台州市中央商务区东海大道以北、亿嘉路以南地块建设项目（施工总承包）招标文件公示_标标达招标网官网

您当前的位置:

标标达 > 台州市中央商务区东海大道以北、亿嘉路以南…

台州市中央商务区东海大道以北、亿嘉路以南地块建设项目（施工总承包）招标文件公示

招标

发布时间：

2025-01-17

发布于

浙江台州

公告内容

项目编号

立即查看

项目预算

立即查看

采购单位

立即查看

供应商

立即查看

采购代理

立即查看

公告详情

您当前为:【游客状态】,公告详情仅对登录用户开放，

后查看完整商机。全国免费咨询热线:400-888-7022

台州市中央商务区东海大道以北、亿嘉路以南地块建

设项目（施工总承包）

（招标编号/备案登记号：台建招备【2025】号）

招标文件

（☑公开招标□邀请招标）

招标人：台州市椒江永诚置业有限公司（单位盖章）

招标代理机构：台州天矶工程咨询有限公司（单位盖章）

2025年1 月日

第一章招标公告.................................................................................................................................................3第二章投标人须知.............................................................................................................................................6第三章评标定标办法......................................................................................................................................37第四章合同条款及格式.................................................................................................................................45第五章工程量清单编制................................................................................................................................86第六章图纸.......................................................................................................................................................88第七章技术标准和要求................................................................................................................................89第八章投标文件格式..................................................................................................................................105

☑第一章招标公告

台州市中央商务区东海大道以北、亿嘉路以南地块建设项目（施工总承

包）招标公告

1.招标条件

台州市中央商务区东海大道以北、亿嘉路以南地块建设项目已台州市椒江区发展和改革局以台州市中央商务区东海大道以北、亿嘉路以南地块建设项目2408-33*开通会员可解锁*-771198批准建设，建设资金来自自有资金，出资比例为企业自筹100%，项目业主为台州市椒江永诚置业有限公司，招标人为台州市椒江永诚置业有限公司，委托代理机构为台州天矶工程咨询有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的台州市中央商务区东海大道以北、亿嘉路以南地块建设项目的施工进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1项目概况：本项目投资估算69798.20万元，工程概算69798.20万元，其中建安工程造价44418.03万元，建设规模：总建筑面积约85889㎡，其中地上建筑面积约49889㎡，地下建筑面积约36000㎡。建设地点：台州市椒江区，东至新嘉北路、南至东海大道、西至和春路、北至亿嘉路。

2.2招标范围：招标人提供的施工图纸（详见第六章）所包含的：桩基工程、基坑围护、土建工程、电气、消防、智能化（预埋）、给排水、抗震支架、电梯、暖通（不含空调，含通风工程）、泵房改造、开闭所（土建）新建等工程。具体详见招标人提供的工程量清单及编制说明。

本次招标建安工程造价 *开通会员可解锁*元。

2.3施工总工期：1075个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。

2.4是否属于政府采购工程 □是 ☑否

2.5是否专门面向中小企业预留

□是

☑否（不专门面向中小企业采购的原因及适用条款）

2.6专门面向中小企业预留的实施方式

□2.6.1本标段整体面向中小企业；

□2.6.2本标段联合体形式面向中小企业，以联合体形式参加本次投标的，联合体中中小企业承担的合同份额需达到（不低于40%）以上。

3.投标人资格要求

（一）投标人：

☑3.1具备建筑工程施工总承包二级及以上资质；（对应资质应在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上资质动态核查结果处于“合格”状态）

□3.2具备有效的企业安全生产许可证，企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人）具有对应有效的安全生产考核合格证书；

□3.3自年月日以来□承接过/□完成过业绩；

3.4本次招标□接受/☑不接受联合体投标；

联合体投标的应满足下列要求：；

□3.5（招标人需要增加的、符合法律法规的其他要求）；

□3.6面向中小企业招标的，投标人（或联合体中的中小企业）须为中小企业，并提供《中小企业声明函》。

（二）拟派项目负责人：

3.7拟派项目负责人具有注册在投标人单位的建筑工程专业注册建造师一级执业资格（□职称：/），□同时具有对应有效的安全生产考核合格证书。如在投标截止日存在在其他任何在建合同工程（在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期，或者不通过招标方式的则以合同签订日期为开始时间，结束时间为该合同工程验收合格或合同解除日期）担任项目负责人（包括工程总承包项目中的施工负责人）的，不得以拟派项目负责人的身份参加本次投标；

□拟派项目负责人自年月日以来□承接过/□完成过业绩；

3.8/（招标人需要增加的、符合法律法规的其他要求）。

（三）其他：

□3.9拟派施工现场专职安全生产管理人员，具有对应有效的安全生产考核合格证书，人数符合住房和城乡建设部相关规定要求；

3.10投标人及其拟派项目负责人未被列入建筑市场严重失信名单（以全国建筑市场监管公共服务平台黑名单记录、失信联合惩戒记录和浙江省建筑市场监管公共服务系统严重失信名单的信息为准）；

3.11投标人及其拟派项目负责人自 2022年 1月 1日起至投标截止日止无行贿犯罪记录；

3.12投标人及其拟派项目负责人投标截止日未被列入失信被执行人名单；

3.13投标人及其拟派项目负责人未被市场监督管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

3.14投标人及其拟派项目负责人未被人力资源社会保障行政部门列入失信联合惩戒名单（有效期内）并共享至信用信息共享平台；

3.15省外企业应按规定办理“省外建设工程企业进浙备案”手续；

□3.16（招标人需要增加的、符合法律法规的其他要求）。

4.招投标方式

4.1公开招标。

4.2采用评定分离，不采用评定分离。

5.招标文件的获取

5.1本项目招标文件（含图纸）和补充（答疑、澄清）、修改文件以网上下载方式发放 https://ggzy.tzztb.zjtz.gov.cn/ 。

5.2招标文件下载网址：潜在投标人登录https://ggzy.tzztb.zjtz.gov.cn/自行下载招标文件。

5.3招标文件网上下载时间：（公告发布之日起至投标文件递交截止时间）。6.投标文件的递交

6.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为详见网页版招标公

告，电子招标投标交易平台：https://ggzy.tzztb.zjtz.gov.cn/ 。

6.2工程保函（非电子保函系统）其原件递交时间及地点：详见网页版招标公告；地点：台州市公共资源交易中心（市府大道777号）一楼西大厅。

7.联系方式

招标人：台州市椒江永诚置业有限公司

地址：浙江省台州市椒江区青年路232号第三办公区4楼

联系人：葛女士

电话：*开通会员可解锁*

邮箱： /

招标代理机构：台州天矶工程咨询有限公司

地址：台州市椒江东环大道296弄金禧苑2-207室

联系人：周明

电话：*开通会员可解锁*

邮箱：2289333@qq.com

*开通会员可解锁*

第二章投标人须知投标人须知前附表

条款号	条款名称	编列内容
1.1.2	招标人	名称：台州市椒江永诚置业有限公司地址：浙江省台州市椒江区青年路232号第三办公区4楼联系人：葛女士电话：开通会员可解锁
1.1.3	招标代理机构	名称：台州天矶工程咨询有限公司地址：台州市椒江东环大道296弄金禧苑2-207室联系人：周明电话：开通会员可解锁
1.1.4	工程名称	台州市中央商务区东海大道以北、亿嘉路以南地块建设项目（施工总承包）
1.1.5	工程建设地点	台州市椒江区，东至新嘉北路、南至东海大道、西至和春路、北至亿嘉路
1.1.6	工程承包方式	包工包料
1.2.1	资金来源及比例	自有资金100%
1.2.2	资金落实情况	已落实
1.3.1	招标范围	本次为施工总承包招标。1、招标范围为招标人提供的施工图纸（详见第六章）所包含的：桩基工程、基坑围护、土建工程、电气、消防、智能化（预埋）、给排水、抗震支架、电梯、暖通（不含空调，含通风工程）、泵房改造、开闭所（土建）新建等工程。具体详见招标人提供的工程量清单及编制说明。
1.3.2	计划工期要求	计划工期：个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。计划开工日期：年月日计划竣工日期：年月日□本工程定额施工工期：日历天
1.3.3	质量要求	符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
1.4.1	投标人资格及要求	☑见招标公告□见投标邀请书

条款号	条款名称	编列内容
1.4.2	是否接受联合体投标	☑不接受。□接受。应满足下列要求：见□招标公告□投标邀请书及投标人须知相应条款内容要求。
1.4.2（4）	联合体投标其他要求	1.招标人支付项目各项费用的约定：□（1）各项费用由招标人直接支付给牵头人，再由牵头人按工作内容分配；□（2）各项费用由招标人按联合体成员职责分工，分别支付给联合体各成员；□（3）中标后由发承包双方另行约定；□（4）其他约定：。2.其他：。
1.4.3	资格审查方式	采用资格后审
1.9.1	踏勘现场	☑投标人自行踏勘。□由招标人组织，时间和地点：，联系人和联系电话：
1.10.1	投标预备会	☑不召开□召开，召开时间：。召开地点：。
1.11	招标工程是否允许分包	□不允许☑允许。分包的工程内容：分包内容要求：承包人不得将工程主体、关键性工作分包。工程的其他部分或工作如需分包，须经发包人同意。接受分包的第三人资质要求：承包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应。。分包金额要求： / 。分包企业应符合规定的资格要求。
1.12.1	实质性要求和条件	详见招标公告或者投标邀请书其他要求： / 。
1.12.2	偏差	☑不允许□允许偏差的内容、范围和幅度：
2.1	构成招标文件的其他资料	☑招标控制价及明细☑电子招标文件（含工程量清单）☑施工图纸电子文档
2.2.1	投标人要求澄清招标文件的截止时间	截止时间：投标截止日10日前（投标人在截止时间以后提出的澄清招标文件的要求，招标人可以拒绝受理）提交方式：https://ggzy.tzztb.zjtz.gov.cn/在系统提交

易8

条款号	条款名称	编列内容
		联系方式：联系人：周明开通会员可解锁
	招标文件澄清发出的形式	招标人对投标人疑问作出统一的解答，并以招标补充文件的形式发出。在当地https://ggzy.tzztb.zjtz.gov.cn/（招投标交平台）上公开发布。在开标前，投标人须随时关注网站的最新答疑信息，自行下载。
	投标人确认收到招标文件澄清	潜在投标人应自行关注当地https://ggzy.tzztb.zjtz.gov.cn/（招投标交易平台）发布的补充文件信息，招标人不再逐一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。
2.3.1	招标人修改文件发出的形式	同2.2.1
3.1	投标文件的组成	☑技术标打分制的综合评估法投标文件由资格标、资信标、技术标和商务标四部分组成。由投标文件制作软件生成。1、资格标由投标文件制作软件生成的资格标电子投标文件包括：（1）项目负责人简历表（投标文件格式一）；（2）技术负责人简历表（投标文件格式二）；（3）主要施工机械设备表（投标文件格式三）；（4）建设工程投标人资格自查表（投标文件格式四）；（5）建设工程投标项目负责人资格自查表（投标文件格式五）；（6）投标承诺书（投标文件格式七）；（7）建设工程安全生产任职资格承诺书（投标文件格式九）；（8）证书材料：①《省外企业进浙承接业务备案证明》或“浙江省建筑市场监管公共服务系统”对外发布的通过审核形成的备案信息网页截图（仅指浙江省省外企业）；②《建筑业企业资质证书》（若为住房和城乡建设部同意企业资质电子化试点的省、市可提供企业电子资质证书），投标人提供的《建筑业企业资质证书》上的有关内容真实性均以全国建筑市场监管公共服务平台（查询网址：http://jzsc.mohurd.gov.cn/）（或省、直辖市相应平台）中查询结果为准。③项目负责人的《建造师注册证书》。投标人拟派项目负责人的建造师证书须采用电子证书打印件扫描上传。

条款号	条款名称	编列内容
		其中一级建造师电子证书须执行住房和城乡建设部的文件（建办市〔2021〕40号）的相关规定。一级建造师电子证书打印后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。④投标人营业执照扫描件。（9）法定代表人授权委托书（投标文件格式八）或法定代表人身份证明（投标文件格式十三）。（10）投标人提供投标截止时间当周或前一周周一在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上，参与投标资质的“资质动态核查结果证明”。（11）如投标保证金未采用现金、工程保函方式，则须提供银行支票（分为保兑支票、银行汇票、现金支票）；（12）其他证明材料（如有）。备注：（1）以上资格标内容均需在投标工具中的资格标对应处自行添加后自动生成，添加的内容须为清晰的电子文档。（2）企业资质证书及项目负责人建造师注册证书在全国建筑市场监管公共服务平台和省、直辖市相应平台均未能查询到的作无效标处理。资信标（1）投标人根据招标文件评标办法内容在投标工具中资信标相对应处自行添加后自动生成。（2）建设工程投标人及项目负责人资信自查表（投标文件格式六）。3、技术标（1）由投标文件制作软件生成的技术标电子投标文件（投标人根据招标文件评标办法内容自行编制），其中《危大工程清单及安全管理措施表》（投标文件格式十，由投标人自行添加到技术文件中）。4、商务标由投标文件制作软件生成的商务标电子投标文件。
3.2.1	增值税税金的计算方法	☑一般计税法□简易计税法
3.2.3	工程量清单计价方式	综合单价法
3.2.4	最高投标限价	☑1.最高投标限价280841367元；☑2.招标控制价人民币（大写）：叁亿壹仟贰佰零肆万伍仟玖佰陆拾叁元整（￥开通会员可解锁元）。3．最高投标限价的计算方法：最高投标限价=（招标控制价-暂列金额-暂估价）×（1-下浮值）+暂列金额+暂估

条款号	条款名称	编列内容
		价，下浮值10%（☑房建：招标控制价×90%93%；~
3.2.5	投标报价的其他要求	详见第五章。
3.3.1	投标有效期	个日历天（从投标截止之日起算）。90
3.4.1	投标保证金	1.金额：人民币50万元（不得超过项目估算价的2%，且最高不得超过50万元。）2、投标保证金缴纳方式（任选一种）：现金、银行保函、保险机构保证保险保单、融资担保公司保函、保兑支票、银行汇票或现金支票。（1）现金①投标人通过“台州市公共资源交易“浙里招标”数字平台（新系统）”取得投标保证金收款账户信息后电汇或转账；②投标保证金应在投标截止时间前到交易中心账户。（2）银行保函、保险机构保证保险保单、融资担保公司保函（以下合称“工程保函”）①工程保函的受益人：台州市椒江永诚置业有限公司招标人名称）；②工程保函的有效期为1年（工程保函有效期起始时间最早为招标公告发布之日，最迟为投标截止日）；③递交方式：递交方式一（电子保函系统）：通过台州市公共资源交易“浙里招标”数字平台（新系统）在“保证金查询”栏目选择“电子保函”递交方式，并按系统流程进行操作、申购电子保函。注：电子保单生效时间为投保第二天00:00,各投标人至少须在投标截止时间前1天申购电子保函；付款后请确认已收到出单提醒短信，或者在系统中查看保单状态为已出单”，因未确认保函出单情况导致递交投标保证金失败的，所有后果由投标人自行承担。递交方式二（非电子保函系统）：投标人须在投标截止时间前将工程保函纸质原件、基本账户证明材料复印件（加盖公章）、保费支付的银行回单一并按要求递交。

条款号	条款名称	编列内容
		递交方式：现场递交；递交时间及地点：详见招标公告；接收人：台州天矶工程咨询有限公司（代理机构）；接收人联系方式：周明开通会员可解锁（代理机构联系方式）；注：投标保函文件中必须包含投标企业的信息，包含但不限于投标企业名称、保证方式、保证金额、保函获得时间、保证项目名称、保函有效期限、保费标准、费用支付账户（基本账户）等。保费应一函一付，通过企业基本账户支付。工程保函的保险（保证）责任必须包括本招标文件“投标人须知3.4.4”所列条款。（3）保兑支票、银行汇票、现金支票（以下合称“银行支票”）①投标人通过“台州市公共资源交易“浙里招标”数字平台（新系统）”取得投标保证金收款账户信息，根据账户信息开具银行支票，带相应票据到台州市公共资源交易中心3楼财务窗口进行背书签章，再到1楼民泰银行柜面办理入账手续；②投标保证金应在投标截止时间前到交易中心账户；③递交方式：银行支票的入账凭证为电子投标文件组成部分，入账凭证的扫描件在投标截止时间前随电子投标文件一起上传交易系统进行递交。如采用纸质文件投标的，入账凭证的复印件（加盖公章）随纸质投标文件一并递交。3、注意事项①若招标文件允许联合体投标且投标人以联合体身份投标的，由联合体牵头人提交投标保证金；②投标保证金收款账号根据不同工程（标段）由系统随机生成，此账号只在本工程（标段）中使用有效，请注意核对；③因各银行系统到账时间不同，采用现金、保兑支票、银行汇票、现金支票等方式缴纳投标保证金的，请尽量提前缴纳，以实际到帐时间为准；④投标保证金应当从投标人基本账户转出；⑤若有疑问，请咨询技术服务热线：开通会员可解锁。备注：重新招标项目，参与投标的投标人仍需按上述

条款号	条款名称	编列内容
		规定要求重新递交投标保证金。
3.4.4	其他可以不予退还投标保证金的情形	☑1.经查实，投标人在投标过程中存在串通投标或弄虚作假的。☑2.拟派项目负责人在投标截止日有在其他在建合同工程上担任项目负责人的情形。3.有《关于印发的通知》（台公管办〔2022〕2号）第十一条规定情形的。 4.其他：投标人违反《诚信投标承诺书》承诺内容，或者对《建设工程投标人资格自查表》和《建设工程项目负责人资格自查表》中的自查内容进行虚假瞒报的。注：本招标文件的“投标保证金不予退还”是指：（1）以现金转账形式，转账现金不予退还。（2）以银行（数字）保函形式，招标人作为受益人向银行提起索赔。（3）以保证保险形式，招标人作为被保险人（受益人）向保险人提起索赔。（4）以担保公司担保形式，招标人作为受益人向担保人提起索赔。
3.7.3（1）	电子投标文件盖章要求	1.投标文件格式文件要求投标人盖章、法定代表人印章的地方，投标人均应使用CA数字证书加盖投标人的单位电子印章、法定代表人个人电子印章。联合体投标的，除联合体协议书格式之外的仅由联合体牵头人加盖单位电子印章、法定代表人个人电子印章即可。□2.投标文件所附证书证件、业绩证明文件、投标保证金等证明材料用复制件并加盖投标单位电子印章；
3.7.3（2）	电子投标文件的制作	使用投标文件制作软件编制生成电子投标文件。其他： / 。
□3.7.3（3）	业绩证明文件要求	□业绩汇总表须按所附证明材料如实填写。其他：。
4.1.1	电子投标文件加密要求	使用投标工具软件编制生成的电子投标文件。
4.2.1	投标截止时间/电子投标文件上传截止时间	详见网页版招标公告投标文件递交的截止时间
4.2.2	电子投标文件上传平台	使用专用密钥上传至台州市公共资源交易“浙里招标”数字平台（新系统）。电子投标文件上传步骤：

条款号	条款名称	编列内容
		1.登录台州市公共资源交易“浙里招标”数字平台（新系统）（网址：https://ggzy.tzztb.zjtz.gov.cn/）；2.在【上传投标文件】处上传后缀名为“.TZTF”的电子投标文件。投标人应在投标截止时间前上传完成电子投标文件。新点投标文件制作软件安装包下载地址及具体操作步骤见官网操作指南，网址：https://ggzy.tzztb.zjtz.gov.cn/czzn/infolist.html。
4.2.3	投标文件退还	投标截止时间止，存在以下情形之一的不予开标，投标文件退还：1.递交投标文件的投标人少于3个的；2.其他： / 。
4.2.5	电子投标文件的拒收情形	1.投标截止时间后送达（上传）的投标文件、未按招标文件要求上传的；2.投标人未按规定加密的投标文件，应当拒收并提示。3.存在下列情况之一的，视为拒收：（1）电子投标文件无法解密的；（2）电子投标文件解密后无法正确读取的；（3）电子投标文件无法导入成功的；□4.未被邀请的申请人提交的投标文件。5.其他： / 。
5.1	开标时间和地点	1.开标时间：同电子投标文件上传截止时间。2.开标地点：台州市公共资源交易中心。3.开标平台：当地招投标交易平台4.其他： / 。
5.2	开标程序和评标程序	☑1.技术标打分制的综合评估法：先确定评审区间，再进行资信标评审，结束后再进行技术标评审，结束后再进行商务标评审，最后再进行资格审查并推荐中标候选人。□2.技术标通过制的综合评估法：先确定评审区间，再进行资信标评审，结束后再进行技术标评审，结束后再进行商务标评审，最后再进行资格审查并推荐中标候选人。□3.资信商务评估法：先确定评审区间，再进行商务标评审，结束后再进行资信标评审，最后再进行资格审查并推荐中标候选人。1、项目所有投标人进入台州市公共资源交易“浙里招标”数字平台不见面开标大厅（以下简称“新不见面开标大厅”）（http://www.tzztb.com/BidOpening）；

条款号	条款名称	编列内容
		2、由招标代理开启视频直播，对开标现场情况进行全程直播；3、招标代理使用编制招标文件的数字证书在新不见面开标大厅中对所有投标文件进行统一解密。解密后，新不见面开标大厅将直接显示投标人名称、解密状态及解密时间；如遇交易平台、平台服务器、平台网络等原因造成的解密异常，允许招标代理再次解密；4、评标委员会根据招标文件规定的评标程序进行评审，投标单位可自行在新不见面开标大厅中观看开标过程；5、参数抽取：参数抽取由招标代理负责组织，招标人代表负责现场抽取，行政监督部门负责对抽取过程进行监督，并在新不见面开标大厅中进行视频直播；6、各投标单位委托代理人或法定代表人须在开评标期间保持电话及网络畅通。对开评标过程有异议的，可通过新不见面开标大厅“发起异议”功能提出异议；7、在使用新不见面开标大厅过程中，如遇到平台故障或者技术问题，请及时与国泰新点软件股份有限公司联系。（联系电话：0576—88325280；开通会员可解锁）
5.4	特殊情况处置	1.因网络、系统、电力等不可抗力因素投标截止时间延期的，需更新制作投标文件并按招标文件要求重新递交。☑2.开标特别说明，当地结合地方电子评标系统相关条款可进行更改。（1）因投标人原因造成其电子投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件；因投标人之外的原因造成电子投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。（2）投标人必须使用生成电子投标文件的CA数字证书解密电子投标文件。3.其他： / 。
6.1.1	评标委员会的组建	评标委员会构成：成员为人及以上单数。5
6.3	评标办法	☑1.技术标打分制的综合评估法：资信标（5分），技术标（5分），商务标（90分）。□2.技术标通过制的综合评估法： / 。□3.资信商务评估法： / 。4.其他： / 。
☑6.3.1	评标基准价的确定方法	评标基准价＝最高投标限价×调整系数。

标15

条款号	条款名称	编列内容
6.3.2	评标委员会推荐中标候选人的人数	☑1.推荐两名中标候选人。□2.评定分离：不排序的方式向招标人推荐3-5名中候选人（如有效投标人≤家的应推荐名，有效投标人-9家的应推荐-4名）。
7.1.1	中标候选人公示媒介及期限	公示媒介： https://tzztb.zjtz.gov.cn/tzcms/ 和https://ggzy.tzztb.zjtz.gov.cn/（网址）公示期限：不少于3日。如遇国家法定休假日，应顺延至法定休假日后第一个工作日。
7.1.2	中标候选人公示的其他内容	被否决的投标及否决原因，各评标专家（名字不予公布，以评标专家一、二等对应）针对各投标人资信标内容的评分情况，中标候选人的资信标得分依据（包括业绩、奖项等材料），技术标等内容的评分情况。
7.2.1	确定中标人	□授权评标委员会确定中标人。☑根据评标委员会推荐，由招标人确定中标人。□评定分离，根据评标委员会推荐，另行组织定标会议，由定标委员会确定中标人。□其他：。
7.2.3	□定标会议地点和时间	□1.定标时间：。□2.定标地点：。□招标人根据相关规定在评标结果公示结束后10日内召开定标会议。
7.2.4	□考察、质询	□1.在定标会议前（考察、质询应给予中标候选人合理的准备时间。）对所有中标候选人进行考察、质询。□2.考察、质询小组由（人及以上单数）组成。
7.2.5	□定标委员会的组建	定标委员会由（人及以上单数）组成。5
7.2.6	□现场面试	招标人在定标会议中可对中标候选人开展现场面试，中标候选人拟派项目负责人，以及投标人（联合体投标的，为联合体牵头人）持有安全生产考核合格证书的企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人中任意一人）参加现场面试。

条款号	条款名称	编列内容
7.2.7	□定标要素及具体内容	□1.价格因素：；□2.企业实力：；□3.企业信誉：；□4.投标方案：；□5.拟派团队能力与水平：；□6.联合体投标的，联合体组成情况：；□7.企业质量安全、无欠薪管理情况：；□8.企业项目班组人员到岗履职等管理情况：；□9.工程保修维护等后续服务便利：；□10.落实建筑业高质量发展政策：；□11.落实政府其他政策：；□12.评标报告；□13.质询或（和）考察报告；□14.现场面试情况；15.招标人认为需要考量的其他因素：。
7.2.8	□定标方法	□1.票决法；□2.集体议事法；□3.其他定标办法：。
7.2.9	☑中标公告媒介及期限	公告媒介： https://ggzy.tzztb.zjtz.gov.cn/ 。公告期限：不少1日。
7.2.10	□按原定标方法确定中标人	其他情形：。
7.2.11	□重新定标	其他情形：。
7.4	履约担保及工程款支付担保	履约担保的金额：合同总价的2%（不得超过2%）。工程款支付担保的金额：与履约担保同比例。履约担保/工程款支付担保的形式：现金、支票、汇票、转账、银行保函、数字保函、融资担保公司保函或者保险机构保证、保险、保单。
8.1	重新招标其他情形	1.招标投标过程中，因项目发生变更，现有招标资格条件与项目工程规模不符的；☑2.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。3.法律法规规定的其他情形。□4.（招标人认为需添加的其他情形）
8.2	不再招标的情形	重新招标后投标人仍少于3个的，属于必须审批、核准的工程建设项目，报经原审批、核准部门审批、核准后可以

条款号	条款名称	编列内容
		不再进行招标。
10	需要补充的其他内容	投诉受理的具体部门及电话台州市住房和城乡建设局，开通会员可解锁。
10.1	否决投标的情形	1.投标文件存在以下情形之一的，由评标委员会审核并经过询问核对程序，其投标文件将被否决：（1）评审区间确定内容：①不同投标人的投标文件检测码（或文件制作机器码、文件创建标识码）一致的（包括但不限于IP地址相同等）。（2）资格标评审内容：①投标人不满足招标文件载明的企业资质、人员资格、安全生产许可证、业绩条件（如有）的；企业资质动态核查：投标截止时间当周或前一周周一在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上，资质动态核查结果处于“不合格”状态的（或者资质“合格”状态的等级低于投标要求的资质等级）或者未提供资质动态核查证明的；□投标人为非中小企业的，投标人未提供《中小企业声明函》或未按照招标文件所附的《中小企业声明函》格式提供的；②投标人被有关行政监管部门依法限制投标且在限制期内的；③如为委托代理人，未提供有效的授权委托书的；如为法定代表人，未提供有效的法定代表人身份证明；④一级建造师电子证书须执行住房和城乡建设部的文件（建办市〔2021〕40号）的相关规定，一级建造师电子证书打印后，未在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的；⑤投标文件中要求投标人单位盖章，未经投标人盖章的；投标文件中要求法定代表人签字或盖章，既未经法定代表人签字也未盖章的；⑥组成联合体投标的，投标文件未附联合体各方共同投标协议的；⑦投标文件组成不符合投标人须知3.1条款的；⑧投标人不以自己的名义或投标人未按照招标文件的要求提交投标保证金（含投标保函未按本招标文件格式要求提供）或提供的投标保证金有缺陷而不能接受的；□⑨投标人提供的纸质投标文件水印码与电子投标文件不一致的；⑩投标人递交两份或多份内容不同的投标文件；⑪投标文件中投标承诺书未按要求填写；⑫投标人所属地区（市内、市外）信息在台州市公共资源

条款号	条款名称	编列内容
		交易＂浙里招标＂数字平台登记结果与投标人提交的营业执照不一致；⑬存在法律、法规、规章规定的其他否决投标的情形。（3）资信标评审内容①投标文件组成不符合投标人须知3.1条款的；②投标文件中要求投标人单位盖章，未经投标人盖章的；投标文件中要求法定代表人签字或盖章，既未经法定代表人签字也未盖章的；③投标人递交两份或多份内容不同的投标文件；④存在法律、法规、规章规定的其它否决投标情形的。☑（4）技术标评审内容：①技术标文件中出现投标人名称、投标人的人员姓名或其他任何能影射或能推断出投标人的表述；②投标文件组成不符合投标人须知3.1条款的；③投标文件编制不符合投标人须知前附表10.8项的；④投标人递交两份或多份内容不同的投标文件；⑤采用的施工工艺、方法或质量安全管理措施不能满足国家强制性标准或要求的；⑥项目管理班子配备不能满足要求的；⑦关键施工技术方案不可行的；⑧生产措施存在重大安全隐患的；⑨主要施工机械设备不能满足施工需要的；⑩采用的验收标准或主要技术指标达不到国家强制性标准或招标文件要求的；⑪存在法律、法规、规章规定的其它否决投标情形的。（5）商务标评审内容：①投标报价高于最高限价的；②改变招标文件和工程量清单明确的暂列金额和暂估价的；③投标文件中投标函未按要求填写；④投标文件不能满足招标文件载明的工程质量、工程验收标准、施工工期、保修期要求的；⑤规费、税金报价不符合现行规定的；⑥改变招标文件提供的工程量清单（含分部分项工程及措施项目、其他项目清单项目的编码、项目名称、计量单位、工程数量、项目特征描述）的；⑦经评标委员会认定投标人的投标报价低于成本价，且投标人对其报价不能充分说明理由，或提供的相关资料无法证明报价不低于其成本价的；⑧投标文件的编制人接受同一工程招标人委托编制招标文件（含招标控制价)，或接受其他投标人委托编制投标文件的；⑨投标文件中要求投标人单位盖章，未经投标人盖章的；

条款号	条款名称	编列内容
		投标文件中要求法定代表人签字或盖章，既未经法定代表人签字也未盖章的；⑩投标人递交两份或多份内容不同的投标文件；⑪在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或以上报价，且未声明哪一个有效；⑫安全文明施工费用（包括安全文明施工基本费和创建安全文明施工标化工地增加费）未按照招标文件和工程量清单要求填报的；⑬存在法律、法规、规章规定的其它否决投标情况的。（6）其他：①投标人及其拟派项目负责人在本招标文件（招标公告）规定时间范围内有行贿犯罪记录的；②投标人未按投标人须知前附表10.5项，投标人须知第1.4.4条款、1.12条款和3.6条款规定执行的；③存在《诚信投标承诺书》（投标文件格式七）中串通投标行为的；④在投标截止时间前，投标人被列入失信被执行人名单的；⑤投标人及其拟派项目负责人被列入建筑市场严重失信名单的、被市场监督管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的、被人力资源社会保障行政部门列入失信联合惩戒名单（有效期内）并共享至信用信息共享平台；⑥投标文件格式未按招标文件提供的格式进行编写；⑦法律、法规、规章规定其它应否决投标的情形。注：凡评标委员会拟作出否决投标决定的，应先向投标人进行书面询问核对。
10.2	异议与投诉	1.异议：（1）潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式向招标人提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动；（2）投标人认为开标不符合有关规定的，应当在开标现场通过交易中心电子招投标交易平台向招标人提出异议。招标人将当场对异议给予处理或者告知处理的办法。异议和答复应记入开标记录或者制作专门记录以存档备查；（3）投标人及其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期内以书面形式向招标人提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动。（4）其他：（由各地招投标主管部门填写）。2.投诉：（1）投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符

条款号	条款名称	编列内容
		合法律、行政法规和招标文件规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明资料，具体要求按《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。（2）其他：（由各地招投标主管部门填写）。3.上述时限最后一日如遇国家法定节假日的，顺延至法定节假日后的第一个工作日。提出投诉的应当知道起始时间界定为：（1）对招标文件公告资格条件的投诉以下载招标文件的第一天为准；（2）对除公告资格条件外招标文件其他内容的投诉以招标文件下载最后一天为准；（3）对开标的投诉以开标时间为准；（4）对评标结果的投诉以中标候选人公示期的起始时间为准。
10.3	定标前核查	1.招标人定标前，将组织:（1）核验《安全生产许可证》和有效的安全生产考核合格证书；“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上最新资质动态核查结果处于“合格”状态。（2）查询拟中标人及拟派项目负责人等是否符合招标公告“（三）其他”的要求。□（3）面向中小企业招标的，核验中标候选人的中小企业身份
10.4	在建合同工程的认定及变更证明	1.对项目负责人“有在建合同工程”的认定标准：（1）拟派项目负责人以注册建造师身份承接工程建设项目的。（2）拟派项目负责人在本项目中标通知书签发前尚有在中华人民共和国境内其他在建合同工程建设项目中担任项目负责人的情形为“有在建合同工程”。（3）在建合同工程的时间界定：在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期，或者不通过招标方式的则以合同签订日期为开始时间，结束时间为该合同工程验收合格或合同解除日期）。以下情形视为“有在建合同工程”：拟派项目负责人在本项目中标通知书签发前承接的原项目（中标通知书或合同协议书中载明项目负责人的项目）中发生项目负责人变更的，并在投标截止时间前未通过工程竣工验收的，视为“有在建合同工程”。发生下列情形之一的除外：a.原承接的项目与本工程属于同一工程相邻分段发包或分期施工的；b.因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经原建设单位同意的；

条款号	条款名称	编列内容
		c.合同约定的工程已完工，承包方向建设单位提交竣工报告时间已超过120天（含），经原建设单位同意的。如发生以上a、b、c情形的，投标人应在投标文件中提交有关书面证明材料（以电子文档形式随资格标上传，招标文件提供证明格式的须按照该格式提交），投标截止时间后提供的证明材料视为瞒报、漏报，将不予认可。若是年度招标项目则以具体项目的承接作为是否已承接该项目的判断依据。2.在建合同工程和人员信息可参照全国和浙江省建筑市场监管公共服务系统发布的信息。若全国和浙江省建筑市场监管公共服务系统上的工程和人员信息为在建状态但该工程已通过工程竣工验收的：a.已取得《工程竣工验收备案表》的，需提供由该工程备案机关在《工程竣工验收备案表》复印件上盖章确认，随资格标上传；b.未取得《工程竣工验收备案表》的，需按附件格式十五随资格标上传工程竣工验收证明。投标截止时间后提供的证明材料视为瞒报、漏报，将不予认可。
10.5	投标文件的澄清、说明、补正	1.澄清回复时间不得超过在发出通知后30分钟，投标人逾期或未按要求澄清回复的，将视为不予回复或确认，评标委员会有权否决其投标。投标人通讯不畅通，导致不能及时联系的，视作为投标人不予回复或确认。2.评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。3.投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。
□10.6	陈述和答辩	1.陈述和答辩人：通过资格审查和技术评审的有效投标人的拟派项目负责人。2.答辩方式：□现场语音答复□书面答复□电子平台在线答复3.陈述和答辩通知方式及相关规定：（1）入围后进行预通知（通过台州市公共资源交易“浙里招标”数字平台（新系统）新不见面大厅互动交流栏或电话或短信等方式发送给开标委托人，提醒项目负责人做好陈述和答辩准备）；（2）技术标评审评分过程中正式通知（通过台州市公共资源交易“浙里招标”数字平台（新系统）新不见面大厅互动交流栏或电话或短信等方式发送给开标委托人，通知项目负责人进行陈述和答辩）。项目负责人未按通知要求的时间到达指定地点的，视为自动放弃陈述和答辩，该项按0分处理。

条款号	条款名称	编列内容
		（3）陈述和答辩人应在陈述和答辩问题的范围内进行陈述和答辩，不得出现投标人名称、投标人的人员姓名及其他任何能影射或能推断出投标人的表述。4.陈述和答辩地点：。5.陈述和答辩问题：由评标委员会成员根据招标文件及项目特点，每位拟两道题形成题库，再由评标委员会从题库中随机抽取2~3个问题供答辩。6.参加答辩人员在进入答辩区域后须缴存通讯工具，进场不允许携带资料。7.参加答辩人员应带黑色水笔、身份证及身份证复印件（身份证正、反面复印在A4纸的同一面上）。□8.电子平台在线答复：。
10.7	特别说明	1.本前附表是投标人须知正文内容的补充和细化，应当与正文内容一致。如本前附表与正文内容表述不一，以本前附表为准。2.当word招标文件与电子招标文件不一致时，以word招标文件为准。3.商务标编制：根据住房和城乡建设部、省建设主管部门对造价从业人员执业管理的相关法律法规规定以及《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）的规定，投标报价的编制必须遵守以下规定：（1）投标报价应由投标人或受其委托具有相应能力的工程造价咨询人编制。（2）投标文件的编制人不得接受同一工程招标人委托编制招标文件（含招标控制价），并不得接受其他投标人委托编制投标文件□3.暂估价：（1）内容：；（2）金额：；（3）占招标控制价比例：；□（4）招标计划及内容：。□4.监测设施经费保障要求：本工程处于安装监测设施工程范围，投标人扬尘控制及在线监测设施安装、运行费用应充分考虑并列入报价，在合同签订前应向招标人提供对应的实施方案。5.建筑工人实名制管理和经费保障要求： / 。6.价款结算方式：□竣工后一次性结算☑施工过程分段结算：☑房建工程分段节点桩基（含工程桩及围护桩）施工期、±0.00以下结构施工期、±0.00以上结构施工工期；□市政工程分段节点按

条款号	条款名称	编列内容
		划分（节点划分：如道路工程、给排水燃气工程、隧道工程、河道护岸工程、综合管廊工程等市政工程可按施工段合理划分过程结算周期节点；水处理构筑物工程和生活垃圾处理工程可参照建筑工程划分过程结算周期节点；桥梁工程可按下部结构、上部结构、附属工程划分过程结算周期节点。）。7.农民工工资保证金：（1）投标人应在投标前仔细核查本企业农民工工资保证金缴纳情况，应按当地有关农民工工资保证金管理制度执行。（2）农民工工资支付按照当地相关文件执行，具体在合同专用条款中明确。8.招标人应当按规定向中标人提供工程款支付担保。□9.实施BIM的内容： / 。☑10.投标人存在撤销投标文件和无正当理由放弃中标、不与招标人签订书面合同等情形或被行政部门查实存在违法行为，招标人重新招标的，招标人可以拒绝投标人再次投标该项目。11.创安全文明标准化工地等级要求：详见合同。12.本招标文件项目负责人一般情况下是指项目经理。13.中标价如出现《浙江省建设工程计价规则》（2018版）（以下简称《2018版计价规则》）所列的异常报价情形，招标人可与中标人协商确定合理单价，并在合同中明确约定。协商确定的单价仅用于工程量调整和变更后综合单价的确定。14.工伤保险按相关规定要求执行。15.本招标文件信用评价执行《浙江省建筑施工企业信用评价的实施意见》《浙江省注册建造师信用评价的实施意见》。16.投标人应在投标前自行做好“浙江省建筑市场监管公共服务系统”相关信息的维护工作，并对企业资质、人员资格、项目状况、信用评价等信息的真实性、准确性、完整性负责。17.其他：电子招标文件与本招标文件（指word格式招标文件）不一致的，以本招标文件（指word格式招标文件）为准。。
10.8	技术标、项目负责人陈述和答辩相关要求	技术文件编制要求：1.技术文件采用暗标形式，不得出现投标人名称、投标人的人员姓名及其他任何能影射或能推断出投标人的标记、文字描述及图案；2.技术文件必须采用A4幅面，总页数不得超过10面；3.建议技术文件字体为四号宋体，行距1.5倍。

条款号	条款名称	编列内容
		4.必须包含《危大工程清单及安全管理措施表》（格式见附件十，由投标人自行添加到技术文件中）。项目负责人陈述和答辩要求：项目负责人答辩时不得出现投标人名称、投标人的人员姓名及其他任何能影射或能推断出投标人的表述，书面答复时不得以除黑色水笔外的笔进行书面答复，否则作无效标处理。
10.9	技术文件的暗标编号	当评标进入技术标评审环节时，系统自动编制暗标编号。技术标（技术文件）评审结束后，系统将自动显示编号对应的投标人名称，并对外公布。
10.10	答辩的暗标编号	一．项目负责人答辩（前提：答辩分为现场语音答复和书面答复两种。若所有入围评审区间的有效投标文件（S家）≥10时，答辩形式为书面答复；若所有入围评审区间的有效投标文件（S家）＜10时，答辩形式由招标人（或招标代理）在答辩前随机抽签决定。）（一）现场语音答复1.投标项目负责人携带身份证原件及复印件（在复印件正面写上名字和投标人名称）抵达侯考室。招标人（或招标代理）对答辩人员进行身份核对，并收集好已通过核对的项目负责人身份证原件放入抽签箱。2.一号答辩人员由招标人（或招标代理）随机抽取，二号答辩人员由一号答辩人员抽取，以此类推抽取答辩顺序号，顺序号即答辩暗标编号，并由招标人（招标代理）将答辩编号当场记录在身份证复印件上，汇总在答辩编号表上。3.答辩打分完成后，招标人（招标代理）公布编号对应的评审结果和投标人名称。（二）书面答复1.投标项目负责人携带身份证原件及复印件（在复印件正面上写名字和投标人名称），招标人（或招标代理）对答辩人员进行身份核对。2.招标人（或招标代理）分发试卷，投标项目负责人进行书面作答。3.作答完毕或停止作答时间已到，投标项目负责人带身份证复印件和答卷排队上交给招标人（或招标代理），同时随机摸取乒乓球，乒乓球上的编号即为该投标项目负责人的暗标编号。招标人（或招标代理）将该编号记在投标项目负责人的答卷和身份证复印件上，然后汇总到答辩编号表上。4.待答辩评审结果出来后，招标人（或招标代理）公布编号、投标人名称和对应的评审结果。

条款号	条款名称	编列内容
10.11	系统温馨提示	1、本项目在台州市公共资源交易“浙里招标”数字平台（以下简称新系统）进行招标，请投标人在新系统上进行投标，新系统网址http://www.tzztb.com。2、在新系统试运行期间，投标人可在台州市公共资源交易网（http://www.tzztb.com）处查看公告及招标文件等交易信息（实际招投标过程在新系统上操作）。3、所有投标人必须在新系统上重新注册账号，完善并提交基本信息，经交易中心验证通过后方可进行投标操作，请各投标人务必提前完成账号注册和入库工作。交易中心主体库审核电话开通会员可解锁。4、在确定投标后，投标人必须登录新系统领取后缀为“.TZZF”格式的招标文件或后缀为“.TZCF”格式的答疑澄清文件。5、在新系统官网-操作指南-【投标文件制作软件下载】处下载“新点投标文件制作软件”，用于制作电子投标文件。6、新系统支持全省介质CA互认，在官网-操作指南-【驱动下载】处下载“浙江省公共资源交易CA签章互认驱动”，驱动安装完成后，CA锁才能用于绑定账号、登录、签章、加解密等操作。已在台州市公共资源交易网办理的天谷CA锁可以直接使用。如无CA锁，请提前到浙江省公共资源交易服务平台（https://ggzy.zj.gov.cn/zhejiangnew/ca_system.html）办理介质CA锁。7、投标人应在投标截止时间前，在新系统的【上传投标文件】处上传后缀名为“.TZTF”的电子投标文件。8、投标人可使用新系统注册的账号直接登录新不见面开标大厅（http://www.tzztb.com/BidOpening），查看整个开标过程。9、具体操作，请到新系统官网-操作指南处下载操作手册。10、投标工具开发商：国泰新点软件股份有限公司（台州市公共资源交易中心3楼），如有技术问题请联系技术人员，联系电话：开通会员可解锁；开通会员可解锁。
10.12	投标文件	中标单位在领取中标通知书时，需提供纸质投标文件5套（加盖投标人公章）、整套投标文件的扫描件（PDF版）及投标

条款号	条款名称	编列内容
		报价计价软件版。

投标人须知

1.总则

1.1招标项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对项目施工进行招标。

1.1.2招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4工程名称：见投标人须知前附表。

1.1.5工程建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6工程承包方式：见投标人须知前附表。

1.2招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3质量要求：见投标人须知前附表。

1.4投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）业绩要求：见投标人须知前附表；

（3）拟派项目负责人的资格要求：见投标人须知前附表；

（4）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）联合体的各专业资质等级，根据联合体协议约定的专业分工，分别按照承担相应专业工作的资质等级较低的单位确定；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；

（4）联合体投标其他要求见投标人须知前附表。

1.4.3投标人的资格审查方式：见投标人须知前附表。

1.4.4投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人；

（3）不同投标人的单位负责人为同一人或者互相存在控股、管理关系的；

（4）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的；

（5）为本标段的监理人；

（6）为本标段的代建人；

（7）为本标段提供招标代理服务的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（9）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（10）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（11）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（12）进入清算程序，或被宣告破产；

（13）被依法暂停或取消投标资格的；

（14）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形；

（15）安全生产许可证超出有效期或处于暂扣时限内的；

（16）投标人及相关管理人员（包括项目负责人）安全生产任职资格不符合相关规定；

（17）投标人（包括法定代表人）和项目负责人其一有行贿犯罪记录的（追溯期由招标公告或投标邀请书3.11条款约定，行贿犯罪记录日期以法院判决生效日期为准）；

（18）浙江省外企业《省外企业进浙承接业务备案证明》超出有效期或未能在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”对外发布形成的备案信息中显示的或已注销的；

（19）投标人（包括法定代表人）和项目负责人其一被人民法院列入限制失信被执行人名单。

1.5费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9踏勘现场

1.9.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。

1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10投标预备会

1.10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.11分包

投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作进行分包的，应符合相关法律法规规定。

1.12偏差

1.12.1投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.12.2投标人须知前附表允许投标文件偏差招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏差范围和幅度。投标人应响应评标委员会要求，对存在的细微偏差在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以细微偏差作不利于该投标人的量化。

2.招标文件

2.1招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标定标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单编制；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸及其他资料；

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不

全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的要求提疑，要求招标人对招标文件予以澄清。招标文件的澄清将按前附表规定的时间和方式发布，但不指明澄清问题的来源。当招标文件的澄清内容与招标文件相互矛盾时，以最后发出的补充文件为准。

2.3招标文件的修改

2.3.1招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有潜在投标人。修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间至少15日前发布修改文件；不足15日的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.3.2当招标文件的修改内容与招标文件相互矛盾时，以最后发出的补充文件为准。

3.投标文件

3.1投标文件的组成

技术标打分制的综合评估法、技术标通过制的综合评估法的投标文件由商务标、技术标、资信标、资格标组成，资信商务评估法的投标文件由商务标、资信标、资格标组成，详见投标人须知前附表3.1。

3.2投标报价

3.2.1投标人应按照第八章“投标文件格式”的要求填写投标报价。

3.2.2投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“投标报价”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.3工程量清单计价方式：见投标人须知前附表，投标人应按第五章“工程量清单编制”的要求填写相应表格，具体表式按招标文件第八章“投标文件格式”提供并报价。

3.2.4招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.2.5投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3投标有效期

3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式（或电子交易平台）通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4投标保证金

3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的由联合体牵头人递

交投标保证金，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求递交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3投标保证金的退还：

3.4.3.1未中标单位的在中标通知书发出后退还。

3.4.3.2中标单位的在合同签订后退还。

3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，投标人撤销其投标文件的；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约担保；

（3）投标人须知前附表规定的其他情形。

3.6备选投标方案

3.6.1投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.7投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。

3.7.2投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3电子投标的要求

（1）电子投标文件签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

（2）电子投标文件制作要求见投标人须知前附表。

（3）电子投标文件所附证书证件及业绩证明文件要求见投标人须知前附表规定。

3.7.4投标文件格式

投标文件包括本须知第3.1条中规定的内容，投标人提交的投标文件应使用招标文件所提供的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）。

4.投标

4.1投标文件的密封和标记

4.1.1投标文件的密封、标记和电子投标加密要求见投标人须知前附表。

4.2投标文件的递交

4.2.1投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。

4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.2.5电子投标文件的拒收情形：见投标人须知前附表。

4.3投标文件的修改与撤回

4.3.1在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。

4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的通知，应按照本章第3.7.3项的要求加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。

4.3.3投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5.开标

5.1开标时间和地点

见投标人须知前附表。

5.2开标程序

见投标人须知前附表。

5.3开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标时提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

5.4特殊情况处置

见投标人须知前附表

6.评标

6.1评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.2评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3评标

6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.合同授予

7.1中标候选人公示媒介及期限

中标候选人公示媒介及期限见投标人须知前附表。

7.2定标方式

7.2.1招标人授权评标委员会确定中标人或根据评标委员会推荐招标人确定招标人的（评定分离除外），国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

7.2.2定标原则：招标人负责制、公开透明、诚信守约的原则。

7.2.3定标会议时间和地点：招标人在投标人须知前附表7.2.3规定的时间和地点召开定标会议，招标人的纪检监察部门应对招标投标活动的全过程进行监督。

7.2.4招标人可在投标人须知前附表7.2.4规定的时间前对所有中标候选人进行考察、质询。考察、质询小组应由投标人须知前附表7.2.4规定的人数组成。考察、质询小组应如实记录考察、质询情况，并出具考察、质询报告作为定标要素之一。考察、质询报告应客观公正，不得有明示或暗示中标人的内容。

7.2.5定标委员会由招标人负责组建。定标委员会由投标人须知前附表7.2.5规定的人数组成。定标委员会成员与中标候选人有利害关系的应主动说明并申请回避，定标委员会名单在中标结果确定前保密。

7.2.6招标人在定标会议中可对中标候选人开展现场面试，中标候选人拟派项目负责人，以及投标人（联合体投标的，为联合体牵头人）持有安全生产考核合格证书的企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人中任意一人）参加现场面试。

7.2.7定标要素应参考评标委员会评标报告、质询或考察报告、现场面试情况，此外，根据投标人须知前附表7.27选定内容为定标要素

（1）价格因素：主要包括商务报价高低、主要材料报价的合理性、不平衡报价情况等；

（2）企业实力：主要包括企业规模、资质等级、专业技术人员规模、近年的财务状况、过往业绩（含业绩影响力、难易程度）等；

（3）企业信誉：主要包括企业信用情况、过往业绩履约情况、建设单位履约评价情况等（可查询全国和浙江省建筑市场监管公共服务系统、浙江省交通运输信用综合管理服务系统、全国或浙江省水利建设市场监管服务平台等）；

（4）投标方案：主要包括技术标情况、工程建设重难点解决方案、主要材料品牌等；

（5）拟派团队能力与水平：主要包括团队主要负责人类似工程业绩、拟派项目团队人员的资信实力等；

（6）联合体投标的，联合体组成情况；

（7）企业质量安全、无欠薪管理情况；

（8）企业项目班组人员到岗履职等管理情况；

（9）工程保修维护等后续服务便利；

（10）落实建筑业高质量发展政策；

（11）落实政府其他政策；

（12）招标人认为需要考量的其他因素。

7.2.8定标方法可采用下列方法或者下列方法的组合：

（1）票决法。由定标委员会以直接票决或者逐轮票决的方式确定中标人。

（2）集体议事法。由定标委员会进行集体商议，定标委员会成员各自发表意见，由定标委员会组长最终确定中标人。所有参加会议的定标委员会成员的意见应当作书面记录，并由定标委员会成员签字确认。

（3）投标人须知前附表7.2.8规定的其他定标办法。

7.2.9招标人应当将中标结果情况在投标人须知前附表7.2.9规定的媒介上公告不少于3日。

7.2.10定标后且中标通知书发出前有下列情形之一的，招标人可以组织原定标委员会从其他中标候选人中按原定标方法确定中标人：

（1）中标人放弃中标资格或者拒不签订合同的；

（2）中标人被查实存在违法行为影响中标结果的；

（3）投标人须知前附表7.2.10规定的其他情形。

7.2.11定标后有下列情形之一的，应重新定标：

（1）查实定标委员会未按定标办法公正履职的；

（2）有定标委员会成员与中标候选人有利害关系且未申请回避的；

（3）投标人须知前附表7.2.11规定的其他情形。

7.3中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.4履约担保

7.4.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、银行保函或保险公司保函和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保形式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保要求。

7.4.2中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5签订合同

7.5.1招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，或者不按照招标文件要求提交履约担保的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.5.3联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向

招标人承担连带责任。

8.重新招标和不再招标

8.1重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）其他情形见投标人须知前附表。

8.2不再招标

见投标人须知前附表。

9.纪律和监督

9.1对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5异议和投诉

9.5.1异议

（1）潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式向招标人提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动。

（2）投标人认为开标不符合有关规定的，应当在开标时提出异议。招标人将当场对异议给予处理或者告知处理的办法。异议和答复应记入开标记录或者制作专门记录以存档备查。

（3）投标人及其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示

期内以书面形式向招标人提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动。

9.5.2投诉

投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料，具体要求按国家、省及当地招投标主管部门制定的规定。就招标文件、开标和评标结果投诉的，应当先向招标人提出异议，异议答复期不计算在前款规定的期限内。

上述时限最后一日如遇国家法定休假日的，顺延至法定休假日后的第一个工作日。

10.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章评标定标办法

第一节评标办法

评标办法（一）

技术标打分制的综合评估法

技术标打分制的综合评估法，适用于采用新工艺、技术复杂或具有特殊专业技术要求的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标，具体范围见《浙江省房屋建筑和市政基础设施施工招标文件示范文本（2023版）》使用指南规模标准表。

评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责，评标委员会成员为5人及以上单数。

评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

一、评标程序

（一）评审区间确定

（二）资信标评审

（三）技术标评审

（四）商务标评审

（五）评标总得分的确定

（六）资格审查并推荐中标候选人

二、评审区间确定

评标委员会发现投标人投标文件存在招标文件规定应当否决投标情形的，应先对投标人进行书面询问核对，情况属实的，否决其投标。

根据《台州市住房和城乡建设局关于公布建筑工程和市政公用企业信用等级划分标准的通知（试行）》（台建〔2022〕228号），浙江省建筑市场监管公共服务系统中房屋建筑工程和市政公用施工总承包企业评价等级分为A、B、C、D、E五个

等级，各等级分值的具体标准如下：

A级：110分以上（含110分）

B级：105-110分（含105分）

C级：100-105分（含100分）

D级：90-100分（含90分）

E级：90分以下。

（一）招标人推荐3名。招标人自主决定是否推荐投标人进入评审区间，若推荐的，必须推荐3名。推荐名单须按照招标人所在单位的内控管理制度集体研究确定。开标前招标人应做好名单保密工作。

（二）市内企业入围20名

1、市内企业投标人≤20名，全部进入评审区间；

2、市内企业投标人>20名，按以下方式及顺序确定评审区间：

（1）对所有市内企业投标人（招标人推荐的投标人除外）进行省信用评价总分排行，前10名全部进入评审区间，如投标人省信用评价总分相同且涉及入围的，抽签确定入围单位；

（2）在余下信用评价等级为Ａ的市内企业投标人中随机抽取6名进入评审区间，若不足6名，则在余下所有市内企业投标人中随机抽取替补；

（3）在信用评价等级为Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ以及未取得省信用评价得分的市内企业投标人中随机抽取4名，若不足4名，则在余下信用评价等级为Ａ的市内企业投标人中随机抽取替补；

（三）市外企业入围20名

1、市外企业投标人≤20名，全部进入评审区间；

2、市外企业投标人>20名，按以下方式及顺序确定评审区间：

（1）对所有市外企业投标人（招标人推荐的投标人除外）进行省信用评价总分排行，前10名全部进入评审区间，如投标人省信用评价总分相同且涉及入围的，抽签确定入围单位；

（2）在余下信用评价等级为Ａ的市外企业投标人中随机抽取6名进入评审区间，若不足6名，则在余下所有市外企业投标人中随机抽取替补；

（3）在信用评价等级为Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ以及未取得省信用评价得分的市外企业投标人中随机抽取4名，若不足4名，则在余下信用评价等级为Ａ的市外企业投标人中随机抽取替补；

投标人的信用等级及得分情况根据本工程投标截止日前两个月，经台州市建筑业信息管理网网站省信用评价公示公布发布的评审结果为准（例：投标截止日为7月X日采用台州市建筑业信息管理网网站发布的5月份信用等级）。

评审区间确定环节投标人所属地区（市内、市外）以台州市公共资源交易＂浙里招标＂数字平台登记结果为准，投标人应在投标截止时间前确认平台中登记的地区信息是否有误。

三、资信标评审（5分）

评标委员会对进入评审区间的投标人进行资信标评审。

评标委员会发现投标人投标文件资信标存在招标文件规定应当否决投标情形的，应先对投标人进行书面询问核对，情况属实的，否决其投标。

（一）投标人的信用评价分（3分）

与招标项目相同专业类别的投标人信用等级Ａ的，资信标得分按下表确定：

省信用评价总分	110-120（含110分）	120-130（含120分）	130-140（含130分）	140-150（含140分）
资信标得分	2.8	2.85	2.9	3

与招标项目相同专业类别的投标人信用等级Ｂ的，资信标得分按下表确定：

省信用评价总分	105-106（含105分）	106-107（含106分）	107-108（含107分）	108-109（含108分）	109-110（含109分）
资信标得分	2.55	2.6	2.65	2.7	2.75

与招标项目相同专业类别的投标人信用等级Ｃ的，得2.3分；与招标项目相同专业类别的投标人信用等级Ｄ的，得1.8分；与招标项目相同专业类别的投标人信用等级Ｅ的，得1.3分；未取得与招标项目相同专业类别信用等级的投标人，其信用评价分为0.8分。

投标人的信用等级以及省信用评价总分根据本工程投标截止日前两个月，经台州市建筑业信息管理网网站省信用评价公示公布发布的评审结果为准（例：投标截

止日为7月X日采用台州市建筑业信息管理网网站发布的5月份信用等级）。

（二）项目负责人的信用评价分（2分）(此项待项目负责人信用评价实施细则出台后实施，未实施前均得满分)

与招标项目相同专业类别的投标人信用等级A的，得2分；B的，得1.8分；C的，得1.3分；D的，得0.8分；E的，得0.4分；未取得与招标项目相同专业类别信用等级的投标人，其信用评价分为0.2分。

（三）资信标得分＝投标人的信用评价分+项目负责人的信用评价分。

四、技术标评审（5分）

（一）评标委员会对符合条件的投标文件进行技术标评审：

评标委员会发现投标人投标文件技术标存在招标文件规定应当否决投标情形的，应先对投标人进行书面询问核对，情况属实的，否决其投标。

（二）技术标评分标准（技术文件）（5分）

类别	壹类（好）	贰类（较好）	叁类（一般）	肆类（差）
分值范围	5.00~4.90	4.80~4.70	4.60~4.50	4.40~3.40

技术文件的编写内容为：针对本工程的特点、难点分析和解决措施，以及重要部位的施工方案及安全保证措施。

（三）技术标评分

评标委员会成员针对投标人的技术标（技术文件）的内容进行独立评审。具体步骤如下：

1、评标委员会成员视其科学性、针对性、可行性、先进性、完善程度对投标人的技术标（技术文件）给出评审意见，按照技术标评分标准进行打分（小数点后保留2位，第3位四舍五入）。

2、系统根据评标委员会成员打分分值，按照技术标评分标准自动匹配对应类别，得出各评标委员会成员对投标人的技术标（技术文件）的打分分值对应类别。

3、投标人的技术文件的最终类别按中位数法（即对评标委员会成员打分分值对应类别进行排序，取中间类别）确定。

4、在确定的最终类别分值范围中，根据各评标委员会成员打分所对应类别的

偏离度，按照以下方式对投标人的技术文件进行重新赋分，确定最终分值：

（1）类别从高到低排序依次为壹类、贰类、叁类、肆类。

（2）如评标委员会成员打分分值对应类别与最终类别一致，则投标人的技术文件最终分值＝打分分值；

（3）如评标委员会成员打分分值对应类别高于最终类别，则投标人的技术文件最终分值＝最终类别分值范围的最高分值（壹类5.00分；贰类4.80分；叁类4.60分；肆类4.40分）

（4）如评标委员会成员打分分值对应类别低于最终类别，则投标人的技术文件最终分值＝最终类别分值范围的最低分值（壹类4.90分；贰类4.70分；叁类4.50分；肆类3.40分）。

5、评标委员会成员对应的最终分值平均值作为投标人技术文件和项目负责人答辩的得分（小数点后保留3位，第4位四舍五入）。

6、示例：（1）评标委员会成员打分分值自动匹配对应类别：

评标委员会	评委1	评委2	评委3	评委4	评委5
打分分值	4.93	4.80	4.73	4.55	3.80
打分对应类别	壹类	贰类	贰类	叁类	肆类

（2）中位数法确定最终类别：

评委1	评委2	评委3	评委4	评委5	最终类别
壹类	贰类	贰类	叁类	肆类	贰类（4.80~4.70）

（3）在确定的最终类别分值范围（贰类4.80~4.70）中重新赋分，确定最终分值：

评标委员会	评委1	评委2	评委3	评委4	评委5
打分对应类别	壹类	贰类	贰类	叁类	肆类
最终分值	4.80	4.80	4.73	4.70	4.70
备注	重新赋分	未重新赋分	未重新赋分	重新赋分	重新赋分

（四）技术标得分=技术文件得分。

评标委员会按投标人技术标得分（技术文件得分）从高到低进行排名（若技术标得分相同但不涉及淘汰的，由评标委员会确定排名先后；若技术标得分相同且涉及到淘汰的，由招标人代表抽签确定排名先后）。如此时经评审的有效投标人技术标（S家），S≤10时，所有经评审的有效投标人技术标均予以通过；如此时S＞10时，排名靠后的T家（T=S×20%,T保留整数，小数点后第1位四舍五入，下同）技术标不予通过，技术标不予通过的投标人予以淘汰，其投标文件不再进入下一阶段评审，投标文件作无效标处理。

五、商务标评审（90分）

（一）商务标评审是对投标文件中工程量清单的范围、数量、报价进行全面审核和对比分析。投标人存在招标文件规定应当否决投标情形的，评标委员会组织投标人询问核实后，情况属实的，商务标不予通过，否决其投标。

（二）评标委员会对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行复核,看其是否有计算上、累计上或表达上的错误。修正错误的顺序和原则如下：

（1）针对投标人的报价组价进行复核及评审，如发现有计算前后不一致时，以计算前的数据为准，调整计算后数值；除非评标委员会认为计算前的数据有明显的差错或遗漏，此时应以计算后的数据为准来调整计算前的数据。因电子招投标系统小数点保留位数产生的误差忽略不计。

（2）在总报价不变的前提下，评标委员会以合理原则，通过调整组价的相应内容使其一致。

按上述修正错误的原则，调整或修正投标文件的投标报价，经投标人确认后，调整后的投标组价对投标人起约束作用。如果投标人不接受或者投标人在收到确认通知后30分钟内不能确认的，评标委员会将把调整或修正后的投标组价作为该投标人的投标组价，进入下一阶段评审，但不接受修正的投标人最终将丧失其中标资格。

（三）评标基准价

最高投标限价乘以调整系数作为评标基准价，即评标基准价＝最高投标限价×调整系数。（以元为单位，保留整数，小数点后第1位四舍五入）

调整系数＝（100–D）%，D值在0.00～1.99范围内随机抽取产生。先从0～1中

抽取个位数字X，再从0～9中抽取十分位数字Y，最后从0～9中抽取百分位数字Ｚ，则抽取的D值即X.YＺ。

（四）商务标得分

投标人的投标报价等于评标基准价的得90分。偏离评标基准价的，每高于或每低于评标基准价1个百分点的均扣1分，即商务标得分=90-|(投标报价-评标基准价)|/评标基准价×100×1（小数点后保留2位，小数点后第3位四舍五入）。

六、评标总得分的确定

投标人的评标总得分（小数点后保留2位小数，第3位四舍五入）＝资信标得分＋技术标得分＋商务标得分。

七、资格审查并推荐中标候选人

评标委员会按评标总得分确定中标候选人，即总得分最高者为第一中标候选人、次高者为第二中标候选人。如出现总得分相同的，按以下优先顺序确定中标候选人推荐次序：

（一）资信标得分高者；

（二）技术标得分高者；

（三）投标报价低者；

（四）抽签确定。

评标委员会按排名顺序依次对拟推荐为中标候选人（中标候选人的人数见投标人须知前附表）的投标人和其拟派的项目负责人的资格和其他要求，是否列入失信被执行人名单以及在本招标文件（招标公告）规定时间范围内是否有行贿犯罪记录；投标人及其拟派项目负责人是否被列入建筑市场严重失信名单的、是否被市场监督管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的、是否被人力资源社会保障行政部门列入失信联合惩戒名单（有效期内）并共享至信用信息共享平台的进行查验，并对拟派项目负责人是否有在建项目进行查验，同时对拟推荐为中标候选人的投标人提交的营业执照上的地区信息进行复核。评标委员会发现投标人存在招标文件规定应当否决投标情形的，应先对投标人进行书面询问核对，情况属实的，否决其投标。空缺的名额由之后排名靠前的投标人进行替补，然后再对其资格进行评审，如再不符合要求，再替补，以此类推。

当有效投标人＜3个时，评标委员会应判定本次投标是否具有竞争力，若评标委员会认为本次投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。

第四章合同条款及格式

合同文本采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201），其中合同专用条款参照《建设施工合同（GF-2017-0201专用条款台州示范文本）》（台建〔2020〕120号）编写。

合同专用条款中的主要条款将由招标人(发包人)与中标人(承包人)根据投标文件签订。

台州市中央商务区东海大道以北、亿嘉路以南地块建设项目（施工总承包）招标文件

第一部分合同协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就台州市中央商务区东海大道以北、亿嘉路以南地块建设项目（施工总承包）工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1．工程名称：台州市中央商务区东海大道以北、亿嘉路以南地块建设项目（施工总承包）。

2．工程地点：台州市椒江区，东至新嘉北路、南至东海大道、西至和春路、北至亿嘉路。

3．工程立项批准文号：。

4．资金来源：企业自筹100%。

5．工程内容：。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6．工程承包范围：。

二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开、竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

中间形象进度工期要求：1.从开工之日起，450日历天完成地下室至±0.000；2.从开工之日起，670日历天主体结构结顶；3.从开工之日起，855日历天内完成项目竣工初验；4.从开工之日起，1075日历天内完成本工程竣工验收并备案。

三、质量标准

工程质量符合合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1．签约合同价为：

人民币（大写）（¥ 元），其中，不含税金额¥ 元，应向发包方收取的增值税额¥ 元，税率 %。

2、若未来国家税率调整，本合同约定的不含税金额不变，增值税税额按本合同业务发生的纳税时点国家税务局所执行的税率结算。

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）（¥ 元），其中不含税金额¥ 元；

3．合同价格形式：单价合同。

4．发包人向承包人支付工程价款及其他应当支付的款项均须汇入承包人合同协议书中的银

台州市中央商务区东海大道以北、亿嘉路以南地块建设项目（施工总承包）招标文件行账户，并开具增值税专用发票。

根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）、《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局海关总署公告2019年第39号）等有关规定，承包人完成本合同项下应税行为的计税方式按以下第（1）种方法，并与工程计价时采用的计税方法一致。

（1）一般计税方法。

（2）简易计税方法。

五、项目经理

承包人项目经理：。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、创优目标

工程质量创。

安全文明施工创省标化。

八、承诺

1．发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2．承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.承包人承诺不拖欠工人工资，因拖欠工资造成的一切后果，均由承包人承担，发包人有权将应拔付的工程款，先代付工人工资。

4．发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

九、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

十、签订时间

本合同于年月日签订。

十一、签订地点

本合同在签订。

台州市中央商务区东海大道以北、亿嘉路以南地块建设项目（施工总承包）招标文件

十二、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十三、合同生效

本合同自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。

十四、合同份数

本合同一式份，均具有同等法律效力，发包人执份，承包人执份。

发包人：（公章或合同专用章）承包人：（公章或合同专用章）

法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：

（签字）（签字）

统一社会信用代码：统一社会信用代码：

地址：地址：

邮政编码：邮政编码：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

电话：电话：

传真：传真：

电子信箱：电子信箱：

开户银行：开户银行：

账号：账号：

台州市中央商务区东海大道以北、亿嘉路以南地块建设项目（施工总承包）招标文件第二部分通用合同条款（略）

台州市中央商务区东海大道以北、亿嘉路以南地块建设项目（施工总承包）招标文件

第三部分专用合同条款

1．一般约定

1.1词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：工程招标文件、除投标函及其附录和已标价工程量清单或预算书外的其它投标文件、经批准的施工组织设计、专项施工方案、联系单等。

1.1.2合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名称：；

资质类别和等级：；

联系电话：；

电子信箱：；

通信地址：。

1.1.2.5设计人：

名称：浙江绿城建筑设计有限公司/台州市城乡规划设计研究院有限公司；

资质类别和等级：建筑行业(建筑工程)甲级；

联系电话：；

电子信箱：；

通信地址：。

1.1.3工程和设备

1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：项目用地红线范围以内。

1.1.3.9永久占地包括：已批准的规划建筑红线范围内的占地。

1.1.3.10临时占地包括：临时工程的工程用地、承包人的临时建筑用地、仓储用地、组装用地和临时占道等（红线外占用场地由承包人自行解决）。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省园林绿化和仿古建筑工程预算定额》（2018版）、《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》浙建建发[2019]92号、浙江省住房和城乡建设厅于*开通会员可解锁*发布的《省建设厅关于调整建筑工程安全文明施工费的通知》（浙建建发[2022]37号）、台州市住房和城乡建设局关于发布浙江建设工程计价依据台州计价表式（2018版）的通知台建（2019）11号、关于印发《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额（2018版）》（台州市补充定额子目）的通知台建造招（2022）17号、《台州造价》正刊等工程所在地现行的有关规定。

1.4标准和规范

台州市中央商务区东海大道以北、亿嘉路以南地块建设项目（施工总承包）招标文件

1.4.1适用于工程的标准规范包括：按现行的国家、省、市施工验收规范、质量评定标准及有关规定。合同工期内的标准、规范，招标文件中的技术要求等。

1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：承包人自行解决；

发包人提供国外标准、规范的份数： / ；

发包人提供国外标准、规范的名称： / 。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：须同时满足国家、地方及发包人所在行业的标准、规范，国家没有相应标准、规范且不使用国外标准、规范时，按发包人和承包人商定的方案施工。

1.5合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：按通用合同条款。

1.6图纸和承包人文件

1.6.1图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工日期14天前；

发包人向承包人提供图纸的数量：纸质施工图8套并附目录清单及与其一致的电子版施工图一套，其中竣工图纸套数按项目性质、备案、结算、审计等要求制作提供（完工后提供）。如承包人需要增加图纸的，费用由承包人自行承担。

发包人向承包人提供图纸的内容：合同承包范围内所有完整图纸，施工过程中设计变更图等涉及工程施工所需的所有图纸，须载明施工图纸名称、工程号、版本、出图日期、目录、已有的变更联系单编号等。

1.6.4承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：资金月使用计划、施工组织设计（须监理及发包人签字确认）、专项施工方案(含危大工程,下同)、工程总进度计划、工程月进度计划表、地下室管线综合布置图（含分包管线）等；承包人提交修正后的施工组织设计、专项施工方案等的技术标准不低于投标承诺或原承诺标准，且修改或优化后的施工组织设计、专项施工方案须报监理人、发包人批准。联系单必须按发包人要求及时上报，变更理由（原因）、业主变更函件（如有）、专题会议纪要（如有）、变更设计图、原始记录（现场照片和影像资料）等整理完成后扫描件与纸质均须及时提交至发包人；

承包人提供的文件的期限为：施工组织设计、进度计划在接到开工通知（或确定开工日期）后7天内，专项施工方案在相应部位施工前7天；发包人对承包人的施工组织设计（或方案）和进度计划提出质疑和合理修正时，承包人应7天内提供修正完成并重新提交；每月20日前向发包人提交《工程月报》（包含下月进度计划、本月实际进度和安全文明施工情况等）；地下室管线综合布置图（含分包管线）在地下室首块顶板施工前提供；

承包人提供的文件的数量为：按发包人要求；

承包人提供的文件的形式为：纸质及电子版本；

发包人审批承包人文件的期限：收到相应文件后7天内。

1.6.5现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：由监理人在现场保管一套完整施工图，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查等活动时使用。

1.7联络

1.7.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指

台州市中央商务区东海大道以北、亿嘉路以南地块建设项目（施工总承包）招标文件令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2发包人接收文件的地点：发包人办公室

发包人指定的接收人为：（2人以上及联系电话）。

承包人接收文件的地点：；

承包人指定的接收人为：（2人以上及联系电话）。

监理人接收文件的地点：；

监理人指定的接收人为：（2人以上及联系电话）。

1.10交通运输

1.10.1出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：按合同通用条款，可视工程实际双方再补充约定。

1.10.3场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以本项目规划红线为界。如因工程需要临时占用发包人提供的工程红线范围外的场地、公共道路及出入口，由承包人自行协调并负责办理审批手

续，并承担相应费用。施工道路为项目南侧路，潜在投标人自行踏勘、调研，改造、加固、完工后续修复及村民协调工作由承包人负责，可在投标报价时综合考虑。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：发包人提供的场内交通条件为现状，承包人自行组织现场踏勘。承包人根据相关部门要求做好进出场地园交通线的防护、分隔的安全技术措施，产生的费用由承包人在报价中综合考虑，结算时不另行计取。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人在报价中综合考虑，并承担相应费用。

1.11知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按通用合同条款。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用合同条款。

1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用合同条款。

1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：包含在合同价内。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：调整合同价格，工程量清单特征描述不符引起造价变化的子目及工程量清单漏项子目按专用条款10.4.1（2）（3）（4）条约定调整合同价

格。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：因招标工程量清单中的工程量计算偏差或工程变更等引起的工程量变化不调整综合单价；但如综合单价异常（综合单价异常是指：投标综合单价与按专用合同条款21.1条中计价依据计算的综合单价偏差±30%以上），工程量增加，调整综合单价的工程量偏差范围及综合单价确定方法按专用条款10.4.1（1）（2）（3）（4）条约定，工程量减少按投标综合单价计算，不调整综合单价。

2．发包人

台州市中央商务区东海大道以北、亿嘉路以南地块建设项目（施工总承包）招标文件

2.2发包人代表

发包人代表：

姓名：；

身份证号：；

职务：；

联系电话：；

电子信箱：；

通信地址：。

发包人对发包人代表的授权范围如下：承包人将施工工期、工程量复核、设计变更及施工联系单、工程款支付签证等交至监理人审核，监理人签署后报发包人代表负责审核及签署。发包人代表同时负责监理及施工项目班子人员管理及施工现场的服务、协调、督查工作。

2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工日期14天前。

2.4.2提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：发包人提供的施工条件为现状，承包人自行组织现场踏勘了解，施工用水、施工用电由发包人接入至某一接入点，按表计量和支付（如发包人要求施工用水、用电转户或变更主体的，产生的费用包含在合同总价中），费用包含在合同价内。如施工用水用电负荷不能满足承包人要求，由承包人自行解决（施工用电现场提供1台800千瓦的容量，施工用水由承包人自行从总表接入，由此发生的相关费用已包含在合同价内，结算时不另行考虑）。水准点与坐标点交验完毕即由承包人负责保护，此后由于破坏和失准带来的重新测量、放点费用及由此造成的其他损失均由承包人承担。

2.5资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求： / 。

发包人是否提供支付担保：是。

发包人提供支付担保的形式：现金、支票、汇票、转账、银行保函、融资担保公司保函或者保险机构保证、保险、保单、公司担保。

2.6支付合同价款

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。

2.7组织竣工验收

发包人应按合同约定及时组织竣工验收。

承包人完成合同范围内工程内容，发包人应根据施工图纸、现行施工验收规范和质量验收标准及时组织工程质量验收。

3．承包人

3.1承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：向发包人提交按规范规定应由承包人编制部分的竣工资料，包括含施工过程中验收、检查时拍摄或录制的相片、影像资料等，并符合建设工程资料存档要求，符合《台州市椒江区住房和城乡建设局关于报送建设工程声像档案、电子档案的通知》

（椒建〔2019〕79号）要求。

承包人需要提交的竣工资料套数：竣工图纸包括经CAD修改并打印的蓝图四套及修改后

台州市中央商务区东海大道以北、亿嘉路以南地块建设项目（施工总承包）招标文件的电子光盘三套）和竣工资料（包括影像资料八套）及三套电子光盘。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后7天内。

承包人提交的竣工资料形式要求：纸质及相关电子数据。

（10）承包人应履行的其他义务：

a.承包人免费提供8间的办公用房和适当的生活场地【仅指提供发包人单独使用的房间，发包人与承包人共同使用的房间(如会议室、阅览室、卫生间等)除外】,并配备空调、办公桌椅、文件柜及党建红色工地布置，不收取房屋租金及水电费用。基本办公家具及设施所有权归承包人。

b.在施工中必须严格按照规范操作，对不按规范要求施工或未采取防护措施，造成的损失由承包人承担。

c.本项目施工安全由承包人负总责。

d.按当地有关部门要求，由承包人办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音排放等手续。

e.承包人必须按台州市、椒江区有关规定进行施工现场围护及文明施工管理。

f.其他：

1）不管投标时有无承诺，施工现场必须配备能满足停电时施工所需要的发电机组。承包人应充分考虑发包人提供电源容量与施工所需机器设备用电是否相匹配，并采取包括自备电源在内的必要措施解决施工用电的临时断电问题以保证施工的顺利进行。该笔费用已包含在合同价内，不再另行计取。

2）施工用临时水源、电源由发包人提供接入点，承包人自行负责从发包人提供的点位接场内及场内进一步安装，承包人承担施工期间的水、电费用，承包人必须每月按水、电部门的计价标准，按所需缴纳金额及时足额向水、电部门缴纳，若因承包人不按时缴纳造成工程影响或工期延误的，则发包人有权采取相应措施进行处罚。

3）对发包人的现场监督工作予以充分的配合与协助。承包人服从发包人、监理人的管理，做好交叉施工事宜及其他与本工程施工相关的工作，如承包人与其他分包单位交叉施工时，承包人应根据其他分包单位的施工要求调整现场布置及施工流程，不得由此向发包人提出相关费用及工期的索赔要求。

4）从合同生效之日起至工程通过竣工验收的期间内，承包人应承担合同规定的现场各项临时房屋、围墙、道路、设施、设备的修建、购置、安装、管理、保养、维修及拆除工作，并提供必要的设施保洁服务。同时对所有设施、设备的适用性以及安全性负责，并达到国家有关消防、安全、卫生的要求。

5）承包人必须遵守浙江省、台州市等的地方法规，服从行业主管部门的管理，凡涉及到承包单位的施工备案、车辆准运等有关行政或者事业许可、备案、审批等程序，均由承包人自行办理，发包人给予配合，发生的费用全部由承包人承担，包括外省施工单位进浙江省的施工备案费用、排污管理费、噪声管理费、垃圾管理费等。

6）重大活动期间以及发包人需要的时间段内，可能对施工做出某些限制和配合要求，承包人应按照要求做出必要的配合，并承担有可能因此而引起工效降低所需增加的费用。该费用含在合同价款中。

7）按当地有关部门要求，承包人在施工期间配备专职安保人员，负责整个施工现场内外以及相关部门要求的保安、保卫、交通引导工作；对工地出入口车辆、人员进出进行管理，工地出入口应24小时有人值守，相关费用含在合同价款中。为保障工程施工车辆正常出入，承包人施工

台州市中央商务区东海大道以北、亿嘉路以南地块建设项目（施工总承包）招标文件全过程应设交通引导员（如遇相关部门要求，该项目要在各个车辆经过的路口设置交通引导员，费用由承包人自行承担），出入口周围警示标志按交警部门要求设置，费用由承包人自行承担，结算时不作调整。

8）施工现场的标语、条幅和围挡图案、廉政文化宣传、文化长廊等按照安全文明标化工地标准制作，在悬挂和喷涂前应征得发包人同意，如发包人提出修改意见，承包人应配合修改，直到符合发包人要求为止。廉政文化长廊设置必须上报方案经发包人同意后实施。以上费用由承包人投标时综合考虑，合同价款不予调整。

9）原始标高由发包人在开工前委托有资质的第三方进行测量并移交，测量过程中承包人、监理人、咨询单位及发包人代表均须到场，测量成果在得到监理人、咨询单位及发包人代表确认后作为土方工程计量的依据，同时在开工前办理书面交接手续。

10）承包人在合同履行过程中，应严格遵守和执行发包人制定的各项管理制度和规定，严格执行发包人关于工程设计变更、签证等方面的审批程序及制度。

11）承包人应全权负责其劳务及职员的雇佣、工资的支付、房屋、膳食及运输的安排。承包人在任何时候均应采取一切合理的预防措施，以防止其劳务及职员发生任何违法的、妨害治安的行为，并维护治安和保护工程及个人或财产免遭上述行为的破坏。

12）承包人负责落实对施工现场安全文明施工的管理制度、交底，发包人进行定期及不定期检查，并提出整改意见，承包人应无条件予以整改。承包人负责落实整个工地现场的保安、防盗工作。承包人应派专人负责妥善处理因施工引起的、对相邻或周边的建筑物或环境的各种影响，并承担相关的索赔费用。

13）承包人负责组织全部工程的移交工作，承包人负责编制或汇总移交方案、建筑产品使用说明书（内容包括建筑物主要使用功能、空间布局、使用注意事项、维保手册等，并提供给发包人），移交期间现场安全、成品保护、水电费等可能发生的其他费用由承包人承担。承包人应在移交前负责完成承包范围内的卫生清理、保洁工作，保洁标准应经发包人验收确认，费用含在合同价款中，不再另行支付。

14）承包人必须完成本合同规定的全部工作内容，如某项工作内容达不到规范和合同要求，在监理方下达整改通知后仍不执行，则发包人有权委托第三方完成该项工作，并将相应费用从承包人的工程款中双倍扣除，由此造成的损失和后果由承包人自行承担。

15）工程质量保修期间，承包人须设立电子邮箱，发包人的通知指令发送至承包人设立的电子邮箱，即视为承包人已收到发包人的相关通知。

16）已竣工工程未交付之前，承包人按协议条款约定负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复至符合交付条件。

17）室外管线工程及局部硬质景观工程施工前，承包人需完成建筑垃圾及材料清运工作，包括塔吊、井架基础等的清除，并恢复场地标高至原土标高测量时的标高；另外因室外工程施工需要，承包人在接到发包人书面通知后14天内，配合发包人凿除塔吊基础、硬化场地砼、施工围墙(包括发包人原已建好的施工围墙)，费用包含在总包合同总价内，不再另行支付。

18）工程施工过程中或其他原因所产生的施工洞口、管道缝隙、电缆电线缝隙等由承包人负责封堵，费用包含在总包合同总价内，不再另行支付。本工程预留的管子槽、空洞、标眼、预埋管套等，使用后应予以填充密封；穿过混凝土结构至预埋套管内外空隙的填充需要达到有关消

防、人防的要求。

19）承包人的各项工作和生活设备、设施及场地平面布置，应事先提交书面说明及必要的图

台州市中央商务区东海大道以北、亿嘉路以南地块建设项目（施工总承包）招标文件纸给发包人和监理工程师审阅批准。发包人现场既有的临时道路、围墙等设施归承包人使用，如既有的围墙不能满足文明施工要求，承包人自行拆建需达到文明施工要求，并负责使用期间维

护、管理，使用结束后按发包人的指令要求由承包人负责拆除并运至场外，此费用由承包人在投标报价中综合考虑，结算时不再另行计取；承包人负责修建的场地内的临时道路、临时办公、临时住宿等必须由承包人负责拆除，并清理至场地外，所发生的费用由承包人承担，已包含在合同报价中，不再另行支付。所有现场临时设施不得影响室外绿化、管网、市政工程施工，否则由承包人无条件拆除，承包人的以上设施和服务被认为包含在合同价款中，结算时不再另行计取。

20）鉴于台州多台风暴雨等气候特征，承包人应采取合理的措施（包括但不限于购买保险、采取防护措施等），避免台风、暴雨造成的设施、设备、材料和成品损失，若有损失，由承包人承担相应责任，相关费用包含在合同总价中，不再另行支付。

21）承包人负责现场临时消防管辖及消防井、现场临时排水管线以及检查井（雨水、污水）等的施工，相关费用包含在合同总价中，不再另行支付。

22）承包人每月上报按投标清单列项等完成的当月工程量，由监理人、咨询单位审核，以便结算审核时使用。

23）现场土方：如遇发包人土方再利用或另行处置的，按实结算，两种处置方式均有的，分别对应结算方式计量；发包人有权要求优先利用发包人自有土方及处置方式，结算时根据各自处理数量（需承包人、监理、过程咨询及发包人共同确认的数量）分别按合同相应条款计算。

24）用地红线范围内不允许搭建临时宿舍及临时食堂。

25）在实际施工过程中，承包人必须仔细审核施工图纸，对施工图纸尺寸、标高的错误，对建筑、结构、安装等各专业图纸中的互相矛盾，对节点详图与平立面图纸之间的矛盾，及时向监理单位、设计人、发包人提出，禁止擅自变更或按其中某种做法擅自施工，否则由承包人自行承担相应损失。

26）竣工图必须与实际情况完全一致，且承包人必须在预埋管线的墙面做好走向标识，允许偏差在±5cm以内，如因标识有误造成的损失，均由承包人承担；

27）为了确保工程无渗漏，所有卫生间(四周墙壁、管笼井、管道后浇带等)、阳台在验收或移交给精装修施工单位进行施工前必须做养水试验，养水高度应大于50mm,连续养水时间不少于48小时，当水位降低应及时补足，并需经发包人、监理单位、精装修单位确认养水试验合格后移交精装修单位。

28）完工工程成品保护的特殊要求及费用承担：承包人必须做好成品保护工作，对分包工程，承包人均需协助做好成品保护工作，费用已包含在合同报价中。如因承包人原因造成的损

失，由承包人照价赔偿。因分包单位原因造成的损失，由承包人承担连带责任，协调赔偿费用，费用照价赔偿。

29）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担：承包人在施工前要对施工场地周围建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木和地下管线提出可行的保护措施，报发包人和有关部门审核后方可施工。施工期间，承包人应做好保护工作，费用由承包人承担，已包含在合同总价中，不再另行支付。因施工不当等承包人原

因，发生的法律责任和经济损失由承包人承担。

30）本项目开闭所、公园公厕需建在南角污水泵站内，泵站内涉及到的所有构筑物、各类管线、设备等的拆除、新建费用及改造产生的物探费用包含在合同价内。

31）场地红线内市政雨污管、井等设施需做好保护工作，必要时配合相关部门做好迁改工

台州市中央商务区东海大道以北、亿嘉路以南地块建设项目（施工总承包）招标文件作，费用包含在合同价内。

32）施工现场清洁卫生的要求：

a按通用条款相关约定及台州市椒江区的有关规定执行，施工现场符合安全文明双标化工地的要求。承包人应保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，并做到工完场清，即建筑垃圾须及时清运出场，所有建筑垃圾竣工验收前【60】天内全部清理干净，否则发包人有权另行委托他人清理，发生的费用由承包人双倍承担；本项目进入室外工程施工前，以及工程整体移交发包人前，承包人必须清除施工场地内的材料设备、临时设施、硬化地坪、施工机械的基础等，并外运所有的建筑垃圾，该费用已包含在合同总价中，否则发包人有权另行委托他人清理，发生的费用由承包人双倍承担。承包人对施工场地临时围墙外10米范围内及施工车辆行驶后出现的建筑垃圾进行定时清理。承包人并向政府有关部门交纳施工场地出入口等保洁用的保证金，并承担由承包人引起的卫生工作不符合要求，道路下水道堵塞等罚款。本条中所涉及的清理费用等均已包含在合同总价中，不再另行支付。

b承包人对专业分包单位的工完场清工作负总包管理责任，必须向专业分包单位指定垃圾集中堆放区域并监督分包单位及时清运出场，如因承包人监督不力导致分包单位未能按要求做到工完场清，则承包人应向发包人支付10000元/次的违约金。

33）配合发包人组织的现场看房和参观活动，保证现场的安全、整洁、美观，费用已包含在合同总价中。施工期间未经发包人同意，如有商品房买受人等外来人员进入现场看房，承包人应按【2000元/人次】的标准向发包人支付违约金。

34）PC厂家必须在中标后1个月内经发包人考察确定并签订供货生产合同。承包人必须安排一名管理人员常驻PC厂，监督PC构件加工进度及质量。所有PC构件出厂时须附带构件二维码。承包人需委派不少于1位质量人员驻厂进行质量、进度把控。PC构件生产安装技术标准按《装配式混凝土建筑技术标准》、《装配整体式混凝土结构工程施工质量验收规范》等执行。

35）分包工程的竣工资料由分包单位自行编制、装订，汇总至承包人，由承包人进行检查。资料核查无误且齐全后，由承包人递交至档案馆进行归档。

（11）承包人诚实信用的承诺：承包人向发包人承诺按照本合同约定及现场发包人和监理工程师的指令进行施工。竣工后，保修期内承担工程质量保修责任，并履行本合同约定的全部义务。

（12）承包人使用新技术、工法、工艺的承诺： / 。

3.2项目经理

3.2.1项目经理：

姓名：；

身份证号：；

建造师执业资格等级：；

建造师注册证书号：；

建造师执业印章号：；

安全生产考核合格证书号：；

联系电话：；

电子信箱：；

通信地址：；

承包人对项目经理的授权范围如下：全面负责本工程的质量、安全、文明施工、工期及成本

台州市中央商务区东海大道以北、亿嘉路以南地块建设项目（施工总承包）招标文件控制。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：月到岗须达到22天（以考勤记录为准），且在工地参加监理例会等会议，项目经理等主要负责人必须准时到位，不得无故缺席，项目经理因无故缺席会议的，每次罚款2000元，每月结算，在当期工程款支付前以现金或转账方式缴纳给发包人,否则发包人有权暂停支付该期工程款。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：按通用合同条款。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：按月以日历天为基数计算考核，月到岗须达到22天，不足天数，每天扣除5000元，每月结算，在当期工程款支付前以现金或转账方式缴纳给发包人,否则发包人有权暂停支付该期工程款；连续三个月达不到要求或者经发包人通知后项目经理仍不能到岗的，发包人有权终止合同，没收全部履约保证金，同时由承包人赔偿发包人由此造成的损失。另遇有工程检查、验收或参观等活动时，无特殊原因不得离开施工现场。

3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：项目经理因发生重大安全事故不适合再任、生病住院、终止劳动合同关系（提供相关部门或单位证明材料）、被责令停止执业、羁押或判刑情形，无法继续担任项目经理，承包人向发包人提出申请，发包人应同意更换，并报所在地建设行政主管部门批准、备案，更换到位的项目经理资质、信用等级不低于原项目经理；除上述情形外不允许更换，如承包人擅自更换，处以违约金5万元/次/人；如承包人擅自更换2次，发包人有权通知承包人解除全部合同，所有履约保证金归发包人，并由承包人赔偿发包人全部损失。

3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人可通知承包人全部解除合同，所有履约担保金归发包人，同时由承包人赔偿发包人全部损失。

3.3承包人人员

3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：接到开工通知（或确定开工日期）后7天内。

3.3.2承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人可通知承包人全部解除合同，所有履约担保金归发包人，同时赔偿发包人损失。

3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人可通知承包人解除合同，所有履约担保金归发包人。

3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：按通用合同条款；未经批准擅自离开施工现场按相关行业主管部发布的规定处理；另遇有工程检查、验收或参观等活动时，无特殊原因不得请假，否则每人每次扣除2000元，每月结算，在当期工程款支付前以现金或转账方式缴纳给发包人,否则发包人有权暂停支付该期工程款。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：因发生重大安全事故不适合再任、因生病住院、终止劳动合同关系（提供相关部门或单位证明材料）、被责令停止执业、羁押或判刑情形，无法继续担任相应岗位工作，承包人向发包人提出申请，发包人应同意更换，并报工程所在地建设行政主管部门批准、备案，对更换到位的技术负责人资质、信用等级应不低于原技术负责人。除上述情形外不允许更换，如承包人擅自更换，技术负责人处以违约金5万元/次/人；其他关键岗位人员处以违约金3万元/次/人，均在当期工程款支付时扣除。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：关键岗位人员到岗达不到24天的，不足天数每人次每天扣除1000元，每月结算，在当期工程款支付前以现金或转账方式缴纳给发包人,否则发包人有权暂停支付该期工程款。某关键岗位人员连续三个月到岗率达不到要求或者经发包人通知后其仍不能到岗的，一次性处以违约金3万元/次/人（含前三个月已扣除的违约金），且发包人有权要求承包人更换该关键岗位人员。

3.5分包

台州市中央商务区东海大道以北、亿嘉路以南地块建设项目（施工总承包）招标文件

3.5.1分包的一般约定

禁止分包的工程包括：主体结构、关键性工作按国家法规不得分包的部分外，其余部分应经发包人同意并经书面确认后方可分包。

主体结构、关键性工作的范围：主体结构为基础、梁、板、柱、砼墙、楼梯工程、屋面等；关键性工作范围为混凝土工程、砌体工程等。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：国家允许分包的范围内，承包人经发包人同意后，可将部分工程分包给具备相应资质的施工企业。分包人必须经发包人书面同意后方可与总包单位签订专业分包协议。分包工程进度必须符合总进度计划要求。

其他关于分包的约定：一旦发现转包或非法分包的，发包人将报请建设行政主管部门进行处理并没收其全部履约保证金。在合同执行过程中，若发现存在下列情况的视作转包或非法分包：

（1）承包人不履行合同约定的工期、成本、质量，安全生产等责任和义务，将其承包的全部建设工程转给他人承包的。

（2）承包人将其承包的全部建设工程肢解后，以分包名义转给他人承包的。

（3）承包人将主体结构、关键性工作转给他人承包的。

（4）施工承包人未在施工现场设立项目管理机构和派驻相应人员进行组织管理的，或者施工现场的项目经理及主要工程管理人员与承包人之间无劳动合同及社会保险关系。

（5）施工现场的项目经理及主要管理人员与合同约定的项目经理及主要管理人员不符。

（6）承包人将自身不具备专业承包资质的专业工程分包给不具备相应资质条件的单位，或分包内容未经发包人同意。

3.5.4分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：另行招标的专业分包工程、设备安装工程另行约定。

3.6工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按合同通用条款执行。

3.7履约担保

承包人是否提供履约担保：是，提供履约担保。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限：签订工程合同时提供履约保函，保函形式为见索即付保函，金额为签约合同价的2%。

履约担保联系人：；联系方式：；联系地址：。

发包人在工程竣工验收后10天内，向承包人全额返还；承包人应保证履约担保在工程竣工验收前持续有效。

非承包人原因导致的工期延长，承包人继续提供履约担保所增加的费用由发包人承担。

4．监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：按本工程监理合同约定内容。

关于监理人的监理权限：按本工程监理合同约定内容，涉及工程变更（含设计变更等参建各方变更）均需报发包人审批后生效。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由承包人免费提供办公室4间使用，室内提供基本办公家具、通讯网络及配套设施（含空调、电脑及一体化打印

机）。基本办公家具及设施所有权归承包人。

4.2监理人员

总监理工程师：

台州市中央商务区东海大道以北、亿嘉路以南地块建设项目（施工总承包）招标文件

姓名：；

职务：；

监理工程师执业资格证书号：；

联系电话：；

电子信箱：；

通信地址：；

关于监理人的其他约定：。

（1）监理人授权超出合同约定，承包人有权提出异议，如监理人对于承包人合理的异议不予接受，则承包人可要求发包人就该事项作出处理决定；

（2）对于监理人更换其委派的监理人员，监理人在征得发包人同意后应当提前48小时书面通知承包人；

（3）监理人对其监理人员的任何授权，承包人均有权要求监理人提供书面的授权文件，否则，承包人有权拒绝接受监理人员的指示。

4.4商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1） / ；

（2） / ；

（3） / 。

5．工程质量

5.1质量要求

5.1.1特殊质量标准和要求： / 。

关于工程质量奖项的约定： / 。

5.3隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按通用合同条款执行。

监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：24小时，由此导致工期延误的，工期予以顺延。

隐蔽工程验收过程、验收部位除办理纸质验收记录并签字盖章，还应留置验收部位、验收过

程、主要验收人员相片、影像等资料。

6．安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按《浙江省建筑施工安全标准化管理规定》（浙建建〔2012〕54号）、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）、《台州市椒江城市发展投资集团有限公司关于加强安全文明施工费使用管理的通知》（椒城发〔2018〕27号）相关文件及工程所在地相关主管部门发布的有关施工现场安全文明施工（含扬尘防护、监测），门禁考勤管理，噪音、污水排放，视频监控等管理规定执行。

6.1.4关于治安保卫的特别约定：按通用合同条款。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：按通用合同条款。

6.1.5文明施工

合同当事人对文明施工的要求：按省、市发有关文明施工管理规定执行，创省级安标化工

地，同时还应遵守如下规定：

（1）遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、环卫、安全和施工噪音等相关管理规定，并办理相关审批手续。

台州市中央商务区东海大道以北、亿嘉路以南地块建设项目（施工总承包）招标文件

（2）承包人应采取有效措施尽量减小尘土和噪音污染，需要进行夜间作业时应经有关部门批准。

（3）其他：

a、承包人应对进度施工现场的施工人员进行安全文明施工教育，持证上岗，配备必要的劳动保护用具，保证工程的施工安全和人身安全。

b、承包人必须根据发包人要求进行相关的安全文明施工。根据发包人相关规范执行(详见合同工程规范条款)，所产生费用包含在合同总价内。

c、承包人应强化安全意识，抓好安全生产，消除安全隐患，杜绝事故发生，施工中若发生安全及人身事故均由承包人自行负责处理，并承担全部费用。发现有违反安全生产操作规范的，发包人有权提出整改，承包人必须整改到位。

d、安全施工所发生的费用承包人已包含在合同总价内，发生伤亡事故或其他事故，承包人应及时上报发包人，并承担全部赔偿责任。

e、承包人按规定自行向建设行政各主管部门、城市行政主管部门等相关职能部门办理相关手续，施工组织须符合管理部门的要求，发包人给予协调，费用不予增加。承包人必须做好安全文明施工、环境保护（扬尘、排污等）工作。

（4）上述手续办理费用约定如下：由承包人自行承担,在结算时不予调整。

6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：安全文明施工费预付费用不包含在工程预付款内，与工程预付款同期一并支付，支付比例为安全文明施工（不含创标化工地增加费）费总额的（30）%，金额为元，其余部分与进度款同期支付。安全文明施工费承包人应专款专用，在财务账目中应单独列项备查，安全文明施工费支付时需附上相关安全文明施工费清单、凭证、影像资料且由监理人、咨询单位、发包人到现场检查后证明实际已投入使用，否则，发包人有权拒绝支付。

安全文明施工费包含在签约合同价内，安全文明施工费结算时，由承包人提供施工凭证、相关费用清单、影像资料，经发包人认可后按实结算；如该项费用超出承包人投标时承诺的安全文明施工费，则超出部分由承包人自行承担。

7．工期和进度

7.1施工组织设计

7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：进场后7天内需提交工程进度管理计划（包括但不限于可操作的施工组织设计、进度计划、施工现场的平面布置图等相关工程管理方案），经评审后方可执行，否则将视为无效，由此产生的损失由承包人自行承担。

对特殊工艺施工、危险性较大分部分项工程施工,应按规定组织专家论证及办理审批手续，并由承包人承担相关费用。

监理人、发包人对施工组织设计、专项施工方案的批准，仅表示对施工技术方案的认可；如构成工程变更或者涉及工程价款调整的，承包人应在提交的审批表中载明，并同时提交工程造价文件，经监理人、发包人审批后作为结算依据。

7.1.2施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：接到开工通知后7天内，专项施工方案在相应部位施工前7天。发包人对承包人的施工组织设计（或方案）提出质疑和合理修正时，承包人应7天内提供修正完成并重新提交；每月20日前向发包方提交下一月进度计划和施工方案；

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到相应文件后7天内。

7.2施工进度计划

7.2.2施工进度计划的修订

台州市中央商务区东海大道以北、亿嘉路以南地块建设项目（施工总承包）招标文件

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到相应文件后7天内。

7.3开工

7.3.1开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：接到开工通知（或确定开工日期）后7天内。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前7天。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前。

7.3.2开工通知

发包人（或监理人）在计划开工日期前7天向承包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用或赔偿承包人的损失。

7.4测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：按通用合同条款执行。

7.5工期延误

7.5.1因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：①重大设计变更；②因政策处理不完善导致无法施工；若因发包人原因(承包人违约的情形除外，违约应按16.1.2条款执行)导致局部工程施工受到影响的，承包人应采取合理措施予以弥补，如果在关键线路上工期予以延长(需经发包人同意)。如果不在工程施工进度网络计划的关键线路上，工程总工期不予延长，费用也不增加。

7.5.2因承包人原因导致工期延误

形象进度工期每超协议书中中间形象进度工期节点要求的每一节点每逾期一天承包人向发包人支付违约金3万元

合同总工期逾期30天以内，每延期一天支付违约金5万元；合同总工期逾期60天以内，每延期一天支付违约金8万元；合同总工期逾期超过60天，每延期一天支付违约金12万元。上述违约金按差额定率累进法计算，例如：合同总工期逾期50天，则需支付违约金为5万元×30天+8万元×20天=310万元。

实际进度滞后进度计划超过60天时，发包人有权要求更换项目施工管理团队或终止合同。工期延误给发包人带来的一切损失由承包人承担。

对于协议书中描述的中间形象进度工期违约金返还的约定：如承包人后续采取合理的措施，下一个形象进度工期未发生延误，则上一个中间形象进度所扣除的节点违约金予以退还；

对于上述违约金，承包人按月在当期工程款或结算款支付前以现金或转账方式缴纳给发包

人，否则发包人有权暂停支付该期工程款或结算款，直至承包人向发包人支付相应违约金为止。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：履约保证金额度；对发包人造成损失（包括但不限于直接损失、间接损失、律师费、诉讼费、保全保险费、保全费等费用）超过履约保证金额度的，承包人应当予以补足，且不受本条款约定的违约金上限的限制。

7.6不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：

（1）每天连续停水、停电超过8小时以上。

（2）因政府行政命令（因承包人原因的除外）。

（3）非因双方原因而无法控制的爆炸、火灾等事件。

（4）施工场地周围地下管线保护，地下障碍物和污染物排除，邻近建筑物、构筑物的保护要求。

台州市中央商务区东海大道以北、亿嘉路以南地块建设项目（施工总承包）招标文件

（5）地质勘探资料未涉及的地下管道、暗沟、岩层等。

承包人为克服不利物质条件，所采取合理措施而增加的费用和延误的工期由发包人承担；承包人虽然采取了合理的措施，但不利物质条件发生后，仍导致了工程现场损失，则参照通用合同条款17.3条处理。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）8级（含8级）以上持续24小时的大风（台风）；

（2）24小时内持续降雨且降水量为200mm以上；

（3）40摄氏度及以上且持续2天以上的高温天气。

承包人为克服异常恶劣的气候条件，所采取合理措施而增加的费用和延误的工期由发包人承担；承包人虽然采取了合理的措施，但异常恶劣的气候条件发生后，仍导致了工程现场损失，则参照通用合同条款17.3处理。

7.9提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励： / 。

8．材料与设备

8.2承包人采购材料与工程设备

（1）材料品牌、规格和使用要求：按招标文件（相应）技术标准和要求执行。凡是招标文件注明规格、型号或品牌、产地的材料，承包人必须按照招标文件要求采购和施工；如需调整，必须经得发包人认可。

（2）本工程已确定价格的建筑材料均由承包人自行采购、运输和保管。

（3）本工程要求使用材料：商品砼、商品砂浆、保温节能材料、新型材料等。

（4）所有材料必须有相关合格证明资料，符合施工图纸和规范要求，且品牌、产地需报监理人及发包人备案后方可进场。

（5）合同中原暂定价材料或由工程变更产生的无信息价材料（按有关规定可不组织招标采购的）由承包人采购时，应由发包人签证确定价格后采购，发包人收到承包人价格确定申请后，7日内审批完毕。

（6）优先采用招标文件“附件：主要设备、材料备选品牌一览表”中的品牌产品，若采用其他品牌（或相当于该一览表中的品牌档次）产品时，替代产品品质不低于原有产品并经发包人书面审查同意后施工。未经发包人书面审查同意的，发包人有权要求承包人进行调整或更换。由此生产的成本费用由承包人自行承担。

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：

（1）发包人支付承包人保管费（或称总承包服务费），以提供材料金额（含进项税）为基数，乘以费率（/）%计算。

（2）发包人支付承包人保管费（或称总承包服务费），以提供设备金额（含进项税）为基数，乘以费率（/ ）%计算。

8.6样品

8.6.1样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：（注：如有要封存样品，明确具体样品名称、要求以发包人的书面通知为准）。

8.8施工设备和临时设施

8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：红线内临时道路、房屋等包含在合同价内。建筑用地

台州市中央商务区东海大道以北、亿嘉路以南地块建设项目（施工总承包）招标文件红线外临时用地、用房租赁等由承包人自行解决，相关费用由承包人负担。

9．试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按规范及当地建设行政主管部门要求配置。

施工现场需要配备的试验设备：按规范及当地建设行政主管部门要求配置。

施工现场需要具备的其他试验条件：按规范及当地建设行政主管部门要求配置。

9.3材料、工程设备和工程的试验和检验

9.3.4材料、设备和工程的试验和检验的费用：（1）材料、设备和工程的试验按《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》、《浙江省房屋建筑和市政基础设施工程质量检测管理实施办法》等及工程所在地有关工程质量检测的规定实施。

（2）对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用已包含在合同价内，由发包人支付的，结算时从承包人的结算款中按实扣回。

（3）当发包人或监理人指示承包人为核实本工程某一部分或某种材料设备是否有缺陷时，承包人应按要求进行检（试）验。如果该检（试）验表明确有缺陷存在，则检（试）验和试样的费用，发包人供应材料设备的，由发包人承担；承包人采购材料设备的，由承包人承担。如果该检（试）验表明没有缺陷，则由发包人承担检（试）验和试样的费用。

（4）当质量安全管理机构根据规范，要求发包人与承包人开展本工程某一部分质量实体或某项材料设备质量抽检，如地基基础工程检测（仅指工程桩桩基低应变检测、静荷载检测）、消防检测、智能化检测、空气检测、防雷检测、人防检测专项检测需要时，发包人与承包人应配合，按要求进行检（试）验，检测费用由发包人承担。如检测不合格，则由承包人承担本次及重新检测、恢复费用。

9.4现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：。

10．变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：按通用合同条款约定，但须经发包人书面签证批准。发包人有可能根据工程需要修改施工图或发出指令增加或减少工程量，工程量不论增减多少，承包人均应服从,否则发包人有权要求承包人退场；如承包人擅自变更导致的拆除、返工等相关费用不予计取，工期不予调整。设计变更必须经设计人、监理人、发包人确认；因工程变更而产生的新增减工程

量，需发包人、监理人、咨询单位在工程联系单盖章签复意见后，方可作为结算依据。

如承包人擅自变更的，发包人不予答复，不支付任何费用，并追究承包人相应责任。

10.4变更估价

10.4.1变更估价原则

关于变更估价的约定:

（1）变更后项目与投标人已标价工程量清单有相同项目的，按照相同项目综合单价确定。如该综合单价异常，则投标清单中合价金额占合同总价2%及以上的分部分项清单项目，其工程量增加超过本项目工程数量15%以上；或投标清单中合价金额占21.1合同总价不到2%的分部分项清单项目，工程量增加超过本项目工程数量25%以上，该分部分项清单超过约定幅度外部分工程量的综合单价按专用条款10.4.1（2）（3）（4）条约定调整，工程量减少按投标综合单价计算，不调整综合单价。

综合单价异常是指：投标综合单价与按专用合同条款条中计价依据计算的综合单价偏差±30%

台州市中央商务区东海大道以北、亿嘉路以南地块建设项目（施工总承包）招标文件以上。

（2）变更后项目与投标人已标价工程量清单中没有适用的综合单价，但有类似的工程项目综合单价，承包人可参照类似工程项目综合单价计算，并报发包人确定。

a、某种材料（或半成品及成品）等级、标准变化的，清单组合子目不变，仅调整不同的材料市场价格之差；

b、清单项目组合内容中某一个（或多个）定额子目发生变化，不影响其他特征及工程内容价格的，仅调整发生变化的定额子目价格。

c、如该类似工程项目的综合单价异常，则不宜参照，按专用条款10.4.1（3）（4）款重新计算综合单价。

（3）变更后项目与已标价工程量清单没有适用的综合单价，由承包人按招标控制价编制依据计算综合单价，乘以投标总报价与招标控制价下降幅度（即结算综合单价=按招标控制价编制依据计算的综合单价×投标总报价/招标控制价）编制变更项目的综合单价，报发包人审核后确定。但确定综合单价时，合同中约定的人工、材料、机械可调整的内容，仍按合同约定调整;合同中未约定的，按施工期信息价（或签证价）确定。

（4）如按以上编制依据缺项的内容，承包人应通过市场调查等手段提出单价，并报发包人确定后执行。

（5）清单项目组合内容项目特征描述中，局部工程内容对应的工程数量变化，可仅调整计算变化部分的差价。

10.4.2变更估价程序

承包人收到发包人、监理人、设计单位的变更指示后14天内向发包人提交变更估价申请。

承包人提出工程变更、专项施工方案等变更应同时提交变更估价申请。

承包人提交的变更估价申请，发包人和监理人应予以签收，并在14天内审批完毕。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：按通用条款执行。

发包人审批承包人合理化建议的期限：按通用条款执行。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额

为：。

10.7暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1依法必须招标的暂估价项目

无承包价（暂定价）或工程变更新增的单项材料、设备、专业分包工程估算价在50万元以上的（指可以向同一家供应商采购的同类材料总价），须由发、承包双方通过招标确定价格、供应商或分包人。承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前56天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。与组织招标工作有关的费用由发包人承担。发包人有权自行组织招标。

10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目：按通用合同条款。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定： / 。

10.7.4专业发包工程管理费

发包人另行发包的专业工程，向承包人支付专业发包工程管理费（或称总承包服务费），按费率按承包人人投标报价时承诺的总承包服务费费率计取。

总包服务费是总承包单位为配合协调发包人进行的工程分包和材料设备采购，对分包工程的总包管理、协调和提供配合服务，参加发包人对分包工程的验收和整体竣工验收；承包人必须对整个工程项目负责，对工期、质量、现场管理、安全防护、文明施工全面负责，统一协调并对分

台州市中央商务区东海大道以北、亿嘉路以南地块建设项目（施工总承包）招标文件包的成品协助保护，竣工资料汇总整理归档，施工垃圾清理（由其他专业分包人运送到承包人指定的本项目施工现场的垃圾堆放地点，再由承包人进行处理）等服务所需的费用。总包单位不得以任何理由自行向分包人收取服务费，否则视为违约，且发包人将在最近一次付款时双倍扣除总包所收取分包人所缴纳的费用。工作内容包括但不限于以下内容：

（1）将分包工程的进度、资料纳入总包方管理。承包人将明确分项工程的完工时间并提交各专业分包单位进行工期安排(需经发包人认可),并按时为分包单位提供工作面，提供建筑一米线、控制轴线、标高基准点。承包人应在分包单位提交工程资料后10天内审核、盖章完毕。并做好各分包单位技术上、交叉施工中的管理和配合协调工作。

（2）按照图纸或分包单位提供洞口尺寸、大小及位置预留门、洞、孔等，预埋线管、线盒、套管及预埋件等，所需费用已包含在总承包服务费内。预留预埋位置准确，管线贯通，如因结构预埋预留误差超出规范要求，承包人承担相应责任并无偿配合处理。

（3）施工用临时水源、电源发包人负责从场外接至场内，场内进一步安装由承包人负责提供，并为各分包人单独设置计量表，分包人按实际用量及现行有关标准结算电费、水费，费用由分包人直接向承包人支付。承包人在进场施工前，应编制临时用电方案，在编制用电方案时，应充分考虑拟分包项目施工临时用电情况。具体的电源位置必须得到发包人、监理人的认可，用电容量需满足分包人使用要求，否则应无条件予以调整，直到符合要求为止，费用不予增加。

（4）临时设施有义务提供分包人管理人员的办公用房、部分值班基本用房及仓库需要，若现场无法满足大型设备设施堆放的，由承包人自行解决。

（5）临时道路、围墙指现场已有的临时道路、围墙及承包人进场后为满足自身施工需要而修建的临时道路、围墙等。其他分包人（专业分包人）可以无偿使用，但上述设施如不能满足分包人（专业分包人）的需要时，应由各分包人（专业分包人）自行修建。

（6）承包人应统一管理现场[包括分包工程的工期、工程质量、安全的管理（包括但不限于材料、资料、信息、人员、安全、环境、环保等管理工作）、协调与服务，按本协议要求无偿提供相关的设施设备]，承包人必须完成上述工作内容，相关费用已包含在总承包服务费中，不再另行计取。

（7）为满足分包工程施工需要，所提供的脚手架（包含特殊造型的位置）必须满足：无偿提供给分包单位使用且满足幕墙工程施工要求。过程中拉结点、钢丝绳更换，槽钢拆除须无偿配合。

（8）垂直运输指承包人安装的用于本工程的塔吊、施工电梯、物料提升机等运输工具（以上设备要求为出厂2年内并在使用前进行全面检修），承包人应允许分包人（专业分包人）无偿使用上述设施，并负责上述设施的安全。承包人脚手架及垂直运输机械拆除前必须经监理人和发包人的确认，如未经发包人认可承包人擅自拆除，所有分包人发生的脚手架和垂直运输费由承包人承担。其他大型设备的使用亦参照本条款执行。脚手架拆除前由承包人负责立面临边定型化围护，相关费用已包含在总承包服务费中，不得向分包人另行收取费用。

a.脚手架、塔吊在主体工程结顶并通过中间结构验收后留置使用周期：8个月。

承包人所提供的现有垂直运输必须满足：无偿提供给分包单位使用，并满足分包工程施工。

b.施工电梯及货用升降机在主体工程结顶并通过中间结构验收后留置使用周期：8个月；

c.脚手架，塔吊在主体工程结顶并通过中间结构验收后留置使用周期：8个月。

（9）承包人负责门窗工程的塞缝（含电梯门套塞缝粉刷）收口工作，费用包含在合同价

台州市中央商务区东海大道以北、亿嘉路以南地块建设项目（施工总承包）招标文件中，承包人必须对分包人（专业分包人）施工后的留洞、凹口、凹槽等进行填补、灌浆、修整及装饰装修以达到本合同约定的标准以及其他规范的要求，根据分包设计图纸，对于已有的洞口、线槽等位置需要纠偏的，费用由承包人承担。第一次补槽费、补洞费，幕墙(含幕墙钢附框塞缝)、门窗(含门窗洞口、附框塞缝)、阳台栏杆、空调百叶制作安装后边缝的二次修补，并必须满足下一道工序施工要求，所需费用已包含在合同价中。如承包人原因造成再次出现补槽、补洞现象，承包人应无条件重新返工修补，由此发生的费用由承包人自行承担，修补质量需经发包人经办人书面确认为准。上述工序完成后，如非承包人原因再次造成补槽、补洞现象，则费用在发包人的协调下按实向分包单位计取，同时在协调过程中，承包人必须服从发包人核定的金额。

（10）为分包单位在每栋楼指定现场建筑垃圾堆放点，承包人有权对分包单位的建筑垃圾堆放、清理外运等进行督促、管理，所需管理费用已含在合同总价内(如垃圾无责任单位的，由承包人负责清运并承担相应费用。承包人、分包单位未按照要求及时清理建筑垃圾，发包人有权委托第三方进行清理，第三方相关垃圾清理费用在承包人进度款或结算款中扣除。)如水电设施保护不当，造成水电设施损坏的，由承包人承担损失。接口留置应符合发包人的要求。

（11）如相关主管部门有要求，承包单位需根据要求积极配合发包单位进行分包单位的农民工工资发放工作。

10.8暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定： / 。

创标化工地增加费 / 。

创优质工程增加费 / 。

11.价格调整

11.1市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：分部分项及技术措施项目综合单价中的〔具体调整的人工（包括机械费中机上人工，下文中另有约定的除外）、主要材料（特指钢筋、钢板、型钢、成品钢构件）、水泥、商品砼、预拌砂浆、砖、砌块、砂、塘渣、碎石、PC构件（钢筋和混凝土按现浇构件调差，工程量以深化后为准）、钢管、电缆电线市场价格波动调整价格，再按中标含量（若中标含量大于定额含量，则按定额含量）调整综合单价；其余材料及机械费市场价格波动不调整。人工（含机上人工）调整的差价部分不作为企业管理费、利润及施工组织措施费、规费的取费基数，仅另计取税金。调整时间均为在合同工期约定范围内。合同签订后，因法律、法规、规章和政策的改变对合同价格产生影响的，合同价格应作调整，发、承包人应根据法律法规改变造成的实际影响，按照有关规定进行调整《除合同另有约定外)。因承包人原因导致工期延误，在工期延误影响时间内发生了法律、法规等变化，合同价格调增的不予调整，合同价格调减的予以调减，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第2种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（1）关于基准价格的约定：A1=编制招标控制价（预算书）时所采用《台州造价（工程所在地）》对应月份的人工、材料价格。

（2）市场价格约定：

A2＝桩基（含工程桩及围护桩）施工期、±0.00以下结构施工期、±0.00以上结构施工工

台州市中央商务区东海大道以北、亿嘉路以南地块建设项目（施工总承包）招标文件期对应月份《台州造价》人工、材料信息价（“除税信息价”，其中安装部分优先选用《台州造价》正刊、如无的按《浙江造价信息》正刊)）算术平均价，差价部分仅计税金。具体调整方法如下：

1）桩基（含工程桩及围护桩）施工期：

指桩基工程从打第1根桩开始至最后10根有效工程桩完成所在月份对应《台州造价》（工程所在地）材料信息价算术平均价（“除税信息价”）。此处桩基工程最后10根有效工程桩完成时间按所在月份20号为界。

例：桩基最后10根有效工程桩完成日期为4月15日，则桩基计算工期算至上个月即3月份。

如桩基最后10根有效工程桩完成日期为4月25日，则桩基计算工期算至当月即4月份。

除水泥、钢筋（不包括周转材料）、混凝土可调，其余（含人工、其余材料费及机械费等）均不调整。钢筋（不包括周转材料）和商品砼、水泥按桩基工程施工期间平均不含进项税市场信息价（以下简称“除税信息价”）（平均除税信息价按桩基工程实际工期《台州造价》（正刊）除税信息价平均值计算）与除税信息价（招标控制价（预算书）时所采用对应月份《台州造价》正刊）调整差价，差价部分仅计税金。

围护工程除围护桩外其他不参与调整。

2）±0.00以下结构施工期：指地下室顶板浇筑完成前的地下室工程（含砌筑），部位按基础垫层开始浇筑所在月份开始计，至最后一块地下室顶板浇筑完成所在前80%月份为止对应《台州造价》（工程所在地）人工、材料信息价算术平均价（“除税信息价”）。此结构工期不含施工缝、后浇带、施工预留洞口或因施工组织要求后期施工所产生的施工时间。

3）±0.00以上结构施工期：主体工程结构施工期以地下室顶板以上混凝土开始浇筑所在月份开始计，至屋面梁板砼浇筑（含砌筑）所在前80%月份为止对应《台州造价》（工程所在地）人工、材料信息价算术平均价（“除税信息价”），具体以施工现场记录为准，PC构件跟随主体结构时间调差。

4）安装施工期：以主体结构验收通过所在月份开始计，至竣工初验前（不含当月）第2个月所在月份为止；

（3）调整方法

a.当A2＞A1时，该材料（人工）结算单价按超出的金额调增，即该材料（人工）结算单价=承包人的投标单价+（A2－A1）；

b.当A2＜A1时，该材料（人工）结算单价按低于的金额调减，即该材料（人工）结算单价=承包人的投标单价－（A1－A2）；

c.当A2＝A1时，该材料（人工）结算单价不作调整。

注1、如因承包人原因引起的施工延期期间的上述人工、主要材料上涨时不予调整。

第3种方式：其他价格调整方式：。

11.2法律变化引起的调整：1、基准日期以后变化由发包人承担，但由承包人原因导致工期延误时的法律变化引起合同价增加的由承包人承担，合同价下降的由发包人受益。2、本合同价所使用的增值税税率为9%（注：如因税率发生变化，根据税收法律法规变化后有关规定进行调整）。

12．合同价格、计量与支付

12.1合同价格形式

台州市中央商务区东海大道以北、亿嘉路以南地块建设项目（施工总承包）招标文件

本合同价款采用第1种方式单价合同确定。

1．单价合同。

综合单价包含的风险范围：

本工程结算价的计算方式同投标价。除风险范围以外约定的调整外，以下内容按承包人的投标承诺不作调整：

（1）综合单价；

（2）施工组织措施项目费的费项及费率；

（3）规费费率、税金税率；

（4）计日工综合单价（工数经发包人签证，综合单价按技术工260元/工日、普工180元/工日计取）；

（5）其他可能发生的费用：

1）因施工噪音、物体坠落、材料抛散而扰民及影响环境卫生、交通城管、现场文明和施工安全等问题而产生的费用，由承包人自行解决。因此，造成工期延长由承包人负责。如给发包人另行造成额外的经济损失，发包人可从承包人的工程款中扣回。承包人因工程需要进行夜间施工

时，除应按规定办理夜间施工许可外，要采取措施降低噪音，并做好周围居民、厂房的告示和解释工作，以取得谅解，避免产生矛盾和冲突。

2）实际施工中可能发生街道管理费、干扰费、环保费、占道押金等其它费用由承包人自行解决；

3）土方开挖、装卸及外运、消纳、运距等费用包含在合同价内，单价不作调整。

4）装配式承重及抗震一体化成品支架和PC构件的深化设计由承包人负责，承包人应自行协调设计人确认（或出图），发包人配合，与之有关的费用包含在合同价中综合考虑。

5）本项目工程清单中，构件按普通钢管架支模编制考虑，承包人应根据当地强制性文件、当地行政主管部门监管要求及施工要求等规定，实际采用盘扣或其他支撑体系时，工程量清单不予调整，差价包含在合同价中综合考虑，结算时不再另行补偿（或扣回）。

6）发包人原已建好的施工围墙的费用予以扣回，工程量清单中以项为单位报价，工程量为-1，结算时，无论承包人报价，工程量清单综合单价均以50万元计，含税总价54.5万元。

7）风险范围以外合同价格的调整方法：

（1）工程量按照专用条款12.3.1条规定，由承包人计量，发包人及及其委托的相关机构审核。

（2）因市场价格波动引起的调整按本合同专用条款第11.1款的约定调整。PC构件钢筋含量调整按清单暂定钢筋含量与深化后的施工图计算净用量含量调整量差。

（3）因发包人提供的工程量清单项目工程数量计算偏差或工程变更引起的工程量增加或减少，按专用条款10.4.1条执行。

（4）发包人提供的工程量清单项目漏项、错项、工程变更引起的新增项目、工程量清单项目特征局部变更，与已标价工程量清单项目不同或相类似项目，其综合单价的确定方法按本合同专用条款10.4.1条约定调整。

（5）因非承包人原因的分部分项工程量清单漏项、错项、工程变更及清单工程量增减等，引起措施项目内容、工程数量发生变化，则调整措施项目费用：

a、采用综合单价计价的按专用条款第10.4.1条计算综合单价。

b、计量单位采用以“项”计价的措施项目，工程量清单项目及工程数量变化引起措施变动部分重新组价。

c、施工组织措施项目，按合同约定的费率内容调整措施费用计算基数。

（6）未在投标价中包含的专项施工方案（注：主要指超过一定规模的危险性较大的分部分项

台州市中央商务区东海大道以北、亿嘉路以南地块建设项目（施工总承包）招标文件工程）的施工及论证费用，根据施工现场实际参照合同专用条款10.4.1款约定方法确定或签证。

2．总价合同。

总价包含的风险范围： / 。

风险费用的计算方法： / 。

风险范围以外合同价格的调整方法： / 。

3．其他价格方式： / 。

12.2预付款

12.2.1预付款的支付

预付款支付比例或金额：签约合同价的5%（不包含暂列金额、总承包服务费），金额（）元，本预付款不包含专用条款6.1.6条所列的安全文明施工费。承包人收取预付款之前应开具符合增值税发票。预付款的20%，金额（）元，转入承包人的农民工工资专用账户作为工资性工程预付款。

预付款支付期限：收到预付款支付申请和相应增值税发票后的10个工作日内。

预付款扣回的方式：不扣回。作为工程款，不抵扣每期应付进度款。

12.2.2预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：在发包人向承包人支付预付款前，承包人须向发包人提交等额的预付款担保，采用保函方式的，应由在中华人民共和国境内注册的金融机构出具。

预付款担保的形式为：现金、支票、汇票、转账、银行保函、融资担保公司保函或者保险机构保证、保险保单，采用保函或保险机构保证或保险保单方式时，不得附加任何支付前置条件，应见索即付。出具预付款担保所需费用由承包人承担。采用银行保函方式时，银行保函的正本由发包人保存。

12.3计量

12.3.1计量原则

工程量计算按照实际完成施工图纸范围内和经发包人同意增加的施工内容按实计算，工程量计算规则按照《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)、《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)、《市政工程工程量计算规范》(GB50856-2013)、《浙江省建设工程工程量清单计价指引》、《浙江省建设工程计价规则》(2018版)、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》(2018版)、《浙江省通用安装工程预算定额》(2018版)、《浙江省市政工程预算定额》(2018版)、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》(2018版)及其它补充规定、浙建建发〔2019〕92号、《台州造价》（编制招标控制价（预算书）时所采用的对应月份）、《浙江造价信息》（编制招标控制价（预算书）时所采用的对应月份）信息价及发包人提供的工程量清单中说明的工程量计算规则计量。

12.3.2计量周期：

关于计量周期的约定：按月计量。

12.3.3单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：按合同通用条款执行。

（4）确认的当期工程量和单价仅作为当期工程进度款支付的依据

12.3.4总价合同的计量

关于总价合同计量的约定： / 。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量： / 。

12.3.6其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序： / 。

12.4工程进度款支付

台州市中央商务区东海大道以北、亿嘉路以南地块建设项目（施工总承包）招标文件

12.4.1付款周期

关于付款周期的约定：按月支付。

12.4.2进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：发包人向承包人支付当期按12.1、12.3款计量工程量价款的80%工程价款。人工、材料市场价格调整引起合同价款调整，在完成专用条款第11.1条约定的调整节点后，计入该节点所在当期工程进度款；工程变更、索赔、现场签证等办理完毕的，计入当期工程进度款。

合同范围内的施工内容施工完成，参建各方（建设、监理、施工、勘察、设计单位等）对工程验收并签署工程质量合格文件后，支付至进度款审核汇总的合同价的85%（含预付款）。发包人收到承包人递交的最终竣工结算报告及完整的结算资料后，根据台州市建设项目结算审核有关规定办理最终结算且在收到承包人提供的质量保证金保函后，付至最终结算工程款的100%，缺陷责任期满后，发包人退还质量保证金保函。

当月产生的安全文明施工费，承包人应于当月工程款计量时同期提供足额安全文明施工费的票据，否则发包人有权暂缓支付进度款，应拨付到承包人的农民工工资专用账户的进度款按实拨付。

其余按通用合同条款。

12.4.3进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按通用合同条款。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定： / 。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/ 。

12.4.4进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：按通用合同条款。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：按通用合同条款。

（2）发包人支付进度款的期限：在发包人确认计量结果后14天内完成支付。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：支付应付工程进度款的利息，利率按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率，时间为从约定应付之日起至支付之日止计算利

息。

（3）发包人每月签发的工程量审核报告、进度款支付证书或临时进度款支付证书，仅为本期工程进度款支付依据，不作为发包人已同意、批准或接受了承包人完成的相应部分工作或已确认计量结果。

12.4.6支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批： / 。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：发包人另行书面通知。

12.5支付账户

发包人将核定产值的20%（含预付款）（且满足相关部门规定）拨付到承包人的农民工工资专用账户：；其余合同价款支付至合同协议书中约定的承包人帐户。

如承包人因经营需要将工程款支付至其他指定帐户时，应向发包人书面申请，并由承包人法定代表人或授权代表签字、盖章。

13．验收和工程试车

13.1分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：24小时。

工程验收过程、验收部位除办理纸质验收记录并签字盖章，还应留置验收部位、验收过程、主要验收人员相片、影像等资料。

台州市中央商务区东海大道以北、亿嘉路以南地块建设项目（施工总承包）招标文件

13.2竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：竣工验收程序按通用合同条款、（建议增加绿色建材验收程序约定）。

承包人完成合同范围内的工程内容，向发包人或监理人提出验收申请，发包人应在监理人收到承包人提交的验收申请报告42天内组织监理人、承包人、设计勘察人等相关单位完成验收，并签署工程质量合格文件。承包人须配合发包人进行工程竣工验收。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：不计违约

金。

因发包人原因，未在监理人接收到承包人提交的验收申请报告42天内完成验收，或完成验收不予签发工程接收证书的，以提交验收申请报告的日期为实际竣工日期。

13.2.3竣工日期

（1）承包人完成合同范围内的全部工程以及有关工作，工程经验收合格的，以承包人提交验收申请报告之日为合同工期计算终止日。

（2）其余按通用合同条款。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：按通用条款执行。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： / 。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： / 。

13.3工程试车

13.3.1试车程序

工程试车内容： / 。

（1）单机无负荷试车费用由 / 承担；

（2）无负荷联动试车费用由 / 承担。

13.3.3投料试车

关于投料试车相关事项的约定： / 。

13.6竣工退场

13.6.1竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后7天内。

13.6.2地表还原

承包人应按发包人要求恢复临时占地及清理场地，承包人未按发包人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定要求的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的费用由承包人承担。

本工程场地恢复的要求：

（1）清理完成施工现场垃圾，临建的拆除与场地复原；

（2）施工后废弃材料、设备清理撤离；

（3）承包人造成的施工现场周边施工堆积物及场地清理。

（4）其它要求： / 。

14．竣工结算

14.1竣工结算申请

1.承包人提交竣工结算申请的期限：本工程施工过程中实行分段结算，具体办法详21.1条。

2.竣工结算申请单应包括的内容：包括但不限于施工合同、补充协议、招标文件、投标文

件、竣工图纸、施工方案、检验批验收合格证明、材料质量合格报告、材料进场检验报告以及经确认的工程变更、工程索赔、现场签证、相关施工记录、各分段节点工程结算审核报告、工程款

台州市中央商务区东海大道以北、亿嘉路以南地块建设项目（施工总承包）招标文件收款证明、逾期付款利息计算书等相关资料。

14.2竣工结算审核

（1）发包人结算审核时间：本工程施工过程中实行分段结算，具体办法详21.2条。

（2）发包人在签署最终工程结算证书并按专用条款15.3条办理工程质量保证金留置手续后14天内，完成对承包人的付款。逾期支付按同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率支付违约金；逾期超过56天，超过时间的利率按同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率的2倍计算。

（3）承包人对发包人签认的最终工程结算证书有异议的，可对无异议部分签署确认意见，同时对有异议部分签署争议解决途径意见。发包人先支付承包人无异议部分工程结算价款，异议部分重新进行复核或按照第20条处理。

（4）承包人应积极配合发包人进行结算审核和复核。否则，导致的结算审核、复核时间延长的法律责任由承包人承担。

（5）结算审核基本费用由发包人支付，核增及核减额（不相互抵减）超出5%部分的咨询服务费用由承包人承担，并在出具结算审核报告、复核报告前由承包人支付。

14.4最终结清

14.4.1最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：按发包人实际需求。

承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期终止后7天内。

14.4.2最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按通用条款。

（2）发包人完成支付的期限：按通用条款。

15．缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：缺陷责任期24个月。其余按通用条款执行。

15.3质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：扣留质量保证金。

15.3.1承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第1种方式：

（1）质量保证金保函，保函形式为见索即付的银行保函，金额为1.5%的工程结算价款；

（2）1.5%的工程结算价款；

（3）其他方式: 。

15.3.2质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第3种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:发包人支付完成最后工程结算付款前，承包人提供质量保证金保函。

关于质量保证金的补充约定：承包人提供质量保证金保函后,发包人付清工程结算价款。工程实际竣工验收合格后，工程质量保修期满后，质量保证金保函自动失效（质量保证金保函期限与工程质量保修书保修期限一致）。

15.3.3质量保证金的退还

质量保证金按以下第4方式退回：

台州市中央商务区东海大道以北、亿嘉路以南地块建设项目（施工总承包）招标文件

（1）缺陷责任期终止后，发包人退还剩余的质量保证金。

（2）建筑工程：工程竣工验收合格后满1年返还质量保证金的30%，满2年返还全部预留的质量保证金。

（3）市政工程：工程竣工验收合格后满1年返还全部质量保证金。

（4）其它：缺陷责任期满后，工程质量保证金保函自动失效。

15.4保修

15.4.1保修责任

工程保修期为：按本合同附件3《工程质量保修书》。

15.4.3修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：按通用条款。

16.违约

16.1发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形： / 。

16.1.2发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：赔偿承包人相关损失，工期相应顺延；属于专用合同条款7.3.2条约定情形的，按该条款约定处理；

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：支付违约金，违约金为应付合同价款的利息，利率按同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率；造成工期延误的顺延工期，并承担承包人的相应损失费用；

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：按取消工作签约合同价20%计算；

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：造成工期延误的，顺延相应工期，并承担承包人由此带来的相应损失费用等；。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：造成工期延误的，顺延相应工期，并承担承包人由此带来的相应损失费用等。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：造成工期延误的，顺延相应工期，并承担承包人由此带来的相应损失费用等。

（7）其他：发包人向承包人承担违约责任和损失赔偿的范围仅限于承包人的实际发生的直接损失，不包括间接损失和可得利益等。

16.1.3因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满60天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2承包人违约

16.2.1承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：

（1）机械设备、施工项目班子未按投标承诺及时到位；

（2）本工程在实施过程中，如承包人的施工队伍素质、力量、现场管理班子、现场安全文明施工不符合投标书的承诺，造成现场管理混乱、工程质量和进度达不到投标所承诺的要求；

台州市中央商务区东海大道以北、亿嘉路以南地块建设项目（施工总承包）招标文件

（3）承包人允许其他人挂靠经营、私自转包；

（4）承包人未达到投标时所承诺的诚信与技术标准。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）机械设备未按投标承诺到位，每项扣除履约保证金总额的2%；

（2）现场安全文明施工不符合投标书承诺，扣减相应安全文明施工费用；承包人原因造成现场管理混乱、工程质量和进度达不到投标承诺的要求，发包人有权要求承包人调整充实施工力量、更换项目班子，经发包人通知后15个工作日内仍不改正的，发包人有权解除合同，所有履约保证金归发包人，并由承包人赔偿发包人全部损失。

（3）发现承包人允许其他人挂靠经营、私自转包，发包人有权解除合同，所有履约保证金归发包人，由承包人赔偿发包人全部损失，同时发包人有权责令承包人退出工地。

（4）未达到投标所承诺的诚信、技术标准，按每一项扣减履约保证金总额的10%。

（5）承包人原因导致的工程延误，工期不予顺延，由工期延误引起人工、材料价格上涨由承包人承担，按原合同约定价格结算；价格下降归发包人受益，按下降后价格结算。工期延误对发包人造成损失的，赔偿发包人相应损失；当施工工期超过合同工期30%以上时，发包人有权单方解除本施工合同，由此产生的损失由承包人承担。

（6）承包人无法继续履行、明确表示不履行或实质上已停止履行合同，发包人可通知承包人全部解除合同，所有履约担保归发包人，同时由承包人赔偿发包人全部损失。

16.2.3因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：因承包人原因造成本合同无法履行时，发包人有权解除或终止本合同，没收承包人的履约保证金，由此造成的各项损失均由承包人承担。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：使用施工现场的材料、设备根据当时市场价按实结算，使用施工机械、器具按租赁费（费用按实际租赁周期或使用时间，单价根据使用期间内的租赁价

格）结算，临时工程折算成费用按完成造价比例计算，无偿使用承包人为本工程施工所编制的相应文件等。

16.2.4因承包人违约解除合同后的处理

承包人无权要求返还履约保证金，如造成发包人的损失超过违约金的，承包人应另予赔偿。17．不可抗力

17.1不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：10级（不含10级）以上台风、10年一遇洪水、暴风雪、干旱，罢工、政府禁令。

17.2不可抗力的通知

按通用条款；另在遭遇不可抗力事件时，为避免不可抗力事件造成更大的损失，承包人采取合理的措施而增加的费用由发包人承担，在向发包人和监理人报告不可抗力事件时一并提交所采取的合理措施内容。

17.3不可抗力后果的承担

按通用条款。

17.4因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后90天内完成款项的支付。

18．保险

台州市中央商务区东海大道以北、亿嘉路以南地块建设项目（施工总承包）招标文件

18.1工程保险

关于工程保险的特别约定：建筑工程施工人员人身意外伤害保险，并为施工场内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，保险费用由承包人自行承担并支付，费用包含在投标报价

中。

18.3其他保险

关于其他保险的约定：按通用条款执行。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：是。

18.7通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。

20．争议解决

20.3争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否。

20.3.1争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：提交争议评审时再选定。

选定争议评审员的期限： / 。

争议评审小组成员的报酬承担方式： / 。

其他事项的约定： / 。

20.3.2争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：按通用条款。

20.3.3争议评审小组决定的效力：按通用条款执行。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：

（1）向台州仲裁委员会申请仲裁；

（2）向工程所在地人民法院起诉。

21．补充条款

21.1分段结算

21.1.1本工程按施工完成的工程形象进度节点实施分段结算，分段结算节点划分如下：±0.00及以下结构工程[含土石方工程、桩基（含工程桩及围护桩），其中地下室按地下室顶板及其同时浇捣的翻梁计入地下室结构工程]，±0.00以上主体结构工程。脚手架、垂直运输费用宜约定分段比例或在工程最后一段结算时一次性计价。各分段结算节点的工程内容完工后，承包人28天内向发包人（或其委托监理、造价审核单位）提交该节点前未结算工程内容的结算资料。

承包人完成合同范围内全部施工内容，参建各方（建设、监理、施工、勘察、设计单位等）对工程验收并签署工程质量合格文件后，可在28天内向发包人或监理人、发包人委托的中介机构提交最终工程结算申请单，包括已完成的各分段工程结算审核报告等（详合同专用条款14.1.2条）。

工程竣工验收后，承包人超过90天未提交最终工程结算资料，经发包人催告后28天，承包人还不提交工程结算资料的，发包人可根据自己资料办理工程结算，且承包人无条件认可发包人作出的工程结算结果。

21.1.2各分段节点工程结算审核时间：发包人或监理人收到承包人递交的各分段工程结算报告及结算资料后，±0.00以下结构工程(150)天（含土石方工程、桩基工程、基坑围护工程、地下室

台州市中央商务区东海大道以北、亿嘉路以南地块建设项目（施工总承包）招标文件结构工程）、±0.00以上主体结构工程（120）天、装饰工程及安装工程（120）天内审核完毕，并签发结算审核报告，各阶段的审核报告作为工程结算的依据。

发包人收到承包人递交的最终工程结算申请后，在（180）天内审核完毕，并签发最终工程结算证书。

因发包人原因，各分段结算未在约定的时间内完成，而导致最终工程结算逾期审核责任：发包人（或其委托监理、造价审核单位）收到承包人递交的最终工程结算申请后，因发包人原因导致的未在约定时间内完成审核，发包人向承包人支付违约金，违约金为工程结算后应付工程款的利息，逾期审核时间60天内，利率按同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率，利息计算时间为应返回工程价款日至返回工程价款日止；逾期审核时间超过60天，超过时间的利率按同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率的2倍计算。

本项目实行第三方结算复核，承包人需积极配合，因承包人原因不配合，发包人书面通知14天后，承包人仍然未改善或未进一步提供相应资料或双方核实，发包人可根据已复核结算价作为最终结算价，且承包人无条件认可此复核结算价的结果；若复核后的结算价款低于已付款金额，则承包人需在14天内返回差额，逾期时，承包人向发包人支付违约金，违约金为多支付工程价款的利息，其款项返回逾期时间60天内，利率按同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率，利息计算时间为应返回工程价款日至返回工程价款日止；逾期时间超过60天，超过时间的利率按同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率的2倍计算。

21.1.3分段结算价款支付：

本工程分段结算审核完成后，分段结算价款支付：发包人14天内向承包人支付至该段节点工程结算价款的（90）%（含该部分的预付款）。

发包人逾期支付结算价款的违约金的计算方式：支付应付工程价款的利息，利率按同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率，时间为从应返回工程价款日至返回工程价款日止计算。〕

21.2本工程招标控制价计价依据：《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)、《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)、《市政工程工程量计算规范》(GB50857-2013)、《浙江省建设工程工程量清单计价指引》、《建设工程工程量计算规范（2013）浙江省补充规定》（浙建站计〔2013〕63号）及省、市有关文件、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）等浙江省2018版计价依据、关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知（浙建建〔2019〕92号）等；《台州造价（工程所在地）》（编制招标控制价（预算书）时所采用的对应月份），《浙江造价信息》（编制招标控制价（预算书）时所采用的对应月份）等，其余详本工程招标控制价编制说明。

21.3关于付款的补充约定

（1）水电用量装表计量（含损耗部分），若由发包人代缴水电费，则在支付工程款时按实

台州市中央商务区东海大道以北、亿嘉路以南地块建设项目（施工总承包）招标文件际用量（含损耗部分）和实际价格全额扣除。

（2）总承包服务费在本工程竣工验收合格并经结算审定后，提交的竣工资料档案馆备案完成后跟随结算款一并支付。

（3）如承包人有下列情形时发包人有权暂停承包人签证或付款，直至停止付款原因消除为止。

①工程施工有重大缺失或明显违约行为的；

②经通知整改而未整改或迟延整改的；

③合同履行过程中，存在下列情况之一的，且相关情况未获解决前，有纠纷部分暂不支付，其余无纠纷的正常支付：

a.由于承包人原因导致欠付劳务人员款项；

b.由于承包人原因导致欠付分包人款项；

c.由于承包人原因导致欠付供应商款项；

d.因任何原因导致本工程存在纠纷或存在有应负责赔偿之事由。

（4）发包人支付工程款前，承包人必须开具同等数额的增值税专用发票，否则发包人有权拒绝支付；在支付最后一笔工程款时，承包人必须全额开足结算额增值税专用发票，提供工程质量保修金保函。

（5）因承包人违约产生的违约金，承包人在当期工程款或结算款支付前以现金或转账方式支付给发包人，否则发包人有权暂停支付该期工程款或结算款，直至承包人向发包人支付相应违约金为止。因承包人违约产生的违约金，发包人只提供单位收据。

21.4本合同专用条款若就同一事项存在不同约定的，内容不矛盾的，应叠加适用，内容矛盾的，以要求高的约定为准。违约行为不同的，违约金可以叠加。

发包人（公章）：承包人（公章）：

地址：地址：

法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：委托代理人（签字）：

台州市中央商务区东海大道以北、亿嘉路以南地块建设项目（施工总承包）招标文件附件：

协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表（略）

专用合同条款附件：

附件2：发包人供应材料设备一览表（略）

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录（略）

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表（略）

附件6：承包人主要施工管理人员表（略）

附件7：分包人主要施工管理人员表（略）

附件8：履约担保格式（略）

附件9：预付款担保格式（略）

附件10：支付担保格式（略）

附件11：暂估价一览表（略）

附件12：电梯技术标准和要求

台州市中央商务区东海大道以北、亿嘉路以南地块建设项目（施工总承包）招标文件附件3

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就台州市中央商务区东海大道以北、亿嘉路以南地块建设项目（施工总承包）（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：本工程合同范围内的所有工程。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5 年；

3．装修工程为 2 年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；

5．供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年；

7．其他项目保修期限约定如下：质量保修期为2年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

台州市中央商务区东海大道以北、亿嘉路以南地块建设项目（施工总承包）招标文件

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：承包人（公章）：

地址：地址：

法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：委托代理人（签字）：

电话：电话：

传真：传真：

开户银行：开户银行：

账号：账号：

邮政编码：邮政编码

台州市中央商务区东海大道以北、亿嘉路以南地块建设项目（施工总承包）招标文件

第四部分工程建设项目廉政责任书

工程项目名称：台州市中央商务区东海大道以北、亿嘉路以南地块建设项目（施工总承包）

工程项目地址：台州市椒江区，东至新嘉北路、南至东海大道、西至和春路、北至亿嘉路

建设单位（甲方）：

施工单位（乙方）：。

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重

的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证

券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安

台州市中央商务区东海大道以北、亿嘉路以南地块建设项目（施工总承包）招标文件排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条乙方在本项目有违反廉政规定并被纪检部门或司法机关查处的，则乙方向发包人支付签约合同价10%的违约金。

第七条本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

甲方单位：（盖章）乙方单位：（盖章）

法定代表人：法定代表人：

地址：地址：

电话：电话：

年月日年月日

甲方监督单位（盖章）乙方监督单位（盖章）

年月日年月日

台州市中央商务区东海大道以北、亿嘉路以南地块建设项目（施工总承包）招标文件

第五部分安全生产协议书

为在台州市中央商务区东海大道以北、亿嘉路以南地块建设项目（施工总承包）施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目的业主

（以下简称“甲方”）与承包人（以下简称“乙方”），特此签订安全生产协议书。

一、甲方职责

（一）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（二）按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（三）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批；同时施工，同时验收，投入使用。

（四）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（五）组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

（一）严格遵守国家有关安全生产的法律法规、有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（二）坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机械和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员。必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（三）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按最新颁布《安全生产法》的有关规定配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（四）乙方在任何时侯都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（五）乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工程的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作，对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》

台州市中央商务区东海大道以北、亿嘉路以南地块建设项目（施工总承包）招标文件后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

（六）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述行为。

（七）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（八）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（九）所有施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（十）乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

（十一）为确保承包人安全投入，安全施工费实行总价包干，项目实施过程中，监理工程师及业主根据安全设施完成情况，经验收合格后，按专用合同条款约定支付。月计划中应说明下月安全生产措施费投入计划，经监理批复后实施。乙方必须服从甲方及监理对现场安全生产的管理。

第三条违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖单位公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲方：（公章）乙方：

（公章）

法定代表人：法定代表人：

或授权代理人：或授权代理人：

联系人：联系人：

地址：地址：

电话：电话：

传真：传真：

邮编：邮编：

签订日期:2024年月日

台州市中央商务区东海大道以北、亿嘉路以南地块建设项目（施工总承包）招标文件

第五章工程量清单编制

一、工程量清单编制

（一）工程量清单编制须按《浙江省建设工程计价规则》（2018版）实施，所采用的表格格式详见电子招标文件。

（二）招标控制价编制应按省建设厅、省财政厅和省发改委联合颁布的计价政策性文件以及建设主管部门颁布的相关政策性文件实施。

（三）招标人再在招标文件中设置专门条款明确最高投标限价，防止投标人围标抬价。

（四）为防止投标人恶意低价竞标，招标人可以在招标文件中设置风险控制价。

（五）工程量清单计价相关事项依据《浙江省建设工程计价规则》（2018版）实施。

二、投标报价

投标人应依据工程的实际，结合先行安全文明施工规范、施工现场管理规定要求、扬尘污染防治标准、安全文明施工标化工地创建等要求，采取合理措施，进行相应报价。

1投标报价组成

1.1报价方式：本工程项目报价方式为工程量清单报价法。

1.2工程量清单由招标人提供，投标人填报综合单价。综合单价指完成一个规定清单项目（或定额项目）所需人工费、材料费、机械费和对应的企业管理费、利润及一定范围内的风险费用，但不包括规费及税金。人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及一定范围内的风险费用由投标人自报。其中管理费、利润的计算基数中的人工费所涉及的人工和机械单价按投标人自报的人工和机械台班单价计取。企业管理费、利润费率由企业自主确定。人工费、材料费、机械费和对应的企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用内容按《浙江省建设工程计价规则（2018版）》确定。

1.3投标总报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现。其应包括完成工程量清单所列项目的全部费用，包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金。各投标人应根据招标人提供的全套施工图纸、技术资料、工程量清单，以及本工程实际情况和自身的综合实力，竞报投标报价。

1.4本招标文件中提供的工程量是根据完整的施工图纸及有关资料，按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其各专业工程量计算规范、《建设工程工程量清单计价规

范》浙江省补充条款及补充内容的规定计算得出的，是统一投标报价口径的主要依据。

1.5分部分项工程费是指根据设计规定，按照施工验收规范、质量评定标准的要求，完成构成工程实体所耗费或所发生的各项费用，包括人工费、材料费、机械费和企业管理费、利润以及风险费用。

1.6措施项目费是指为完成建筑安装工程施工，按照安全操作规程、文明施工规定的要求，发生于该工程施工前和施工过程中用作技术、生活、安全、环境保护等方面的各项费用，由施

台州市中央商务区东海大道以北、亿嘉路以南地块建设项目（施工总承包）招标文件工技术措施项目费和施工组织措施项目费构成，包括人工费、材料费、机械费和企业管理费、利润以及风险费用。

（1）施工技术措施项目费是指为完成工程项目施工而采取的各项技术措施所需的费用。包括通用施工技术措施费（大型机械设备进出场及安拆费、脚手架工程费）、专业工程施工技术措施项目费和其他施工技术措施费等以综合单价形式报价。

（2）施工组织措施项目费是指为完成工程项目施工而采取的各项组织措施所需的费用。包括安全文明施工费（安全文明施工基本费和创建安全文明施工标准化工地增加费（简称“标化工地增加费”），提前竣工增加费，二次搬运费，冬雨季施工增加费，行车、行人干扰增加费（*行车、行人干扰增加费，仅指边施工边维持行人与车辆通行的市政、城市轨道交通、园林绿化等市政基础设施工程工程设定）和其他施工组织措施费等费用。施工组织措施项目费的取费费率按照《浙江省建设工程计价规则（2018版）》规定的范围，由投标人自行报价。施工组织措施项目费取费基数中的人工费和机械费按投标人自报的人工费和机械台班费计取。

1.7其他项目费包括施工总承包服务费和优质工程增加费。施工总承包服务费是指施工总承包人为配合、协调发包人进行的专业工程发包，对发包人自行采购的材料、工程设备等进行保管以及施工现场管理、竣工资料汇总整理等服务所需的费用，包括发包人发包专业工程管理费（以下简称“专业发包工程管理费”）和发包人提供材料及工程设备保管费（以下简称“甲供材料设备保管费”）。优质工程增加费是指建筑施工企业在生产合格建筑产品的基础上，为生产优质工程而增加的费用。

1.8规费包括养老保险费、失业保险费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费和住房公积金等“五险一金”。投标人应根据本企业实际缴纳“五险一金”情况在《浙江省建设工程计价规则（2018版）》标准费率的30%~100%范围内自主确定规费费率。

规费的计算基数以投标人自报的人工费和机械台班费计取。

1.9税金应根据《浙江省建设工程计价规则（2018版）》及国家税法规定的税率计取。

2.投标报价要求

2.1招标文件规定应由投标人自行确定的费用，投标人应根据报价要求，结合工程施工的实际情况、市场行情、技术方案和企业的管理水平，综合分析后自主确定报价。

2.2投标人在投标报价中每单项单价和合价均需填写，对没有填写单价和合价的项目，其费用视为已包含或分配到其他项目的单价或合价中。

2.3投标人的报价要求详见“电子招标文件工程量清单部分”，未按要求报价的，作无效标处理。

台州市中央商务区东海大道以北、亿嘉路以南地块建设项目（施工总承包）招标文件

第六章图纸

施工图纸详见台州市公共资源交易网（https://ggzy.tzztb.zjtz.gov.cn/）

台州市中央商务区东海大道以北、亿嘉路以南地块建设项目（施工总承包）招标文件

第七章技术标准和要求

1.工程概况

1.1招标工程：台州市中央商务区东海大道以北、亿嘉路以南地块建设项目（施工总承包）

1.2建设规模：总建筑面积约85889㎡，其中地上建筑面积约49889㎡，地下建筑面积约36000㎡。

1.3招标控制价:招标控制价电子数据详见附件（仅供投标人参考）

1.4建设地点：台州市椒江区，东至新嘉北路、南至东海大道、西至和春路、北至亿嘉路。

2.技术规范及标准

2.1依据设计施工图纸和技术文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到以下现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求，如下述标准及规范要求有出入则以较严格者为准。

《工程测量规范》GB50026-2016

《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008

《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008

《地基与基础工程施工及验收规范》GB50209-2002

《建筑基坑支护技术规范》JGJ120-2012

《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2012、J220-2012

《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204-2015

《混凝土质量控制标准》GB50164-2011

《普通混凝土用砂、石质量标准及检验方法》JGJ52-2006

《普通混凝土用碎石和卵石质量标准及检验方法》JGJ53-92

《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119-2013

《钢筋机械连接通用技术规程》JBJ107-2010

《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011

《屋面工程技术规范》GB50345-2012

《钢结构焊接及验收规程》JGJ81-2003

《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB50018-2016

《混凝土结构设计规范》GB50010-2010

《钢结构施工及验收规范》GB50205-2002

《钢结构防火涂料应用技术规范》CECS24

《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》GB51022-2015

《钢结构高强度螺栓连接的设施工及验收规程》JGJ82-91

《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923

《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005

台州市中央商务区东海大道以北、亿嘉路以南地块建设项目（施工总承包）招标文件

《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016

《建筑机械使用安全技术规范》JGJ33-2012

《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017

《建筑装修工程质量验收规范》GB50210-2001

《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325－2010

《采暖通风与空气调节设计规范》GBJ19－2003

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015

《建筑给水排水及采暖施工质量验收规范》GB50242-2002

《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016

《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013

《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2007

《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2017

《台州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南（试

行）》

《台州市绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准（试行）（发布稿）》

……

2.2以上技术规范由承包人自备，如有不足之处或未能达到国家最新标准时，承包人应使施工及选用的设备和材料符合最新版本的国家标准、规范。

3．材料质量要求

3.1材料选择

（1）本章节附件为“主要设备、材料备选品牌一览表”，投标人在投标时必须按表中所列的备选品牌之一进行报价。

（2）本招标文件涉及的其他主要材料及零星材料，各投标人须根据设计施工图的要求及意图按中高档的用材标准进行选材并报价，所有建筑材料要求采用在行业内有一定知名度的品牌，并符合环保要求，严禁选择不合设计要求的低档材料进行投标报价及组织施工实施。

3.2材料的质量保证

（1）在免费保修期内，承包人对有缺陷的部位必须无偿地给予修理与更换，并承担一切由此引起的对发包人或第三者的直接损失，除非该缺陷是由于人为破坏或合同规定的不可抗因素造成的损坏。

（2）承包人必须对所承包的工程的质量负全部责任，其责任不因其他材料生产商提供的保证书而减轻或更改。

（3）材料检验结果证明其有害物质含量指标超标的产品不得在工程上使用。

3.3供应要求

（1）本次招标承包范围内的建筑施工材料均由承包人根据本招标文件、设计图纸和国家有关规定的具体要求进行采购、运输、检验、保管，但发包人保留变更和指定材料的权利；所有建筑材料须有产品合格证和质量保证书，应先送样品，样品经设计方、监理方、发包人确认与招标要求一致后封存，批量供应时应与样品一

台州市中央商务区东海大道以北、亿嘉路以南地块建设项目（施工总承包）招标文件致，并经相关部门检验合格后方可使用。

（2）由承包人采购的主要建筑材料，当承包人选定的产品质量达不到设计要求和预期质量目标时，发包人保留更换的权利，且中标价不予调整。

4．工程管理的要求

4.1本工程发包范围内的工程项目，未经发包人同意一律不得分包。一经发现立即取消承包资格，作违约处理，并承担由此引起的一切经济损失。

4.2承包人应严格按已确认设计图纸和施工技术方案组织施工，并无条件地接受发包人委托的监理单位对施工质量的监督和管理。

台州市中央商务区东海大道以北、亿嘉路以南地块建设项目（施工总承包）招标文件

5．其他

（一）电梯技术规格

1.1电梯设备参数一览表（生产时需现场核对各项参数）

部位	办公	办公	大平层	大平层	回购商业	自持商业
编号	DT1-B-1~DT1-B-5	DT1-B-6	DT2-B-1~DT2-B-4	DT2-B-5	DT1-S-1/DT1-S-2DT2-S-1/DT2-S-2	DT2-Z-1
电梯类型	客梯	消防/货梯/无障碍	客梯	消防/货梯/无障碍	客梯/无障碍	客梯
台数	5	1	4	1	4	1
控制方式	联控/单控	联控/单控	联控/单控	联控/单控	联控	单控
结构	永磁同步曳引机	永磁同步曳引机	永磁同步曳引机	永磁同步曳引机	永磁同步曳引机	永磁同步曳引机
开门方式	单开门	单开门	单开门	单开门	单开门	单开门
机房类型	有机房	有机房	有机房	有机房	无机房	无机房
对重位置
载重KG	1350	1350	1000	1000	1350	1000
速度m/s	4.00	2.50	4.00	2.50	1.75	1.75
层/站/门	24/22/22	25/23/23	24/22/22	24/22/22	4/4/4	3/2/2
提升高度m	98.5	98.5	98.5	98.5	15.20	9.80
开门尺寸mm	1100x2500	1100x2500	1000x2500	1000x2500	1000x2400	1000x2400
轿厢高度mm	2800	2800	2800	2800	2700	2700
轿厢尺寸mm	2000x1500	2000x1500	1600x1500	1600x1500	1500x2000	1600x1500
门洞尺寸(宽*高)mm	1300x2600	1300x2600	1200x2600	1200x2600	1200x2500	1200x2500
井道尺寸(宽*深)mm	2600x2300	2600x2300	2300x23002600X2300	2500x2200	2300x2600	2300x2000
顶层高度	6600	5600	6600	5600	4650	4650
坑底深度	4000	2000	4000	2000	1800	1700
机房高度(净高)mm	2800	2800	2800	2800	无机房	无机房

备注：回购商业电梯（DT1-S-1；DT1-S-2；DT2-S-1；DT2-S-2）底坑悬空，设对重安全钳；自持商业电梯（DT2-Z-1）底坑悬空，设对重安全钳

台州市中央商务区东海大道以北、亿嘉路以南地块建设项目（施工总承包）招标文件

1.2客梯技术要求

(一)所有提供的设备和元器件的安装须符合和适应下列条件，不包括在另行

条文中的说明。

1）气候：亚热带湿润气候

2）安装场所：户内

3）海拔高度：≤500m，沿海地区

4）环境温度：室外-10℃~50℃，室内0℃~40℃

5）相对湿度：85%（+25℃）且满足沿海地区

6）地震烈度：须适应7度地震烈度，建筑结构正常的前提下，能正常运行

7）电源条件：380V 50Hz三相五线制（TN-S系统）

220V 50Hz单相

波动范围：电压±7%，频率±2%

接地电阻要求：≤4欧姆

(二)配置要求

1）梯型要求：。

2）采用全电脑集散模块化串行通讯网络控制系统。

3）开门系统采用VVVF门机系统或其它性能相当的门机系统。

4）配置：

a)曳引机：与电梯同品牌生产；其主要零部件必须先进、可靠、稳定。

b)控制柜：与电梯同品牌生产；其主要零部件必须先进、可靠、稳定。

c)门机：与电梯同品牌生产；其主要零部件必须先进、可靠、稳定。

d)门保护：采用光幕。

e)机房空调、电梯通风空调系统：由总包负责，相关费用在电梯清单中综合考虑，一次性包死，不予调整。

f）无障碍电梯应按国家标准要求进行配置。

(三) 操作方法：群控、单控

(四) 门保护：光幕，（≥154束红外线）。

(五) 电梯的水平振动、垂直振动加速度:电梯轿厢运行时水平方向和垂直方向的振动加速度分别不应大于10cm/s2和13cm/s2。

(六) 起动加速度和制动减速度:电梯的起动加速度和制动减速度最大值均不得

台州市中央商务区东海大道以北、亿嘉路以南地块建设项目（施工总承包）招标文件大于1.75m/s2。

(七) 噪音指数:运行时，轿内噪声≤48dB（A）、开关门噪声≤52dB（A）、井道噪音≤65dB（A）、机房≤65db。

(八) 平层精度：在±3mm范围之内。

(九) 平衡系数:在0.4～0.5之间。

(十) 电梯每起制动运行60000次中失效(故障)次数不应超过3次。特种设备管理部门验收合格后，在正常使用和维保情况下，故障修复时间超过一小时的记一次故障发生，如其中某台电梯超过一次允许故障率，则此台电梯质保期免费延长一年，质保金保函的有效期也相应顺延。

(十一)电梯每起制动运行60000次中,控制柜失效(故障)次数不应超过2次。

(十二)称重装置：精密度±1%。

(十三)轿厢导轨：≧13kg/m。

(十四)乘客电梯装修要求-轿厢和厅门入口(包括指示器和按钮)装修要求

一、乘客电梯、回购商业（DT1-B-1~DT1-B-5；DT2-B-1~DT2-B-4；DT1-S-1；DT1-S-

2；DT2-S-1；DT2-S-2）轿厢和厅门入口(包括指示器和按钮)装修要求

1) 轿厢壁：后壁咖色阳极氧化铝板、咖色镜面不锈钢、黑钛发文不锈钢饰条，侧壁咖色阳极氧化铝板，前壁咖色发纹不锈钢。样品需经招标人确认。

2) 地面：大理石地坪。投标单位负责对地面石材排版进行深化，费用纳入总报价。投标单位提供至少3种符合上述要求的样品供业主选择，中标后招标人可以在样本范围任意选择，总价不变。

3) 轿厢顶：钢板烤白漆、黑钛发纹不锈钢边框、暗藏灯带、筒灯，设空调。

4) 轿门：咖色发纹不锈钢，红外线光幕保护（不小于154束）。

5) 操纵盘：每台电梯设一个主操纵盘，8.4英寸位段液晶显示，黑底黄字。发纹不锈钢按钮，轿厢内应有楼层显示、方向显示、语音报站、电梯监控。

6) 踢脚板：黑钛发纹不锈钢

7) 轿厢门坎：铝合金

8) 厅门坎：铝合金

9) 扶手型式：咖色阳极氧化铝板造型扶手（暗藏灯带）。

10) 每层厅门、大门套及厅外大门楣，咖色发纹不锈钢。样品需经招

台州市中央商务区东海大道以北、亿嘉路以南地块建设项目（施工总承包）招标文件标人确认。

11) 门厅按钮及显示：每层4.3英寸位段黑底黄字液晶显示，每层均有楼层显示、运行方向显示。

12) 残疾人操纵箱：符合国家标准的残疾人操纵箱

13) 回购商业电梯（DT1-S-1；DT1-S-2；DT2-S-1；DT2-S-2）底坑悬空，设对重安全钳

14) 以上样品均需招标人确认后方可进场。

二、消防/货梯/无障碍电梯、自持商业电梯装修要求（DT1-B-6；DT2-B-5；DT2-Z-1）-轿厢和厅门入口(包括指示器和按钮)装修要求

1) 轿厢壁：四面及出入口上板均采用发纹蚀刻拉丝镀钛不锈钢。

2) 地面：大理石地板。投标单位负责对地面石材排版进行深化，费用纳入总报价。投标单位提供至少3种符合上述要求的样品供业主选择，中标后招标人可以在样本范围任意选择，总价不变。

3) 轿厢顶：中央进口高级白色透光软膜，两侧发纹蚀刻镀黑钛不锈钢，中央直接照明，厚度200mm。

4) 轿门：发纹蚀刻拉丝镀钛不锈钢，红外线光幕保护（不小于154束）。

5) 操纵盘：每台电梯设一个主操纵盘，8.4英寸位段液晶显示，黑底黄字。发纹不锈钢按钮，轿厢内应有楼层显示、方向显示、语音报站、电梯监控。

6) 踢脚板：发纹不锈钢

7) 轿厢门坎：铝合金

8) 厅门坎：铝合金

9) 扶手型式：两侧不锈钢扁扶手。

10) 每层厅门、大门套及厅外大门楣，发纹镀钛蚀刻304不锈钢。样品需经招标人确认。

11) 门厅按钮及显示：每层4.3英寸位段黑底黄字液晶显示，每层均有楼层显示、运行方向显示。

12) 残疾人操纵箱：符合国家标准的残疾人操纵箱

13) 自持商业电梯（DT2-Z-1）底坑悬空，设对重安全钳

14) 以上样品均需招标人确认后方可进场。

台州市中央商务区东海大道以北、亿嘉路以南地块建设项目（施工总承包）招标文件

(十五)其它要求：

1）电梯供货及安装完成后，供方须负责电梯全部设备的保护和清洁工作，包括电梯轿厢的成品保护设置，直至设备验收合格并取得政府有关部门的使用证书，交付业主方之日为止。

2）免费维保期内电梯若有损坏，应由承包人先行维修，保证电梯正常运行，再由责任方支付费用（维保期由交付物业起算）。

3）在维保、保修期满后，更换设备材料费用按投标时备品、备件报价价格收

费。

4）本项目所有电梯须为同一品牌。

1.3电梯基本功能：

要求投标电梯具有投标型号电梯的标准功能（以提供的相应型号电梯样本为

准），且须包括或更优于下列功能，投标人推荐的其它合适的功能可能被接受。

1）通讯功能

a.警铃（若事故发生，按下操纵盘上的警铃按钮，向小区控制中心和机房呼叫，在轿厢顶和一楼井道的铃声响起。）

b.轿厢数字式位置指示器（位于轿厢内，包括轿厢位置、消防、超载等信息显

示）

c.厅和轿厢呼梯/登记（当按下铵钮，按钮将出现光环以显示该呼梯已被登记）

d.厅数字式位置指示器（位于大厅呼梯装置上，数字式显示轿厢所在位置）

e.厅及轿厢方向灯（轿厢运行方向由LED显示）

2）运行功能

a.设立独立的厅、轿门时间（可以调整开关门速度及时间、提高电梯运行效率）

b.开门时间保护（当电梯门在规定的时间内不能正常开门时，该功能将自动熄灭方向指示灯，清除轿厢呼梯和重新登记大厅呼梯。电梯将移动至三个不同的层站以试图将门打开。如果门还是不能完全打开，则电梯停止运行，门关闭。

c.关门时间保护（当电梯门在规定的时间内不能正常关闭时，该功能将自动熄灭方向指示灯，清除轿厢呼梯和重新登记大厅呼梯。在尝试关门三次还不能关门时。则门将保持打开状态，然后每两分钟再试关一次。）

d.开、关门按钮（按下按钮可使电梯门立即打开或关闭，且按住开门按钮可使电梯保持开门状态。）

台州市中央商务区东海大道以北、亿嘉路以南地块建设项目（施工总承包）招标文件

e.全集选控制（对于已登记的所有轿厢和厅门呼梯，电梯依层站到达顺序，依次响应。电梯运行方向由登记的第一个轿厢或厅门呼梯指令决定。）

f.称重启动（电梯根据轿厢状况，自动选最佳启动力矩，使电梯启动平稳舒

适。）

g.重复关门（若关门受阻，电梯会重复关门动作，直至杂物被清除。）

h.本层再开门（在电梯关门过程中，按同方向大厅呼梯按钮，电梯将重新开

门。）

i.取消错误呼叫功能（如果错按轿厢操作盘的选层按钮，在0.3-1.0秒内再连续二次按此钮，可以取消。）

j.满载不停梯（当轿厢达到满载负荷时，电梯不再接受厅门呼梯而直驶目的层站，以提高电梯运行效率。）

k.自动再平层。通过再平层提高平层精度（无论电梯负载多少，都能在开门区域平层，精度在±3mm内。）

l.有无司机操作（可通过轿厢操纵盘内的专用开关选择自动操作或有无司机操作。）

m.无呼自返基站功能。

3）节能功能（轿内通风及照明自动控制功能）

如果在规定时间内无呼梯信号，轿内通风及轿厢照明自动关闭以节省能源。如遇召唤在轿门打开时，同时自动开启照明和通风。通风装置应为低噪音，照明装置应采用节能环保型产品。

4）应急功能

a.轿厢紧急照明（轿厢照明应选用高效节能灯具，并配备应急照明，当照明断电，紧急照明灯会自动打开。当照明电源恢复正常时，紧急照明灯自动熄灭。）

b.紧急消防操作（假如火险发生，所有电梯接到消控中心发出的火警信号后自动回到设定层，电梯回到设定层后反馈给消控中心一个已到设定层的信号。）

5）安全功能

a.红外线光幕装置(红外线光幕门保护装置，当门打开和关闭时，探测进出的乘客和物体，以防止夹持。)

b.内部电话（五方通话）：

电梯机房、底坑、轿顶、管理中心和轿内之间能五方互通，按下轿厢中的紧急呼

台州市中央商务区东海大道以北、亿嘉路以南地块建设项目（施工总承包）招标文件叫按钮能向机房和管理中心呼叫、通话。电梯投标人负责轿内、底坑、轿顶、机房、安全中心的对讲设备，负责五方通讯中的机房与轿内、底坑、轿顶、的接线及调试工作，并将费用计入投标价；投标人负责电梯机房至管理中心的通讯管线的系统调试等，并提供管理中心与各电梯通讯用交换机。电梯机房至消控中心管线的预埋管由总包单位负责。

c.顶与机房紧急操作（启动位于操纵箱内的此开关，可使用轿顶或机房内的一个装置来控制电梯低速运行，以便于安装、调试和检修。）

d.超载不启动（含警示灯及蜂鸣器）：

当轿厢负载超过额定值，轿厢内蜂鸣器发声，超载批示灯亮，电梯停留在该层并开门，直到负载减少到额定值以下。当超重现象消除时,警报自动解除,电梯恢复正常运行。

e.强迫关门：

如果电梯门保持开门的时间超过预定的时间，强制功能工作，蜂鸣器发声，门开始以缓慢的速度关闭。

f.运行次数显示功能：控制柜设有运行次数计数器，即时显示电梯已运行次数。

g.电动机过热保护：当电动机过热时暂停运转以保护电动机，延长使用寿命。

h.超速保护功能：当电梯运行速度超过预设值时，超速保护装置发生作用，电梯将自动减速并停止运行。

i.极限保护功能

控制轿厢位置，若轿厢上行时触碰极限保护开关，极限保护装置发生作用，使电梯停止运动，杜绝冲顶的可能。

j.电源缺相故障检测：电梯自动检测电源状况，当出现缺相状态时，主机停止运动以保护主机。

k.轿内反向召唤消除：控制柜自动取消与轿厢运行方向相反的轿内呼梯登记，以提高电梯运行效率。

l.门过载保护功能：如果门由于过载导致不能完全打开或关闭，电梯门将往相反方向运行。

m.安全停靠：若电梯因故停在非开门区，电梯将自动进行安全检测，若符合启动要求，则电梯将就近停层开门。

n故障自动检测功能

台州市中央商务区东海大道以北、亿嘉路以南地块建设项目（施工总承包）招标文件

控制柜内故障自动检测、储存、显示功能，控制柜自动检测电梯运行状况，当故障发生时，自动检测并判断故障原因，大大减少维修时间。

6）消防功能

消防梯需满足当发生火灾时，受消防控制中心指令或首层消防队员专用操作按钮控制进入消防状态的情况下，应达到：电梯层门的耐火完整性不低于2.00h。

a.电梯如果正处于上行中，则立即在最近层停靠，不开门，然后返回首层站，并自动打开电梯门。

b.如果电梯处于下行中，立即关门返回首层站，并自动打开电梯门。

c.如果电梯已在首层，则立即打开电梯门进入消防员专用状态。

d.各楼层的叫梯按钮失去作用，召唤切除。

e.恢复轿厢内指令按钮功能，以便消防队员操作。

f.关门按钮无自保持功能。

7）每台电梯均需配置整套空气调节系统（轿厢通风风扇）。

8）远程监控接口

电梯安全运行监控系统（96333要求）与电梯日常维护保养单位的电梯安全运行监控中心联网，质量技术监督部门的检验费均包括在总价中（含安装调试完毕的验收费用）。

9）随行电缆：要求含有监控摄像所需的视频及电源随行电缆。

10）其它按照国家标准规范要求的电梯标准功能。

11）安全设备

投标人提供的电梯应包括（但不仅限于）下列设备。其应符合有关标准中的规定。

(1)断相和错相保护；

(2)上、下终点开关和上、下极限开关；

(3)缓冲器；

(4)限速器；

(5)安全钳；

(6)紧急停止按钮；

(7)层门安全设施；

(8)轿门安全设施。

台州市中央商务区东海大道以北、亿嘉路以南地块建设项目（施工总承包）招标文件

9)停电自动平层:停电时，应急装置提供电源，电梯驶往最近层站，自动开门，疏散乘客。

10)物联网:须符合台州市特种设备检验检测研究院验收条件。满足台州市市场监督管理局《关于进一步推进电梯物联感知建设的通知》要求，应当安装物联感知装置并与“浙江特种设备在线”或“台州市电梯物联感知汇聚平台”对接

1.4电梯安全运行监控系统技术规范书

1）制定和验收依据

电梯安全运行监控系统验收以《台州市电梯安全管理规定》、TSGT7001-2009

《电梯监督验收和定期验收规则—曳引与强制驱动电梯》、GB/T24475-2009《电梯远程报警系统》和GB/T24476-2009《电梯、自动扶梯和自动人行道数据监视和记录规范》为法规、标准依据。电梯安全运行监控系统属电梯辅助设备，必须符合《台州市电梯安全管理规定》规定的安装位置、系统配置和中心联网等总体要求。电梯安全运行监控系统安装前后，应不影响TSGT7001-2009规定的检验项目的具体实施。电梯安全运行监控系统要参照GB/T24475-2009和GB/T24476-2009实施。

2）电梯安全运行监控系统管理平台（中心）的要求

a）支持实时查看电梯运行状态数据，电梯故障时能自动报警，报警时应

有自动弹出窗口和报警声音；

b)支持电梯困人报警时语音安抚。

c)支持可配置优先级的短信告警，告警号码可设置5个；

d）平台软件中应提供各类统计报表。对电梯故障进行统计、分类、分

析，为监管提供技术支撑。

e）软件系统具体要求：

⑴软件系统可以管理所属所有品牌电梯的运行参数采集功能的电梯安全运行监控系统；

⑵至少支持实时查看三个电梯运行状参数，包括运行方向、当前层站、轿门开闭，至少能够支持电梯五种故障（门区外停梯、冲顶、蹲底、运行中开门、超速）及困人事件的自动报警，报警时应有声光报警；

⑶支持电梯困人报警时语音对讲功能和视频查看功能，为保护电梯隐私，视频查看功能仅在电梯困人时激活；

⑷支持可配置短信告警；

100

台州市中央商务区东海大道以北、亿嘉路以南地块建设项目（施工总承包）招标文件

⑸支持电梯故障报警的应急处置：

接到电梯运行监控系统故障报警时，维保单位监控中心对每次故障报警以表单的形式进行管理：内容包括电梯的基本信息：电梯注册编码、电梯设别码、电梯内部编号、使用单位名称、地址、电梯安全管理员、联系电话、维保单位、24小时值班专用手机号码、维保单位负责人、手机号码；故障报警应急处置：报警时间、故障类型、接警时间、接警人、派遣时间、派遣维修人员、故障原因、维修情况记录、维修完成时间。维保单位监控中心通过数据接口将每次电梯故障报警及应急处置信息上报到台州市特种设备应急处置中心，每24小时发送一次。

⑹支持电梯困人报警的应急处置：

接到困人报警时，维保单位监控中心能够在电梯安全运行监控系统的处置窗口对事故进行监控和管理，窗口中能支持自动显示该电梯的基本信息：电梯注册编码、电梯设别码、电梯内部编号、使用单位名称、地址、电梯安全管理员、联系电话，维保单位、24小时值班专用手机号码、维保单位负责人、手机号码；困人报警应急处置：困人报警时间、接警时间、接警人、困人数量、有无人员伤亡（如有，是否通知120，通知时间）、派遣时间、派遣救援人员、手机号码、到达时间、是否解救成功、解救困人数量、救援完成时间、困人原因、电梯是否能正常运行（如不行，需维修，维修完成时间）。维保单位监控中心能够通过数据接口实时将每次电梯困人报警及应急处置信息上报到台州市特种设备应急处置中心，台州市特种设备应急处置中心可以根据接收到的数据动态监督维保单位对困人事故的处理过程。

3）接口

a）电梯运行参数接口

b）概述：电梯运行参数发送包含两种情况：

第一：正常运行时电梯相关运行参数。

第二：电梯发生故障时电梯相关运行参数及故障信息。

c）内容：对于一般的电梯故障，需以表单形式提供以下数据：

(1)基本信息：电梯注册编码、电梯识别码、电梯内部编号、

使用单位名称、地址、电梯安全管理员、联系电话、

维保单位、24小时值班专用手机号码、

维保单位负责人、手机号码。

(2)处置信息：报警时间、故障类型、

101

台州市中央商务区东海大道以北、亿嘉路以南地块建设项目（施工总承包）招标文件

接警时间、接警人、

派遣时间、派遣维修人员、故障原因、

维修情况记录、维修完成时间。

d）对于困人事件，需以窗口形式实时提供以下数据：

(1)基本信息：电梯注册编码、电梯识别码、电梯内部编号、

使用单位名称、地址、电梯安全管理员、联系电话、

维保单位、24小时值班专用手机号码、

维保单位负责人、手机号码。

(2)处置信息：困人报警时间、

接警时间、接警人、困人数量、

有无人员伤亡（如有，是否通知120，通知时间）、

派遣时间、派遣救援人员、手机号码、

达到时间、是否解救成功、解救困人数量、

救援完成时间、困人原因、

电梯是否能正常运行（如不行，维修完成时间）

4）电梯安全运行监控系统终端的要求

a）电梯运行参数采集装置

（1）电梯运行参数采集方式若为加装独立传感器采集方式，加装的传感器应不影响电梯原有的机械结构，且与电梯原有电气回路无任何连接。若为主控制器通讯采集方式，通讯协议无电梯运程控制指令，且保证电梯停电时，采集电梯信息准确。

（2）电梯运行参数采集装置至少能够采集到四个电梯运行参数，包括：运行方向、当前层站、轿门开闭。至少能够报出五种电梯故障，包括：门区外停梯、冲顶、蹲底、运行中开门、以及困人故障。

（3）电梯运行参数采集装置应至少保存最近的10条电梯故障记录，记录的时间和日期应以电梯运行参数采集装置的内部时钟为基准，内部时钟与北京时间对齐。在主电源断电的情况下，也能保存7天以上。

b）网络通讯

电梯安全运行监控系统所使用的网络,若为有线网路,应具有足够的带宽和稳定性,若为无线网络,应具有足够的带宽和信号强度。

c）施工

102

台州市中央商务区东海大道以北、亿嘉路以南地块建设项目（施工总承包）招标文件

（1）轿顶、井道和机房所有布线应整洁，无导线外露。

（2）每台电梯的安全运行监控系统涉及的模块应置于同一金属壳机箱内，若机房和轿顶都有模块，则在机房和轿顶分别设置机箱。

d）后备电源

（1）主电源断电的情况下，后备电源应能使电梯安全运行监控系统继续工作2小时以上。

（2）后备电源仅在主电源断电的情况下使用。

e）ID卡管理功能，应具备非接触式ID卡读取窗口，可实现维保人员、特种设备巡查人员及管理人员ID卡签到和管理等功能。

f）应具备远程升级功能，系统管理平台以远程访问的形式改变监测终端

的相关工作参数。

g）系统平台：

（1）要有多级用户权限，便于管理。

（2）支持双机热备功能。

5）电梯安全运行监控系统的知识产权要求：系数统供应方（及投标人）所提

供的所有设备都不得损害第三方的利益，如发生知识产权的法律责任，由

投标人全权承担。

6）其他：电梯安全运行监控系统必须根据台州质监局特种设备应急中心的要

求与其应急管理中心平台相连。接口标准符合其要求，如其更改，本系统

必须相应调整。

1.5制造

投标人提供的设备备件应按标准制造，并有替换性和精确装配性。特别对于驱动装置、控制系统等的装配，所有都应在工厂完成或预装配或其尺寸误差达到预装配水平。

1.6设备性能

投标人提供的电梯设备应在噪音、振动、减速箱的油渗漏、设备可靠性、性能等方面需符合国家最新标准和相应的国际标准。

103

台州市中央商务区东海大道以北、亿嘉路以南地块建设项目（施工总承包）招标文件附件：主要设备、材料备选品牌一览表

序号	材料名称	品牌或相当于	备注
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

注：1、若某设备材料的品牌与厂家存在同名时，以品牌为先。

2、相关材料的样式和颜色由发包人统一考虑；钢材须达到国标要求。

3、涂料、乳胶漆施工时符合JGJ/t29-2015《建筑涂饰工程施工及验收规范》的规程；弹性涂料产品性能符合JG/T172-2014《弹性建筑涂料》的要求。

104

台州市中央商务区东海大道以北、亿嘉路以南地块建设项目（施工总承包）招标文件

第八章投标文件格式

一、项目负责人简历表

二、技术负责人简历表

三、主要施工机械设备表

四、建设工程投标人资格自查表

五、建设工程投标项目负责人资格自查表

六、建设工程投标人及项目负责人资信分自查表

七、投标承诺书

八、法定代表人授权委托书

九、建设工程安全生产任职资格承诺书

十、危大工程清单及安全管理措施表

十一、停工证明

十二、未验收证明

十三、法定代表人身份证明

十四、联合体协议书（如有）

十五.工程竣工验收证明

105

台州市中央商务区东海大道以北、亿嘉路以南地块建设项目（施工总承包）招标文件一、项目负责人简历表

工程

项目负责人简历表

姓名	性别	年龄	专业
资质等级	职称	学历
参加工作时间	从事项目负责人年限
证书号	身份证
简历

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：年月日

106

台州市中央商务区东海大道以北、亿嘉路以南地块建设项目（施工总承包）招标文件二、技术负责人简历表

工程

技术负责人简历表

姓名	性别	年龄	专业
职称	毕业院校	学历
参加工作时间	从事技术负责人年限
简历

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：年月日

107

台州市中央商务区东海大道以北、亿嘉路以南地块建设项目（施工总承包）招标文件三、主要施工机械设备表

工程

主要施工机械设备表

序号	设备名称	规格型号	数量	设备能力	进场时间	备注

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：年月日

108

台州市中央商务区东海大道以北、亿嘉路以南地块建设项目（施工总承包）招标文件四、建设工程投标人资格自查表

工程

建设工程投标人资格自查表

序号	自查内容	招标文件条款号	投标要求	自查情况
1	投标人资质条件是否符合	（）1.4.1 1	是
2	构（单位）	（）1.4.4 1	否
3	是否为与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人	（）1.4.4 2	否
4	或者互相存在控股、管理关系的	（）1.4.4 3	否
5	的	（）1.4.4 4	否
6	是否为本工程的监理人	（）1.4.4 5	否
7	是否为本工程的代建人	（）1.4.4 6	否
8	是否为本工程提供招标代理服务	（）1.4.4 7	否
9	是否与本工程的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人	（）1.4.4 8	否
10	机构相互控股或参股	（）1.4.4 9	否
11	机构相互任职或工作	（）1.4.4 10	否
12	是否被责令停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照	（）1.4.4 11	否
13	是否进入清算程序，或被宣告破产	（）1.4.4 12	否
14	是否被依法暂停或取消投标资格	（）1.4.4 13	否
15	是否存在法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形	（）1.4.4 14	否
16	暂扣时限内	（）1.4.4 15	否
17	是否存在投标人及相关管理人员安全生产任职资格不符合相关规定	（）1.4.4 16	否
18	是否存在投标人（包括法定代表人）其一有行贿犯罪记录的（追溯期由招标公告或投标邀请书3.11条款约定，行贿犯罪记录日期以法院判决生效日期为准）	（）1.4.4 17	否
19	是否存在《省外企业进浙承接业务备案证明》超出有效期或未能在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”对外发布形成的备案信息中显示的或已注销的（仅指浙江省省外企业）（若为联合体，联合体成员为省外企业均应提供）	（）1.4.4 18	否
20	单	（）1.4.4 19	否

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

年月日

109

台州市中央商务区东海大道以北、亿嘉路以南地块建设项目（施工总承包）招标文件五、建设工程投标项目负责人资格自查表

工程

建设工程投标项目负责人资格自查表

序号	自查内容	招标文件条款号	投标要求	自查情况
1	投标项目负责人建造师专业和等级是否符合	（）1.4.1 3	是
2	投标项目负责人在建状态存在下列四种之一情形的：（1）无在建；（2）原承接的项目与本工程属于同一工程相邻分段发包或分期施工的；（证明格式自拟）（3）因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经原建设单位同意的（须提供停工报告和经工程所在地建设（建筑业）行政主管部门盖章的书面停工证明（详见招标文件格式十一））；（4）合同约定的工程已完工，承包方向建设单位提交竣工报告时间已超过120天（含），经原建设单位同意的（须提供竣工报告和工程所在地建设（建筑业）行政主管部门书面证明（详见招标文件格式十二））。属上述（2）、（3）、（4）情形的，投标人应在投标文件中提交有关书面证明材料（以电子文档形式随资格标上传）。	10.4	应是（1）、（2）、（3）、（4）之一情形。自查应填写属何种情形	属情形
3	项目负责人是否被依法暂停或取消投标资格	（）1.4.4 13	否
4	项目负责人是否存在法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形	（）1.4.4 14	否
5	项目负责人是否存在安全生产任职资格不符合相关规定	（）1.4.4 16	否
6	是否存在项目负责人有行贿犯罪记录的（追溯期由招标公告或投标邀请书3.11条款约定，行贿犯罪记录日期以法院判决生效日期为准）	（）1.4.4 17	否
7	是否被被人民法院列入限制失信被执行人名单	（）1.4.4 19	否

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

年月日

110

台州市中央商务区东海大道以北、亿嘉路以南地块建设项目（施工总承包）招标文件六、建设工程投标人及项目负责人资信自查表

工程

建设工程投标人及项目负责人资信分自查表

根据本工程投标截止日前两个月，经台州市建筑业信息管理网网站（http://tzjzy.jsj.zjtz.gov.cn/）省信用评价公示公布系统公布栏发布的评审结果，我公司及项目负责人的信用评价等级以及省信用评价总分如下：

	信用评价等级	省信用评价总分
投标人
项目负责人

	姓名
项目负责人

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：年月日

111

台州市中央商务区东海大道以北、亿嘉路以南地块建设项目（施工总承包）招标文件七、投标承诺书

投标承诺书

（招标人名称）：

本公司已详细阅读（工程名称）招标文件，自觉遵守中华人民共和国、浙江省及当地有关招标投标的法律法规规定，自觉维护建筑市场正常秩序，现自愿就参加该工程投标有关事项郑重承诺如下：

1.承诺投标文件无虚假、伪造的内容。若投标文件中存在虚假、伪造的内容，同意作无效投标处理。

2.承诺我单位法定代表人、拟派项目负责人、授权代表等主要责任人诚信投标。

3.承诺不存在以下串通投标行为：（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包括使用同一台电脑、同一套投标工具、同一套计价软件）；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

若与其他投标人存在投标文件异常一致、内容多处雷同、电子检测码（或文件制作机器码、文件创建标识码）一致的情况（包括但不限于IP地址相同等），同意作无效投标处理，并接受有关行政监督部门的调查和处罚。

4.承诺无恶意报价行为，若被认定存在严重哄抬标价或影响合同履行的异常低价竞标行为，同意作无效投标处理，并接受有关行政监督部门的调查和处罚。

5.承诺按照投标文件派驻管理人员及投入机械设备，若存在不到位的情况，同意接受合同约定的处罚。若严重影响合同履约的，同意接受招标人解除合同的要求。

6.承诺本项目拟派项目负责人在投标截止日无在其他任何在建合同工程上担任项目负责人（包括工程总承包项目中的施工负责人）的情形。

7.承诺我单位在投标前，及时维护更新“浙江省建筑市场监管公共服务系统”相关信息，并对企业资质、人员资格、项目状况、信用评价等信息的真实性、准确性、完整性负责。

8.承诺我单位在投标期间（招标公告发布之日至中标通知书发出之日），参与投标资质在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上动态核查结果处于“合格”状态，若为“不合格”状态（或者资质“合格”状态的等级低于资质证书相应资质等级）同意作否决投标处理或取消中标资格。

9.承诺本招标文件要求的人员和我单位没有被人民法院列入限制失信被执行人名单和至投标截止时间三年内没有行贿犯罪记录。

10.承诺未被有关行政主管部门列入严重失信黑名单(严重违法失信企业名单、联合惩戒名单)或限制参加投标。

112

台州市中央商务区东海大道以北、亿嘉路以南地块建设项目（施工总承包）招标文件

11.若我单位中标，承诺在本工程实施过程中若变更拟派项目负责人，拟派项目负责人在变更之日起六个月之内将不参与浙江省行政区域范围内工程投标。

12.承诺本公司的投标资格已按照《建设工程投标人资格自查表》和《建设工程投标项目负责人资格自查表》逐条自查，并如实填写。

13.承诺不存在他人以本公司名义投标或者不存在以其他方式弄虚作假的行

为。

14.承诺不存在向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标的行为。

15.我单位直接负责本项目投标的主管人员为法定代表人（身份证号码：，联系手机号码：（必须为本人实名办理的手机号

码））；我单位与本项目投标相关的直接责任人员为本次投标委托授权代表（身份证号码：联系手机号码：（必须为本人实名办理的手机号码）），上述人员承诺承担相应的法律责任。

16.其他：（招标人可根据实际情况增加相应的条款）。

17.以上承诺如有虚假，愿意接受投标保证金不予退还的处理。给招标人造成损失的，愿意依法承担赔偿责任。如已中标，同意招标人取消我单位中标资格的处理。

本人___拟派项目负责人（签字）： __对所在单位参与本次投标知情,投标中使用的本人相关业绩真实有效。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（单位盖章）：

年月日

113

台州市中央商务区东海大道以北、亿嘉路以南地块建设项目（施工总承包）招标文件八、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托（姓名）在年月日至年

月日（代理时限）为我公司的代理人，以本公司的名义参加工程的投标活动。代理人在代理时间内参加投标、开标、询标过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，本人均予以承认。

代理人无权转委托。特此委托。

附

代理人身份证正面、背面粘贴处

投标人（单位盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：年月日

114

台州市中央商务区东海大道以北、亿嘉路以南地块建设项目（施工总承包）招标文件九、建设工程安全生产任职资格承诺书

工程

建设工程安全生产任职资格承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

本公司安全生产条件及相关管理人员（包括A类人员、拟派的项目负责人和施工现场专职安全生产管理人员）安全生产任职资格符合相关规定。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：年月日

115

台州市中央商务区东海大道以北、亿嘉路以南地块建设项目（施工总承包）招标文件十、危大工程清单及安全管理措施表

危大工程清单及安全管理措施表

工程

危大工程清单及安全管理措施表

序号	危大工程清单	相应的安全管理措施
1
2
3
……	……	……

注：1：以上危大工程清单由招标人列出。

2、投标单位在投标时应补充完善危大工程清单并明确相应的安全管理措施。

116

台州市中央商务区东海大道以北、亿嘉路以南地块建设项目（施工总承包）招标文件十一．停工证明

停工证明

____________(原建设单位）：我公司承接的贵单位____________(原工程项目名称），于___年___月___日取得施工许可证，并于___年___月___日开工。但因非我承包人原因自___年___月___日至今，已连续停工超过120天。特申请同意我公司项目负责人__________（项目负责人名字）承接其他项目。特此报告。承包人（盖章）___年___月___日

原建设单位意见：原建设单位（盖章）___年___月___日

原工程项目所在地建设行政主管部门证明：自___年___月___日开始停工，至今已超过120天。情况属实。行政主管部门（盖章）___年___月___日

注：在承接新项目时原承接的项目仍处于连续停工状态。若原承接项目已复工的本《证明》不得使用。

117

台州市中央商务区东海大道以北、亿嘉路以南地块建设项目（施工总承包）招标文件十二．未验收证明

未验收证明

____________(原建设单位）：我公司承接的____________(原工程项目名称）于___年___月___日竣工，并于___年___月___日向贵单位提交竣工报告。但非我承包人原因至今已超过120天未进行该项目的竣工验收。特申请同意我公司项目负责人__________（项目负责人名字）承接其他项目。特此报告。承包人（盖章）___年___月___日

原建设单位意见：原建设单位（盖章）___年___月___日

原工程项目所在地建设行政主管部门证明：承包人向原建设单位提交了竣工报告至今已超过120天。情况属实。行政主管部门（盖章）___年___月___日

注：在承接新项目时原承接的项目已经竣工验收的，本《证明》不得使用。

118

台州市中央商务区东海大道以北、亿嘉路以南地块建设项目（施工总承包）招标文件十三．法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

单位名称：地址：

姓名：性别：年龄：职务：系的法定代表人。

附

法定代表人身份证正面、背面粘贴处

特此证明。

投标人：（单位盖章）