武义县白洋街道双仙厅村仙洞村留地厂房

建设工程项目 2026 年 1250kVA 配电工程

招标文件（预公示）

招标人：武义县白洋街道双仙厅村集体经济组织（盖章）

代理机构：浙江衢州公信工程管理有限公司（盖章）

2026 年 9 月

目录

第三章 评标办法（综合评估法）

第四章 合同条款及格式

第五章 工程材料选用品牌

第六章 投标文件格式

1

第一章 招标公告

1、招标条件

本招标项目为武义县白洋街道双仙厅村仙洞村留地厂房建设工程项目 2026 年

1250kVA 配电工程已由武义县白洋街道双仙厅村集体经济组织报武义县白洋街道招投标

工作领导小组批准建设，项目代码 2609-330723-X-000395，建设资金来自业主自筹，招

标人为武义县白洋街道双仙厅村集体经济组织，本项目已具备招标条件，招标人委托浙

江衢州公信工程管理有限公司采用资格后审的方式就该项目进行公开招标。

2、项目概况与招标范围

2.1 工程概况：该项目为武义县白洋街道双仙厅村仙洞村留地厂房建设工程项目

2026 年 1250kVA 配电工程。

2.2 招标范围：包括但不限于所有工程材料设备的采购、施工图设计（含图审）、

工程施工、验收、移交、保修服务等工作，施工图设计中应考虑而实际未考虑的但直

接影响使用功能的工程(具体规模以经电力、规划、建设等主管部门批准设计图纸或供

电方案为准)。

2.3 工程地点：武义县白洋街道双仙厅村。

2.4 投资金额：851878 元。

2.5 工期：总工期 90 日历天，且须在 2027 春节前完工。

2.6 质量目标：设计要求的质量标准：符合国家相关规定标准和电力设计规范要

求；施工要求的质量标准：符合国家相关验收合格标准。

3、

投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人须具备以下资质业绩，并在人员、设备、资金等方面具有

相应的施工能力（本工程不接受联合体投标）：

1）本次招标要求投标人须具有工程设计综合甲级资质或工程设计电力行业乙级及

以上资质或电力行业（送电工程、变电工程）专业丙级及以上设计资质；电力工程施工

总承包三级及以上或输变电工程专业承包三级及以上企业资质（对应资质应在“浙江省

建筑市场监管公共服务系统”上资质动态核查结果处于“合格”状态），并取得国家能

源局的承装（修、试）电力设施许可证五级及以上；具有施工企业安全生产许可证；

2）拟派项目负责人具备二级及以上机电工程专业的注册建造师资格且持有安全生

产任职资格 B 类证，且未担任本公司的法定代表人（或总经理）或企业技术负责人职务

的本单位职工；安全员须持有安全生产任职资格 C 类证；技术负责人须具有机电专业助

理工程师及以上职称。

2

3）具有履行合同的能力，包括专业、技术资格的能力，资金、设备和其他物资设

施状况，管理能力，经验、信誉和相应的从业人员；

4）截至投标之日，没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结、

破产状态；

3.2 投标人及其拟派项目负责人自 2023 年 1 月 1 日（近三年内）起至投标截止日

止无行贿犯罪记录，并未被列入失信被执行人名单。

3.3 投标人及其拟派项目负责人未被列入招标投标失信黑名单以

（浙江省信用中心：

https://credit.zj.gov.cn/）、（信用中国：www.creditchina.gov.cn）的失信黑名

单为准。

3.4☑如拟派项目负责人或施工负责人在投标截止日存在在其他任何在建合同工程

（在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期，或者不通过招标方式的则

以合同签订日期为开始时间，结束时间为该合同工程验收合格或合同解除日期）担任工

程总承包项目负责人、施工负责人（含工程总承包项目中担任施工负责人）的，不得以

拟派项目负责人或施工负责人的身份参加本次投标。

3.5 安全质量要求

自投标之日前一年内未发生施工重大人身死亡事故，半年内未发生人身死亡事故；

三个月内未发生人身重伤事故，三个月内未发生因施工单位原因引起的一般设备、电网

事故；自投标之日前三个月未发生一般施工质量事故，未发生重大施工质量事故，一年

内未发生特大施工质量事故；半年内未发生被浙江省电力公司通报且勒令停止施工的。

3.6 本次招标□接受/☑不接受联合体投标。

3.7☑项目负责人须具备由投标单位在投标截止时间前 4 个月（2026 年 5 月、2026

年 6 月、2026 年 7 月、2026 年 8 月）内连续缴纳 3 个月的社保缴费凭证及相关证明材

料【以社保机构（盖章）出具的养老保险缴纳清单为准】，缴费单位或代缴单位的委托

单位，和投标人名称（或投标人分公司名称）须一致。

4、招投标方式

公开招标。

5、招标文件的获取

5.1 本项目招标文件（含招标控制价、图纸）和补充（答疑、澄清）文件均以网上

下载方式发放。

5.2 招标文件及相关资料下载网址：潜在投标人登录 金华市公共资源交易网：

http://ggzyjy.jinhua.gov.cn/自行下载。

5.3 招标文件及相关资料下载时间：公告发布之日起至投标文件递交截止时间。

3

6、投标文件的递交

投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2026 年

月

日

时

分，

电子招标投标交易平台：金华市公共资源交易网：http://ggzyjy.jinhua.gov.cn/。

7、监督部门

监督部门：武义县白洋街道招投标工作领导小组 联系方式：*开通会员可解锁*

8、联系方式

招标人：武义县白洋街道双仙厅村集体经济组织

地址： 武义县白洋街道双仙厅村

联系人：楼明伟

联系电话：*开通会员可解锁*

代理机构：浙江衢州公信工程管理有限公司

地址：武义县环城南路 229 号

联系人：陈工

联系电话：*开通会员可解锁*

2026 年 月 日

4

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号

条款名称

编列内容

1.1.2

招标人

名称：武义县白洋街道双仙厅村集体经济组织

地址：武义县白洋街道双仙厅村

联系人：楼明伟

联系电话：*开通会员可解锁*

1.1.3

招标代理机构

名称：浙江衢州公信工程管理有限公司

联系人：陈工

电话：*开通会员可解锁*

1.1.4

项目名称

武义县白洋街道双仙厅村仙洞村留地厂房建设工程项目 2026 年 1250kVA 配电

工程

1.1.5

建设地点

武义县白洋街道双仙厅村

1.2.1

资金来源

业主自筹

1.2.2

出资比例

100%

1.2.3

资金落实情况

已落实

1.3.1

招标范围

详见招标公告

1.3.2

计划工期

总工期 90 日历天，且须在 2027 春节前完工。

1.3.3

质量要求

设计要求的质量标准：符合国家相关规定标准和电力设计规范要求；

施工要求的质量标准：符合国家相关验收合格标准。

1.4.1

投标人资质条件、

能力和信誉

详见招标公告

1.4.2

是否接受联合体

投标

☑ 不接受□接受

1.4.3

资格审查方式

采用资格后审

1.9.1

踏勘现场

☑ 不组织

1.10.1

投标预备会

☑ 不召开

1.10.2

投标人提出问题

的截止时间

投标文件提交截止时间前3天

1.10.3

招标人书面澄清

的时间

以补充文件的时间为准

1.11

分包

☑ 不允许

5

1.12

偏离

☑ 不允许

2.1

构成招标文件的

其他材料

对招标文件所作的澄清、修改或招标补充文件

2.2.1

投标人要求澄清招

标文件

递交投标文件截止之日 3 天前（以收到日期为准）（投标人在截止时间以后提

出的澄清招标文件的要求，招标人可以拒绝受理）。

提交方式:通过金华市公共资源交易网：http://ggzyjy.jinhua.gov.cn/提出。

招标文件澄清发出

的形式

招标人对投标人疑问统一在金华市公共资源交易中心（http://ggzyjy.jinhua

.gov.cn/）公开进行解答，如需修改招标文件内容的，应以招标补充文件的形式发

出。

在开标前，投标人须随时关注网站的最新答疑信息，自行下载补充文件。

2.2.3

投标人确认收到

招标文件澄清

潜 在 投 标 人 应 自 行 关 注 金 华 市 公 共 资 源 交 易 中 心

（http://ggzyjy.jinhua.gov.cn/）发布的补充文件信息，招标人不再逐一通知。

投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

2.3.1

招标人补充文件

发出的形式及时

间

以 招 标 补 充 文 件 的 形 式 ， 金 华 市 公 共 资 源 交 易 中 心

（http://ggzyjy.jinhua.gov.cn/）公开发布。如果补充文件发布的时间距投标截

止时间不足 3 日，且补充的内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

3.1

投标文件的组成

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明书或授权委托书；

（3）投标承诺书；

（4）投标保证金承诺函；

（5）资格审查资料；

（6）投标人提交的其他资料：技术标、资信标、商务标、资格审查资料编制

内容具体详见投标人文件格式

。

3.2.1

增值税税金的计

算方法

☑ 一般计税法□简易计税法

3.2.2

投标最高限价及让

利区间

投标最高限价的计算方法：

本项目最高限价 851878 元。其中建筑安装工程费最高限价为 822531 元，设计

费（含预算编制费）最高限价 29347 元。

投标让利区间:

6.00

%（含）～11.00 %（含）。

注：投标让利以经投标最高限价为基数，若投标最高限价为固定数值的，则中

标价=最高限价*（1-投标让利率）【例：最高限价为100元，投标让利率为5%，则

中标价为95元】；若投标最高限价为费率的，则中标价=最高限价（费率）*（1-投

标让利率）【例：最高限价为按相应收费标准的80%，投标让利率为5%，则中标费

率为76%】。

6

3.2.3

投标报价的

其他要求

投标报价应以让利率形式报价（投标报价最多保留两位小数）。

3.3.1

投标有效期

60天（从投标截止之日起算）

3.4.1

投标保证金

1.项目投标保证金的金额：按投资金额的 2%计取。

2.投标保证金形式：以《投标保证金承诺函》的形式代替。

3.4.3

（3）

投标保证金不予退

还的其他情形

1.

☑经查实，投标人在投标过程中存在串通投标或弄虚作假的。

2.其他：

/

。

注：如有投标保证金不予退还的情形，中标人按《投标保证金承诺函》约定向

招标人支付投标保证金。

3.5

资格审查资料

1.营业执照、投标人资质证书（如有）、业绩证明（如有）；

2.拟派项目负责人（项目总监）的身份证、资格证明材料；

3.□联合体各方签订的共同投标协议（联合体投标的提供）；

4.《投标承诺书》及《投标保证金承诺函》；

5.《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》；

☑ （招标人需要增加的其他符合法律法规规定的资料）1）承装（修、试）电力设施许可证；

2）项目管理机构表及相应证书的复印件；

3）安全生产许可证；

5）项目负责人 B 类证书；

6）安全生产专职管理人员 C 类证书及身份证；

7）技术负责人的职称证书及身份证

8）授权委托代理人及项目负责人须为本单位在册人员证明；

9）投标承诺书；

10）投标人基本帐户开户许可证；

11）投标人认为应附的其他资料。

3.7.3

（1）

电 子 投 标 文 件 签

字盖章要求

1.投标文件格式文件要求投标人盖章、法定代表人印章的地方，投标人均应使

用CA数字证书加盖投标人的单位电子印章、法定代表人个人电子印章。联合体投标

的，除联合体协议书格式之外的仅由联合体牵头人加盖单位电子印章、法定代表人

个人电子印章即可。

2.投标文件所附证书证件、业绩证明文件、投标保证金等证明材料用原件扫描

件并加盖投标单位电子印章。

其他：

1. 电子投标文件的编制和递交，应依照招标文件的规定进行。如未按招标

文件要求编制、递交电子投标文件，将可能导致无效标，其后果由投标人自

7

3.7.3

（

2）

电 子 投 标 文

件制作

负。

2. 投标人在电子投标文件（PDF 版）制作完成后，可将投标文件各部分上传至

“金华市 限额以 下工 程交易 在线应 用 ”投标 系统的 各相 应端口 中。其 中：技

术标文档上传至该系统的“技术标”端口中，资信标文档上传至该系统的“资

信标”端口中，商务 标文 档上传 至该 系统的 “商务 标 ”端口 中， 资格审 查资

料文档上传至该系统的“资格审查文件”端口中。

3.7.4

投 标 文 件 正 副

本份数

本 项 目 投 标 文 件 取 消 纸 质 投 标 文 件 ， 采 用 网 上 提 交 电 子 投 标 文 件 （

PDF

版） ， 电子投标文件网上递交截止时间同投标截止时间。

中标人在收到中标通知书后

15 天内，必须再向招标人提供纸质投标文件壹

式肆份。

3.7.5

装订要求

按照招标文件要求

3.7.6

递交投标文件

投 标 人 将 投 标 文 件 （

PDF 版，含技术标、资信标、商务标、资格审查资料

各组成部分）在投标截 止时间前（以上传完成时间为准）上传至“金华市限

额以下工程交易在线应用”投标系统。

4.1.1

投标截止时间/

电 子 投 标 文 件 上

传截止时间

2026年

月

日

时

分

4.1.2

电子投标文件上

传平台

上传至金华市公共资源交易网：http://ggzyjy.jinhua.gov.cn/。

4.1.5

电子投标文件视为

无效的情形

1.存在下列情况之一的，视为无效：

（1）电子投标文件无法解密的；

（2）电子投标文件解密后无法正确读取的；

（3）电子投标文件无法导入成功的。

□2.未被邀请的申请人提交的投标文件。【适用于邀请招标】

3.其他:

/

。

5.1

开标时间和地点

1.开标时间：同电子投标文件上传截止时间

2.开标地点: 武义县白洋街道招投标分中心会议室

3.开标平台:本项目采用不见面开标，投标人须在开标前登录不见面开标大厅。

不见面开标大厅网址：http://ggzyjy.jinhua.gov.cn/

。

4.其他：

/

。

5.2

开标程序

1.开启视频直播，对开标现场情况进行全程直播。

2.由招标人在系统中发起解密。

3.根据招标文件规定进行开标，并对每个环节的结果进行发布。

4.宣布开标结束。

5.其他：

删除全文，并代之

8

由于本次招标采用网上不见面开标形式，各投标单位的法定代表人或授权委托

人必须在开评标期间保持电话及网络畅通，在投标截止时间前搜索钉钉群号

申

请加入本项目的开标直播群,在线公布开标录像、各投标人各标书评审得分及询标

由招标代理机构开启群视频直播，对开标现场情况进行全程直播。

★注:投标人是否进入钉钉群观看直播由投标人自行决定 (注:未进入钉钉群

观看直播的投标单位，直接视为默认本次招标项目的开评标结果，产生的一切后果

由投标单位自行承担)。

1、宣布（项目名称）开标会议开始，并宣读开标会议纪律。

2、宣布监标人、唱标人、录标人。

3、由招标代理公司工作人员宣布各投标人实际参加开标会议人员情况。

4、由招标代理公司工作人员插入 CA 锁，将本项目开标信息进行解密

5、主持人宣布休会，评标委员会对技术标进行评审。

6、主持人宣布复会，公布技术标评审结果，并进入资信标资格评审和资信评

审。

7、主持人宣布资信标评审结果。

8、由工作人员开启商务标，对其相应的内容进行唱标后由评标委员会进行商

务标评审。

9、主持人宣布复会，公布商务标评审结果。

10、由工作人员确定评标基准价，计算各投标人的商务报价得分，并计算有效

投标人的总得分，并按总得分由高到低的顺序依次对投标人进行资格审查，直至产

生 1 名通过资格审查的投标人。

11、宣布评标委员会推荐的中标候选人。

12、主持人、录标人、监标人、招标人等在开标记录上签字确认。

13、宣布开标会结束。

5.4

特殊情况处置

1.因网络、系统、电力等不可抗力因素需要延期开标的，须重新制作投标文件

并按招标文件要求重新递交。

2.开标特别说明：

（1）投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件；在规定时

间内投标人无法完成电子投标文件解密的，视为撤回其投标文件。

（2）因投标人之外的原因导致所有投标人的电子投标文件均无法解密时将延

迟开标，由招标人负责解释。

3.其他：

/

。

6.1.1

评标委员会的组建

☑ 由招标人自行组建，3人及以上单数；□由招标人代表1人、从浙江省综合评标专家库中随机抽取专家

人。

9

设计项目招标人可邀请行业专家作为评审小组成员。

6.2

评标办法

综合评估法

6.4

中标候选人的人数

中标候选人数量为 1 家。

7.1

中标候选人公示媒

介及期限

公示媒介：

金华市公共资源交易网：http://ggzyjy.jinhua.gov.cn/

公示期限：不少于2日（公示截止日必须为工作日）。如遇国家法定休假日，应

顺延至法定休假日后第一个工作日。

7.4

履约担保（本项

目不适用）

履约担保：按中标合同价格的2%计算

履约担保的形式：签订合同前以现金（转账）、银行支票、汇票形式缴纳至指

定账户；（根据金市建综[2016]95规定，允许选择金华（区域）银行出具的银行保

函或金华（区域）保险公司出具的保险公司保函或金华（区域）保险公司出具的保

险、公司保单。

竣工验收合格后无息退还。

8.1

重新招标其他

情形

1.招标投标过程中，因项目发生变更，现有招标资格条件与项目规模不符的。

2.招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放

弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被

查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，应重新招标。

3.法律法规规定的其他情形。

8.2

不再招标的

情形

重新招标后投标人仍少于 3 个的，属于必须审批、核准的工程建设服务项目，

报经原审批、核准部门审批、核准后可以不再进行招标。

10.1

投标文件的

澄清、质询

1.招标人在不见面开标大厅要求投标人对投标文件进行澄清，投标人澄清回复

时间不得超过通知发出后 10 分钟，逾期或未按要求澄清回复的，将视为不予回复

或确认，招标人有权否决其投标。投标人通讯不畅通，导致不能及时联系的，视作

为投标人不予回复或确认。

2.招标人对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说

明或补正，直至满足招标人的要求。

3.投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，招标人可以否

决其投标。

10.2

否决投标的

情形

投标文件存在以下情形之一的，由招标人审核并经过询标程序，其投标文件将

被否决：

1.投标文件未经投标人盖章的；投标文件未按招标文件要求经法定代表人（或

提供有效“授权委托书”的委托代理人）签字或盖章的；

2.投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招

标项目报有两个或以上报价，且未声明哪一个有效；

10

3.组成联合体投标的，投标文件未附联合体各方共同投标协议的；

4.未按招标文件要求完整提交投标资料的；

5.两个及以上投标文件被评标系统确认是同一台电脑（指硬盘号或 MAC 地址相

同）编制的；

6.未按招标文件电子投标的要求制作投标文件的；

7.不符合招标文件中规定的其他实质性要求的。

8.投标文件中投标函、投标承诺书或投标保证金承诺函未按要求填写；

9.投标文件不能满足招标文件载明的质量要求、服务期限要求的；

10.投标报价不在招标文件确定的范围内的；

11.投标人不满足招标文件载明的企业资质、人员资格、业绩条件（若有）的；

投标内容不符合本招标文件（招标公告）规定的招标范围；

12.投标人被金华市有关行政监管部门依法限制投标且在限制期内的；

13.委托代理人未提供有效的授权委托书的；

14.有招标文件中投标人须知 1.4.4 规定的“投标人不得存在的情形”的；

15.招标人需要增加的符合法律法规规定的其他符合性内容。

16.投标人被“信用浙江”列入失信被执行人的。

17.其他：

不符合评标办法相关要求的

注：凡招标人拟作出否决投标决定的，应先向投标人进行询问核对。

10.3

信用查询网址

1.信用浙江：

https://credit.zj.gov.cn/

2.行业信用：

建设： http://jsj.jinhua.gov.cn/

交通： http://xyfw.jtyst.zj.gov.cn/

水利： https://rcpu.cwun.org/

10.4

特别说明

1.本前附表是投标人须知正文内容的补充和细化，应当与正文内容一致。如本

前附表与正文内容表述不一，以本前附表为准。

2.价款结算方式详见合同。

3.投标人存在撤销投标文件和无正当理由放弃中标、不与招标人签订书面合同

等情形或被行政部门查实存在违法行为，招标人重新招标的，招标人可以拒绝投标

人再次投标该项目。

3.本次招标在评标结果公示结束以后，中标单位应向招标人提供纸质投标文件

5 份（投标文件须按招标文件的要求签字或者盖章并与提交的电子版投标文件的格

式与水印码相一致）。

4.其他：

本项目招标代理费由中标人在领取中标通知书前，采用汇款、转账或现金形式

11

一次性向招标代理机构付清，收取金额为：10200 元。（单位名称：浙江衢州公信

工程管理有限公司武义分公司；银行账号：2*开通会员可解锁*36；开户银行：浙江武

义农村商业银行股份有限公司营业部）。以上费用由投标人在报价中一并考虑。

1.

总则

1.1

项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》

等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对项目服务进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 项目地点：见投标人须知前附表。

1.2

资金来源和落实情况

1.2.1

本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2

本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3

本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3

招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1

本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2

本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3

本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4

投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质（资格）条件、能力和信誉：见投标人须知

前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4.1 项和

投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各

方权利义务；

（2）联合体的各专业资质等级（若有），根据共同投标协议约定的专业分工，分别按

照承担相应专业工作的资质等级较低的单位确定；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3 投标人的资格审查方式:见投标人须知前附表。

12

1.4.4 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人；

（3）不同投标人的单位负责人为同一人或者互相存在控股、管理关系的；

（4）为本标段的监理人（根据实际招标类型选择）；

（5）为本标段的代建人（根据实际招标类型选择）；

（6）为本标段提供招标代理服务的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（8）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（9）进入清算程序，或被宣告破产；

（10）被依法暂停或取消投标资格的；

（11）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6

保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者

应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7

语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8

计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9

踏勘现场

1.9.1

本工程不组织踏勘现场，由投标人自行前往。

1.9.2

投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3

投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.10

投标预备会

1.10.1 不组织。

如有疑问，请在投标须知前附表中规定时间前向招标人或招标代理机构书面反映，逾

期招标人将不予接受。

13

1.11

分包

不允许分包。

1.12

偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规

定的偏离范围和幅度。

2.

招标文件

2.1

招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）发包人要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招

标文件的组成部分。

2.2

招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及

时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的要求提疑，要求招

标人对招标文件予以澄清。招标文件的澄清将按前附表规定的时间和方式发布，但不指明

澄清问题的来源。当招标文件的澄清内容与招标文件相互矛盾时，以最后发出的补充文件

为准。

2.2.2 招标人（招标代理机构）的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、

答复，对招标人和投标人无任何约束力。

2.2.3 投标人确认收到招标文件澄清：见投标人须知前附表。

2.3

招标文件的修改

2.3.1 见投标人须知前附表。

2.3.2 当招标文件的修改内容与招标文件相互矛盾时，以最后发出的补充文件为准。

14

3.

投标文件

3.1

投标文件的组成

见投标人须知前附表 3.1。

3.2

投标报价

3.2.1 投标人应按照第六章“投标文件格式”的要求填写投标报价。增值税税金的计

算方法见投标人须知前附表。

3.2.2 招标人设置的投标最高限价见投标人须知前附表，投标人的投标报价不得超出

投标人须知前附表约定的范围。

3.2.3 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3

投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标

文件。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式（或电子交易平台）

通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投

标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失

效。

3.4

投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式递交

投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的由联合体牵头人递交投标保证

金，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求递交投标保证金的，招标人将否决其投标。

3.4.3 有下列情形之一的，投标保证金将予以补缴：

（1）在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，投标人撤销

其投标文件的；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向

招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约担保；

（3）投标人须知前附表规定的其他情形。

3.5

资格审查资料

见投标人须知前附表。

15

3.6

备选投标方案

投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.7

投标文件的编制

3.7.1

投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，

作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以

提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。

3.7.2

投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、

招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 电子投标的要求

（1）电子投标文件签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

（2）投标人制作电子投标文件时，应注意以下几点：

①投标人应按电子招标文件和补充招标文件（如有）内容，通过金华市公共资源交易

系统编制投标文件并生成电子标书。编制完成后上传至交易系统（建议使用 360 浏览器）。

招标人在开标时间后进行一键解密。如遇解密问题，及时联系代理机构或软件公司。不按

本项规定制作的，视为无效情形。

②投标人应将最后一次编制的电子投标文件上传至金华市公共资源交易系统，如果要

重新编制电子标书，无论是否修改了电子标书内容，必须在投标截止时间之前重新上传，

新上传的文件会覆盖之前已上传的投标文件。

③投标人未按招标文件要求制作电子投标文件导致电子标书无法导入金华市公共资源

交易系统，造成招标人无法对电子投标文件进行评审的，视为无效情形。如经查实属故意

情形的，将记入企业不良行为记录。

3.7.4 投标文件格式

投标文件包括本须知第 3.1 条中规定的内容，投标人提交的投标文件应使用招标文件

所提供的投标文件全部格式(表格可以按同样格式扩展)。

3.7.5 其他：投标人递交的电子标书无法导入开评标系统的，无法对电子标书进行评

审的，视为无效情形。

4.

投标

4.1 投标文件的递交

4.1.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.1.2 投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。

16

4.1.3 投标人所递交的投标文件不予退还。

4.1.4 投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出上

传是否成功的提示信息。

4.1.5 电子投标文件的拒收情形：见投标须知前附表。

4.2 投标文件的修改与撤回

4.2.1 在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投

标文件。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。

4.2.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的通知，应按照本章第 3.7.3 项的要求加盖

电子印章。

5.开标

5.1 开标时间和地点

见投标人须知前附表。

5.2 开标程序

见投标人须知前附表。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标时提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

5.4 特殊情况处置

见投标人须知前附表。

6.

评标

6.1

评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.2 评标办法

见投标人须知前附表。

6.3 评标基准让利率的确定办法

见第三章评标办法。

6.4 中标候选人的人数。

见投标人须知前附表。

7.

合同授予

7.1 中标候选人公示媒介及期限

中标候选人公示媒介及期限见投标人须知前附表。

17

7.2 定标方式

招标人确定经公示无异议的中标候选人为中标人。

中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证

金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以重

新招标。

7.3 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人向中标人发出中标通知书，同时将在金

华市公共资源交易网发布中标结果公告。

7.4 履约担保（本项目不适用）

7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、形式和“合同条款

及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头

人递交。

7.4.2 中标人不能按本章第 7.4.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保

证金予以追缴，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予

以赔偿。

7.5 签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 7 天内，根据招标文件和中标人

的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投

标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部

分予以赔偿。

7.4.2

发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标

保证金；给中标人造成损失的,还应当赔偿损失。

7.4.3

联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人

承担连带责任。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于 3 个的；

（2）经招标人评审后否决所有投标的；

（3）出现本章 3.3.3 项特殊情况，但同意延长投标有效期的投标人少于 3 个的；

（4）其他情形见须知前附表。

18

8.2 不再招标

不再招标的情形见须知前附表。

9.

纪律和监督

9.1

对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家

利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2

对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员

行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任

何方式干扰、影响评标工作。

9.3

对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投

标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，

与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.4 异议和投诉

9.4.1 异议

（1）投标人对《中华人民共和国招标投标法实施条例》中第二十二条、第四十四条、

第五十四条规定事项投诉的，应当先向招标人提出异议，异议是投诉的前提，未先向招标

人提出异议的投诉概不受理，投标人或者其他利害关系人应先向招标人提出异议，对不接

受招标人答复的，应当以不接受招标人答复的事项向招投标监管部门提出投诉，向招标人

提出异议或向招投标监管部门提出投诉应在规定期限提出，逾期概不受理。

（2）投标人认为开标不符合有关规定的，应当在开标时提出异议。应当在开标系统提

出，招标人应当场对异议给予处理或者告知处理的办法。异议和答复应记入开标记录或者

制作记录以存档备查。

（3）投标人或者其他利害关系人对招标项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人

公示期间以书面形式向招标人提出，招标人收到异议后应及时告知招投标监管部门并暂停

招标投标活动。

上述时限最后一日如遇国家法定休假日的，顺延至法定休假日后的第一个工作日。

9.4.2 投诉

投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规和招标文件规定

19

的，可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的

请求和必要的证明资料，具体要求按国家、省及当地招投标主管部门制定的规定。就招标

文件、开标和评标结果投诉的，应当先向招标人提出异议，异议答复期不计算在前款规定

的期限内。

上述时限最后一日如遇国家法定休假日的，顺延至法定休假日后的第一个工作日。

10、需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

20

第三章 评标办法（综合评估法）

技术标打分制：评标委员会针对投标人招标文件中的评审内容进行综合分析，视其科学

性、针对性、可行性、先进性和完善程度等，经集体充分讨论后确定档次，然后在该档次的分值范围内由评标委员会分别打分（小数点后保留1位小数），对某一档次划档意见分歧较大的，可以采用记名投票方式确定。

条款号

评审因素

评审标准

2.1.1

形式评审

标准

投标人名称

与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致

投标函签字盖章

有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位公章

投标文件格式

符合招标中文件要求

联合体投标人

不允许联合体投标

报价唯一

只能有一个有效报价

2.1.2

资格评审

标准

营业执照

具备有效的营业执照

安全生产许可证

符合招标中文件要求

资质等级

符合招标中文件要求

财务状况

/

同类项目业绩

符合招标中文件要求

信誉

符合招标中文件要求

项目负责人

符合招标中文件要求

其他要求

不得存在法律规定及招标文件规定的其他否决内容

2.1.3

响应性评

审标准

投标内容

符合招标中文件要求

工期

符合招标中文件要求

工程质量

符合招标中文件要求

投标有效期

60天

投标保证金

符合招标中文件要求

权利义务

符合招标中文件要求

2.2.1

分值构成

(总分 100 分)

资信标评分标准（A）：

4

分

技术标评分标准（B）：

26

分

投标报价分（C）：

70

分

条款号

评分因素

评分标准

2.2.2(1)

资信标评

分（3 分）

资质等级（1 分）

投标人具有工程设计综合甲级资质或工程设计电力行业乙级及以上资质或电力行业（送电工程、变电工程）专业乙级及以上级设计资质或电力工程施工总承包一级或输变电工程专业承包一级的得 0.5 分；电力行业（送电工程、变电工程）专业乙级以下设计资质或电力工程施工总承包一级或输变电工程专业承包一级以下的得 0.25 分。

投标人

级及以上设计资质，

专业承包一级的得 0.5 分。

项目负责人机电工程专业注册建造师一级的得 0.5 分；机电工程专业注册建造师一级以下的得 0.25 分。项目负责人

专业注册建造师一级的得 0.5 分。

投标人业绩（1.5 分）

投标人自 2023 年 1 月 1 日（时间以施工合同签订时间为准）以来，完成过单项合同价

60 万元及以上的类似工程业绩每个得 0.5 分(本

项最高得 1.5 分)。（证明材料：施工合同（或中标通知书）及竣

21

工验收报告）。

体系认证（1.5 分）

环境管理体系、职业健康安全管理体系、质量管理体系，每有一项得 0.5 分

2.2.2（2）

技术标评

分标准（27

分）

设计组织方案（6

分）

基础资料采集、研究与分析。0-0.2 分，0.3-0.6 分,0.7-1 分三个档次评分。

设计方案思路、原则。

0-0.2 分，0.3-0.6 分,0.7-1 分三个档次评分。

工程总体布置，研究与分析。

0-0.2 分，0.3-0.6 分,0.7-1 分三个档次评分。

设计方案合理性、经济性、科学性、研究与分析。

0-0.5 分，0.6-1 分,1.1-1.5 分三个档次评分。

配合工程实施提供的优质服务（设计代表的资历和资格及驻工地时

间、设计变更的控制措施、及时全面的为业主提供设计服务的保证

措施等）。

0-0.5 分，0.6-1 分,1.1-1.5 分三个档次评分。

实施方案（7 分）

安全保证体系措施，安全目标，安全方面的规章制度0-0.2 分，0.3-0.6 分,0.7-1 分三个档次评分

进度工期目标、网络计划、主要施工机械及劳动力安排计划

0-0.2 分，0.3-0.6 分,0.7-1 分三个档次评分

施工总体布置、主要施工技术措施

0-0.2 分，0.3-0.6 分,0.7-1 分三个档次评分

环境保护、文明施工措施

0-0.2 分，0.3-0.6 分,0.7-1 分三个档次评分

售后服务综合评价

结合投标承诺、针对本项目的详细售后服务及培训计划、优惠承诺、

质保期等。

0-0.2 分，0.3-0.6 分,0.7-1 分三个档次评分

投标文件中承诺质保期 2 年以上（其中变压器铁芯、绕组核心部件

质保 3 年以上）的得 1 分（以年为单位）；质保期 2 年（其中变压

器铁芯、绕组核心部件质保 3 年）的得 0.5 分。

注:承诺质保期 2 年(其中变压器铁芯、

绕组核心部件质保 3 年以上)

的得 0.5 分、承诺质保期 2 年以上(其中变压器铁芯、绕组核心部

件质保 3 年)的得 0.5 分。

投标人施工设备

结合投标文件，投标人具有施工工器具及试验装备的情况，提供购

置或租赁合同或试验设备通过国家有关质量监督部门校验合格证

明(高试设备检测有效期为一年需在有效期内）。

0-0.2 分，0.3-0.6 分,0.7-1 分三个档次评分

主要设备、材料满足

招标要求情况，技术

响应情况

（10 分）

1、投标货物主要技术性能指标的响应程度。

0-0.8 分，0.9-1.6 分,1.7-2.5 分三个档次评分

2、投标货物主要元器件配置情况。

0-0.8 分，0.9-1.6 分,1.7-2.5 分三个档次评分

3、投标货物的节能性、先进性、耐用性。

0-0.8 分，0.9-1.6 分,1.7-2.5 分三个档次评分

22

4、投标货物的整体情况评价。

0-0.8 分，0.9-1.6 分,1.7-2.5 分三个档次评分

总承包项目管理方

案（3 分）

项目总体管理方案，进度计划安排及保证 措施，投资管理与控制，项目信息、文档 管理与控制方案等

0-1 分，1.1-2 分，2.1-3 分三个档次评分

2.2.2（3）

投标报价评分标准

（70 分）

投标报价是否异常判

定

评标委员会认为投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价，应当否决其投标。在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求投标人做出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本价竞标，其投标价格不得分且不列入基准价计算。

评标基准价计算方法

基准价的确定：①当所有通过开标审查的有效投标文件为

3-5 家时，全部有效报价

进行算术平均计算出平均值；②当所有通过开标审查的有效投标文件为

6—10 家时，有效报价中

去掉一个最高报价、去掉一个最低报价后计算出算术平均值；③当所有通过开标审查的有效投标文件为

11—20 家时，有效报价

中去掉二个最高报价、去掉一个最低报价后计算出算术平均值；④当所有通过开标审查的有效投标文件为

21-30 家时，有效报价中

去掉三个最高报价、去掉一个最低报价后计算出算术平均值；⑤当所有通过开标审查的有效投标文件为

31 家及以上时，有效报

价中去掉四个最高报价、去掉一个最低报价后计算出算术平均值；⑥按以上规定应被去掉的报价中，若最高报价、最低报价中出现并列报价时，则同时也去掉。

扣分值

所有投标人的有效报价的基准价按 2.2.2（3）〈评标基准价计算方法〉得出，等于基准价得满分。投标人报价每高于基准价 1%扣 0.5 分。投标人报价每低于基准价 1%扣 1.0 分。以此得出各投标人的报价得分（小数点保留二位）。

1.评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照

本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人抽签确定。2.

评审标准

2.1

初步评审标准

2.1.1

形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2

资格评审标准：见评标办法前附表（适用于未进行资格预审的）。

2.1.3

响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2

分值构成与评分标准

2.2.1

分值构成

（1）承包人设计方案：见评标办法前附表；（2）承包人实施方案：见评标办法前附表；（3）资信业绩：见评标办法前附表；

23

（4）投标报价评分因素：见评标办法前附表。2.2.2

评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。2.2.3

评分标准

（1）承包人设计方案评分标准：见评标办法前附表；（2）资信业绩评分标准：见评标办法前附表；（3）承包人实施方案评分标准：见评标办法前附表；（4）投标报价评分标准：见评标办法前附表。3.

评标程序

3.1

初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，将否决投标。（适用于未进行资格预审的）。

3.1.2 开标时若出现下列情况之一者，将作无效投标文件处理：

(1)未按招标文件要求提供投标保证金或保证金额不足的或者所提供投标担保有瑕疵而

不能接受的；出票单位名称与报名时的法人名称不一致，未能提供有效证明的。

(2)经评标委员会一致认定的其他无效标情况。

3.1.3 评标时发现投标人有以下情形之一的，其投标将否决投标：

（1）第二章“总则”第 1.4.2 项定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.4 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格

经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金

额小数点有明显错误的除外。

3.2

详细评审

3.2.1

评标委员会按本章技术、资信、价格三部分规定的量化因素和分值进行打分，并计

算出综合评估得分。3.2.2

评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3

投标人得分=技术+资信+价格。

3.2.4

评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于

标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人做出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，否决投标。

3.3

投标文件的澄清和补正

3.3.1

在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的

内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。3.3.2

澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投

标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

24

3.3.3

评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄

清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4

评标结果

3.4.1

除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高

到低的顺序推荐中标候选人。3.4.2

评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

25

第四章 合同条款及格式

第一节合同条款前附表

条款号

条款名称

编列内容

点对点投标

委托方

名称：武义县白洋街道双仙厅村集体经济组织

地址：武义县白洋街道双仙厅村

受托方

名称：

地址：

工期

按具备施工条件

90日历天且须在2027春节前完

工

质量目标

工程设计质量符合国家、地方及行业标准；工程

施工质量不低于国家相关验收的合格标准。

预付款

/

付款方式

一、工程进度款支付：（1）本合同生效后 15 个工作日内（含本数），发包人向承包人支付工程预付款：按（签约合同价-暂列金-设计费）*30%。

（2）经设计单位出具正式施工图并完成预算编制后支付设计费：投标报价设计费*80%（3）工程完工经竣工验收合格送电后发包人在15 个工作日内（含本数）支付工程进度款：（签约合同价-暂列金-设计费）*80%-（签约合同价-暂列金-设计费）*30%。

（4）结算审计完成经发包人审核确定后，发包人在 15 个工作日内（含本数）向承包人按审核确定价支付至 98.5%。扣留结算价的 1.5%为质量保证金，工程质量保证金在工程项目竣工验收合格按国家有关规定保修期满后一次性付清（无息）（可采用现金担保形式或工程保函形式（包括银行保函、保险机构保证保险保单和融资担保公司保函），工程款支付至结算价款的 100%）。

二、其他事项：

（1）承包人开具的增值税专用发票在送达发包

人以前如发生丢失、灭失或被盗，承包人应负责

按税法规定无偿向发包人提供有关丢失发票的

存根联复印件，应负责提供承包人所在地主管税

务机关开具的“增值税一般纳税人丢失防伪开具

增值税专用发票已抄报税证明单”并确保发包人

26

顺利获得抵扣。否则，由此造成的经济损失由承

包人负责。

（2）承包人开具的增值税专用发票在送达发包

人后如发生丢失、灭失或被盗，承包人应按照税

法规定和发包人的要求及时向发包人提供丢失

发票的存根联复印件，以及承包人所在地主管税

务机关开具的“已抄报税证明单”，积极协助发

包人在税法规定期限内办理有关的进项税额的

认证申办手续，额外增加的费用由发包人承担，

但如因承包人拒绝履行配合义务，造成发包人经

济损失的，则扩大的损失由承包人负责赔偿。

争议的解决

向项目所在地人民法院提起诉讼。

本表关于要采购的货物的具体资料是对合同条款的具体补充和修改，如有矛盾，应以

本前附表为准。

本章的条款具体见招标文件附件：《合同范本》，投标人应对《合同条款前附表》和

本章全部合同条款进行点对点投标（格式参照第七章）。

投标人须对每一款作出明确答复(如果需要，可给出详细的投标内容)，否则将可能被

视为放弃投标。诸如“已知”、“理解”、“明白”或“同意”等这样非确切的答复是不可接受的。

投标文件投标如有“不满足”、“优于”或“部分满足（偏离）”，请填写在合同（协

议）条款偏离表（格式见第六章）。

27

第二节合同格式

武义县白洋街道双仙厅村仙洞村留地厂房建设工程

项目 2026 年 1250kVA 配电工程

合同编号（甲方）：

合同编号（乙方）：

工程/设施名称：

发包方（甲方）：

承包方（乙方）：

签订日期：

签订地点：

28

合同条款

发包方（甲方）：

承包方（乙方）：

根据工程EPC总承包项目文件要求（项目编号：

），双方经协商，达成以下条款：

1. 项目概况

1.1 项目名称：

。

1.2 项目地点：

。

1.3 项目内容：

。

1.4 承包方式：

。

1.5 质量要求：

。

1.6 设备材料的采购：本项目全部设备材料由乙方负责。

2. 承包范围

乙方负责武义县白洋街道双仙厅村仙洞村留地厂房建设工程项目2026年1250kVA配电工

程的建设项目管理及技术服务、设计、材料设备采购、施工调试等全过程承包，并协助甲方

组织工程竣工验收与启动的申报工作。

但以下内容不包括在工程总承包范围之内：环评、水保、土地征用、青苗补偿、障碍物

迁移、余物清理、场地平整、其他管线迁移、线路走廊施工赔偿（沿线厂区进出路口开挖引

起的相关费用）、线路交叉跨（穿）越行政许可审批、公路审批（安评费）、坟墓处理等政

策处理工作。

3. 项目负责人

3.1 甲方就本项目委派的项目负责人及联系方式：

乙方委派的项目负责人及联系方式：

3.2 甲方委托作为项目的技术监督工程师/技术监督人。

（1）甲方项目负责人；

（2）监理单位：

3.3 技术监督工程师/技术监督人对本工程实行工程质量监督，其主要职责如下：

（1）检查施工、试验所采用的标准、规程符合性；

（2）参与审查施工、试验方案和施工协调工作；

（3）参与评定和验收施工质量；

29

（4）对试验调试结果进行确认；

（5）随时向甲方报告施工、试验质量问题；

（6）向甲方提交工作技术监督报告；

（7）甲方授予的其他职责。

3.4 乙方应对技术监督工程师/技术监督人的监督工作给予全面配合并提供必要的协助。

4. 施工进场条件及工期

4.1 施工进场条件。下列条件由甲方在开工日期之前实施完毕：

4.1.1 应完成各种施工许可手续，具备进场施工条件，即完成道路中断、道路破割等申

请批准手续，主设备进场的道路畅通，施工场地施工所需水、电、电讯线路的外接，青苗

费赔偿、各种纠纷的政策处理；

4.1.2 上述施工条件具备后，甲方应会同乙方有关检查人员进行现场验收，乙方自验收

合格之日起开始进场施工，并计算工期；在开工后如发现还存在以上事项遗留问题，甲方

仍有义务负责解决，如造成乙方不能履行本合同义务的，其后果由甲方承担；如有地下设

施，甲方应向乙方提供合同工程现场内地下设施的资料和出具处理意见。

4.2 本项目工期为按具备施工条件

日历天。甲方将在开工日期14天前（含本数）向

乙方发出书面开工通知。（具体开工时间以开工报告为准，完工时间最终以电力系统正式

通电时间为准。）

4.3 乙方应在约定的期限内完成项目并通过竣工验收。若项目因乙方原因未在约定工期

内通过竣工验收，乙方应按照合同约定承担违约责任。因特殊情况不能按期完工的，需说明

理由，并甲方认可。

4.4 如遇下列情况之一的，工期可相应顺延：

A、因甲方资金未按合同要求支付；

B、因不可抗力而延误施工的；

C、因建设施工时土地、青苗赔偿、道路跨越等政策处理原因；

D、因停电计划延误造成的；

E、其他非乙方的过失造成的。

5. 项目质量

5.1 乙方应严格按照电力建设施工及验收技术规范等标准和经甲方审定的施工图纸进行

施工。

5.2 乙方应建立健全项目质量管理体系，具备完善的质量管理组织。

30

5.3 乙方应在正式施工前，编制施工组织措施计划。

5.4 甲方有权对项目的所有部位及其施工工艺、材料和设备进行检查和检验。乙方应在

材料或零件开箱、检修关键节点、关键工序时通知甲方进行检查和检验。

5.5 本项目的质量保修期为从项目通过竣工验收之日起

年。项目在质量保修期内发

生因乙方原因造成的质量事故和质量缺陷，乙方应自费进行修理、更换或采取其他适当的补

救措施，并对因该缺陷而引起的其它设备损害进行修理、更换，使之恢复完好。

6. 安全文明管理

6.1 乙方应遵守所有现行的有关安全、文明施工的规章制度。除非本合同另有约定，自

进入施工场地直到项目通过竣工验收为止，乙方应：

6.1.1 全面负责施工区内施工人员的安全，组织并保持施工场地和项目秩序良好；

6.1.2 为了保护项目或为了公众及其他人员的安全及方便，应采取必要的安全措施；

6.1.3 严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护

设施，加强对乙方人员的安全教育，并发放劳动保护用具；

6.1.4 建立以现场负责人为第一安全责任人的各级安全施工责任制。项目所有现场参与

人员均应纳入项目安全管理网络；制订各级人员的安全职责，建立和健全安全保证体系和监

督体系；

6.2 在施工中发生的所有安全事故，均由乙方自行承担相应的责任和费用，乙方应作为

事故责任单位按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取

的紧急措施等。

6.3 甲方有权对项目施工过程中的安全文明施工工作实行随时监督、检查，发现施工现

场发生违反安全文明施工相关规定的情况时，有权责令乙方停工整顿，由此发生的损失和费

用由乙方承担。

7. 验收

7.1 分部分项工程验收

7.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

7.2 竣工验收

7.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：

（1）承包人向监理人报送竣工验收申请报告，监理人应在收到竣工验收申请报告后14天

31

内完成审查并报送发包人。监理人审查后认为尚不具备验收条件的，应通知承包人在竣工验

收前承包人还需完成的工作内容，承包人应在完成监理人通知的全部工作内容后，再次提交

竣工验收申请报告。

（2）监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应将竣工验收申请报告提交发包人，发

包人应在收到经监理人审核的竣工验收申请报告后28天内审批完毕并组织监理人、承包人等

相关单位完成竣工验收。

（3）竣工验收合格的，发包人应在验收合格后14天内向承包人签发工程接收证书。发包

人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自验收合格后第15天起视为已颁发工程接收证书。

（4）竣工验收不合格的，监理人应按照验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程返

工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期损失由承包人承担。承

包人在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，

并按本项约定的程序重新进行验收。

7.2.3移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：项目通过电力局验收，并正式通电，在颁发工程接收

证书后7天内完成工程的移交。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：承担工程照管、

成品保护、保管等与工程有关的各项费用

。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：承担工程照管、成品保护、保管等与

工程有关的各项费用，每延迟一天，承包人支付发包人1000元每天违约金 。

7.3 甲方有权对项目进行监督并检查所有项目的工作进度，乙方须为甲方开展监督和检

查工作提供方便。

7.4 对项目完工前未经甲方正式验收的任何项目，如发现有任何缺陷或不符合本合同的

要求，甲方有权书面通知乙方进行纠正。

7.5 乙方应在项目通过竣工验收后向甲方提交如下竣工资料：

7.5.1 竣工和试验报告；

7.5.2

上述所有的竣工资料均应为一式两份原件，甲乙方各一份，资料需符合甲方档案要求。

8. 甲乙双方义务

8.1 除合同另有约定外，甲方应承担以下义务：

8.1.1提供符合现场施工要求的施工场地，做好线路通道沿线的政策处理及协调工作，保

32

证乙方人员进入项目现场正常施工。因甲方政策处理原因造成乙方工期延误，工期顺延。

8.1.2负责办理施工项目所需的必须以业主名义办理的所有审批手续（如：跨越铁路部门

所管辖铁路的施工审批手续、跨越公路部门所管辖公路的施工审批手续，按时取得或给予项

目施工需要的所有许可。因甲方办理手续证件造成工期延误，工期顺延。

8.1.3 组织项目的阶段性验收。

8.1.4负责并支付工程（包括旧线路拆除）施工中发生的青苗赔偿、道路恢复（沿线场区

进出路口）、绿化恢复、塔基占地补偿、跨越房屋、跨越铁路、公路的审批（安评）及补偿

等费用。

8.1.5 因甲方原因引起的签证，甲方应在收到签证单7天内予以确认。

8.1.6 甲方对乙方安全施工有监督的权力，发现乙方未安全施工，可以责令乙方立即整

改或停工。

8.2 除合同另有约定外，乙方应承担以下义务：

8.2.1按合同规定内容、国家有关建设标准和电力系统的质量要求、设计深度及时提出设

计文件，并向甲方提供按国家规定的设计文件份数。

8.2.2 组织编制施工组织设计与工程进度计划，组织施工。

8.2.3严格按照施工图与说明书及国家、部颁施工安装验收规范和质量验评标准，进行施

工安装．确保质量。做好文明施工工作，处理好施工过程中与相关方的关系。

8.2.4 履行本合同中约定应由乙方负责完成的项目承包范围内的全部工作，达到合同约

定的要求。

8.2.5 采取切实有效措施和手段以保证实现合同要求的工期、质量和安全目标。

8.2.6 配合甲方完成本项目的竣工验收工作，并按规定办理本项目竣工验收手续。

9. 材料和设备

9.1 项目所需材料和设备均由乙方进行采购

9.1.1 乙方采购的工程材料和设备应当符合电力工程质量标准要求，原则上应采用国内

信誉度较好、质量较高的优质品牌。乙方应向甲方提交其采购材料和设备的质量证明文件。

9.1.2 乙方应配合甲方对材料和设备进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合

格证书，并按合同约定，进行材料的抽样检验和设备的检验测试。

9.1.3 如果乙方在施工过程中，使用劣质、不合格或不符合要求的材料，或有欺骗行为

等严重违约行为的，甲方有权终止本合同并追究乙方的责任。

9.2 甲方有权拒绝乙方提供的不合格或不符合要求的材料或设备，并可要求乙方立即进

33

行更换。甲方可在更换后再次进行检查和检验，由此发生的费用和工期延误责任由乙方承担。

10. 合同价格

10.1 本合同签约价为暂定签约合同价（不含设计费）：

EPC总承包价格为：（大写）

元整（小写：

元）；本价格为含

税价；中标让利率为

%，让利后施工费（含设备、材料）金额为

（含税，

增值税税率9%）；设计费金额为

（含税，增值税税率6%，设计费按投标报价不

做调整）；增值税税率根据国家政策相应调整，竣工后双方按实际工程量进行结算施工费用。

10.2 施工图预算编制：

各项施工图完成后，承包人应随同图纸报送预算资料，承包人根据合同要求编制施工图

预算，施工图预算金额不得超过投标报价时的报价金额。承包人完成详细施工图后，图纸须

经发包人认可，方可施工。施工图预算编制依据如下：

①采用按《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》

（2018版）、《浙江省房屋建筑和装饰工程预算定额》（2018版）等。

②工程费用按《浙江省建设工程计价规则》（2018 版）计取，相关计价系数调整参照浙

江省政策性文件等。

③勘察设计费：按投标报价计入。

④施工费（含设备、材料）增值税税率9%、设计费增值税税率6%，如遇政策性变化，按

政策文件按实调整。

⑤人工、材料（设备）价格：依次按施工合同签订日前最新的信息价（《武义县主要材

料价格信息》《金华造价信息》《浙江造价信息》）计入。无信息价的材料（设备）的品牌、

规格、技术参数、颜色、材质等在采购前必须经发包人确认，价格由承包人提出，经发包人

审核后确定。如发承包双方对价格达不成一致意见的，发包人有权更换材料（设备）的品牌、

规格、技术参数、颜色、材质等。

乙方须在施工图纸会审后15日历天内提交施工图预算正式稿送甲方确认，施工图预算中

的品牌材料需符合招标文件给定的品牌库相关要求。若乙方未按规定期限提交施工图预算的，

由甲方委托工程造价咨询单位编制施工图预算，施工图预算编制费用由发包人从合同价款中

直接扣除。

10.3 合同价款按以下约定支付：

10.3.1本合同生效后15个工作日内（含本数），发包人向承包人支付工程预付款：按（签

约合同价-暂列金-设计费）*30%。

10.3.2经设计单位出具正式施工图并完成预算编制后支付设计费：投标报价设计费*80%

34

10.3.3工程完工经竣工验收合格送电后发包人在15个工作日内（含本数）支付工程进度

款：（签约合同价-暂列金-设计费）*80%-（签约合同价-暂列金-设计费）*30%。

10.3.4结算审计完成经发包人审核确定后，发包人在15个工作日内（含本数）向承包人

按审核确定价支付至98.5%。扣留结算价的1.5%为质量保证金，工程质量保证金在工程项目竣

工验收合格按国家有关规定保修期满后一次性付清（无息）（可采用现金担保形式或工程保

函形式（包括银行保函、保险机构保证保险保单和融资担保公司保函），工程款支付至结算

价款的100%）。

10.4 甲方向乙方支付工程承包费，应支付至本合同所述银行账户。

11. 结算

11.1 定额、取费主要依据：执行《浙江省通用安装工程预算定额》2018版、《浙江省建

设工程计价规则》（2018版）；设计费按国家发展计划委员会、建设部《工程勘察设计收费

标准（2002版）》。

11.2 乙方应在项目竣工验收后30天内（含本数）向甲方提交合同价款结算申请报告，应

附相关证明材料（送审价包括但不限于建安工程费、设计费（含预算编制费）等）。

11.3 甲方在接到乙方完整的工程竣工结算资料后15天内完成审核；甲方负责协调并督促

相关审计单位在30天内完成审价工作。

11.4 非乙方引起的设计变更或工程量变动较大、主要设备和材料调价等原因而影响前述

工程承包费的，甲、乙双方可根据工程情况签订补充协议，追加支付相应比例的工程进度款。

工程结算时以实际竣工图、工程设计变更联系单、工程量签证单、影像资料作为调整结算的

依据。

11.5 本工程土方开挖及土石质根据竣工图纸进行结算。外运土方量结算时根据实际情况

经监理及甲方现场确认按实签证，土方外运运距按实际消纳场距离计算（需运至木杓山消纳

场的必须经业主确认方可实施，否则不予计入结算审计）。道路修复工程量最终结算时根据

实际情况经监理现场确认按实签证。以上工程量结算时均参照《浙江省市政工程预算定额》

2018版相应子目执行。

11.6 本工程如涉及铁塔、导线等废旧物资拆除及回收等工作，结算时按甲方确认的预算

报告书中的价格结算，若工程量有变更可根据实际情况经甲方现场确认按实签证。

11.7 特殊情况下（如遇特殊施工方案），按实际施工方案结算。

11.8 本工程如遇带电作业 ，工程定额执行国家能源局发布的《20kV及以下配电网工程

35

预算（2016版）》。

11.9 本工程如遇保供电作业，收费标准：65-100kW发电机按照3345元/工日计算；400kW

电源车按照7282元/工日计算；800kW电源车按照10392元/工日计算。工日计算以在保电现场

工作自然日计算，1个自然日内实际发电少于4小时按0.5个工作日结算，超过12小时按照1.5

个工作日结算。

11.10 工程费用定额执行《浙江省建设工程计价规则》2018版、《浙江省房屋建筑与装

饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版），安装

工程及附属土建工程按通用安装工程中水、电、暖通、消防、智能、自控及通信安装工程的

中间值取费；房屋建筑工程按房屋建筑及构筑物工程的中间值取费，其中组织措施费中的安

全文明施工基本费按浙建建函2025（320号）非市区计取、二次搬运费按中值计取、冬雨季施

工增加费按中值计取，不计取提前竣工增加费及其他施工组织措施费。

11.11 合同结算价按实际结算，其可调整的价格范围不限于：法律法规变化、工程量变

化、工程变更及签证，物价波动，暂列金额，暂估价，不可抗力以及发承包双方约定的其他

事项。

其中：物价波动引起的人工、材料价格调整，按如下方式处理：

1）人工单价：人工补差按施工期的金华市同期人工信息价予以补差。

2）设备材料结算价格：主要材料、设备价格，如有信息价的参照施工工期内的平均信息

价补差；无信息价参照的主要材料、设备参照甲方确认的工程预算书内的价格；工程预算书

中未列的材料按签证价结算。

11.12 ：11.11中的信息价依次按《武义建设工程造价信息》、《金华建设工程造价信息》

、

《浙江省建设工程造价信息》，施工期内的信息价平均值以开、竣工报告时间为准。

11.13 最终结算审定价：经计算的结算价*（1-投标下浮率）。

11.14 无法参照相关定额（如：电力管道非开挖顶管施工等）或双方约定不按定额计价

的，合同工程所需的人工工日、机械台班及运输车辆等费用的计价标准按乙方的结算单价表

执行，结算单价表作为本合同附件。

11.15 因设计变更或工程量变动等原因而影响前述工程承包费的，甲方应及时联系设计

单位出具工程设计变更单或甲方出具联系单作为调整结算的依据；甲方未出具相关联系单，

但甲方（或甲方委托的监理人员）有签字确认的工程量，则以甲方（或甲方委托的监理人员）

签证为准，做为调整结算的依据；工程量变更按签证的实际工程量进行结算。

11.16 本合同及有关补充协议。

36

11.17 乙方提交的全部项目竣工资料，包括但不限于竣工图纸、项目结算证书、项目验

收合格证明、质保资料等。

11.18 合同提前终止的，合同价款结算程序由甲乙双方另行协商。

12. 违约责任

12.1 乙方的违约责任

12.1.1 违反合同约定使用不合格材料；项目质量达不到标准要求的，由乙方无条件整改。

12.1.2 由于乙方原因未能及时完成合同约定的工作，造成工期延误的，乙方承担相关责

任。

12.1.3 由于乙方原因无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同，由乙方

承担相关责任。

13. 争议解决

13.1因合同及合同有关事项发生的争议，甲乙双方应本着诚实信用原则，通过友好协商

解决，经协商仍无法达成一致的，按以下第 （2）

种方式处理：

（1）仲裁：提交 / 仲裁委员会，按照申请仲裁时该仲裁机构有效的仲裁规则进行仲裁。

仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

（2）诉讼：向 项目 所在地人民法院提起诉讼。

13.2 在争议解决期间，合同中未涉及争议部分的条款仍须履行。

14. 合同的变更、解除

14.1 本合同生效后合同双方均不能擅自对本合同的内容及附件进行单方面的修改变更，

但任何一方均可以对合同的内容以书面形式提出变更和修改的建议，该项建议经双方书面同

意后视为对合同内容的变更。

14.2 因国家法律法规或相关政策调整导致本合同不能履行或需变更的，双方应变更或解

除本合同。

14.3 除本合同规定的解除合同的情形外，双方协商一致并共同书面同意，可以解除本合

同。

15. 合同组成文件

下列文件为合同的组成部分：

15.1 双方在合同履行过程中达成的纪要、协议等文件；

15.2 合同及附件；

15.3 招标文件；

37

15.4 投标文件

15.5 构成合同的其他文件。

上述文件应互相解释，互为说明，如有不一致之处，解释合同文件的优先顺序按照上述

文件所列顺序为准。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内

容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其

性质确定优先解释顺序。

16. 合同生效

本合同自双方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖双方公章或合同专用章之

日起生效。合同签订日期以双方中最后一方签署并加盖公章或合同专用章的日期为准。

17. 份数

本合同一式 陆 份，甲方执 叁 份，乙方执叁份，具有同等效力。

18. 特别约定

本特别约定是合同各方经协商后对合同其他条款的修改或补充，如有与合同内容不一致，

以特别约定为准。

（以下无正文）

38

签 署 页

甲方：

（盖章）

乙方：

（盖章）

法定代表人（负责人）或

授权代表（签字）：

法定代表人（负责人）或

授权代表（签字）：

日期：

日期：

地址：

地址：

联系人：

联系人：

电话：

电话：

传真：

传真：

Email：

Email：

开户银行：

开户银行：

账号：

账号：

统一社会信用代码：

统一社会信用代码：

39

第五章 工程材料选用品牌

（一）主要材料（或设备）推荐品牌：为了保证工程质量，招标人对主要材料（或设备）提供了推荐

品牌，具体内容和要求详见下表。投标人在编制投标文件时须在“第六章 投标文件格式”

-格式 12：《主

要材料（或设备）价格表》中做出实质性响应。

主要材料（或设备）价格表

序号

名称

推荐品牌（同档次及以上其他品牌）

备注

1

电缆

1、宁波东方电缆股份有限公司

2、江苏上上电缆集团有限公司

3、浙江久盛交联电缆有限公司

4、上海起帆电缆股份有限公司

5、中辰电缆股份有限公司

6、江苏亨通电力电缆有限公司

7、宁波球冠电缆股份有限公司

1、同一种材料/设备原则上选用同一品

牌；材料

/设备需要选用两个及以上推荐

品牌的，采购前要经招标人同意。

2、施工期间有下列特殊情况发生的，

经招标人同意后，中标人可以选择与推荐品牌相同档次的其它品牌，但价格不作调整：

①中标人发现材料

/设备中有特殊规

格，招标人推荐的品牌厂家均不生产的。

②中标人发现招标人推荐品牌的材料

/

设备市场供应不足，均无法满足工程施工进度要求的。

3、招标人推荐品牌，在标后原则上不

作修改，若招标人在标后修改推荐品牌的，中标人可要求重新确定材料

/设备的

单价。

4、所有材料设备在供货之前均需提供

样品、厂家及规格、型号、技术说明、质量保证等资料，供招标人批准。招标人根据情况可要求进行工厂考察及设备出厂前的验收，经考察或验收批准后方可采购或发货。所有考察、验收、审批的时间和费用，中标人须考虑在工期和报价内，不能作为工期延误或造价增加的理由。

2

高压柜生产

厂家

1.浙江八达电子仪表有限公司

2.东阳市光明电力建设有限公司

3.义乌市输变电工程有限公司

4.永康市光明送变电工程有限公司

5.东阳中天电气科技有限公司

6.浙江铖元电气科技有限公司

3

变压器

1.江苏华辰变压器股份有限公司

2.宁波甬嘉变压器有限公司

3.浙江天润电气有限公司

4.江苏鼎鑫电气有限公司

5.宁波奥克斯智能科技股份有限公司

6.中兴电气（江苏）股份有限公司

4

低压柜生产

厂家

1.、浙江八达电子仪表有限公司时通电气分公司2.义乌市输变电工程有限公司

3.永康市光明送变电工程有限公司

4.东阳中天电气科技有限公司

5.浙江铖元电气科技有限公司

注：

1、投标人应根据以上推荐品牌及规定进行投标报价。

2、投标人已标价工程量清单中所填品牌与本表规定不符的，以本表为准。

3、中标后，中标人应严格按本表的规定进行材料/设备的采购，因特殊情况更换同档次品牌的，价格不

作调整。（二）承包方应确保本项目电力工程能顺利通过供电部门的验收。若电力工程无法通过供电部门的合格验收，一切后果由承包方承担。

40

第六章 投标文件格式

招标人可将下列投标资料按相应的评标办法进行组合，投标文件格式可根据

实际要求进行增减。

目录

（招标人可参考投标人须知第 3.1 条款根据实际要求编辑目录内容）

一、投标文件商务标

1. 投标函；

2. 投标函附录；

3. 已标价工程量清单（具体格式以投标工具生成为准）；

4. 品牌推荐表；

5. 招标文件要求投标人提交的其他资料。

二、投标文件技术标

根据技术标内容自行编制

三、投标文件资信标

1.《投标人资信分自评表》；

2. 根据资信标评分条款提供的相应证明材料；

3. 投标人认为需附的其他材料。

四、资格审查资料

根据投标人须知前附表 3.5 条内容自行编制

41

施工投标文件

（封面）

工程名称：

投标文件内容：商务标/技术标/资信标/资格审查资料

投标人：

（单位盖章）

法定代表人或委托代理人：

（签字或盖章）

日期：

______年_____月______日

42

格式

1：

联合体投标协议书

（格式供参考）

（所有成员单位名称）自愿组成（联合体名称）联合体，共同参加（项目名称）投标。现就联合体投标事

宜订立如下协议。

1、（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交

和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工

作。

3、联合体将按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对招标人承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：。

5、联合体各成员单位关于收取招标人支付项目各项费用的约定如下：。

6、本协议书自签署之日起生效。

7、本协议书一式份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字或盖章的授权委托书。

牵头人名称：（单位盖章）

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

成员名称：（单位盖章）

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

_____年____月____日

43

格式

2：

法定代表人身份证明书

单位名称：

地址：

姓名：性别：年龄：职务：系的法定代表人。

附

法定代表人身份证正面复印件粘贴处

法定代表人身份证背面复印件粘贴处

特此证明。

投标人：（单位盖章）

日期：

_____年____月____日

（注：此证明书格式供参考，可根据实际需求更改）

44

授权委托书

本授权委托书声明：我

（姓名） 系

（投标单位名称） 的法定代表人，现

授权委托

（姓名） 在年月日至年月日（代理时限）为我公司的代理人，以本公司的名义参加工程 的

投标活动。代理人在代理时间内参加投标、开标、询标过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事

务，本人均予以承认。

代理人无权转委托。特此委托。

附

代理人身份证正面复印件粘贴处

代理人身份证背面复印件粘贴处

投标人（单位盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：

_____年____月____日

（注：此委托书格式供参考，可根据实际需求更改）

45

格式

3：

投标函及投标函附录

投 标 函

致：

1、我方己仔细研究了（项目名称）工程总承包标段招标文件的全部内容，愿意愿以下

浮

%为投标报价，工期：

，工程质量：

，

项目负责人

（身份证号码）所在单位：

， 按合同约定实施和

完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有）及有关附件。

3、一旦我方中标，我方保证按招标文件中规定的工期工作日内完成，确保工程质量达到

等级，移交全部工程。

4、我方同意所提交的投标文件在招标文件规定的日历天投标有效期内有效，在此期间内

如果中标，我方将受此约束。如果在投标有效期内撤回投标，投标保证金将全部被没收。

5、除非另外达成协议并生效，你方的招标文件、中标通知书和本投标文件将成为约束双

方的合同文件组成部分。

6、随同本投标函提交投标保证金承诺函。

投标人：(盖章)

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：年 月

日

46

格式

4：

投标函附录

序号

项目内容

约定内容

备注

1

履约担保银行保函金额履约担保书金额

按照招标文件要求

（本项目不适用）

2

施工准备时间

按照招标文件要求

3

误期违约金额

按照招标文件要求

4

误期赔偿费限额

按照招标文件要求

5

提前工期奖

按照招标文件要求

6

施工总工期

按照招标文件要求

附《工期、质量、安全文明及人员配备承诺书》

7

质量标准：

按照招标文件要求

附《工期、质量、安全文明及人员配备承诺书》

8

工程质量违约金最高金额

按照招标文件要求

9

预付款金额：

按照招标文件要求

10

预付款保函金额

按照招标文件要求

11

进度款付款金额

按照招标文件要求

12

竣工结算款付款时间：

按照招标文件要求

13

保修期：

按照招标文件要求

14

安全文明施工

按照招标文件要求

附《工期、质量、安全文明及人员配备承诺书》

15

人员配备

按照招标文件要求

附《工期、质量、安全文明及人员配备承诺书》

47

格式

5：

工期、质量、安全文明及人员配备承诺书（格式）

（招标人名称）:

我公司在收到施工招标文件后，经公司研究决定，如我公司中标作如下承诺：

工期承诺：

质量承诺：

安全文明施工承诺：

扬尘治理措施承诺：

标后项目管理人员配备承诺：

投标人：（盖单位公章）

_____年____月____日

48

格式

6：

投标人资信分自评表

序号

评分内容

自评得分

证明材料

页码

备注

1

2

3

4

5

…

投标人：（盖章）

_____年____月____日

49

格式

7：

投标人基本情况表

投标人名称

注册地址

邮政编码

联系方式

联系人

电话

传真

网址

组织结构

法定代表人

姓名

技术职称

电话

技术负责人

姓名

技术职称

电话

成立时间

员工总人数：

企业资质等级

其中

项目负责人

营业执照号

高级职称人员

注册资金

中级职称人员

开户银行

初级职称人员

账号

技工

经营范围备注

附营业执照、资质证书、认证体系证书等相关打分资料。

50

格式

8：

项目负责人简历表

姓名

性别

年龄

职务

职称

学历

参加工作时间

从事项目负责人年限

项目负责人资格证书编号

在建和已完工程项目情况

建设单位

项目名称

建设规模

开、竣工日期

在建或已完

工程质量

51

格式

9：

投标承诺书

（招标人名称）：

本公司已详细阅读

（工程名称）

招标文件，自觉遵守中华人民共和国、浙江省及

当地有关招标投标的法律法规规定，自觉维护建筑市场正常秩序，现自愿就参加该工程投标

有关事项郑重承诺如下：

1.承诺投标文件无虚假、伪造、隐瞒的内容。若投标文件中存在虚假、伪造、隐瞒的内

容，同意作无效投标处理，投标保证金并不予退还；若中标之后被查实弄虚作假，同意取消

中标资格，投标保证金、履约保证金并不予退还；

2.承诺无串通投标行为，若存在与其他投标人的投标文件存在投标文件两处及以上错误

一致、内容多处雷同、电子检测码一致的情况，同意作无效投标处理，并接受有关行政监督

部门的调查和处罚；

3.承诺无恶意报价行为，若被认定存在严重哄抬标价或影响合同履行的异常低价竞标行

为，同意作无效投标处理，并接受有关行政监督部门的调查和处罚；

4.承诺按照投标文件派驻管理人员及投入机械设备，若存在不到位的情况，同意接受合

同约定的处罚。若严重影响合同履约的，同意接受招标人解除合同的要求。

5.承诺本项目拟派项目负责人在投标截止日无在其他任何在建合同工程上担任项目负责

人（包括工程总承包项目中的施工负责人）的情形。在建合同工程的开始时间为合同工程中

标通知书发出日期（不通过招标方式的，开始时间为合同签订日期），结束时间为该合同通

过合同验收或合同解除日期。

6.承诺本招标文件要求的人员和单位没有被人民法院列入限制失信被执行人名单和至投

标截止时间三年内没有行贿犯罪记录。

7.承诺未被暂停或取消金华市行政区域范围内投标资格。

8.承诺本项目投标时拟派项目负责人的信用评价分如实呈报。承接的项目，近 24 个月内

在竣工验收前有调离（变更）的，相应专业的项目负责人信用评价分已予以扣分。

9.承诺本公司及拟派项目负责人未被列入建筑市场严重失信名单（以全国建筑市场监管

公共服务平台和浙江省建筑市场监管公共服务系统为准）。

10.其他：

（招标人可根据实际情况增加相应的条款）

。

11.以上承诺如有虚假或隐瞒不报，愿意接受投标保证金不予退还的处罚并接受行政主管

部门的处理。给招标人造成损失的，愿意依法承担赔偿责任。如已中标，同意招标人取消我

单位中标资格的处理。我单位如被查实在本项目招标投标活动中存在围标串标行为，愿承担

被执行失信惩戒并被依法追究相关责任的后果。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（单位盖章）：

_____年____月____日

52

格式

10：

投标保证金承诺函

致： （招标人）

本承诺函作为（投标人名称） （以下简称投标人）对 （项目名称）的投标提供的投标

保证金承诺。投标保证金金额按项目招标控制价的 2%计取。

我方承诺：虽然投标保证金没有实际交付贵方，但我方承担投标保证金责任，即当我方

发 生本招标文件中投标保证金不予退还的情形时， 我方将在接到贵方实际补缴 投标保证金

通知 7 个工作日内，补缴投标保证金，并承诺 3 个月内不参与限额以下工程建设项目招投标

活动。

如不补缴，我方知道将被取消与贵方所有签订合同的资格，并且还要对贵方承担赔偿责

任，赔偿金额为本招标文件有关投标保证金的规定的相关条款，并承诺 6 个月内不参与限额

以下工程建设项目招投标活动。

投标人（单位盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年

月

日

53

格式

11：

业绩汇总表（资格后审业绩条件的汇总）（若有）

序号

该业绩证明对象

项目名称

建设单位（项

目业主）

与评审有关的时

间、规模、技术指

标及其他要求

提交证明材

料内容

在投标文件的

位置

1

例如：企业名称或项

目负责人或技术负

责人名字等

例如：XX 工程

等

例如：XX 公司

或指挥部等

例如：X 年 X 月 X

日完成长度或深度

X 米等

例如：施工合

同或中标通

知书等

例如：投标文件

第 X 页

2

……

备注：不填写此表的不作为评审依据，并附上相关附件

54

格式

12

主要材料（或设备）价格表

序号

名称

推荐品牌（同档次及以上其他品

牌）

备注

1

电缆

1、同一种材料/设备原则上选用同一品牌；材料/设备需要选用两个及以上推荐品牌的，采购前要经招标人同意。2、施工期间有下列特殊情况发生的，经招标人同意后，中标人可以选择与推荐品牌相同档次的其它品牌，但价格不作调整：

①中标人发现材料/设备中有特殊规格，招

标人推荐的品牌厂家均不生产的。

②中标人发现招标人推荐品牌的材料/设备

市场供应不足，均无法满足工程施工进度要求的。

3、招标人推荐品牌，在标后原则上不作修

改，若招标人在标后修改推荐品牌的，中标人可要求重新确定材料/设备的单价。

4、所有材料设备在供货之前均需提供样品、

厂家及规格、型号、技术说明、质量保证等资料，供招标人批准。招标人根据情况可要求进行工厂考察及设备出厂前的验收，经考察或验收批准后方可采购或发货。所有考察、验收、审批的时间和费用，中标人须考虑在工期和报价内，不能作为工期延误或造价增加的理由。

2

高压柜生产厂家

3

变压器

4

低压柜生产厂家

投标人承诺：

1、我方根据以上推荐品牌及规定进行投标报价。2、我方已标价工程量清单中所填品牌与本表规定不符的，以本表为准。

3、若我方中标，严格按本表的规定进行材料/设备的采购，因特殊情况更换同档次品牌的，价格不作调整。

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：

_____年____月____日