文县人民法院碧口人民法庭维修改造项目邀请招标公告

交易编号：DL25080

采购标包信息

公告内容

文县人民法院碧口人民法庭维修改造项目邀请招标公告

甘肃博通建筑勘察设计咨询有限公司受文县人民法院的委托对文县人民法院碧口人民法庭维修改造项目在“甘肃省阳光招标采购平台（陇南市）”发布邀请招标公告，竞价招标。本项目招标人为文县人民法院，现对该项目的施工以邀请招标方式进行招标。

二、项目概况：

1.招标编号：DL25080

2.建设地点：陇南市文县碧口响浪村早阳坝社35号。

3.建设内容：铲除原有法庭外墙开裂空鼓的粉刷层，并重新刷真石漆；拆除原有的玻璃幕墙密封条并重新安装新密封条；更换破损的窗户及窗套；维修加固大门上方的轻钢雨棚；铲除二楼露台及三楼屋面原有的防水层，并新做细石混凝土保护层及防水层；拆除厨房原有的排水管道并重新敷设塑料排水管道；拆除法庭原有的强电线路，重新敷设强电线路，并更换低功率灯具。

4.计划工期：30日历天

5.招标方式：邀请招标；被邀请的企业为：甘肃兰宜建建设工程有限公司、甘肃建工大建设工程有限公司、甘肃三合恒泰建设工程有限责任公司参与本项目投标，未邀请的企业不得参与本项目投标。

6.招标控制价：28.34万元

7.招标文件、工程量清单详见附件，请投标人自行下载获取。

二、投标人资格要求：

1.投标人应在中华人民共和国境内注册，具有有效的营业执照，具有独立法人资格，投标人具有建筑工程施工总承包三级及以上资质，建造师须具有建筑工程专业二级及以上资格并具有有效的安全生产考核合格证书（B证），技术负责人须具有中级及以上技术职称，安全员具有有效的安全生产考核合格证书（C证），项目管理机构组成人员均为本单位在职人员，投标企业在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。

2.本项目不接受联合体投标。

三、招标方法：

1.本次招标各投标人只能报价一次，投标人提交报价时认真核算报价金额，不得高于招标控制价。

2.参与招标的各投标人应如实慎重填写所报价格，错误填写报价者所有后果由投标人自行负责，招标结束后以系统报价结果为准。成交人无故拒不履行招标结果造成项目延误的将视为违约，招标人将依法追究责任，追偿实际损失，列入相关违法失信行为信息记录名单并重新组织招标。

3.招标人按照网上竞价结果，排除无效报价后按照低价优先的原则确定中标人，同时发布成交公示（无效报价为投标报价超出招标控制价或被认定为低于成本价）

4.中标单位在项目成交后5日内，须提交一整套完整的纸质版投标文件（须与网络上传内容一致的资格证明文件、报价单、工程量清单、完整的施工方案等相关资料，并逐页加盖公章），纸质版胶装成册（一正一副，电子版一份）送至代理公司，逾期未送达者视为自动放弃，成交结果无效。

四、上传资格证明文件截止时间及竞价截止时间：

1.上传资格证明文件截止时间及网站：*开通会员可解锁*17时00分至*开通会员可解锁*17时00分，网站：陇南市公共资源交易中心网甘肃省阳光招标采购平台（陇南市）电子招投标系统网（http://www.lnsggzyjy.cn）。

2.竞价（报价）开始时间至截止时间：*开通会员可解锁*17时00分至*开通会员可解锁*17时00分。五、联系方式：

招标人：文县人民法院

地 址：文县城关镇

联系人：方鑫 电话：*开通会员可解锁*

代理机构：甘肃博通建筑勘察设计咨询有限公司

联系人：穆宏 电话：*开通会员可解锁*

地址：陇南市武都区东江新区龙吟水郡一期17号楼旁边二层楼

*开通会员可解锁*

附件信息

附件1：（清单）文县人民法院碧口法庭维修项目.PDF

附件2：文县人民法院碧口人民法庭维修改造项目招标文件.pdf

提示：投标人从公告发布之日起即可登录陇南市限额以下工程项目阳光交易系统（ http://lnygcg.lnsggzyjy.cn:1050）进行报名竞价