多次提示而无明显改进, 所导致的停工整顿。

13. 工程质量

第13.1.1项细化为:

工程质量验收按技术规范及《公路工程质量检验评定标准》执行。竣工验收 的质量评定:合格。

承包人工程质量未达到上述要求,应按22.1 款承担违约责任。

14. 试验和检验

补充第14.5款:

承包人如未取得试验检测机构等级证书,可委托取得试验检测机构等级证书 的单位承担相应的试验检测业务,并对试验检测结果承担相应责任。

15.3变更程序

第 15.3.4项细化为:

15.3.4 设计变更程序按山西省交通运输厅和山西省公路局有关规定执行。

15.4 变更的估价原则

本款补充第15.4.6、15.4.7项:

15. 4.6 针对 15.4.4 款变更估价的原则:按现行部颁概预算编制办法并结合 项目实际情况编制,经监理人与承包人议定,并报发包人批准后,作为该变更工 程的单价。

15.4.7 如果上述变更单价或总额价一时不能议定,监理人可以确定暂时的 单价或总额价,作为暂付账款列入签发的期中支付证书中,待议定后再在其后的 期中支付证书中调整。

15.6 暂列金额

本项目暂列金额的设置详见工程量清单。

16.价格调整

16.1 物价波动引起的价格调整

本款约定为:

原则上合同期内不调价,如上级主管部门有新规定,从其规定。

17.计量与支付

17.1 计量

17.1.2 计量方法

本项约定为:

工程的计量应以净值为准,工程量清单中各个子目的具体计量方法按本合同 文件技术标准中的规定执行。

17.1.3 计量周期

本项细化为:

单价子目已完成工程量按月计量,总价子目的计量周期按本合同文件技术规 范中的规定执行。

17.1.4 总价子目的计量

本项补充:

本项目工程量清单中总额价子目的支付原则和支付进度:/。

17.2.1 预付款:30%签约合同价,开工报告审核后,根据施工现场情况进展, 发包人在收到承包人提供的合法等额增值税专用发票后,按照审批支付程序向承 包人支付。

17.3.2 进度付款申请单

本款增加约定;进度付款申请单为6份。中间计量限额支付至合同金额的70%; 提交结算报告时,限额支付至合同金额80%;结算审核后,施工单位交回质保金 (结算审核金额的3%),根据结算审核价全部付清。质保期满后,验收合格退 还质保金。

17.3.3 承包方向发包人申请进度付款时应提交合法合格等额的增值税专用 发票,发包人在收到后按照行政审批支付程序向承包人支付进度款。

17.4质量保证金

连续三年被省厅评价为 AA 级的企业,质量保证金可减按招标文件规定金额 的60%收取;连续两年被省厅评价为 AA级的企业,质量保证金可减按招标文件 规定金额的 80%收取。

第17.4.1 项细化为:

交工验收后承包人按项目专用合同条款数据表规定的百分比提交质量保证 金后,发包人无息退还履约保证金。

第17.4.2项细化为:

在第 1.1.4.5目约定的缺陷责任期满时,承包人向发包人申请到期应返还承 包人剩余的质量保证金金额,发包人应在14天内会同承包人按照合同约定的内 容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议,发包人应当在核实后将剩余保证金 返还承包人。

第17.4.3项细化为:

在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期满时,承包人没有完成缺陷责任的,发包 人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额,并有权根据 第19.3款约定要求延长缺陷责任期,直至完成剩余工作为止。

17.5交工结算

17.5.1交工付款申请单

本项(1)目约定为:

承包人向监理人提交交工付款申请单(包括相关证明材料)的份数在专用合 同条款数据表中约定;期限:交工验收证书签发后42天内。

本项目(2)约定为:

承包人出具了监理人的交工付款书、合格的增值税专用发票后,发包人按照 行政审批支付程序向承包人支付应付款。

17.6最终结清

17.6.1 最终结清申请单

本项(1)目约定为:

承包人向监理人提交最终结清申请单(包括相关证明材料)的份数在专用合 同条款数据表中约定;期限:缺陷责任期终止证书签发后28天内。

最终结清申请单中的总金额应认为是代表了根据合同规定应付给承包人的 全部款项的最后结算。

本条补充第17.7~17.9款:

17.7 安全生产费用

投标人在投标报价中应当包含安全生产费用。安全生产费用应当用于施工安 全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善, 不得挪作他用。安全生产费用按照交通运输主管部门有关规定进行计量支付。

17.8工程量清单

工程量清单中所列的工程量是根据本工程的设计提供的预计工程量,不能作 为承包人在履行合同义务中应予完成工程的实际和准确的工程量。工程量清单的 任何错误和遗漏,不应免除承包人合同规定的义务和其按图纸、规范履行合同的 责任。

合同工程量清单的各项子目中均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳 务、材料、机械、质检(自检)、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等 费用,以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

17.9承包人恶意拖欠行为

承包人应严格遵守国家法律、法规,及时支付工程中的材料、设备货款及民 工工资等费用,不得拖欠。如因工程款拖欠造成分包人、材料设备供货人等向发

包人集体投诉或被新闻媒体曝光或其它产生不良影响的事件,承包人应主动采取 措施消除不利影响并承担相应发生的费用,否则视为承包人违约,发包人将直接 向有关当事人支付拖欠款,并从应付给承包人的款项中将上述款项扣回,同时根 据事件性质的严重性处以1万元~10万元的违约金,并按照省交通运输厅《山 西省公路建设市场信用评价管理办法》记入不良信誉档案。

18 交工验收

本款第(2)项约定为:

竣工资料的内容:承包人应按照《公路工程竣(交)工验收办法》和相关规 定编制竣工资料。进度付款申请单为6份。

18.3 35 2

第18.3.2项补充:

发包人在收到承包人按要求提交的竣工资料后组织验收工作。交工验收由发 包人主持,由发包人、监理人、质监、设计、施工、运营、管理、养护等有关部 门代表组成交工验收小组,对本项目的工程质量进行评定,并写出交工验收报告 报交交通运输主管部门备案。

第18.3.5项约定:

经验收合格工程的实际交工日期,以最终提交交工验收申请报告的日期为准, 并在交工验收证书中写明。

21.1 不可抗力的确认

21.1.1 (1)不可抗力的其他情形:无。

22.1本包人违约

22.1.1本包人违约的情形

22.1.1.1 本包人在缺陷责任期内,未能对工程接收证书所列的缺陷清单的 内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复,而又拒绝按监理人指示再进行修补, 可根据情节严重情况分别处以10000-50000元的违约金。

22.1.1.2 承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同, 发包人将终止合同,没收承包人履约担保并按相关法律处罚。承包人已经施工 的部分发包人不承担付款义务。

工程施工期间,承包人制定阶段性工期目标并提交监理工程师批准后,不 能完成阶段性工期目标处以承包人 2000元/天的违约金。

22.1.1(10)在工程实施期间,经发包人审批后的施工管理人员擅自进行了 更换;在保修期内,承包人不履行合同义务;违反合同条款规定的其他重要规定。

25需补充的其他条款

25.1 档案管理

承包人应成立档案管理领导组和专职的档案人员管理机构,按照交通运输部 《交通档案管理办法》(交办发〔2005〕431 号)、《交通重点建设项目档案管 理登记办法》(交办发〔2007〕436号)、《交通建设项目档案专项验收办法》、 《关于印发公路建设项目文件材料立卷归档管理办法的通知》(交办发〔2010〕 382号)文件做好文件材料的收集、整理、归档及档案移交工作,使档案工作与 工程建设同步进行,确保本工程项目档案的完整、准确、系统和有效利用。

承包人要向发包入提供本工程所有的技术档案资料,包括纸质文件和电子文 件各一套,其费用由承包人自行考虑,统一计入报价中。

承包人必须高度重视施工日志、施工原始记录、质检资料、试验资料、音像 资料等内业资料的整理和收集工作,并确保资料的真实性和及时性,严格禁止补 资料或造假资料,做到工程施工完工、竣工资料同时完成。

25.2项目管理手册

本合同未能明确的有关规定,如质量管理、计划管理、计量与支付管理、变 更管理、材料管理、财务管理等,按发包人制定的项目管理手册或相关的管理操 作程序执行。

第三节 合同附件

附件一:合同协议书

合同协议书

中阳县交通运输局(以下简称"发包人")为实施中阳县 2025年"四好农村路" 建设工程下枣林乡石朋头~冯家坡路面硬化工程、暖泉镇青楼村通路-社家沟村道 路隐患治理工程(项目名称)施工(五 标段),已接受 山西杰兴源建设集团 有限公司 (承包人名称,以下简称"承包人")对该项目 五 标段施工的投标。 发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 第五标段:

(1)下枣林乡石朋头→家坡路面硬化工程:路线起点位于Y004(土 虎焉-吴家峁)的 K3+610处,沿现有道路布线,终点位于冯家坡村村东, 路线全长 2.46Km。主要内容为路基工程、路面工程、涵洞工程、交叉 工程、交安工程等。

(2) 暖泉镇青楼村道路-杜家沟村道路隐患治理工程:路线起点接 C209(青楼-乔家塔)的 K0+687处,终点位于杜家沟养殖场门口,路线全 长 0.475Km;采用四级公路(II类)技术标准,设计速度15Km/h,路基 宽度 4.5m,行车道宽度 3.5m,采用水泥混凝土路面。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分:

(1)本协议书及各种合同附件(含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件 和补充资料);

(2)中标通知书;

(3) 投标函及投标函附录;

(4)项目专用合同条款;

(5)公路工程专用合同条款;

(6)通用合同条款;

(7)工程量清单计量规则

(8) 技术规范;

(9) 图纸;

(10)已标价工程量清单;

(11) 承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计;

(12)其他合同文件。

上述文件互相补充和解释,如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处,以 上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价(含 税):人民币(大写) 参佰贰拾菜万染任壹佰参指陆元整(¥3277136元)。

4. 承包人项目负责人:王耀辉 身份证号码:*开通会员可解锁*2020138 证书编 号: 晋 2*开通会员可解锁*0225

5. 承包人项目总工:侯建新 身份证号码:*开通会员可解锁*8160018 证书编号, *开通会员可解锁*

6. 工程质量符合标段工程交(该)工验收的质量评定;合格,工程安全目 标:严格遵守国家和山西省有关安全生产管理的各项规定,杜绝重特大事故、遏 制较大事故、碱少一般事故。

7. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

8. 发包人承诺合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

开工报告审核后,经甲方实地研判,具备支付条件,并在发包人收到等额 发票后,按照审批支付条件向承包入支付限额30%的预付款。中间计量支付至合 同金额限额的70%;提交结算报告时,支付至合同金额限额 80%;结算审核后, 施工单位交回质保金(结算审核金额的3%),根据结算审核价全部付清。质保 期满后,验收合格退还质保金。

9. 承包人应按照监理人指示开工,工期为 150日历天。

10. 承包人提供履约保证金(5%签约合同价)及农民工工资保证金现金后(3%) 后签署本协议书,保证金在交工验收后退回。保函在交工验收合格、缺陷责任期 满签发缺陷责任终止证书后其效力终止。

11. 本协议正本二份、副本 肆 份,合同双方各执正一份,副本 贰 份,当 正本与副本的内容不一致时,以正本为准。

12. 合同未尽事宜,双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人 中阳县交通运输局 (盖单位章)
法定代表人或其委托代理人:人人 (37-7)
2025 年 10月 13日
承包人:山西杰兴源建设集团有限公司 (盖单位章)
法定代表人或其委托代理人,一一一
50 2025 年 10月 13 日 13

附件二:廉洁合同

康浩合同

根据《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》、《中华 人民共和国监察法》和交通部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干 意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定,为做好工程建设中的党风廉政建设, 加强行政职能部门、企业廉洁自律和腐败风险防控,打击商业贿赂,推进廉洁工 程建设,探索建立和一体推进不敢腐、不能源、不想腐的有效机制,从源头上防 止腐败问题发生,保证工程建设优质高效,保证建设资金的安全和有效使用以及 投资效益,中阳县2025年"四好农村路"建设工程下枣林乡石朋头一泻家坡路面 硬化工程、暖泉镇青楼村通路-社家沟村道路隐患治理工程(项目名称) 五 标 段的项目法人 中阳县交通运输局(项目法人名称,以下简称"发包人")与该 项目 五标 段单位 山西杰兴源建设集团有限公司(单位名称,以下简称"承包 人"),特订立如下合同。

1. 发包人和承包人双方的权利和义务

(1)严格遵守党规党纪、国家有关法律法规、交通运输部和山西省有关规 定。

(2)严格执行中阳县2025年"四好农村路"建设工程下枣林乡石朋头一 冯家坡路面硬化工程、暖泉镇膏楼村通路一社家沟村道路隐患治理工程(项目名 称)五 标段 合同文件,自觉按合同办事。

(3)双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商 业秘密和合同文件另有规定除外),不得损害国家和集体利益,不得违反工程建 设管理规章制度。

(4)双方要成立廉洁建设领导机构,认真落实廉洁建设各项工作,建立健 全廉洁制度,开展廉洁教育,加强廉洁自律。

(5)双方要自觉接受组织和群众监督,设立廉政告示牌,公布举报电话, 监督并认真查处违法违纪违规行为。

(6) 发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为,有及时提醒对方纠正 的权利和义务,对方应落实责任追究。

(7) 发现对方严重违反本合同义务条款的行为,有向其上级有关部门举报、 建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2. 发包人的义务

(1) 发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的可能影响公正执行业务 的礼品、礼金、消费卡和有价证券、股权、其他金融产品等财物,不得让承包人

报销任何应由发包人或发包入工作人员个人支付的费用等。

(2) 发包人及其工作人员不得参加承包人安排的可能影响公正执行业务的 宴请或者旅游、健身、娱乐等活动安排;不得接受承包人提供的钱款、任房、车 辆和办公用品等。

(3) 发包人及其工作人员不得接收承包人通过民间借贷等金融活动获得大 额回报。

(4) 发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧喜 庆事宜、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

(5) 发包人工作人员及其配偶、子女及其配偶不得从事与发包人工程有关 的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

(6) 发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材 料,不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

(7) 发包人及其工作人员要秉公办事,严禁利用职权和职务影响为自己和 他人谋取私利。不准营私舞弊,不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排 个人施工队伍、机械租赁。

(8) 发包人及其工作人员严禁违反财经纪律,不得出现巧立名目、侵占挥 霍、吃拿卡要等微腐败现象。

(9) 发包人及其工作人员不得有其他违反中央八项规定精神、国家法律法 规、党规党纪的行为。

3. 承包人的义务

(1) 承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼品、礼金、 消费卡和有价证券、股权、其他金融产品等财物。

(2) 承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或 个人支付的任何费用。

(3) 承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加宴请或者旅游、 健身、娱乐等活动。

(4) 承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员提供钱款、住房、车辆 和办公用品等。

(5) 承包人不得通过民间借贷等金融活动为发包人及其工作人员获得大额 回报。

(6) 承包人不得有其他违反中央八项规定精神、国家法律法规、党规党纪 的行为。

4. 违约责任

(1)发包入及其工作人员违反本合同第1、2条,按管理权限,依据有关规 定给予党纪、政务处分或组织处理,涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责任; 给承包人造成经济损失的,应予以赔偿。

(2)承包人及其工作人员违反本合同第1、3条,按管理权限,依据有关规 定给予党纪、政务处分或组织处理;给发包人造成经济损失的,应予以赔偿;情 节严重的,发包人建议交通主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公 路建设市场的处罚。

(3) 发包人应将承包人违约情况作为不良记录纳入公路建设市场信用信息 管理系统。

5. 双方约定:本合同由双方或双方上级单位的党组织监督执行,接受行业 主管部门和监察、审计机关的监督。由发包人或发包人上级单位的党组织约请承 包人或承包人上级单位的党组织对本合同执行情况进行检查,提出在本合同规定 范围内的裁定意见。

6. 本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7. 本合同作为 中阳县 2025年"四好农村路"建设工程下枣林乡石 册头一 冯家坡路面硬化工程、暖泉镇青楼村通路-杜家沟村道路隐患治理工程(项目 名称) 五 标段合同的附件,与合同具有同等的法律效力,经合同双方签署后 立即生效。

8. 本合同一式四份,由发包人和承包人各执一份,送交发包人和承包人的 监督单位各一份。

附件三:安全生产合同

安全生产合同

为在 中阳县 2025年"四好农村路"建设工程下枣林乡石朋头 冯家城路面 硬化工程、暖泉镇青楼村通路-杜家沟村道路隐患治理工程(项目名称) 五 标 段施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境,切实搞好本项目的安全管 理工作,本项目发包人 中阳县交通运输局 (发包人名称,以下简称"发包人") 与承包人 山西杰兴源建设集团有限公司 (承包人名称,以下简称"承包人") 特此签订安全生产合同;

1. 发包人职责:

(1)严格遵守国家有关安全生产的法律法规,认真执行工程承包合同中的 有关安全要求。

(2)按照"安全第一、预防为主"和坚持"管生产必须管安全"的原则进 行安全生产管理,做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

(3)重要的安全设施必须坚持与主体工程"三同时"的原则,即:同时设 计、审批,同时施工,同时验收,投入使用。

(4)定期召开安全生产调度会,及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

(5)组织对承包人施工现场进行安全生产检查,监督承包人及时处理发现 的各种安全隐患。

2. 承包人职责

(1)严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理 条例 筹国家有关安全生产的法律法规《公路水运工程安全生产监督管理办法》 《公路工程施工安全技术规程》和《公路筑养路机械操作规程》等有关安全生产 的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

(2)坚持"安全第一、预防为主"和"管生产必须管安全"的原则,加强 安全生产宣传教育,增强全员安全生产意识,建立健全各项安全生产的管理机构 和安全生产管理制度,配备专职及兼职安全检查人员,有组织有领导地开展安全 生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员,必须熟悉 和遵守本合同的各项规定,做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评 比。

(3)建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人(包 括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底,一环不漏;各职能 部门、人员的安全生产责任制做到横向到边,人人有责。项目经理是安全生产的 第一责任人。现场设置的安全机构,应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》 规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员,专职负责所有员工的安 全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权接有关规定发布指令, 并采取保护性措施防止事故发生。

(4) 承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施,防止其员工发生任 何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

(5) 承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安生生产考核合格证书,参 加施工的人员,必须接受安全技术教育,熟知和遵守本工种的各项安全技术操作 规程,定期进行安全技术考核,合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建 筑签高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船驾驶、爆破、潜水、瓦斯检 验等特殊工种的人员,经过专业培训,获得《安全操作合格证》后,方准持证上 岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时,项目经理必须承担管理责任。

(6)对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之处,还应配备有足够的消防 设施,所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法;承包人不得将任何各 类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人,或允许、容忍上述同样 行为。

(7)操作人员上岗,必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员 应随时检查劳动防护用品的穿戴情况,不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

(8) 所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查,并有安全员的签 字记录,保证其经常处于完好状态;不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使 用。

(9) 施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时,必须制定相应的安 全技术措施,施工现场必须具有相关的安全标志牌。

(10)承包人必须按照本工程项目特点,组织制定本工程实施中的生产安全 事故应急救援预案;如果发生安全事故,应按照《国务院关于特大安全事故行政 责任追究的规定》以及其他有关规定,及时上报有关部门,并坚持"四不放过"

21

的原则,严肃处理相关责任人。

(11)安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规 定使用和管理。

3. 违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故,将依法追究责任。

4. 本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效, 全部工程竣工验收后失效。

5. 本合同一式四份,由发包人和承包人各执二份。

	承包人,山西杰兴源建设集团有限公司 (盖单位章)
法定代表人或其委托代理人,
	2025 年 10月 13 日

附件四:主要机械设备最低要求

1、挖掘机3台; 2、压路机 3台; 3、铲车2台; 4、平地机1台; 5、渣土运输车8台; 6、洒水车2台; 7、片石运输车2台; 8、砂运输车2台; 9、水泥运输车2台; 10、拦水带滑模机1台;

	设备名称	型号规格	国别 产地	制造 年份	额定功率 生产 (kw)	能力	数量 (台)
序号							小计	其 0			预计进场 时间
								自有	新购	相债
1	挖掘机	CAT320	美国	2022	157		1			1	2025.10
2	挖掘机	小松 210	国产	2020	124		1			1	2025.10
3	挖掘机	龙工 230	国产	2020	108		1			1	2025. 10
4	铲车	临工 50	国产	2022	160		2			2	2025.10
5	压路机	26T	国产	2021	154		1			1	2025.10
6	胶轮压路机	XG6201	徐工	2020	150		1			1	2025.10
7	双钢轮压路机	LTC3H	路通	2020	154		1			1	2025. 10
8	平地机	GR180	国产	2021	180		1			1	2025. 10
9	渣士运输车	德龙新 M3000	国产	2022	196		8			8	2025.10
10	混凝土运输车 欧曼 GTL		国产	2021	320		10			10	2025.10

附件五:拟投入本标段的主要施工机械表

附件六:项目经理委任书

项目经理委任书

致:中阳县交通运输局

山西杰兴源建设集团有限公司 法定代表人总经理、邱玥 代表本单位委任 项目经理:王耀辉 为 中阳县 2025年"四好农村路"建设工程下枣林乡石服头一 冯家坡路面硬化工程、暖泉镇青楼村通路-社家沟村道路隐患治理工程 (项目名 称)五 标段的项目经理。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、 质量检验、结算与支付等方面工作,由王耀辉代表本单位全面负责。

承包人:山西杰兴源建设集团有限公司(盖单位章) 04000 (签字、盖章) 法定代表人: 2025 年 10月 13日

拟委任的项目经理和项目总工资历表

姓名	于推广		年龄	36 岁	号》		公路工程
技术职称	工程师		学历	专科		拟在本项目任职	项目经理
工作年限		12年				类似施工经验年限	10年
毕业学校					2年		*开通会员可解锁*毕业于 华中科技大学 学校 建筑工程技术 专业,学制
				经历
时间		参加过的类似工程项 目名称			担任职务		发包人及联系电话
	1	1			f		1
	狭奖情况		无
说明在岗情况		团目前未在其他项目上任职,现从事工作为:资料员。 □目前虽在其他项目上任职,但本项目中标后能够从该项目撤离,目前 任职项目: -- 一一,担任职位: ___________________________________________________________________________________
	备注				元

注:1.本表应填写项目经理相关情况。

王解釋 ਰ ਫ 男 男 麻辣 19 12 1989 # 12 # 2 0 世 山西省安城县洪细乡爱复 用與安街道19 ◎我自治考研 *开通会员可解锁*2020138 中华人民共和国 居民身份证

益发机表 文域具公安局

2017.08.22-2037.08.22

有效局加

27

中华人民共和国二级建造师注册证书

女 名:王耀舞

性 别:男

出生日期:*开通会员可解锁*

注册编号:晋2*开通会员可解锁*0225

聘用企业:山西杰兴源建设集团有限公司

注册专业:公路工程 (有效期:*开通会员可解锁*至*开通会员可解锁*)

王视存 住房 个人签名:王翔得 签名日期: >>>: 9.12 扫码验证

公路水运工程施工单位主要负责人 项目负责人和专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

查询网址:https://www.sxzwfw.gov.cn/

中华人民共和国交通运输部监制

教学计划规定的全部课程,成绩合格,准于 专业 日生,于二〇一一年 学校(院) 年中科技大学 六月一三年 11 建筑工程技术 校(院)长: 毕业证书 一九八九年十二月 育 w chst.com on 【井丁 郎】 www.hust.com ( shal 成人高等教 月至二0一三年 七 月在本校 批准文号:教育部 [83] 教成宇002号 学生 王耀辉 性别 男 书编号: 1*开通会员可解锁*10009 专科 学习,修完 上 函授 毕业。 ul

30

			山西省社会保险参保缴费人员证明
2600		打印时间
数 名		王感恩			1411 221 9864 2020 138
当前参促经办机构				11 4 5
当前参报单位名称				人量的有限公司
다. 이번		本度券地区雪费起信	231	本线群地区实际量费年限
作者保障		*开通会员可解锁* 至 *开通会员可解锁*		7年3月
参保状态			正常激费
		个人做费明程
		基本开老保险				基本养老保费
是此年月	面费基数	个人数量 含单位短转	起止年月		概要基数	个人值费 信奉位制药
*开通会员可解锁* 日*开通会员可解锁*	3077-0	1476 95
*开通会员可解锁*至*开通会员可解锁*	2739.0	2629 44
2(0) 中01) 更*开通会员可解锁*	2739-0	2000 41
*开通会员可解锁* 至*开通会员可解锁*	3485.0	3105 6
*开通会员可解锁* 更*开通会员可解锁*	35-18, 0	340G 08	14.16
*开通会员可解锁* 36.50334131	3863, D	3708 48
*开通会员可解锁* 第*开通会员可解锁*	4113.01	3948 48
*开通会员可解锁* 至*开通会员可解锁*	411360	2961. 38

备注:1本证明清及个人信息,因个人保管不当成向第三方清露引起的一切后果由参保个人承担:

2用人单位职工参加工伤保险的,由用人单位依法索费,个人不缴费;

3 本证明加盖印章有效,如需依查直达,请使用民生山西和时接左上角二维码进行情验,

4以上内容解释由"当前参保经办机构"负责。

5参保证明二峰码栈验有效刷为三个月,途刷诗重新申请打印。

项目经理无在建工程承诺书

致:中阳县交通运输局

现承诺:我单位注册建造师 王耀辉(证书编号:晋2*开通会员可解锁*0225) 目前无在建工程,拟派往 中阳县 2025年"四好农村路"建设工程下枣林乡 石朋头~冯家坡路面硬化工程、暖泉镇青楼村通路-社家沟村道路隐患治理工程 (项目名称) 五 标段 担任项目经理。项目负责人每月在岗时间不少于 22 天。如有虚假承诺,愿意接受建设行政主管部门处罚,并由本公司承担一 切法律责任。

特此承诺

附件六:项目总工委任书

项目总工委任书

致:中阳县交通运输局

山西杰兴源建设集团有限公司 法定代表人总经理,邱玥 代表本单 位委任项目总工 侯建新 为 中阳县 2025年"四好农村路"建设工程下枣林 乡石朋头~冯家坡路面硬化工程、暖泉镇青楼村通路-杜家沟村道路隐患治理工 程_(项目名称)_五 标段的项目总工。凡本合同执行中的有关技术、工程进 度、质量检验等方面工作,由 侯建新 代表本单位全面负责。

	承包人: _ 山西杰兴源建设集团有限公司 (盖单位章)
法定代表人:		(签字、盖章)
		2025 年 10 月 13 日

拟委任的项目经理和项目总工资历表

侯建新 姓名			年龄	37 岁	美少	工程质量监督管理
工程师 技术职称			专科 学历		拟在本项目任职	项目总工
工作年限			23年		类似施工经验年限	20年
毕业学校					制 2.5年	*开通会员可解锁*毕业于 东北财经大学 学校 工程质量监督与管理 专业,学
				经历
	时间	参加过的类似工程项 目名称			担任职务	发包人及联系电话
	1	1			1	f
获奖情况		元
说明在岗情况		团目前未在其他项目上任职,现从事工作为: 资料员 口目前虽在其他项目上任职,但本项目中标后能够从该项目撤离,目前 任职项目: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Comments of the control of the control of the control of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution
备注					元

注:1.本表应填写项目经理和项目总工相关情况。

2.投标人应根据招标文件第二章"投标人须知"第3.5.5项的要求在本表后附相关 证明材料。

34

侯建新 第二次 男 男性议 1988 = 8 月 16 日 以会解解回明要因素被成头 村丁区4号 公积身份号码 *开通会员可解锁*8160018 中华人民共和国 居民身份证 签发机关 安城县公安局 有效期刻 2016.10.26-2036.10.26

৯ট -64	保障新
别 理
	身份证号 *开通会员可解锁*8160018
	工作单位 山西武器建设工程振公司
M-	号: No 201915852

吕梁市民公企业已起系列 详审委 会名称 中级职库评审委员会 [行符合准单位]
神奇奇卡级大航 工程师 (新闻 | 五月末原子)
业 公路工程 本
许审通过时间 2020. 11:19 《歌唱歌演时间》
第11 发证单位
发证日期 2020. 11,30
证书编号:*开通会员可解锁*

公路水运工程施工单位主要负责人 项目负责人和专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

姓 名:候建新 身份证号:*开通会员可解锁*8160018 션 别:男 频 域:公路工程 岗位类型:项目负责人 受聘单位;山西杰兴源建设集团有限公司 证书编号:晋交安B24G00466 有效期至:*开通会员可解锁*

查询网址:https://www.sxzwfw.gov.cn/

中华人民共和国交通运输部监制

科学习,修完教学计划规定的全部课程,成绩合 于二〇一七 E -1-三 月至二〇一九年 七 月在本校网络教育 工程质量监督与管理 F 生.. 1 日 二〇一九年 六 F 月 15 校 一九八年 八 毕业证 州 等 高 普通 证书编号:1*开通会员可解锁*30010 ar 年制 = 专 ( | 性别 学生 侯建新 格,准子毕业。 ಟ್ 2.5 কু 专业 年

			山西省社会保险参保缴费人员证明
"科技"		打明时
图 名		保健新			*开通会员可解锁*8160018
当前参保经办机构				H
当前参保单位名称				人事情有限公司
12 14	943100 本线等地区歌员起止			本经算地区实际重要年型
原老假假	201年04月 至 *开通会员可解锁*			4年1月
参层状态			正常做费
			个人做费明征
	基本年老保健				新本养老保险
起止年月	做得基数	个人康费 含血位是较	起此年月		歌费基数	个人数费 台单位划转
201 年04月 至*开通会员可解锁*	25.0	2029 2
302年01月 22:55:18日	3548.0	3406 08
203401 8 3033401 1	3633.0	309.04
*开通会员可解锁* 至*开通会员可解锁*	180,0	1854 24
*开通会员可解锁* 至*开通会员可解锁*	4113.0	3918 48
*开通会员可解锁*至*开通会员可解锁*	4113.0	2001. 30 -
10 मी

备注:1本证明涉及个人信息,因个人保管不当或向第三方微露引起的一切后果由参保个人承担: 2用人单位职工参加工伤保险的,由用人单位依法缴费,个人不缴费:

3 本证明如浅印章有效,如剧核查真伪,请使用民生山西班时扫描左上角二维码进行机险;

4以上内容解释由"当前参保经办机构"负责。

5参保证明二维码传验有效期为三个月,避期请直新申请打印。

n

有两人驻徽信炎负可 民生山西APP

中国总统战役

中學生

项目总工无在建工程承诺书

致:中阳县交通运输局

现承诺:我单位工程师 侯建新(证书编号: *开通会员可解锁* )目前无 在建工程,拟派往 中阳县 2025年"四好农村路"建设工程下枣林乡石朋头一 冯家坡路面硬化工程、暖泉镇青楼村通路-社家沟村道路隐患治理工程(项目名 称) 五 标段 担任项目总工。项目总工每月在岗时间不少于22天,如有 虚假承诺,愿意接受建设行政主管部门处罚,并由本公司承担一切法律责 任。

特此承诺

承包人:山西杰兴源建设集团有限公司(盖单位章) 法定代表人或其委托代理人, (签章) 日期: 2025年 10 月 13 日

附件七:履约保证金格式

履约担保函

中阳县交通运输局 (发包人名称):

鉴于 中阳县交通运输局 (发包人名称,以下简称"发包人")按受 山西 杰兴源建设集团有限公司 (承包人名称)(以下称"承包人")于 年 月 日 参加_中阳县2025年"四好农村路"建设工程下枣林乡石朋头~冯家坡路面硬化 工程、暖泉镇青楼村通路-杜家沟村道路隐患治理工程(项目名称)五 标段施工 的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同,向你 方提供担保。

1、担保金额人民币(大写) (Y) (Y) (Y)。

2、担保有效期自 年 月起至 年 年 月止。(建议按照实际 的开工日期与实际的交工日期确定)

3、在本担保有效期内,因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失 时,我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后,在7天内无 条件支付,无须你方出具证明或陈述理由。

4、发包人和承包人按合同条款第15条变更合同时,我方承担本担保规定的 义务不变。

担保人:		(盖单位章)
法定代表人或其委托代理人:			(签字)
地址:
邮政编码:
电话:
	स		H

时件八:安全生产承诺书

安全牛产承诺书

中阳县交通运输局

根据《中华人民共和国安全生产法》,我作为企业的法定代表人(实际控制 入)和安全生产第一责任人,对本企业(单位)安全生产工作负全面责任。为贯 彻执行山西省政府办公厅《关于转发省安委办全省重点行业(领域)生产经营单 位推行法定代表人安全生产承诺制实施方案的通知 精神和法定代表人安全生产 承诺制,本人保证:认真执行国家、山西省关于安全生产法律、法规、标准和政 策要求,积极落实安全生产主体责任,努力做好本企业(单位)安全生产工作, 防范和杜绝安全生产事故,并郑重承诺:

1、遵守相关安全规定,按照甲方委托的监理单位提出的《安全文明注意事 项》施工;

2、施工前组织施工人员学习有关安全方面的法律法规,施工期间做好安全 防护措施,严防安全责任事故的发生,因施工不当引发的通信、交通、人身等安 全事故,由我公司负责承担;

3、爱护施工场所的各种设施,不得损坏其它道路设施,如有损坏,由我公 司负责赔偿;施工范围超出道路线并由此引起的纠纷或赔偿等费用,由我公司负 责;

4、施工期间由我单位负责人或现场管理人员在现场督促施工;

5、施工材料堆放,不得占用消防通道及公共场所,施工垃圾、废料自行清 理运走,安装完毕后整理好现场;

6、积极配合道路管理部门及监理单位做好安全检查。

承诺企业(单位): 山西杰兴源建设集团有限公司(盖章) 法定代表人签字: 2025年 10月 13

注:具体承诺内容由发包人制定,在签订合同协议书时发放给中标人。

通知书 标 E

项目编号:SS*开通会员可解锁*9040007

山西杰兴源建设集团有限公司

中阳县2025年"四好农村路"建设工程施工项目第五标段于

*开通会员可解锁*公开开标,根据《中华人民共和国招标投标法》、

《中华人民共和国招标投标法实施条例》规定,经评标委员会认真

公正地评审并经招标人确认,确定你单位为中标单位。 1

特此通知!

北授权 12: 其授权代表

拥标人(公

法定代表

商

二、中标单位接到遗知书后,按规定在三十日内由法定代表人或授权代 表与招标人签订合同。

一、本通知书最速项目的中标依据。

明。 o

三、中标過如书未经招标代理机构和结标人查章无效。

刚、此通知书一式五份。

Sp

*开通会员可解锁*

附件九:中标通知书

山西杰兴源建设集团有限公司

中标人

招标人

中阳县交通运输局

新 出張

制标 方式

并辉建设工程招标代理有限公司

招标代理

150日历天

工助

2*开通会员可解锁*022 王耀辉/晋

大写,全佰贰拾奥万荣任壹佰参拾随元整

小写;3277136.00元

中标价

标段工程交工龄收质量评定;合格:

竣工验收质量评定;合格

附件十:工程量清单(中标价)

合同吸。 下零林多石册头一路家短路面硬化工程 标准1 昨号 章次 科目名称 金額(元) l 100 은 매 7905-1 11 200 炸机 643206 は 300 រក តា 1268301 4 400 断景,通调 106067 3 600 文园安全设施 304722 第100章至第700章合计 6 248135 7 已包含在清单合计中的材料,工程设备,专业工程管估价会计 8 销单在计减去材料,工程设备、专业工程智能价合计 2481351 0 叶田工合计 10 管制会服(不含计日工启新) 11 投标组数 2481353 *开通会员可解锁*3013 0350-3530B09 DOROGOOD (20) 清单 第1 刻 | 共1 资

投标报价汇总表

		清单 第100章 总则
子 || 号	千目名称	单位	합물	机号	合价
101	网 澳
101-1	保险费
ాలు	按合同条款规定,提供建筑工程一切险	ਣ ਜ		6110. 57	6111
-11	接合同条款规定。提供第三者责任险	중 원		3500	3500
102	工程管理
102-2	加工环保费	Clin		17000	17000
102-3	安全生产费	김원		36715.94	36716
101	承包人驻地建设及施工标准化(含件合端安拆)
101-1	承包人群地建设及座工程建化	요일		12508	12506
105	工程体育
102-1	保障工程费	은 원		2219	3219
	*开通会员可解锁*12 356-353*开通会员可解锁* (2) 3330

工程量清单表

	清单 第200章 路基
子目号	子目名称	鳴位	数量	章价	合价
202	场地漏 现
202-1	清母与振除
-1	新实整平	a2	11260	1.66	1869
203	挖方路基
203-1	路播技为
-8	挖土方	u3	4321. 53	6. 9	29685
204	填方路基
204-1	路基填流(包括填扇压实)
-0	利用土方	=3	1253.58	10, 13	1269
204-3	结构都合有回填及台青处理
7	台灣國城(團副)
"最大"	的候	al	277.22	91.31	2531
-b	台湾处理(档墙)
-b-1	自情博水屋	a3	61.3	91.31	5597
205	特殊路基处理
205-14	洞穴,南天处理
-b	國境处理
-b-2	同城砂房	=3	200	91,57	1831
206	席拒整修
206-1	服花篮缘
-b	三、四级公路	지	2. 46	17060. 16	41968
207	城面排水
207-1	边洞 二
=C	9 司机机机 现念C25周五十	11.3	502.	711, 54	35747
207-4	70 80 Mi 跌水与急流情
-b	刷 & 25 點 點 王	-13	105.91	732, 70	77600
209	글 구매 FITLE	11
209-3	同科式路用墙 Holly 12 3-11-12 0
-1	蒙朗片在 11/11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	- 13	118, 9	363, 28	4319
209-5	1 1 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 開展主持主權	199
==============================================================================================================================================================================	A B - UBDB 晶酸土
-3-1	20000 规液(25混基土	13	18.5	684. 45	12662
	Caradon

清单 第 2 页 共 5 页

	清单 第600章 交通安全设施
子目号	子目名称	单位	数量	唯价	合价
602	전기금
602-3	波形紧倒护栏
- H	路侧波影视机号
-8-1	Gr-B-2E		898	182	163705
-4-3	Gr-B-2C(档鼎段)		30	152.76	4883
"C	波形最假户栏赚头
-c-1	上海ATI-1打入聊头	个	11	4591.07	50502
-0-2	下游AT1-2打入端失	个	11	2700. 83	29709
દિન	通路交通标志
604-1	电柱式交通标志
-11	A=700	个	13	686.96	8930
-b	0=600	个	13	728.02	1456
-C	0=800凸透镜	个		999.44
-d	600+600	个	5	764. 22	3821
-0	A700+0600	个		1128.88	1129
604-5	单是有式交通标志
-a	1700 #900	个	15	5264. 14	10528
604-8	ar 155 tak	↑	2	133.2
604-10	直米桩	个	22	13.18
604-16	可以标注	个	8	139.28	1114
605	闻路交通标线
605-1	想修型涂料路面标线
-b	反光型	n2	555	47.15	26168
605-5	轮廓标
-b 605-8	附着式轮廓标 城速带	个 =	149 4,5	5.64 151.64
	1000

工程量清单表

清单 第 5 页 共 5 页

序号 章次	科目名称	查額(元)
ra 100	업체	26432
రాని 200	18-16-	267092
3 300	用图	231061
ਵ 400	呼觉、涵羽	219101
5 600	发现安全设施	52097
6	第100章受第700章合计	795783
ト	已包含在滑单合计中的材料,工程设备,专业工程制品价合计
8	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂结价合计	192183
ਰੋ	计日工会计
10	製列会園(不含计日工島區)
11	投标报价	195783
il	图片: 图 स्वी - सितंबर - अनुसंधि संस्था - बिहार - बाहरी - बाहरी - कार्य - मिस्ट - कि i . 14 14 14 1 A BALL PROPERT हा 문 कि को किसी का प्रति किया था। इस बिल्ली के बाद में बाद में बाद में बाद में बाद में बाद में बाद में बाद में बाद में बाद में बाद में बाद में बाद में बाद में बाद में बाद में बाद	高 1 -

投标报价汇总表

- 127

		清单 第200章 路基
子目名称		和位	量量	車价	合价
忆力路监
略基控方
		=3	423. 2	3.30	1397
填方路站
路基和氧(包括填机压实)
利用土方		13	374.2	11.89	4449
借土填方		all	134.1	22.19	2976
结构物合背因填及自背处理
台青回城(温洞)
		83	269. 7	93.51	25220
台背处理(挡墙)
台前排水层		=3	123.7	93.51	11567
盛斯曼馆
路基垫体
三、四级公路		1 km	0. 475	17291.73	821
核雕排水
现谈C25雷殿主	1000	1, 03 -11	2 48.61	725.01	3524
排水沟(则)	11 50	1-1-1
现流C25混膜土	19801.	=3 =	70 17	716.63	5016
跃本与意欲情	12-15
现资C25器版主	000	- 43	26.3	752, 47	19190
	6
抑斜式路肩增		017
浆砌片石		=3	230. 7	371. 14	8362
保硕士精主墙
境漆C25泥荷土		=3	32.2	697. 20	22450

清单 第 2页 共 5 页

子川号 302 102-2 中	子目名称 格层 欧版报	单位	数据	单价	合前
	厚150mm	al	2006	-15.19	2012 1
312	本電機版下面板
212-1	C30水泥铝板上面板
-0	厚180mm(视凝土考拉强度4. SMPa)	12	1911	98. 16	187584
213	路剧培土,中央分届资料调,土隆前加因及路缘石
213-1	陪眉墙土	3	104.61	39, 69	4152
314	路面及中央分隔带撞水
314-7	挡水带
子	(25本能源源于提求	11	475	18.61	8854

الموالي الم

工程量清单表

工程量清单表

子目号	于目名称	투업	數量	南昌	命价
602	的目
602-3	茨形提倡护栏
F	路侧或用景研护栏
"青"】	Gr-B-2E	ਸਿੰਘ	ਰੋਤ	186. 99	11764
+4-3	Gr-B-2C《档墙段》		65	156.69	10185
క్క	放后屋钢变板调头
-6-1	上霜AT1-1打入嘴头	→		4696. 9	939
-0-2	上海ATI-241人赌录	1		2770. 13	5540
604	用格交通标志
004-1	电柱式交通信号
P	A=700	个		693.00	1386
-P	0=600	十		744.70	745
40	002946027	个		1088. 58	1089
604-16	111 11:25	个		142.27	569
605	雕路交通标线
605-1	品资型涂料或面積增
T	玩光型	aZ	യട്	48. 24	4583
605-5	枪驱接
- b	用着式轮廓体	1	25	5.77	144
605-8	域建设	186	4.5	155.15	098

工程量清单表