(GF-2017-0201)

建设工程施工合同

工程名称:2023-2024年盐湖区和美乡村人居环境整治项目一期施工一标段

发包单位:_ 运城市盐湖区财政运行保障中心

承包单位: 山西浩昌工程有限公司

监理单位: 山西博星建设工程管理有限公司

设计单位: 中智投工程管理有限公司

住㛃房遹和㛃城㛃乡㛃建㛃设㛃部

制定

国家工商行政管理总局

第一部分合同协议书

发包人(全称):运城市盐湖区财政运行保障中心

承包人(全称):_山西浩昌工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就_2023-2024年盐湖区和美乡村人居环境整治

项目一期施工一标段_工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1.工程名称:_2023-2024年盐湖区和美乡村人居环境整治项目一期施工一标段_。

2.工程地点:运城市盐湖区东郭镇界滩村、南城街道小李村_。

3.工程立项批准文号:运盐审批号2023238号

4.资金来源:_除申请上级资金和专项债券资金外,其余由盐湖区财政统筹解决_。

5.工程内容:_施工图纸及工程量清单范围内所包含的全部内容_。

6.工程承包范围:_施工图纸及工程量清单范围内所包含的全部内容_。

二、合同工期

计划开工日期:202片_年_I2-__月_27__日。

计划竣工日期:225_年_|2__月_20._日。

工期总日历天数:_365_天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合_合格_标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为:

人民币(大写)_贰仟贰佰肆拾叁万零叁佰肆拾伍元陆角贰分(￥*开通会员可解锁*.62_元);

其中:

(1)安全文明施工费、临时设施费、环境保护费:

人民币(大写)_贰拾叁万零壹佰元肆角(￥_230100.4_元);

(2)材料和工程设备暂估价金额:

人民币(大写)_ _(￥ 元);

(3)专业工程暂估价金额:

人民币(大写)_贰拾叁万伍仟贰佰元(￥_235200_元);

(4)暂列金额:

人民币(大写)玖拾捌万贰仟伍佰陆拾捌元捌角(982568.8_元)。

2.合同价格形式:_单价合同_。

五、项目经理

承包人项目经理:_崔乾花_。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

(1)中标通知书(如果有);

(2)投标函及其附录(如果有);

(3)专用合同条款及其附件;

(4)通用合同条款;

(5)技术标准和要求;

(6)图纸;

(7)已标价工程量清单或预算书;

(8)其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于2014_年_/2___月_2-7__日签订。

十、签订地点

本合同在_运城市盐湖区财政运行保障中心_签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自_双方签字盖章后_生

十三、合同份数

本合同一式_陆_份 发包人执_叁_份,承包人执_叁_份。

发包人:运城市盐湖区财政运行保障中心( 承包人:山西浩昌 公司(公章)法定代表人或其委托代理人: 法定代 代理

广

(签字) (签字) 理

冒球

组织机构代码:12*开通会员可解锁*064X0 组织机构代码91140899MA0KEWXN7D

地址:运城市盐湖区解放北路369号 地址:山西省太原市万柏林区华润大厦

T7-23层2308

邮政编码:_044000 邮政编码:_030000

法定代表人:_周睿娜 法定代表人:马丽娜

委托代理人:_董鸣 委托代理人:_

电话:_*开通会员可解锁* 电话:_*开通会员可解锁*

传旻真:_ 传旻真:

电子信箱: 电子信箱:_

开户银行:山西运城农村商业银行股份有限公司振兴支行开户银行:中国工商银行股份有限公司

运城禹香苑支行

账号:_*开通会员可解锁*0018365 账号:*开通会员可解锁*0049190

第三部分专用合同条款

1.一般约定

1.1词语定义

1.1.1合同

其他合同文件包括:履行合同过程中甲乙双方书面确认的对合同内容有实质性影响的会议纪要、签证、设计变更等资料_。

1.1.2合同当事人及其他相关方

1.1.2.1监理人:

名称:_山西博星建设工程管理有限公司;

资质类别和等级:_市政公用工程监理甲级_;

联系电话:_*开通会员可解锁*_;

电子信箱:_

通信地址:山西省运城市盐湖区禹都大道智汇大厦401_。

1.1.2.2设计人:

名称:中智投工程管理有限公司;

资质类别和等级:市政乙级_;

联系电话:_*开通会员可解锁*;

电子信箱:_876368977@gg.com_;

通信地址:陕西省西安市未央区渭滨路70号水晶卡巴拉11号楼1单元11301室。1.1.3工程和设备

1.1.3.1作为施工现场组成部分的其他场所包括:_/

1.1.3.2永久占地包括:

1.1.3.3临时占地包括:

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件:

1.4标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括:国家行业、地方规范标准及规程

1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称:

发包人提供国外标准、规范的份数:

发包人提供国外标准、规范的名称:

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求:

1.5合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为:执行通用条款。

1.6图纸和承包人文件

1.6.1图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限:_开工前三天;

发包人向承包人提供图纸的数量:__叁套

发包人向承包人提供图纸的内容:

1.6.2承包人文件

需要由承包人提供的文件,包括:施工组织设计、工程进度计划、专项施工方案等以及必要的加工图、大样图、协调配合图等文件;

承包人提供的文件的期限为:文件内容实施10天前提供;

承包人提供的文件的数量为:_贰份

承包人提供的文件的形式为:纸质文件和电子版本

发包人审批承包人文件的期限:收到文件后7天内审批完毕_。

1.6.3现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定:由承包人在施工现场保存一套完整的图纸和承包人文件,供发包人、监理人及有关人员检查时共同使用

1.7联络

1.7.1发包人和承包人应当在_3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2发包人接收文件的地点:项目所在地发包人办公室;

发包人指定的接收人为:_甲方工程资料员或其委托代理人。

承包人接收文件的地点:_项目所在地承包人项目部_;

承包人指定的接收人为:_承包方资料员_。

监理人接收文件的地点:项目所在地监理项目部_;

监理人指定的接收人为:监理资料员_。

1.8交通运输

1.8.1出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定:有关工程施工人员有权出入现场,但需遵守承包人各项安全生产规定_。

1.8.2场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定:_

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定:__。1.8.3超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由I_承担。

1.9知识产权

1.9.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规

范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属:_属发包人_。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求:_不得提供给与合同无关的任何第三方_。1.9.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属:_属承包人_。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求:_不得提供给与合同无关的任何第三人_。1.9.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式:

执行通用条款_。

1.10工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时,是否调整合同价格:_调整

允许调整合同价格的工程量偏差范围:_执行通用条款_。

2.发包人

2.1发包人代表

发包人代表:

姓名:_董鸣

身份证号:_

职务:_

联系电话:_*开通会员可解锁*_;

电子信箱:

通信地址:_运城市盐湖区解放北路369号_。

发包人对发包人代表的授权范围如下:有关该工程的事宜_。

2.2施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.2.1提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求:开工日期7天前移交施工现场

2.2.2提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件,包括:_执行通用条款。

2.3资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求:

发包人是否提供支付担保:

发包人提供支付担保的形式:

3.承包人

3.1承包人的一般义务

(1)承包人提交的竣工资料的内容:完整的竣工资料

承包人需要提交的竣工资料套数:_ 贰套

承包人提交的竣工资料的费用承担:由承包人承担

承包人提交的竣工资料移交时间:工程竣工验收后七天内

承包人提交的竣工资料形式要求:装订成册、案卷归档

(2)承包人应履行的其他义务:

3.2项目经理

3.2.1项目经理:

姓名:崔乾花_;

身份证号:_*开通会员可解锁*3153527_;

建造师执业资格等级:_二级_;

建造师注册证书号:_1*开通会员可解锁*4135_;

建造师执业印章号:_

安全生产考核合格证书号:晋建安B(2*开通会员可解锁*;

联系电话:_*开通会员可解锁*_;

电子信箱:

通信地址:_山西省垣曲县王茅镇王茅村王茅街104号_;

承包人对项目经理的授权范围如下:代表承包人全面履行施工合同,按合同约定组织工程实施,且对工程安全、质量、进度、成本等全面负责_。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求:_每月在现场不得少于22天_。

承包人未提交劳动合同,以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任:发包人有权要求承包人提交项目经理的劳动合同和缴纳社会保险证明,否则,除按要求办理外,

并处以罚款2万元人民币_。

项目经理未经批准,擅自离开施工现场的违约责任:项目经理未经批准擅自离开施工现场,1天罚违约金500元,限额5万元_。

3.2.2承包人擅自更换项目经理的违约责任:_除让原项目经理到岗外,罚承包人违约金2万元_。

3.2.3承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任:_发包人有权要求承包人暂停施工,引起一切后果和经济损失由承包人承担_。

3.3承包人人员

3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限:_接到开工通知开工后7天内_。

3.3.2承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任:_发包人有权做出处罚决定_。

3.3.3承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求:_执行通用条款_。

3.3.4承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任:发包人有权做出处罚决定_。承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任:发包人有权做出处罚决定_。3.5分包

3.5.1分包的一般约定

禁止分包的工程包括:主体结构,关键性工程及合同中未明确分包工程

主体结构、关键性工作的范围:管网及道路工程等_。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括:

其他关于分包的约定:

3.5.3分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定:

3.6工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间:_开工至竣工验收3.7履约担保

承包人是否提供履约担保: 否

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的:

4.监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容:见监理合同

关于监理人的监理权限:见监理合同_。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定:_见监理合同_。4.2监理人员

总监理工程师:

姓名:_卫娟_;

职务:_总监理工程师_;

监理工程师执业资格证书号:_14006721;

联系电话:_*开通会员可解锁*_;

电子信箱:_1042391568@qq.com_;

通信地址:

关于监理人的其他约定:_/_。

4.3商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时,发包人授权监理人对以下事项进行确定:

(1)_执行通用条款_;

(2)

(3)

5.工程质量

5.1质量要求

5.1.1特殊质量标准和要求:

5.1.2关于工程奖项的约定:

5.3隐蔽工程检查

5.3.1承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定:_执行通用条款_。

监理人不能按时进行检查时,应提前_24_小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过:_48_小时。

6.安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定:_在合同履行期间合同当事人均应执行国家及当地有关安全文明施工的规定。杜绝重大安全事故的发生,轻伤率控制在3%

以下。由承包原因产生的安全事故全部责任由承包人承担

6.1.2关于治安保卫的特别约定:合同当事人应与当地公安部门协商,在现场建立治安管理机构、编制治安管理计划、制定对突发事件的紧急预案、避免人员伤亡和财产损失_。

关于编制施工场地治安管理计划的约定:_在开工后7天内编制完成治安管理计划。6.1.3文明施工

合同当事人对文明施工的要求:满足法律规定和当地建设行政主管部门对文明施工规定,施工现场平整、物料堆放整齐,在工程移交之前,承包人要做到多余材料、建筑垃

圾等全部清理出场_。

6.1.4关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定:_执行通用条款_。

7.工期和进度

7.1施工组织设计

7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容:_执行通用条款_。

7.1.2施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定:合同签订后10天内,且最迟不得晚于

开工日期前7天_。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限:_收到后7天内确认或提出合理修改意见

7.2施工进度计划

7.2.1施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限:_7天内_。

7.3开工

7.3.1开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限:_应在计划开工日期7天前_。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限:应在计划开工日期7天前_。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限:应在计划开工日期7天前_。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起天内发出开工通知的,承包人有权提出价格调整要求,或者解除合同。

7.4测量放线

发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限:开工前三天_。

7.5工期延误

7.5.1因发包人原因导致工期延误

因发包人原因导致工期延误的其他情形:不可抗力及国家政策、环保整治等原因造成的工期延误,工期相应顺延_。

7.5.2因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误,逾期竣工违约金的计算方法为:_1_。

因承包人原因造成工期延误,逾期竣工违约金的上限:__。

7.6不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定:

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件:

(3)

7.8提前竣工的奖励

提前竣工的奖励:_

8.材料与设备

8.1材料与工程设备的保管与使用

发包人供应的材料设备的保管费用的承担:

8.2样品

8.3样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备,样品的种类、名称、规格、数量要求:_/_。

8.4施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定:

9.试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.1试验设备

施工现场需要配置的试验场所:

施工现场需要配备的试验设备:

施工现场需要具备的其他试验条件:

9.2现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定:

10.变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定:_除通用条款约定外,凡与招标工程量清单内容不一致的工程内容均属于变更_。

10.2变更估价

10.2.1变更估价原则

关于变更估价的约定:执行通用条款

10.3承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限:执行通用条款

发包人审批承包人合理化建议的期限:执行通用条款

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为:_

10.4暂估价

10.4.1依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第_/_种方式确定。

10.4.2不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第_1种方式确定。

第3种方式:承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定:_1_。

10.5暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定:工_。

11.价格调整

11.1市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定:是

因市场价格波动调整合同价格,采用以下第_2_种方式对合同价格进行调整:

第1种方式:采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重,以及基本价格指数及其来源的约定:_

第2种方式:采用造价信息进行价格调整。

(2)关于基准价格的约定:_《运城市建设工程材料价格信息》

专用合同条款(1承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的:专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过_5%时,或材料

单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时,其超过部分

据实调整。

2)承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的:专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过_3%时,材料单价涨幅以已标

价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时,其超过部分据实调整。

@承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的:专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过士5%时,其超过部分据实

调整。

第3种方式:其他价格调整方式:

12.合同价格、计量与支付

12.1合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围:_无

风险费用的计算方法:

风险范围以外合同价格的调整方法:发包人的招标工程量清单漏项、工程量有误、设计图纸与招标工程量清单所对应项目的特征描述不符、设计变更、现场签证及政府性行

为所引起的工程项目、单价、数量的变化,其工程量及单价均以实调整。

2、总价合同。

总价包含的风险范围:

风险费用的计算方法:

风险范围以外合同价格的调整方法:_

3、其他价格方式:

12.2预付款

12.2.1预付款的支付

预付款支付比例或金额:_ 合同总价的30%

预付款支付期限:_发包人应在收到支付申请的7日内进行核实,并向承包人发出预付款支付证书,并在签发支付证书后的7日内向承包人支付预付款_。

预付款扣回的方式:同期同比例扣回,并在支付至合同价的80%之前全部扣回_。

12.2.2预付款担保

承包人提交预付款担保的期限:_/_

预付款担保的形式为:

12.3计量

12.3.1计量原则

工程量计算规则:承包人依据投标清单,结合经监理人及发包人认可的已完工程量计算。

12.3.2计量周期

关于计量周期的约定:按月计量

12.3.3单价合同的计量

关于单价合同计量的约定:_执行通用条款。

12.3.4总价合同的计量

关于总价合同计量的约定:

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的,是否适用第12.3.4项(总价合同的计量)约定进行计量:_

12.3.6其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序:_

12.4工程进度款支付

12.4.1付款周期

关于付款周期约定:_工程开工后按月形象进度付款,每月25日前按计量周期的约定上报本周期经监理及发包人认可的已完工程量(已标价投标清单),经总监理工程师签

认、甲方审核后,支付已审核完成工程量的80%;工程完工并经竣工验收合格(同时问题整改完成)后,付至经监理及发包人认可的已完成工程量的90%;竣工验收合格后,承包

人应将全部工程结算资料提交发包人,发包人委托工程结算审计,待结算审计完成后付至结算审计审定额的97%;剩余3%质量保证金待缺陷责任期满且无质量缺陷后28日

内一次付清(无利息)_。

12.4.2进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定: 执行通用条款

12.4.3进度付款申请单的提交

(1)单价合同进度付款申请单提交的约定:

(2)总价合同进度付款申请单提交的约定:

(3)其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定:_

12.4.4进度款审核和支付

(1)监理人审查并报送发包人的期限:_收到申请7天内

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限:_收到申请7天内

(2)发包人支付进度款的期限:

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式:

12.4.6支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批:

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批:_

13.验收和工程试车

13.1分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时,应提前_24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过:_48_小时。

13.2竣工验收

13.2.1竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定:执行通用条款

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法:工_。

13.2.2移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限:_颁发工程接收证书后7天内_。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的,违约金的计算方法为:

承包人未按时移交工程的,违约金的计算方法为:

13.3工程试车

13.3.1试车程序

工程试车内容:

(1)单机无负荷试车费用由 承担;

(2)无负荷联动试车费用由 承担。

13.3.2投料试车

关于投料试车相关事项的约定:

13.4竣工退场

承包人完成竣工退场的期限:

14.竣工结算

14.1竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限:_28天

竣工结算申请单应包括的内容:_执行通用条款_。

14.2竣工结算

竣工结算收到承包人提交的竣工结算资料后,发包人委托工程结算审计,审计完成后双方按照审计结果进行结算。

14.3最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数:

承包人提交最终结算申请单的期限:

14.4最终结清证书和支付

(1)发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限:_

(2)发包人完成支付的期限:

15.缺陷责任期与保修

缺陷责任期的具体期限:_12个月_。

15.3质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定:是_。在工程项目竣工前,承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的,发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第_(2)_种方式:

(1)质量保证金保函,保证金额为:

(2)_3_%的工程款;

(3)其他方式:_

15.3.2质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第_(2)种方式:

(1)在支付工程进度款时逐次扣留,在此情形下,质量保证金的计算基数不包括预

付款的支付、扣回以及价格调整的金额;

(2)工程竣工结算时一次性扣留质量保证金;

(3)其他扣留方式:

关于质量保证金的补充约定:

15.4保修

15.4.1保修责任

工程保修期为:_12个月_。

15.4.2修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间:_48小时_。

16.违约

16.1发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形:_

16.1.2发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法:

(1)因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任:_._。

(2)因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任:

(3)发包人违反第10.1款(变更的范围)第(2)项约定,自行实施被取消的工作

或转由他人实施的违约责任:

(4)发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任:

(5)因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任:_

(6)发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示,导致承包人无法复工的违约责任:

(7)其他:_

16.1.3因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项(发包人违约的情形)约定暂停施工满_28天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的,承包人有权解除合同。

16.2承包人违约

16.2.1承包人违约的情形

承包人违约的其他情形:_执行通用条款。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法:有一项违约情形罚款10000元,不足部分仍应当承担发包人的全部损失_。

16.2.3因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定:_执行通用条款

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式:

17.不可抗力

17.1不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外,视为不可抗力的其他情形:_._。

17.2因不可抗力解除合同

合同解除后,发包人应在商定或确定发包人应支付款项后_28天内完成款项的支付。18.保险

18.1工程保险

关于工程保险的特别约定:

18.2其他保险

关于其他保险的约定:

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险:

18.3通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定:_执行通用条款

19.争议解决

19.1争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定:

19.1.1争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定:

选定争议评审员的期限:

争议评审小组成员的报酬承担方式:

其他事项的约定:

19.1.2争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定:

19.2仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议,按下列第_(2)_种方式解决:

(1)向_ 仲裁委员会申请仲裁;

(2)向_项目所在地_人民法院起诉。

20.补充条款

(1)本工程所缴纳税金需在工程建设所在地交纳,中标人需执行国家税务法规规定,因税票原因导致出现款项不能顺利支付的情况由中标人承担全部责任。

(2)投标文件中的工程范围、内容与合同中约定的工程范围、内容不一致,以合同约定为准;投标文件有效部分或无效部分的最终确认权归发包人。

(3)工程材料的品种、规格、型号、质量必须达到设计要求、规范标准及发包人的要求。

(4)承包人必须对施工现场负责,并有义务拒绝未取得发包人认可的进场施工许可证的其他专业施工队伍进行施工,否则造成的损失和影响由承包人承担。

(5)工程结算方式:按实际完成工程数量、设计变更、签证等以实结算。清单中没有相同、类似单价的项目,组价时材料价格依据施工当期材料价格进行结算。

(6)在施工过程中,若出现环保整治等政府行为,导致运城市工程造价信息价公布的当期材料价格低于当期市场价,差价按市场价进行调整,市场价格由建设单位、监理单

位、施工单位三方共同认证,认证后方可按市场价结算;导致部分施工项目如废弃料外运

等市场价格远远高于定额标准,差价按市场价调整,市场价格由建设单位、监理单位、施工单位三方共同认证,认证后方可按市场价结算。

(7)现场劳动用工:承包人与其招用的劳动者应当依法订立劳动合同,并进行实名制管理。

(8)合同当事人对工人工资清偿事宜和违约责任的约定:发包人支付的工程款,承

包人要优先支付工人工资;对于未支付工人工资的,由承包人协调解决并及时支付,若

承包人不协调解决或解决不了的,发包人可以直接支付工人工资,发包人垫付的工人工

资从下一批进度款或结算款中扣除。

(9)农民工工资专户管理:(1)为了保证农民工工资正常发放,承包人进场后必须按相关要求在银行开设农民工工资专用账户,为农民工建立发放工资卡。按月上报农

民工工资花名册和应发工资数,发包人将农民工工资汇入该账户,由银行按花名册转至

各农民工的工资卡。承包人对提供的农民工工资花名册和工资额负全部责任。(2)凡农民工(团体或个人)举报或反映承包人(含分包人)有拖欠事项,承包人在办理支付工

程款时应优先偿还拖欠的农民工工资,在承包人出具拖欠对象的偿还证明(承包人对其

真实性负责)后,发包人再办啰理其他工程款项的支付。若未优先偿还拖欠的农民工工资

而办理其他工程款项的支付,则承包人承担违约责任,支付5000元违约金。(3)发包人对存在拖欠农民工工资问题,且承包人不积极采取措施解决的单位和责人,将视为

市场行为不规范,并将其不良信誉记录在案,情节严重者将清除出场,承包人承担由此

造成的一切责任及费用。

(10)其他未尽事宜,双方协商解决。

附件

附件1:工程质量保修书

附件2:承包人用于本工程施工的机械设备表

附件3:承包人主要施工管理人员表

附件4:承发包廉政承诺书

附件5:安全生产责任书

附件1:

工程质量保修书

发包人(全称):_运城市盐湖区财政运行保障中心

承包人(全称):山西浩昌工程有限公司

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》,经协商一致就_2023-2024年盐湖区和美乡村人居环境整治项目一期施工一标段(工程全称)

签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内,按照有关法律规定和合同约定,承担工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程,屋面防水工程、有防水要求的卫生

间、房间和外墙面的防渗漏,供热与供冷系统,电气管线、给排水管道、设备安装和装修

工程,以及双方约定的其他项目。具体保修的内容,双方约定如下:

质量保修范围为承包人承包的全部工程内容

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,工程的质量保修期如下:

1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限;

2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为_5_年;

3.装修工程为_2___年;

4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为_2__年;

5.供热与供冷系统为_2个采暖期、供冷期;

6.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为_2___年;

7.其他项目保修期限约定如下:_2年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为_12_个月,缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收,单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后,发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1.属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理。

2.发生紧急事故需抢修的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。3.对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《建设工程质量管理条例》的规定,立

即向当地建设行政主管部门和有关部门报告,采取安全防范措施,并由原设计人或者具

有相应资质等级的设计人提出保修方案,承包人实施保修。

4.质量保修完成后,由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项:保修期内质量缺陷属于承包人责任范围的,由承包人负责维修并承担费用,按甲方通知,修复最长不超过28天;因发包人使用

不当造成的质量缺陷,若由承包人维修,费用由发包人承担,发包人在工程缺陷责任期满

后15日内将质量保证金一次性无息支付给承包人

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署,作为施工合同附件,其有效期限至保修期满。

发包人:运城市盐湖区财政运行保障中心 承包人:

山西浩昌	工程有限公司(公章)
山西省太	甫開	:区华润

5

地旻址:运城市盐湖区解放北路369号 地旻址

大厦T7-23

法定代表人(签字):

委托代理人(签字): 委托代理人(签字):

电话:_*开通会员可解锁*

平鸣

电话:_*开通会员可解锁*

传真:_/_ 传旻真:_

电子信箱: 电子信箱:

开户银行:山西运城农村商业银行股份有限公司振兴支行开户银行:中国工商银行股份有限公司

运城禹香苑支行

账号:_*开通会员可解锁*0018365 账号:_*开通会员可解锁*0049190

邮政编码:044000 邮政编码:_030000

附件2:

承包人用于本工程施工的机械设备表

序中亏	设备名称	型号规格	数层里	国别产地	制造年份	额定功率(KW)	生产能力	用于施工部位	备注
	载重汽车	5T	4	十堰	2022	132	良好	整个施工过程	自有
2	单斗挖掘机	1m3	4	小松	2021	1m3	良好	整个施工过程	自有
3	内燃压路机	175	2	苏州	2020	118kW	良好	整个施工过程	自有
	推t却	PC-150	4	苏州	2022	74	良好	整个施工过程	自有
	装载机	ZL-50		夏工	2020	147	良好	整个施工过程	自有
6	发电机组	FD-120	8	苏州	2021	100	良好	主体部位	自有
7	履带式起重机	59KW	4	洛阳	2023	59	良好	整个施工过程	自有
8	自卸翻斗汽车	8T	10	十堰	2022	247	良好	整个施工过程	自有
9	蛙式打	CY-3	3	南通	2020	2.8	良好	整个施	自有

	夯机	3						工过程
10	插入式振捣器	ZN-50	15	江苏	2021	2.2	良好	整个施工过程	自有
11	平板振动仪	ZF18-50	2	武汉	2023	0.18	良好	整个施工过程	自有
12	机动翻斗车	/	5	昆明	2022	/	良好	整个施工过程	自有
13	腻子搅拌机	Q1U-F02-160	8	小松	2022		良好	整个施工过程	自有
14	喷涂机	PS22	8	苏州	2021	5.5	良好	整个施工过程	自有
16	钢筋切断机	OSCAM1700		湖北	2021	15	良好	整个施工过程	自有
17	钢筋弯曲机	OASCAMK		广州	2023	4	良好	整个施工过程	自有

附件3:

名称姓名职务职称总部人员民
项目主管	马丽娜	总经理	工程师
其他人员号	王斌	技术负责人	工程师
	/	/	/
	/	/	/
现场人员民
项目经理	崔乾花	项目经理	建造师	/
项目副经理	张登林	项目副经理	建造师	/
技术负责人	王斌	技术负责人	工程师	/
质量员	孙晓龙	质量员	岗位证	/
安全员	谢鑫	安全员	安全生产考核合格证书	/
材料员	张啸洋	材料员	岗位证	/
施工员	张松	施工员	岗位证	/
造价工程师	崔乾花	造价工程师	工程师	/
资料员	谢苗	资料员	岗位证	/
其他人员号	张雪	造价工程师	工程师
	任钟杰	机械	岗位证

附件4:承发包廉政承诺书

承发包廉政承诺书

发包人:_运城市盐湖区财政运行保障中心(发包人名称)(以下简称"甲方")

承包人:山西浩昌工程有限公司(承包人名称)(以下简称"乙方")

为保证美丽乡村工程建设质量和投资效益,防止腐败问题的发生,根据国家关于加强工程建设监督管理和廉政建设的有关规定,作出如下廉政承诺:

一、甲乙双方严格遵守国家的法律法规和有关廉政建设的各项规定。

二、甲方及其工作人员要保持与乙方的正常业务来往,不以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费;不收受乙方的礼金、有价证券和贵重物品,不在乙方报销任何应由个

人支付的费用;不要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以

及出国出镜、旅游等提供方便,以及对工程建设有影响的宴请和娱乐活动;不以任何理由

向乙方推荐分包单位,指定物资设备生产厂和供应商;不要求乙方购买合同规定以外的材

料和设备。

三、乙方不以任何理由向甲方及其工作人员馈赠礼金、有价证券,不以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用;不以洽谈业务、签订合同为

借口,邀请甲方工作人员外出旅游或高消费娱乐;不为甲方单位或个人购买或提供通讯工

具、交通工具和高档办公用品等,未经招投标不使用甲方指定的分包队伍和物资设备材料。

四、甲方工作人员的配偶、子女不从事与本工程项目有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经营性活动。

五、乙方如发现甲方工作人员有违反上述承诺者,保证向甲方领导或甲方上级单位举报,甲方不找任何借口对乙方进行报复。甲方发现乙方违反上述承诺或者不正当手段行

贿甲方工作人员,甲方保证向乙方单位领导或乙方上级单位举报。

六、本廉政承诺书作为_2023-2024盐湖区和美乡村人居环境整治项目一期施工一标段(标段名称)承发包方合同的附件,经双方签署立即生效。

七、本承诺由项目法 对违诺行为,由执法监察领导小组直接或协调有关部分进行检查处理。

本承诺书一式_陆 会

耳

甲方:_运城市盐湖区财政运行保障中心 程有 公司(公章)

法定代表人或其委托代理 或其委托代

签宇) (签字)

日期:20)4_年__/2-_月_7 日期:202年年_'_月2-2__日

附件5:安全生产责任书

安全生产责任书

发包人:_运城市盐湖区财政运行保障中心_(以下简称"甲方")

承包人:山西浩昌工程有限公司(以下简称"乙方")

为积极贯彻"安全第一,预防为主"的建设方针,保证本工程的安全生产,有效控制各类生产安全事故,保障从业人员安全、健康和国家财产免遭损失,根据《中华人民共

和国劳动法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》和《建设工

程安全生产管理条例》等有关规定,就2023-2024盐湖区和美乡村人居环境整治项目一期施工一标段_施工过程中甲乙双方安全责任问题,经双方协商,签订本责任书。

本责任书为承包合同的附件,在签订承包合同的同时签订本责任书,两者具有同等法律效力,双方应认真履行。

第一条甲乙双方共同遵守国家和工程所在地有关安全生产的法律、法规和规定,认真执行国家、行业、企业安全技术标准。

第二条工程开工前,甲方应组织有关技术人员对乙方进行安全技术交底,乙方应根据安全技术交底内容编制安全保障措施、安全管理制度和安全操作规程。

第三条乙方应接受甲方委托的管理公司、监理公司对其编制的施工组织设计中的安全生产措施等进行审查。

第四条乙方应接受甲方委托的管理公司、监理公司在安全方面的指导与管理,并将有关安全技术要求向作业人员做出详细说明,并对作业人员进行安全生产教育培训,未经

教育培训或者教育培训考核不合格的人员,不得上岗作业。

第五条乙方应当配备安全生产管理负责人和各班组安全员。安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查,并做好安全检查记录。发现安全事故隐患,应当及时向项

目负责人报告;对违章指挥、违章操作的,应当立即制止。若发现不安全因素,乙方应立

即向管理公司、监理公司及甲方报告,不得隐瞒不报。

第六条乙方作业人员中的特种作业人员,必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训,并取得特种作业操作资格证书后,方可上岗作业,严禁无证人员上岗操作。

第七条乙方应照国家有关劳动保护条例的规定对进场作业人员按照岗位和工种进行劳动保护用品和工具的配置,严禁没有劳动保护用品的作业人员进行作业。

第八条乙方在作业过程中应严格执行国家的有关规范和本企业制定的安全管理制

度和安全操作规程,严禁违章操作,如因违反操作规程等原因而造成的安全和人员伤亡事

故,责任和损失全部由乙方承担。

第九条乙方在易燃、易爆危险场所进行作业时应制定相应的消防安全管理制度,确定消防安全责任人,配备消防设施和灭火器材,并在作业现场入口处设置明显标志,严禁

一切明火作业。

第十条乙方应当根据周围环境及季节、气候的变化,在施工现场采取相应的安全措施,暂停作业时,乙方应当做好现场保护。第十一条乙方应将施工现场的办公、生活区与

作业区分开设置,并保持安全距离。

第十二条乙方应当在作业现场、场内交通道叉口等危险部位,设置明显的安全警示标志,安全警示标志必须符合国家标准。

第十三条乙方应当遵守有关环境保护法律、法规的规定,在作业现场采取措施防止或者减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和施工照明对人和环境的危害和污染。

第十四条乙方应当与现场作业人员签定安全协议书,并为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至完工验收合格之日

止。

第十五条乙方应当根据工程的特点,对作业现场易发生重大事故的部位、环节进行监控,制定作业现场生产安全事故应急救援预案,并要求每一位作业人员应知应会。

第十六条监理公司及甲方人员检查工地时有权制止任何违章操作,并勒令其停工整改,直至满足安全操作规程的条件后才能复工,同时对违章人员和违章次数进行记录,并

根据情节轻重给予适当的经

第十七条乙方应 若因违反上述规定造成事故的,则甲方将根据

IISIT

情节轻重给予相应处罚。

甲方(单位公章) 乙方: 单念

爬

法定代表人

或其委托代理人

应

或其委托代

_0)年12月)7日 *开通会员可解锁*1)日