合同编号: SS*开通会员可解锁*6100083-004

建设工程施工合同

中阳县 2024年第一批"四好农村路"建设工程( 004 标段)

发 包 人:	中阳县交通运输局
承包人:	山西杰兴源建设集团有限公司
签订地点:
日本 日 。	205288

第一节 通用合同条款 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
第二节 专用合同条款……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
第三节 合同附件 ……………………………………………………………………………… 15
附件一:。合同协议书…………………………………………………………………………………………………… 15
附件二: 廉洁合同--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
附件三:安全生产合同…………………………………………………………………………………20
附件四:主要机械设备最低要求 …………………………………………………………………………23
附件五:拟投入本标段的主要施工机械表…………………………………………………… 24
附件六:项目经理委任书……………………………………………………………………………………………………25
附件七: 履约保证金…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
附件八:安全生产承诺书………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

目录

第一节 通用合同条款

"通用合同条款"采用《公路工程标准施工招标文件》(2018 年版)的"通 用合同条款"。

第二节 专用合同条款

A、公路工程专用合同条款

" A. 公路工程专用合同条款"采用交通运输部编制的《公路工程标准施工招 标文件》(2018年版)的"A.公路工程专用合同条款"

B、项目专用合同条款

项目专用合同条款数据表

说明:本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示,是项 目专用合同条款的组成部分。

序号	条目号	信息或数据
1	1.1.2.2	发包人:中阳县交通运输局 地 址:吕梁市中阳县凤城街7号
2	1.1.2.6	监理人:开工前将书面通知承包人
3	1.1.4.5	缺陷责任期:自实际交工日期起计算1年
4	1.6.3	图纸需要修改和补充的,应由监理人取得发包人同意后,在该工程或 工程相应部位施工前 5 天签发图纸修改图给承包人
5	3.1.1	监理人在行使下列权力前需要经发包人事先批准: (6)根据 15.3 款发出的变更指示,其单项工程变更涉及的金额超过 了该单项工程签约时合同价的 /%或累计变更超过了签约合同的 /%(不 适用)
6	5.2.1	发包人是否提供材料或工程设备:否
7	6. 2	发包人是否提供施工设备和临时设施:否
8	8.1.1	发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其他书面资料的期限:发 出中标通知书后5天以前 承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限:发出中标通知书后5 天以前
9	11.5	逾期交工违约金:1%元/天签约合同价
10	11.5	逾期交工违约金限额:10%签约合同价
11	11.6	提前交工的奖金: / 元/天(不适用)
12	11.6	提前交工的奖金限额: / %签约合同价(不适用)
13	15.5.2	承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益 的,发包人按所节约成本的 / %或增加收益的 / %给予奖励(不适用)
14	16. 1	原则上合同期内不调价,如上级主管部门有新规定,从其规定

序号	条目号	信息或数据
15	17.2.1 .	开工预付款金额:30% 签约合同价
16	17.2.1	材料预付款比例:等主要材料单据所列费用的: /%(不适用)
17	17.3.2	承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数:6 份
18	17.3.3(1)	进度付款证书最低限额:人民币 / 万元
19	17.3.3(2)	逾期付款违约金的利率:0 %/天
20	17.3.5	承包人需按照中阳县交通运输局要求缴纳农民工工资保证金
21	17.4.1	质量保证金限额:5%合同价格(722,344.5元)。 质量保证金是否计付利息:否。 连续三年被省厅评价为 AA 级的企业,质量保证金可减按招标文件规 定金额的60%收取;连续两年被省厅评价为AA级的企业,质量保证金可减 按招标文件规定金额的 80%收取。
22	17.5.1	承包人向监理人提交交工付款申请单(包括相关证明材料)的份数:6份
23	17.6.1	承包人向监理人提交最终结清申请单(包括相关证明材料)的份数:6 份
24	18. 2	竣工资料的份数:1 份
25	18.5.1	单位工程或工程设备是否需投入施工期运行:否
26	18.6.1	本工程及工程设备是否进行试运行:否
27	19.7	保修期:自实际交工日期起计算2年
28	20. 1	建筑工程一切险的保险费率:2.5%。
29	20. 4. 2	第三者责任险的最低投保金额:100万元,事故次数不限(不计免赔 保险费率:3.5%。 额)
30	20. 5	承包人需给施工现场人员缴纳人身意外保险,保额不低于100万元 No
31	24. 1	争议的最终解决方式:诉讼 管辖法院:中阳县人民法院
32	25. 1	施工期间,承包人应充分考虑因不封闭交通对施工的影响,因此产生 的结果,由承包人自行承担。

项目专用合同条款

说明:本部分所列的项目专用合同条款是对"公路工程专用合同条款"中规定必须在项 目专用合同条款中明确的内容的集中,合同专用条款是对合同通用条款的补充、删改或具体 化,应对照合同通用条款中统一编号的条款一起阅读和理解。如果合同专用条款与合同通用 条款不符之处,以合同专用条款为主。

1.4 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释,互为说明,解释合同文件的优先顺序如下:

(1) 合同协议书

(2)中标通知书;

(3) 投标函及投标函附录;

(4)项目专用合同条款(含数据表和招标文件补遗书中与此有关的部分);

(5)公路工程专用合同条款;

(6)通用合同条款;

(7)工程量清单计量规范;

(8)技术规范(含招标文件补遗书中与此有关的部分);

(9)图纸(含招标文件补遗书中与此有关的部分);

(10)已标价工程量清单;

(11)承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计;

(12)其他合同文件。

4.1 承包人的一般义务

4.1.10 其他义务

本项约定为:

(4) 承包人应接受质监机构对其施工质量的监督检查,凡工程质量不合格 的工程不验收、不支付,重建的一切费用承包人自负。

(5) 承包人应对本标段的分包、雇用劳务、运输、供料等委托单位的经济 往来全权负责。在工程结束后撤出现场前均应结算清楚。否则,承包人与委托单 位之间发生的经济纠纷,应由承包人承担一切经济和法律责任。

(6)承包人应自行与有关部门协商解决施工用电、用水、通讯问题,并应 根据本合同工程的施工需要修建临时道路。为执行本款要求所发生的一切费用均

应含入承包人的投标报价中,发包人将不另行支付。

(7) 承包人应接受和积极配合发包人和有关部门搞好本项目的审计和稽查 工作,并承担相关费用。

(8) 承包人应充分考虑到施工过程采取保通措施、交通安全保护措施以及 环保措施和文明施工所需的费用,并计入投标总报价中。若承包人所采取的措施 不能满足工程保通、交通安全和环境保护的需要,发包人有权指令其进一步采取 补救或纠正措施,承包人应承担由于其措施不当所造成的一切后果及费用。

(9) 文明施工

承包人施工时必须遵守相应的安全规程,施工期间采取有效的交通安全警示 提醒措施,安全警示措施费用由承包人自行考虑,计入相关的报价中。承包人要 确保交通安全,如果发生任何事故一切责任均由承包人承担。

施工废弃物、垃圾须就近运至相关部门批准的垃圾场内倾倒,其费用及运距 由承包人自行测算后计入相关报价中。承包人须充分考虑此因素及可能发生的一 切费用,由此造成的任何费用变更均由承包人自行承担,不另行支付。

本项目工程如果有交叉施工的干扰,承包人应自行协调进行施工,且承包人 在报价时要充分考虑由此引起的窝工、设备闲置及相互干扰等因素,所发生的费 用由承包人自行承担。

(10) 路产保护

承包人应采取严格的路产保护措施,保证相交公路路产不因本工程施工作业 而损坏,尤其应注意保护公路通信光缆的安全,如因施工原因引起的路产损坏, 一切责任均由承包人承担。

对于必要的路产破环,如标志牌施工时基础开挖破坏绿化植物等,由承包人 自行办理相关路赔手续或恢复原状,其费用计入报价中。

(11)施工作业中,承包人不得对已完路面工程进行污染、损坏,由此产生 的所有费用由承包人自行承担。

4.2 履约保证金

本款细化为:

承包人应保证其履约保证金在发包人签发交工验收证书且承包人按照合同 约定缴纳质量保证金前一直有效。交工验收后承包人按项目专用合同条款数据表

规定的百分比提交质量保证金后,发包人同时退还履约保证金。

4.4 联合体(不适用)

4.11 不利物质条件

4.11.3 可预见的不利物质条件的范围:滑坡、塌方、水源污染。

6.1 承包人提供的施工设备和临时设施

本款补充:

6.1.3 承包人应对所使用的临时道路(包括原有、新建和改建的道路)在工 程实施过程中进行养护和维修,保证畅通,直到工程交工,并应保证发包人免于 承担因上述临时道路的使用所引起的补偿费、诉讼费、损害赔偿、指控费及其它 开支。

6.1.4 所有出入现场的临时道路在工程实施过程中均应按晴雨畅通的标准 进行养护和维修,直至工程竣工。在工程竣工时,对于约定予以保留的,需由所 在地相应的协调组织机构验收合格;对于约定工程完工后不予保留的,承包人应 按约定拆除、恢复原貌,并承担相应费用。

6.1.5 承包人根据工程实际情况对临时便道的养护及管理的费用均已包含 在第100章清单中。

7.2 场内施工道路

本款第 7.2.2项细化为:

施工便道应在施工期间加强养护和维修,保持路况良好,在本标段工程施工 完成后,拆除并恢复原貌,修建、拆除、养护费用计入报价中。施工便道的临时 用地租用费和复垦费由承包人承担,如承包人未按规定拆除便道,发包人将指定 其他承包人进行拆除,费用由承包人承担。

9.2 承包人的施工安全责任

第9.2.5 项补充:

承包人应根据国家安全法律法规,结合本项目特点配足、配齐相关安全设施、 设备。所发生的费用,依据发包人制定的计量支付程序进行支付。

投标报价中应当包含安全生产费用,金额见工程量清单。安全生产费用应当 用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条 件的改善,不得挪作他用。上述安全生产管理费在工程量清单第100章中列有单

独的支付子目,投标人应按照发包人指定的总额价填报,不得修改。安全生产费 用支付按实际发生费用进行月计量支付。

本款补充 9.2.12、9.2.13项:

9.2.12严格按照规范和设计要求,合理安排施工,严禁在泥石流、滑坡体、 洪水位下等危险区域设置施工驻地;严禁违规立体交叉作业。

承包人在施工过程中除了要制定详细的安全措施计划外,还要严格贯彻执行 "山西省交通厅晋交公字【2009】327 号关于印发《山西省交通运输厅公路建设 项目高危工程施工安全强制性要求》(试行)的通知"。

9.2.13 承包人应当按照《国务院办公厅关于进一步开展安全生产隐患排查 治理工作的通知》(国办发明电〔2008〕15号)精神,建立事故隐患排查登记、 公示公告、防范或整改、验收销号制度。承包人项目负责人对本标段施工阶段隐 患排查治理负全责。

承包人安全生产主要负责人对本单位施工项目中的重大及特别重大事故隐 患排查治理负领导责任,应审核监控计划,明确时限,落实各环节责任人和监督 人,掌握隐患动态。

本款补充 9.2.14项:人身意外伤害险

承包人应在整个施工期间为其施工现场的全部人员(包括农民工)投保人身 意外伤害险。人身意外伤害险最低投保金额:不少于 60万元人民币/人。其费用 包含在投标报价中,发包人不另行支付。

10.1 合同进度计划

承包人应按招标文件确定的段落分别编制施工方案,其内容(包括但不限于): 总体施工组织布置及规划;施工准备(人员、设备、材料进场情况,施工便道、 临时设施等);施工进度计划安排;分部分项工程施工方案、施工方法与技术措 施;危险性较大工程专项安全生产施工方案;质量、安全保证体系及措施。

11.1 开工

第 11.1.1 项补充:

承包人应在签订合同协议书后14天内向监理人提交开工报审表。

11.2 异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件的范围:最低极端气温持续达-30℃以下,最高极端气

温持续达 40℃以上,形成洪涝灾害的连续暴风雨天气、工地受淹超过桥梁设计 洪水水位以及不利的降水等。

对于不利降水,一般情况承包人不应提出申请(不予考虑),对于严重的情 况将按如下标准进行评定。按工程所在地的气象部门统计的降水资料,取最近二 十五年的平均降水天数与实际统计的年降水天数由监理工程师在完工日期前(或 监理工程师和发包人协商确定的另外一个时间)进行一次性的计算比较(不按每 一降水过程考虑),如无特殊重大的差别,此因素引起的施工期间个别时段的延 误将不予考虑工期的延期,同时监理工程师把结果提交发包人审批。对一般的差 别监理工程师将考虑用施工期限内其它月份的异常良好的气候的时间予以补偿。

随合11.3 承包人的工期延误

本款补充:

如果达到了拖期损失偿金的赔偿限额,承包人仍未能完成全部工程时,业主 将有权自己或雇佣其他承包人完成全部剩余工程,由此引起增加的一切费用由原 承包人承担,并没收其履约保证金。

12.1 承包人暂停施工的责任

12.1(6)由承包人承担的其他暂停施工:

A、由于工程质量不合格,虽经返工,仍不能保证工程质量而导致的停工整 顿:

B、由于工程进度不平衡或管理不善,虽经监理人多次提示而无明显改进, 所导致的停工整顿。

13. 工程质量

第13.1.1 项细化为:

工程质量验收按技术规范及《公路工程质量检验评定标准》执行。竣工验收 的质量评定:合格。

承包人工程质量未达到上述要求,应按 22.1 款承担违约责任。

14. 试验和检验

补充第14.5款:

承包人如未取得试验检测机构等级证书,可委托取得试验检测机构等级证书 的单位承担相应的试验检测业务,并对试验检测结果承担相应责任。

15.3 变更程序

第15.3.4 项细化为:

15.3.4 设计变更程序按山西省交通运输厅和山西省公路局有关规定执行。

15.4 变更的估价原则

本款补充第 15.4.6、15.4.7项:

15.4.6 针对 15.4.4 款变更估价的原则:按现行部颁概预算编制办法并结合 项目实际情况编制,经监理人与承包人议定,并报发包人批准后,作为该变更工 程的单价。

15.4.7 如果上述变更单价或总额价一时不能议定,监理人可以确定暂时的 单价或总额价,作为暂付账款列入签发的期中支付证书中,待议定后再在其后的 期中支付证书中调整。

15.6 暂列金额

本项目暂列金额的设置详见工程量清单。

16.价格调整

16.1 物价波动引起的价格调整

本款约定为:

原则上合同期内不调价,如上级主管部门有新规定,从其规定。

17.计量与支付

17.1 计量

17.1.2 计量方法

本项约定为:

工程的计量应以净值为准,工程量清单中各个子目的具体计量方法按本合同 文件技术标准中的规定执行。

17.1.3 计量周期

本项细化为:

单价子目已完成工程量按月计量,总价子目的计量周期按本合同文件技术规 范中的规定执行。

17.1.4 总价子目的计量

本项补充:

本项目工程量清单中总额价子目的支付原则和支付进度: / 。

17.2.1 预付款:30%签约合同价,开工报告审核后,根据施工现场情况进展, 发包人在收到承包人提供的合法等额增值税专用发票后,按照审批支付程序向承 包人支付。

17.3.2 进度付款申请单

本款增加约定:进度付款申请单为6份。中间计量限额支付至合同金额的70%; 提交结算报告时,限额支付至合同金额80%;结算审核后,施工单位交回质保金 (结算审核金额的5%),根据结算审核价全部付清。质保期满后,验收合格退 还质保会。

17.3.3 承包方向发包人申请进度付款时应提交合法合格等额的增值税专用 发票,发包人在收到后按照行政审批支付程序向承包人支付进度款。

17.4 质量保证金

连续三年被省厅评价为 AA 级的企业,质量保证金可减按招标文件规定金额 的60%收取;连续两年被省厅评价为 AA级的企业,质量保证金可减按招标文件 规定金额的 80%收取。

第17.4.1 项细化为:

交工验收后承包人按项目专用合同条款数据表规定的百分比提交质量保证 金后,发包人无息退还履约保证金。

第 17.4.2项细化为:

在第 1.1.4.5目约定的缺陷责任期满时,承包人向发包人申请到期应返还承 包人剩余的质量保证金金额,发包人应在14天内会同承包人按照合同约定的内 容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议,发包人应当在核实后将剩余保证金 返还承担人。

第 17.4.3 项细化为:

在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期满时,承包人没有完成缺陷责任的,发包 人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额,并有权根据 第19.3款约定要求延长缺陷责任期,直至完成剩余工作为止。

17.5 交工结算

17.5.1 交工付款申请单

本项(1)目约定为:

承包人向监理人提交交工付款申请单(包括相关证明材料)的份数在专用合 同条款数据表中约定;期限:交工验收证书签发后42天内。

本项目(2)约定为:

承包人出具了监理人的交工付款书、合格的增值税专用发票后,发包人按照 行政审批支付程序向承包人支付应付款。

17.6 最终结清

17.6.1 最终结清申请单

本项(1)目约定为:

承包人向监理人提交最终结清申请单(包括相关证明材料)的份数在专用合 同条款数据表中约定;期限:缺陷责任期终止证书签发后28天内。

最终结清申请单中的总金额应认为是代表了根据合同规定应付给承包人的 全部款项的最后结算。

本条补充第17.7~17.9款:

17.7 安全生产费用

投标人在投标报价中应当包含安全生产费用。安全生产费用应当用于施工安 全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善, 不得挪作他用。安全生产费用按照交通运输主管部门有关规定进行计量支付。

17.8工程量清单

工程量清单中所列的工程量是根据本工程的设计提供的预计工程量,不能作 为承包人在履行合同义务中应予完成工程的实际和准确的工程量。工程量清单的 任何错误和遗漏,不应免除承包人合同规定的义务和其按图纸、规范履行合同的 责任。

合同工程量清单的各项子目中均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳 务、材料、机械、质检(自检)、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等 费用,以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

17.9 承包人恶意拖欠行为

承包人应严格遵守国家法律、法规,及时支付工程中的材料、设备货款及民 工工资等费用,不得拖欠。如因工程款拖欠造成分包人、材料设备供货人等向发

包人集体投诉或被新闻媒体曝光或其它产生不良影响的事件,承包人应主动采取 措施消除不利影响并承担相应发生的费用,否则视为承包人违约,发包人将直接 向有关当事人支付拖欠款,并从应付给承包人的款项中将上述款项扣回,同时根 据事件性质的严重性处以1万元~10万元的违约金,并按照省交通运输厅《山 西省公路建设市场信用评价管理办法》记入不良信誉档案。

18 交工验收

本款第(2)项约定为:

竣工资料的内容:承包人应按照《公路工程竣(交)工验收办法》和相关规 定编制竣工资料。进度付款申请单为6份。

18.3验收

第 18.3.2 项补充:

发包人在收到承包人按要求提交的竣工资料后组织验收工作。交工验收由发 包人主持,由发包人、监理人、质监、设计、施工、运营、管理、养护等有关部 门代表组成交工验收小组,对本项目的工程质量进行评定,并写出交工验收报告 报交交通运输主管部门备案。

第 18.3.5 项约定:

经验收合格工程的实际交工日期,以最终提交交工验收申请报告的日期为准, 并在交工验收证书中写明。

21.1 不可抗力的确认

21.1.1 (1)不可抗力的其他情形:无。

22.1 承包人违约

22.1.1 承包人违约的情形

22.1.1.1 承包人在缺陷责任期内,未能对工程接收证书所列的缺陷清单的 内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复,而又拒绝按监理人指示再进行修补, 可根据情节严重情况分别处以10000-50000元的违约金。

22.1.1.2 承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同, 发包人将终止合同,没收承包人履约担保并按相关法律处罚。承包人已经施工 的部分发包人不承担付款义务。

工程施工期间,承包人制定阶段性工期目标并提交监理工程师批准后,不 能完成阶段性工期目标处以承包人 2000元/天的违约金。

22.1.1(10)在工程实施期间,经发包人审批后的施工管理人员擅自进行了 更换;在保修期内,承包人不履行合同义务;违反合同条款规定的其他重要规定。

25 需补充的其他条款

25.1 档案管理

承包人应成立档案管理领导组和专职的档案人员管理机构,按照交通运输部 《交通档案管理办法》(交办发〔2005〕431 号)、《交通重点建设项目档案管 理登记办法》(交办发(2007)436号)、《交通建设项目档案专项验收办法》、 《关于印发公路建设项目文件材料立卷归档管理办法的通知》(交办发(2010) 382号)文件做好文件材料的收集、整理、归档及档案移交工作,使档案工作与 工程建设同步进行,确保本工程项目档案的完整、准确、系统和有效利用。

承包人要向发包人提供本工程所有的技术档案资料,包括纸质文件和电子文 件各一套,其费用由承包人自行考虑,统一计入报价中。

承包人必须高度重视施工日志、施工原始记录、质检资料、试验资料、音像 资料等内业资料的整理和收集工作,并确保资料的真实性和及时性,严格禁止补 资料或造假资料,做到工程施工完工、竣工资料同时完成。

25.2 项目管理手册

本合同未能明确的有关规定,如质量管理、计划管理、计量与支付管理、变 更管理、材料管理、财务管理等,按发包人制定的项目管理手册或相关的管理操 作程序执行。

第三节 合同附件

附件一:合同协议书

合同协议书

中阳县交通运输局(以下简称"发包人")为实施 中阳县 2024年第一批"四 好农村路"建设工程(项目名称)施工(四 标段),已接受 山西杰兴源建设 集团有限公司_(承包人名称,以下简称"承包人")对该项目_004_标段施工的 投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 第 004 标段:

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分:

(1)本协议书及各种合同附件(含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件 和补充资料);

(2)中标通知书;

(3)投标函及投标函附录;

(4)项目专用合同条款;

(5)公路工程专用合同条款;

(6)通用合同条款;

(7)工程量清单计量规则

(8) 技术规范;

(9) 图纸;

(10)已标价工程量清单;

(11)承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计;

(12)其他合同文件。

上述文件互相补充和解释,如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处,以 上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价(含 税):人民币(大写)壹任肆佰肆拾肆万陆任捌佰玖拾 元整(¥ 14446890 元)。

4. 承包人项目负责人:王增提 身份证号码:431122*开通会员可解锁*8 证书编 号: 晋 *开通会员可解锁*06713

5. 承包人项目总工: 陈红振 身份证号码: 41*开通会员可解锁*0535 正书编 号:*开通会员可解锁*

6. 工程质量符合标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格,工程安全目 标:严格遵守国家和山西省有关安全生产管理的各项规定,杜绝重特大事故、遏 制较大事故、减少一般事故。

7. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

8. 发包人承诺合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

开工报告审核后,经甲方实地研判,具备支付条件,并在发包人收到等额 发票后,按照审批支付条件向承包人支付限额30%的预付款。中间计量支付至合 同金额限额的70%;提交结算报告时,支付至合同金额限额 80%;结算审核后, 施工单位交回质保金(结算审核金额的5%),根据结算审核价全部付清。质保 期满后,验收合格退还质保金。

9. 承包人应按照监理人指示开工,工期为 240日历天。

10. 承包人提供履约保证金或保函(10%签约合同价)及农民工工资保证金 现金后(3%)后签署本协议书,保证金在交工验收后退回。保函在交工验收后其效 力终止。

11. 本协议正本二份、副本 肆 份,合同双方各执正一份,副本_贰_份,当 正本与副本的内容不一致时,以_正本_为准。

12. 合同未尽事宜,双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

*开通会员可解锁*

*开通会员可解锁* 030500

6 日

发包人:一中阳县交通运输局 (盖单位章) 法定代表人或其委托代理人: S (答字) 225年8月 月 6 日

承包人:_山西杰兴源建设集团有限公司 (盖单位章) 法定代表人或其委托代理人。 200 (签字盖章)

附件二:廉洁合同

廉洁合同

根据《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》、《中华 人民共和国监察法》和交通部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干 意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定,为做好工程建设中的党风廉政建设, 加强行政职能部门、企业廉洁自律和腐败风险防控,打击商业贿赂,推进廉洁工 程建设,探索建立和一体推进不敢腐、不能腐、不想腐的有效机制,从源头上防 止腐败问题发生,保证工程建设优质高效,保证建设资金的安全和有效使用以及 投资效益,中阳县 2024年第一批"四好农村路"建设工程(项目名称)第四标 段的项目法人 中阳县交通运输局(项目法人名称,以下简称"发包人")与该 项目 第四标段单位 山西杰兴源建设集团有限公司 (单位名称,以下简称"承 句人"),特订立如下合同。

1. 发包人和承包人双方的权利和义务

(1)严格遵守党规党纪、国家有关法律法规、交通运输部和山西省有关规 定。 行内)

(2)严格执行中阳县 2024年第一批"四好农村路"建设工程(项目名称) 004标段 合同文件,自觉按合同办事。

(3) 双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商 业秘密和合同文件另有规定除外),不得损害国家和集体利益,不得违反工程建 设管理规章制度。

如(4)双方要成立廉洁建设领导机构,认真落实廉洁建设各项工作,建立健 全廉洁制度,开展廉洁教育,加强廉洁自律。

(5)双方要自觉接受组织和群众监督,设立廉政告示牌,公布举报电话, 监督并认真查处违法违纪违规行为。

。 (6)发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为,有及时提醒对方纠正 的权利和义务,对方应落实责任追究。

(7) 发现对方严重违反本合同义务条款的行为,有向其上级有关部门举报、 建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2. 发包人的义务

(1) 发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的可能影响公正执行业务 的礼品、礼金、消费卡和有价证券、股权、其他金融产品等财物,不得让承包人 报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

(2)(发包人及其工作人员不得参加承包人安排的可能影响公正执行业务的

宴请或者旅游、健身、娱乐等活动安排;不得接受承包人提供的钱款、住房、车 辆和办公用品等。

(3) 发包人及其工作人员不得接收承包人通过民间借贷等金融活动获得大 额回报。

(4) 发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧喜 庆事宜、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

(5) 发包人工作人员及其配偶、子女及其配偶不得从事与发包人工程有关 的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

(6) 发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材 料,不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

(7) 发包人及其工作人员要秉公办事,严禁利用职权和职务影响为自己和 他人谋取私利。不准营私舞弊,不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排 个人施工队伍、机械租赁。

(8) 发包人及其工作人员严禁违反财经纪律,不得出现巧立名目、侵占挥 霍、吃拿卡要等微腐败现象。

(9) 发包人及其工作人员不得有其他违反中央八项规定精神、国家法律法 规、党规党纪的行为。

3. 承包人的义务

(1) 承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼品、礼金、 消费卡和有价证券、股权、其他金融产品等财物。

(2) 承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或 个人支付的任何费用。

(3) 承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加宴请或者旅游、 健身、娱乐等活动。

(4) 承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员提供钱款、住房、车辆 和办公用品等。

(5) 承包人不得通过民间借贷等金融活动为发包人及其工作人员获得大额 回报。

(6) 承包人不得有其他违反中央八项规定精神、国家法律法规、党规党纪 的行为。

4. 违约责任

(1)发包人及其工作人员违反本合同第1、2条,按管理权限,依据有关规 定给予党纪、政务处分或组织处理;涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责任;

给承包人造成经济损失的,应予以赔偿。

(2) 承包人及其工作人员违反本合同第1、3条,按管理权限,依据有关规 定给予党纪、政务处分或组织处理;给发包人造成经济损失的,应予以赔偿;情 节严重的,发包人建议交通主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公 路建设市场的处罚。

(3) 发包人应将承包人违约情况作为不良记录纳入公路建设市场信用信息 管理系统。

5. 双方约定:本合同由双方或双方上级单位的党组织监督执行,接受行业 主管部门和监察、审计机关的监督。由发包人或发包人上级单位的党组织约请承 包人或承包人上级单位的党组织对本合同执行情况进行检查,提出在本合同规定 范围内的裁定意见。

6. 本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7. 本合同作为中阳县 2024年第一批"四好农村路"建设工程技柯一韩家山 (学生路)(项目名称)_004标段合同的附件,与合同具有同等的法律效力, 经合同双方签署后立即生效。

8. 本合同一式四份,由发包人和承包人各执一份,送交发包人和承包人的 监督单位各一份。

附件三:安全生产合同

安全生产合同

为在中阳县 2024年第一批"四好农村路"建设工程(项目名称) 004 标段 施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境,切实搞好本项目的安全管理 工作,本项目发包人 中阳县交通运输局_(发包人名称,以下简称"发包人") 与承包人 山西杰兴源建设集团有限公司 (承包人名称,以下简称"承包人") 特此签订安全生产合同:

1. 发向人职责:

(1)严格遵守国家有关安全生产的法律法规,认真执行工程承包合同中的 有关安全要求。

(2)按照"安全第一、预防为主"和坚持"管生产必须管安全"的原则进 行安全生产管理,做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

(3)重要的安全设施必须坚持与主体工程"三同时"的原则,即:同时设 计、审批,同时施工,同时验收,投入使用。

(4)定期召开安全生产调度会,及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

(5)组织对承包人施工现场进行安全生产检查,监督承包人及时处理发现 的各种安全隐患。

2. 承包人职责

(1)严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理 条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、 《公路工程施工安全技术规程》和《公路筑养路机械操作规程》等有关安全生产 的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

(2)坚持"安全第一、预防为主"和"管生产必须管安全"的原则,加强 安全生产宣传教育,增强全员安全生产意识,建立健全各项安全生产的管理机构 和安全生产管理制度,配备专职及兼职安全检查人员,有组织有领导地开展安全 生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员,必须熟悉 和遵守本合同的各项规定,做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评 H. .

(3)建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人(包

括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底,一环不漏;各职能 部门、人员的安全生产责任制做到横向到边,人人有责。项目经理是安全生产的 第一责任人。现场设置的安全机构,应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》 规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员,专职负责所有员工的安 全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令, 并采取保护性措施防止事故发生。

(4) 承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施,防止其员工发生任 何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

(5) 承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安生生产考核合格证书,参 加施工的人员,必须接受安全技术教育,熟知和遵守本工种的各项安全技术操作 规程,定期进行安全技术考核,合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建 筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船驾驶、爆破、潜水、瓦斯检 验等特殊工种的人员,经过专业培训,获得《安全操作合格证》后,方准持证上 岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时,项目经理必须承担管理责任。

(6)对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之处,还应配备有足够的消防 设施,所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法;承包人不得将任何各 类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人,或允许、容忍上述同样 行为。

(7) 操作人员上岗,必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员 应随时检查劳动防护用品的穿戴情况,不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

(8)所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查,并有安全员的签 字记录,保证其经常处于完好状态;不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使 用。

(9)施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时,必须制定相应的安 全技术措施,施工现场必须具有相关的安全标志牌。

(10)承包人必须按照本工程项目特点,组织制定本工程实施中的生产安全 事故应急救援预案;如果发生安全事故,应按照《国务院关于特大安全事故行政 责任追究的规定》以及其他有关规定,及时上报有关部门,并坚持"四不放过" 的原则,严肃处理相关责任人。

(11)安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规 定使用和管理。

3. 违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故,将依法追究责任。

4. 本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效, 全部工程竣工验收后失效。

5. 本合同一式四份,由发包人和承包人各执二份。

发包人:中阳县交通运输局_(盖单位章) 法定代表人或其委托代理人: (签字) 285年 8月 6 日 承包人:_山西杰兴源建设集团有限公司 ((盖单位章) ડી 法定代表人或其委托代理人:4 年0784 月086 03050 (2)

附件四:主要机械设备最低要求

1、挖掘机 3 台;

2、压路机 3 台;

3、铲车2台;

4、平地机1台;

5、渣土运输车 8台;

6、洒水车2台;

7、砂运输车2台;

8、水泥运输车 2 台;

9、沥青面层铁刨机 1 台;

10、沥青混凝土运输车 10台;

11、水泥混凝土运输车 3 台;

12、摊铺机 1 台;

13、乳化沥青洒布车1台。

附件五:拟投入本标段的主要施工机械表

							数量(台) ·····		预计进场 时间
序号 设备名称		型号规格	国别 产地	制造 年份	额定功率|生产 (kw)	能力		其 中
							小计	自有	新购	租赁
1	挖掘机	CAT320	美国	2022	157		1			1	2025.08
2	挖掘机	小松 210|国产		2020	124		1			1	2025.08
3	挖掘机	龙工 230国产		2020	108		1			1	2025.08
4	铲车	临工 50	国产	2022	160		2			2	2025.08
5	压路机	26T	国产	2021	154		1			1	2025.08
6	胶轮压路机	XG6201	徐工	2020	150		1			1	2025.08
7	双钢轮压路机	LTC3H	路通	2020	154		1			1	2025.08
8	平地机	GR180	国产	2021	180		1			1	2025.08
9	渣土运输车	德龙新 M3000	国产	2022	196		8			8	2025.08
10	混凝土运输车|欧曼 GTL|国产			2021	320		10			10	2025.08
11	沥青摊铺机	中联重科国产		2021	195		1	1			2025.08
12	刨铣机	CLG5100|国产		2020	140					1	2025. 08
13	洒水车	DF1121	东风	2020			2			2	2025.08
14	沥青洒布车	XLS1205	徐工	2021			1			1	2025. 08

附件六:项目经理委任书

项目经理委任书

致:中阳县交通运输局

山西杰兴源建设集团有限公司_法定代表人总经理、邱玥__代表本单位委员 任项目经理: 王增提 _ 为中阳县 2024年第一批"四好农村路"建设工程(项目 名称) 004 标段的项目经理。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管 理、质量检验、结算与支付等方面工作,由_王增提_代表本单位全面负责。

承包人:山西杰兴源建设集团有限公司 (盖单位章) 法定代表人:一次式以用北关标和签字、盖章) 文和省市政府市政公司 :香港免费免费 *开通会员可解锁* 17 6003*开通会员可解锁*47 8 *开通会员可解锁**开通会员可解锁**开通会员可解锁**开通会员可解锁**开通会员可解锁**开通会员可解锁**开通会员可解锁**开通会员可解锁**开通会员可解锁**开通会员可解锁*000000000

拟委任的项目经理和项目总工资历表

姓名	王壇提		年龄		41 岁	专业		公路工程
技术职称	工程师		学历 专科			拟在本项目任职		项目经理
工作年限			18年			类似施工经验年限		15年
毕业学校		2007_年_6_月毕业于_湖南生物机电职业技术学院_学校_模具设计与制造
						专业,学制 3 年
				经历
时间			参加过的类似工程项 目名称			担任职务		发包人及联系电话
/			/			/	/
获奖情况		元
团目前未在其他项目上任职,现从事工作为:__资料员_。 说明在岗情况 □目前虽在其他项目上任职,但本项目中标后能够从该项目撤离,目前 任职项目:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1
备注		元

注:1. 本表应填写项目经理相关情况。

有效期限 2015.12.25-2035.12.25

评审委员会名称 吕梁市民营企业工程系列中 (初聘批准单位) 评审通过专业技术职称 工程师 (初聘专业技术职务) 公路工程 业 ನ್ನು 王增提 提 名 评审通过时间 2024. 12. 26 ,男 (初聘批准时间 ) 世 别 43112219841014b >> 身份证号 探市人才资源和 发证单位 公业技术人 明年专用 山西杰兴源建设集团有限公司 工作单位 发证日期_ 2025 证书编号: 24*开通会员可解锁* 序 号:Nº 202313901

本证书由中华人民共和国人力资源和社 会保障部、住房和城乡建设部批准颁发。 它 表明持证人通过国家统一组织的考试,取得 一级建造师的执业资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Constructor.

Ministry of Human Resources and Social Security The People's Republic of China

್ತಾ

Ministry of Housing and Urban-Rural Development The People's Republic of China

綿 号: J G 0 0 3 5 4 1 8 0 No.

持证人签名: Signature of the Bearer

管理号: 2*开通会员可解锁**开通会员可解锁*884 File No.

姓名: 王增提 Full Name 性别: 男 Sex 出生年月: *开通会员可解锁* Date of Birth 专业类别: 公路工程 Professional Type 批准日期: *开通会员可解锁* Approval Date

中华人民共和国一级建造师注册证书

如 名:王增提 性 别:男 出生日期:*开通会员可解锁* 注册编号:晋*开通会员可解锁*06713 聘用企业:山西杰兴源建设集团有限公司 注册专业:公路工程(有效期:*开通会员可解锁*至*开通会员可解锁*)

上年11日

ి వైద్యశాల ని

TIT

日 王榜花 ਜ ਦ arti 部 016年01月 请登录中国建造师网 微信公众号扫一扫查询 50% Agrica 1*开通会员可解锁**开通会员可解锁**开通会员可解锁**开通会员可解锁**开通会员可解锁**开通会员可解锁**开通会员可解锁**开通会员可解锁**开通会员可解锁**开通会员可解锁**开通会员可解锁**开通会员可解锁**开通会员可解锁**开通会员可解锁*00000

TTTT

公路水运工程施工单位主要负责人 项目负责人和专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

姓 名:王增提 身份证号:431122*开通会员可解锁*8 别:男 性 域:公路工程 领 岗位类型:项目负责人 受聘单位:山西杰兴源建设集团有限公司

证书编号:晋交安B18G00402

有效期至:*开通会员可解锁*

查询网址:https://www.sxzwfw.gov.cn/

中华人民共和国交通运输部监制

月 年制 三十日 中华人民共和国教育部监制 九 于二〇〇四年 l | 二00七年 六月 Concession of the Controller of the Court of Concession Concession of Concession of Concession 专业 专科学习,修完教学计划规定的全部课程,成绩合格,准予毕业。 性别 男,一九八四年十十月十四日生, 校 (院) 长: 模具设计与制造 校 业证 通高等学 证书编号: 1234312*开通会员可解锁* 料な 이 至 二00七年 六月在本校 查询网址:http://www.chsi.com.cn 学生 王増提 な 校

山西省社会保险参保缴费人员证明

1 ki il A "

打印时间:*开通会员可解锁* 24 日

12474
なた 名		干槽提	证件号码		431122*开通会员可解锁*8
当前参保经办机构	交城县社会保险中心
当前参保单位名称	山西杰兴源建设集团有限公司
哈和	本统筹地区缴费起止时间				本统筹地区实际缴费年限
乔老保险	*开通会员可解锁*至*开通会员可解锁*				7年
参保状态	正常缴费
			个人缴费明细
起上年月		基本养老保险	起上年月		基本养老保险
	缴费基数	个人缴费 含单位划转)			缴费其数	个人缴费 (含单位划转)
*开通会员可解锁* 至*开通会员可解锁*	3077.0	1476. 96
*开通会员可解锁* 至*开通会员可解锁*	2739.0	2629. 44
*开通会员可解锁*至*开通会员可解锁*	2739.0	2629.44
*开通会员可解锁* 至*开通会员可解锁*	3235.0	3105. 6
*开通会员可解锁*至*开通会员可解锁*	3548.0	3406. 08
*开通会员可解锁* 至*开通会员可解锁*	3863.0	3708. 48	330.148
*开通会员可解锁* 至*开通会员可解锁*	4113.0	3948. 48
*开通会员可解锁*至*开通会员可解锁*	4113.0	1974. 24
说明

备注:1本证明涉及个人信息,因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由参保个人承担;

2用人单位职工参加工伤保险的,由用人单位依法缴费,个人不缴费;

3. 本证明加盖印章有效,如需核查真伪,请使用民生山西APP扫描左上角二维码进行核验; 4以上内容解释由"当前参保缴费经办机构"负责。

5参保证明二维码核验有效期为三个月,逾期请重新申请打印。

山西人社微信公众号 | 民生山西APP

项目经理无在建承诺书

致:_中阳县交通运输局(招标人):

我方在此声明,我方拟派往中阳县 2024年第一批"四好农村路"建设工程 项目的项目经理_王增提_(项目经理姓名)没有担任任何在施建设工程项目的项 目经理。

特此承诺!

项目经理无在建工程承诺书

致:中阳县交通运输局

现承诺:我单位注册建造师王增提(证书编号:晋*开通会员可解锁*06713) 目前无在建工程,拟派往中阳县 2024年第一批"四好农村路"建设工程(项目 名称) 004标段 担任项目经理。项目负责人每月在岗时间不少于 22 天。 如有虚假承诺,愿意接受建设行政主管部门处罚,并由本公司承担一切法 律责任。

特此承诺

投标人:山西杰兴源建设集团有 限公司 (盖单位章) 法定代表人或其委托代理人。 2788 (签章) 日期: 2027年 8 6000500

附件六:项目总工委任书

项目总工委任书

致:中阳县交通运输局

_山西杰兴源建设集团有限公司__法定代表人总经理、 邱玥_代表本单位委 任项目总工:陈红振_为中阳县 2024年第一批"四好农村路"建设工程(项目 名称)_004 标段的项目总工。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、质量检 验等方面工作,由陈红振_代表本单位全面负责。

承包人: 山西杰兴源建设集团有限公司 (盖单位章) 一般的交易事业(签字、盖章) 法定代表人: 8月 6日

		评审委员会名称 吕梁市民营企业工程系列 中级职称评审委员会 (初聘批准单位)
		评审通过任职资格 工程师 (初聘职务任职资格)
-好生 名	陈红振	业 公路工程 专
别 世	男	评审通过时间 *开通会员可解锁* (初聘批准时间)
	身份证号 41*开通会员可解锁*0535	吕梁市人力资源和社会保障局 发证单位 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (章)
	工作单位 山西杰兴源建设工程有限公司	眼襟专用音 发证日期 2020.11.30
序	묵: No 201915852	证书编号:*开通会员可解锁*

公路水运工程施工单位主要负责人 项目负责人和专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

姓 名:陈红振
	身份证号:41*开通会员可解锁*0535
性///7	别:男
领 | 域:公路工程
	岗位类型:项目负责人
	受聘单位:山西杰兴源建设集团有限公司
	证书编号:晋交安B20G01374
	有效期至:*开通会员可解锁*

查询网址:https://www.sxzwfw.gov.cn/

中华人民共和国交通运输部监制

完教学计划规定的全部课程,成绩合 民用建筑专业 参 年制专科学习,修 111 学生所红振性别男,一九七0年 月二十八日生,于一九八九年九月 至一九九二年 七 月在本校 工业与 学校编号:8935104 名: 校(院)长: 准予毕业。 校 格, + 中华人民共和国国家教育委员会印制 年 业证 证书 通高等学校 0008943 No: 普

"核验"

山西省社会保险参保缴费人员证明

打印时间:*开通会员可解锁*

姓 名	陈红振		证件号码		41*开通会员可解锁*0535
当前参保经办机构	交城县社会保险中心
当前参保单位名称	山西杰兴源建设集团有限公司
念和	本统筹地区缴费起止时间			本统筹地区实际缴费年限
养老保险	*开通会员可解锁* 至 *开通会员可解锁* 5年
参保状态	正常缴费
			个人缴费明细
起止年月 125		基本养老保险			基本养老保险
	缴费其数	个人缴费 含单位划转)	起止年月		缴费其数	个人缴费 含单位划转)
*开通会员可解锁*至*开通会员可解锁*	2739.0	1314.72
*开通会员可解锁* 至*开通会员可解锁*	3235.0	3105 6
*开通会员可解锁* 至*开通会员可解锁*	3548.0	3406-08
*开通会员可解锁*至*开通会员可解锁*	3863.0	3708 48
*开通会员可解锁* 全*开通会员可解锁*	4113.0	3948 48
*开通会员可解锁*至*开通会员可解锁*	4113.0	1974.24
说明

备注: 1.本证明涉及个人信息,因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由参保个人承担;

2.用人单位职工参加工伤保险的,由用人单位依法缴费,个人不缴费;

3.本证明加盖印章有效,如需核查真伪,请使用民生山西APP扫描左上角二维码进行核验;

4.以上内容解释由"当前参保缴费经办机构"负责。

5.参保证明二维码核验有效期为三个月,逾期请重新申请打印。

40

拟委任的项目经理和项目总工资历表

姓名。	陈红振		年龄	55 %		专业	工业与民用建筑
技术职称	工程师		学历	专科		拟在本项目任职	项目总工
工作年限		23 年				类似施工经验年限	20年
毕业学校	1992 年 7 月毕业于 开封大学 学校 工业与民用建筑_专业,学制 3 年
经历
时间		参加过的类似工程项 目名称		担任职务		发包人及联系电话
	/ /				/	/
	元 获奖情况
	说明在岗情况	口目前未在其他项目上任职,现从事工作为:资料员_。 □目前虽在其他项目上任职,但本项目中标后能够从该项目撤离,目前 任职项目:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	备注	元

注: 1. 本表应填写项目经理和项目总工相关情况。

2. 投标人应根据招标文件第二章"投标人须知"第3.5.5项的要求在本表后附相关 证明材料。

项目总工无在建工程承诺书

致:中阳县交通运输局

现承诺:我单位工程师_陈红振_(证书编号: *开通会员可解锁* ) 目前无 在建工程,拟派往中阳县 2024年第一批"四好农村路"建设工程(项目名称) 004 标段 担任项目总工。项目总工每月在岗时间不少于 22 天。,如有虚假 承诺,愿意接受建设行政主管部门处罚,并由本公司承担一切法律责任。

特此承诺

投标人: 山西杰兴源 泉公司	(盖单位章)
法定代表人或其委托代理	(签章)
日期: 707 6 9 2) 223030180

附件七:履约保证金

履约保函

保函编号:JIDB25*开通会员可解锁* 查询编号:YURXX

中阳县交通运输局(发包人名称):

鉴于中阳县交通运输局(发包人名称,以下简称"发包人")接受山西杰兴源建设集团有限 公司(承包人名称,以下简称"承包人")于*开通会员可解锁*参加中阳县 2024年第一批"四 好农村路"建设工程施工(项目名称)四标段施工的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承 包人履行与你方订立的合同,向你方提供担保。

1. 担保金额人民币(大写)壹佰肆拾肆拾万肆任陆俯捌拾玖元整(¥1,444,689.00元)。

2. 担保有效期自本保函签发且发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发交工验收 证书且承包人按照合同约定缴纳质量保证金之日止。尽管前述,担保有效期不得超过2026年03 月 31日。一切书面索赔文件应于保函有效期内送达我方。

3. 在本担保有效期内,因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时,我方在收到你 方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后,在7个工作日内元条件支付,无须你方出具证 明或陈述理由。

4. 发包人和承包人按合同条款变更合同时,无论我方是否收到该变更,我方承担本担保规定 的义务不变。

担保人 : 广 法定代表人或其 签字或盖章) 本位 景 208 单元自编 F028 号 曲 政 编 日米 系 电 话: 400-962-8859 日 期:*开通会员可解锁* 30 日

附件八:安全生产承诺书

安全生产承诺书

中阳县交通运输局

根据《中华人民共和国安全生产法》,我作为企业的法定代表人(实际控制 人)和安全生产第一责任人,对本企业(单位)安全生产工作负全面责任。为贯 彻执行山西省政府办公厅《关于转发省安委办全省重点行业(领域)生产经营单 位推行法定代表人安全生产承诺制实施方案的通知》精神和法定代表人安全生产 承诺制,本人保证:认真执行国家、山西省关于安全生产法律、法规、标准和政 策要求,积极落实安全生产主体责任,努力做好本企业(单位)安全生产工作, 防范和杜绝安全生产事故,并郑重承诺:

1、遵守相关安全规定,按照甲方委托的监理单位提出的《安全文明注意事 项》施工;

2、施工前组织施工人员学习有关安全方面的法律法规,施工期间做好安全 防护措施,严防安全责任事故的发生,因施工不当引发的通信、交通、人身等安 全事故,由我公司负责承担;

3、爱护施工场所的各种设施,不得损坏其它道路设施,如有损坏,由我公 司负责赔偿;施工范围超出道路线并由此引起的纠纷或赔偿等费用,由我公司负 责。

4、施工期间由我单位负责人或现场管理人员在现场督促施工;

5、施工材料堆放,不得占用消防通道及公共场所,施工垃圾、废料自行清 理运走,安装完毕后整理好现场;

6、积极配合道路管理部门及监理单位做好安全检查。

承诺企业(单位):_山西杰兴源建设集团有限公司(盖章) 法定代表人签字: 8399

注:具体承诺内容由发包人制定,在签订合同协议书时发放给中标人。

附件九: 中标通知书

ਨੇ
哪
出
र्स

と80001905Z026ZレレンSS ・音楽目 近

ਵਿੱਚ	ET 歌掌星	् ш 彩 理 ﻟﺴ	18年中	理分不容	人读剧	Y #中
		552*开通会员可解锁* 畳/評齢王 3	大 4 ਸਿ नि 14468890.000元 宜	原公開京要分前的所在的新的所
	工程文已带来质量解评测:合格 ******************************************************************************************************************************************************************************	隊エ	塑元件好的感分部可超出面部分		母母母的感觉感	山西森米族群及前国官府公司
	群台	日 0レ乙		科研 方 式
		श्र 天		动器 开彩

说

。我对你在用的好好的好的你带你。

同合在整人科研与莱 外对线足人表外交流由内日十三对其思论,司并唤醒诞龄的单对中,一

放天章盖人就陈味林的那些分动阵容未在映画演中,三

。份正在一年映画出,因

附件十:工程量清単(中标价)

投标报价汇总表

合同段:枝柯一韩家山(学生路)主+支 标表1 科目名称 金额(元) 序号 章次 528039 总则 100 1 5134815 路基 2 200 ვ 300 路面 8127593 235660 交通安全设施 4 600 第100章至第700章合计 14026107 5 已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计 6 清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计 14026107 7 计日工合计 8 420783 暂列金额(不含计日工总额) 9 14446890 10 投标报价

清单 第1页 共1页

S

合同段:枝柯一韩家山(学生路)主+支

清单 第100章 总则 子目名称 单位 数量 单价 合价 通则 101 保险费 101-1 按合同条款规定,提供建筑工程一切险 总额 -a 34565 34565 按合同条款规定,提供第三者责任险 -b 总额 3500 3500 工程管理 102 竣工文件 102-1 总额 3000 3000 施工环保费 102-2 总额 2716 2716 安全生产费 102-3 总额 204324 204324 承包人驻地建设及施工标准化(含拌合站安拆) 104 承包人驻地建设及施工标准化 104-1 总额 279934 279934		合同段:		标表2
	子目号

清单 第1页 | 共4页

合同段:枝柯一韩家山(学生路)主+支

子目号	子目名称	尊位	数量	尊价	合价
202	场地清理
202-2	挖除旧路面
-b	分层挖除
-b-1	水泥混凝土路面面层
-b-1-1	挖除	m 3	472.5	91.97	43456
-b-2	沥青混凝土路面面层
-b-2-2	铣刨	m 3	3045.96	67.53	205694
-b-4	各类稳定土基层
-b-4-1	挖除	m 3	5547.77	20.65	114561
202-3	拆除结构物
-C	砖、石及其他砌体结构	m 3	232.65	34.25	7968
203	挖方路基
203-1	路基挖方
-a	挖土方	m 3	757.2	9.1	6891
207	坡面排水
207-6	井、池
-C	丽水工程
-c-1	预制混凝土装配式偏沟式单篦雨水口	网	80	90.25	7220
-c-2	II 级钢筋混凝土承插管 (D300)	m	326	225.64	73559
-c-3	钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 (D1000)	m	2089	300.92	628622
-c-4	矩形直线砖砌雨水检查井(1300*1000)	தித்	31	5641.13	174875
-c-5	矩形三通砖砌雨水检查井(1650*1650)	网	42	5753.95	241666
-c-6	圆形混凝土沉泥井	网	8	3948.75	31590
-c-7	挖基	m 3	17531.12	21.1	369907
-c-8	回填砂砾	m 3	12275.03	92.08	1130285
-d	污水工程
-d-1	II级钢筋混凝土承插管(D300)	m	672	225.64	151630
-d-2	钢带增强聚乙烯螺旋波纹管(D600)	m	1619	169.24	274000
-d-3	矩形直线砖砌雨水检查井(1000*1100)	座	27	5528.33	149265
-d-4	矩形90度四通砖砌雨水检查井(2200*1700)	집도	27	5979.56	161448
-d-5	圆形混凝土沉泥井	壓	8	3948.75	31590
-d-6	挖基	m 3	14425.52	21.1	304378
-d-7	回填砂砾	m 3	10322.21	92.08	950469
-f	更换污水井盖	个	15	379.6	5694
-8	更换雨水篦子	→	50	311.94	15597
-h	更换供水井盖	个	10	379.7	3797
—1	C30砼雨水篦子基础修复	m 3	6.7	1017.46	6817
j	C30配井圈修复	m 3	33.6	1017.38	34184
-k	C30水泥混凝土边沟盖板	m 3	7.2	856.81	6169
-l	钢筋	KB	658.4	5.29	3483

清单 第2页 - 共4页

标表2

合同段:枝柯-韩家山(学生路)主+支

子自号	清单 第300章 路面 子目名称	草位
304	水泥稳定土底基层、基层		频量	单价	合价
304-1	水泥稳定土底基层
-a	水泥稳定碎石
-a-1	厚160mm	m 2
-a-2	修补厚160mm	m 2	15157	46.03	697677
304-3	水泥稳定土基层		5484	45.18	247767
-a	水泥稳定碎石
-a-1	厚180mm	m 2
-a-2	修补厚180mm	m 2	15157	51.59	781950
308	透层和黏层		5750	52.47	301703
308-1	透层
-b	乳化沥青	m 2
308-2	黏层		37461	4.3	161082
-a	石油沥青
309	热拌沥青混合料面层	m 2	46554.52	2.1	97764
309-1	细粒式沥青混凝土
-a	厚40 m m
309-2	中粒式沥青混凝土	m 2	46554.5234	49.78	2317484
-a	厚50mm
313	|路肩培土、中央分隔带回填、土路肩加固及路缘石	m 2	37461	59.35	223310
313-5	路缘石
-C	料石(花岗岩)
-d	C25砼路基边缘硬化	m 3	260.64	3159.02	823367
-6	路边石基础	m 3	15.3	571.96	8751
		m 3	796.4	586.06	466738
	清单 第300章 合计 人民币 8127593 元

清单 第3页 | 共4页

合同段:枝柯一韩家山(学生路)主+支

标表2

子目号 子目名称 单位 数量 单价 合价 道路交通标志 604 单柱式交通标志 604-1 个 三角形70 13 1146.92 -2 个 圆形60 2 1176.5 -b 个 圆形60+三角形70 5 1523.2 -C 单悬臂式交通标志 604-5 イ 长方形300×100+八边形60 3 15094.67 -a 今 5 129.4 里程碑 604-8 个 41 12.95 百米桩 604-10 个 96 135.63 道口标注 604-16 道路交通标线 605 热熔型涂料路面标线 605-1 39.52 62497 1581.4 m 2 普通型 -a 76295 558.9 136.51 m 2 振动型 -C 6195 41 151.1 減速帯 m 605-8 其他交通安全设施 607 个 6312 901.71 7 凸面镜 607-2 清单 第600章 合计 人民币 235660元	清单 第600章 交通安全设施
			14910
			2353
			7616
			45284
			647
			531
			13020
清单 第4页 共4页