招标编号：CWEME-WH03-202601-FW11

铁路专用线设备维护、维修

招标文件

招

标

人：大 唐 华 银 电 力 股 份 有 限 公 司

金竹山火力发电分公司

招标代理机构：中国水利电力物资武汉有限公司

2025 年 12 月

2

目录

总说明 ........................................................................................................................................................5

第一章 招标公告 ...................................................................................................................................6

1.招标条件 ...........................................................................................................................................6

2.项目概况与招标范围......................................................................................................................6

3.投标人资格要求 ..............................................................................................................................6

4.招标文件的获取 ..............................................................................................................................8

5.投标文件的递交 ..............................................................................................................................8

6.发布公告的媒介 ..............................................................................................................................8

7.联系方式 ...........................................................................................................................................9

8.提出异议、投诉的渠道和方式.....................................................................................................9

9.监督部门 ...........................................................................................................................................9

第二章 投标人须知 .............................................................................................................................10

1.总则 .................................................................................................................................................17

2.招标文件 .........................................................................................................................................22

3.投标文件 .........................................................................................................................................24

4.投标 .................................................................................................................................................28

5.开标 .................................................................................................................................................29

6.评标 .................................................................................................................................................29

7.合同授予 .........................................................................................................................................30

8.重新招标和不再招标....................................................................................................................31

9.纪律和监督.....................................................................................................................................32

10.是否采用电子招标投标 .............................................................................................................32

11.需要补充的其他内容..................................................................................................................33

12.招标文件中关于知识产权的免责声明....................................................................................33

第三章 评标办法（综合评估法） ...................................................................................................34

评标办法前附表 ................................................................................................................................34

1.评标方法 .........................................................................................................................................41

2.评审标准 .........................................................................................................................................41

3

3.评标程序 .........................................................................................................................................41

第四章 合同条款及格式 ....................................................................................................................44

第一节 通用合同条款.....................................................................................................................44

第二节 专用合同条款.....................................................................................................................56

第三节 合同附件格式.....................................................................................................................58

附件一：合同协议书...................................................................................................................58

附件二：履约担保 .......................................................................................................................60

第五章 技术标准和要求 ....................................................................................................................61

1.1 柴油机、辅助传动.....................................................................................................................75

1.2 燃系部分......................................................................................................................................80

1.3、电机、电器及仪表部分 .........................................................................................................81

1.4 走行部 ..........................................................................................................................................85

1.5 制动部分......................................................................................................................................87

1.6、小辅修探伤范围......................................................................................................................88

第六章 其他资料 ...............................................................................................................................104

第七章 投标文件格式.......................................................................................................................105

商务投标文件...................................................................................................................................106

一、投标函..................................................................................................................................108

二、法定代表人身份证明或授权委托书；...........................................................................110

三、联合体协议书（如有） ....................................................................................................112

四、投标保证金 .........................................................................................................................113

五、商务差异表 .........................................................................................................................114

六、资格审查资料 .....................................................................................................................115

七、廉洁合同..............................................................................................................................125

八、投标人关于资格的声明函................................................................................................127

九、商务部分评标因素统计表................................................................................................128

技术投标文件...................................................................................................................................129

一、投标人已完成的业绩情况表............................................................................................131

二、服务方案..............................................................................................................................132

4

三、项目组织机构 .....................................................................................................................132

四、重点、难点分析.................................................................................................................132

五、进度及质量保证.................................................................................................................132

六、安全、环保、培训及其保障措施 ...................................................................................133

七、服务承诺..............................................................................................................................133

八、技术差异表 .........................................................................................................................134

九、技术部分评标因素统计表................................................................................................135

十、其他资料..............................................................................................................................136

价格投标文件...................................................................................................................................137

一、报价表..................................................................................................................................139

5

总说明

1 本招标文件由以下章节组成

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 评标办法

第四章 合同条款及格式

第五章 技术标准和要求

第六章 其他资料

第七章 投标文件格式

上述章节和本总说明以及对本招标文件的澄清和修改所产生的书面通知、会议记录

及补充通知均为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

2 投标人应当按照本招标文件的要求编制投标文件，并对招标文件提出的实质性要

求和条件作出响应。投标人应认真审阅全面理解本招标文件中所有的须知、条件、格式、

条款、规范和图纸等。如果投标人的投标文件不符合招标文件的要求，责任由投标人自

负。不符合招标文件要求的投标文件将被拒绝。

3 凡获得本招标文件者，无论其投标与否均应对招标文件保密。

6

第一章 招标公告

(华银公司)大唐华银电力股份有限公司金竹山火力发电分公司

铁路专用线设备维护、维修

招标公告

1.招标条件

(华银公司)大唐华银电力股份有限公司金竹山火力发电分公司铁路专用线

设备维护、维修项目已由大唐华银电力股份有限公司批准建设，建设资金来自企

业自筹：100%，招标人为大唐华银电力股份有限公司金竹山火力发电分公司。项

目已具备招标条件，现对该服务项目进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1 招标编号：CWEME-WH03-202601-FW11

2.2 项目名称：(华银公司)大唐华银电力股份有限公司金竹山火力发电分公

司铁路专用线设备维护、维修

2.3 建设地点：大唐华银金竹山火力发电分公司

2.4 建设规模：1 项

2.5 计划工期：2026 年 1 月 25 日起至 2027 年 12 月 31 日止。

2.6 招标范围：大唐华银金竹山火力发电分公司专用铁路维护、维修；机车

修理；（铁路）运输网络管控平台维护等。

3.投标人资格要求

3.1 通用资格条件

3.1.1 投标人须具有独立法人资格或其他组织。

3.1.2 财务要求：没有处于被责令停产、停业或进入破产程序，且资产未被

重组、接管，也未被司法机关采取财产保全或强制执行措施。

3.1.3 否决项包括供应商的以下情形：

7

（1）在信用中国网站（查询网址：https://www.creditchina.gov.cn/）被

列入严重失信主体名单，且有效期结束时间晚于投标截止日的；

（2）按照中国大唐集团有限公司供应商管理相关规定，应在规定范围内停

止授标或取消采购活动参与资格（“灰名单”、“黑名单”供应商等），且有效

期结束时间晚于投标截止日的。

对于中标候选人/中标人，将在采购评审、中标公示、合同签订等关键环节

进行复核，如存在违反上述否决投标条款情形的，不予授标或不签订合同。上述

否决投标条款所涉及的事项，接受社会监督，投标人及其利害关系人可按照招标

文件载明的方式进行举证。

3.1.4 本次招标采用资格后审方式，开标后由评标委员会对投标人的资质进

行审查，资格条件没有达到招标文件规定要求，评标委员会将否决其投标。

3.1.5 符合法律、法规规定的其他条件。

3.2 专用资格条件

3.2.1 企业资质要求：无。

3.2.2 企业业绩要求：2022 年 12 月至投标截止时间须具有 1 个及以上铁路

线路的维护或维修业绩或机车修理服务业绩（以合同签订时间为准）。

3.2.3 人员资质要求：无。

3.2.4 人员业绩要求：无。

3.2.5 本次招标不接受联合体投标。

3.2.6 其他特殊要求：

（1）企业业绩证明材料：合同（至少包含合同首页、签字盖章页和合同主

要内容页）。

3.3 注意事项：

3.3.1 以上资质要求均须提供相关证书扫描件或电子证书。

3.3.2 业绩证明材料必须能证明业绩类型及规模，否则不予认可。

3.3.3 用户证明须由最终用户盖章，可以是验收证明、使用证明、回访记录。

3.3.4 提供的相关证明材料应清晰可辨，不能识别有效信息的不予认可。

3.3.5 本次招标采用电子方式开评标，除联合体协议书（如有）、法定代表

人身份证明、法定代表人授权委托书需要满足签字盖章要求外，投标商务文件、

8

技术文件、价格文件和其他文件首页由法定代表人或其委托代理人电子签字并加

盖电子单位公章后，即视为满足招标文件所有签字盖章要求。并按照规定的时间

上传加密的投标文件即可，无需逐页签字盖章。

4.招标文件的获取

4.1 获取招标文件的时间及地点：凡有意参加投标者，2025 年 12 月 23 日

至 2026 年 01 月 05 日 17 时 00 分（北京时间，下同），登录大唐电子商务平台

（网址：http://www.cdt-ec.com），下载电子招标文件。

4.2 招标文件每套售价详见大唐电子商务平台（网址：

http://www.cdt-ec.com），标书费汇款账户按大唐电子商务平台提示信息为准。

4.3 招标文件获取须知：为保障电子招标投标交易平台数据安全，潜在投标

单位在下载招标文件时需企业 CA 证书电子钥匙，《CA 证书电子钥匙办理指南》

详见（电子招投标交易平台），咨询电话：400-888-6262。

4.4 其他注意事项：

标书费发票实行电子发票。潜在投标人在购买标书时，请正确填写手机号码，

在备注中填写邮箱地址。发票开具成功后，系统会以邮件和短信的形式通知，请

在邮件中查看、保存电子发票，或者点击短信中的链接即可下载。未收到短信或

邮件的，请拨打 400-888-6262，告知客服人员手机号码或邮箱地址，待客服人

员重新发送后，即可查看、保存电子发票。

5.投标文件的递交

5.1 递交投标文件的截止时间及地点：投标文件递交的截止时间（投标截止

时间，下同）为 2026 年 01 月 13 日 09 时 00 分（如有变化，另行通知），投标

人应在截止时间前通过电子商务平台递交电子投标文件。

5.2 逾期上传的投标文件，大唐电子商务平台将予以拒收。

5.3 开标场所：大唐电子商务平台“电子开标大厅”。

5.4 本次开标评标均在大唐电子商务平台进行，对于大唐电子商务平台投标

操作不熟悉的投标人，请与平台客服人员联系。

5.5 本次招标以大唐电子商务平台（http://www.cdt-ec.com）投标人上传

加密的投标文件为准，商务投标文件、技术投标文件和价格投标文件的总大小不

9

能超过 800M，投标文件（含商务、技术和价格投标文件）总数量不能超过 20 个，

且单个文件的大小不能超过 100M。投标文件递交截止时间前，投标人须在大唐

电子商务平台上传加密的投标文件。

6.发布公告的媒介

本招标公告同时在中国招标投标公共服务平台（

http://www.cebpubservice.com）和大唐电子商务平台（http://www.cdt-ec.com

）上发布。

7.联系方式

招 标 人：大唐华银电力股份有限公司金竹山火力发电分公司

地

址：湖南省娄底市冷水江市沙塘湾镇

招标代理机构：中国水利电力物资武汉有限公司

地

址：湖北省武汉市江岸区中山大道 1627 号中信泰富大厦 18 楼

邮

编：430014

联 系 人：王学卿

电

话：*开通会员可解锁*（电话不通时，请发邮件）

邮

箱：wangxueqing@cweme.com

8.提出异议、投诉的渠道和方式

接收单位：中国水利电力物资武汉有限公司

采购业务异议、投诉电话：*开通会员可解锁*-3

采购业务异议、投诉路径：登录大唐集团电子商务平台

（https://www.cdt-ec.com）后在平台首页-菜单栏-“异议投诉”-“异议投诉

提交”-采购异议投诉栏“异议提交”中提出书面异议。

9.监督部门

本招标项目的监督部门为：大唐华银电力股份有限公司供应链管理部

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：

（签名）

10

招标人或其招标代理机构：

（盖章）

11

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号

条款名称

编列内容

1.1.2

招标人

见招标公告

1.1.3

招标代理机构

见招标公告

1.1.4

招标项目名称

见招标公告

1.1.5

服务地点

见招标公告

1.1.6

项目规模

见招标公告

★1.3.2

服务期限

见招标公告

★1.3.3

质量标准

满足国家、行业和大唐集团有限公司相关服务标准

1.4.1

投标人资质条件、能力、

信誉

★一、资质要求：见招标公告；★二、财务要求：见招标公告；★三、业绩要求：见招标公告；★四、主要人员要求：见招标公告；五、其他要求：投标人应提供真实的资格文件，以证明其符合投标合格条件和具有履行合同的能力，具体要求见投标人须知“3.5资格审查资料”。

★1.4.2

是否接受联合体

√不接受

★1.4.3

投标人不得存在的其他

情形

具 体 要 求 见 投 标 人 须 知 “ 第 1.4.3 和1.4.4”

1.9.1

踏勘现场

√不组织

1.10.1

投标预备会

√不召开

1.10.2

投标人在投标预备会前

提出问题

时间：/形式：/

1.10.3

招标文件澄清发出的形

式

在 大 唐 电 子 商 务 平 台 发 布 （ 网 址 ：http://www.cdt-ec.com），投标人由平台下载

1.12.1

实质性要求和条件

法律法规要求及招标文件中标注“★”的条款和内容均为实质性要求和条件

1.12.3

偏差

投标人有偏差需在偏差表中列出，评标委员会评审认定偏差达到实质性不响应招标文件要求，可做否决投标处理。

2.2.1

投标人要求澄清招标文

件的截止时间及方式

时间：投标截止时间前 10 日形式：投标人应在大唐电子商务平台上传（网址：http://www.cdt-ec.com）

2.2.2

招标人澄清发出的方式

由 大 唐 电 子 商 务 平 台 发 布 （ 网 址 ：http://www.cdt-ec.com），投标人由平台

12

条款号

条款名称

编列内容

下载

2.2.3

投标人确认收到招标文

件澄清

时间：收到（查看）后即为确认形式：投标人应在大唐电子商务平台确认。（网址：http://www.cdt-ec.com）

2.3.1

招标文件修改发出的形

式

在大唐电子商务平台发布（网址：http://www.cdt-ec.com），投标人由平台下载

2.3.2

投标人确认收到招标文

件修改

时间：收到（查看）后即为确认形式：投标人应在大唐电子商务平台确认（网址：http://www.cdt-ec.com）

3.1.1

构成投标文件的其他资

料

招标文件的修改、澄清等文件

3.2.1

增值税税金的计算方法

按国家现行办法计算。（1）招标文件未明确税率，投标人报价税率不一致时，按照含税价进行评审；（2）招标文件明确税率，投标人报价税率与招标文件要求税率不一致，一般情况下按照不含税价格折算至同一基准作为评标价格，但招标文件已明确投标报价税率与招标文件要求税率不一致应否决的除外。

3.2.3

报价方式

固定总价形式，投标文件报价全部采用人民币表示。

★3.2.4

最高投标限价

√无

3.2.7

投标报价的其他要求

√无

★3.3.1

投标有效期

投标截止时间后 180 天

★3.4.1

投标保证金

1.投标保证金金额详见大唐电子商务平台，形式可为投标保函或银行电汇。2.投标保证金为投标保函形式的，需在投标截止时间前将见索即付的投标保函原件送达招标代理机构，同时随投标文件上传投标保函扫描件。送达地址：湖北省武汉市江岸区中山大道1627 号中信泰富大厦 18 楼送达邮编：430014送达联系人：王学卿联系电话：*开通会员可解锁*3.投标保证金为银行电汇的操作流程：保证金电汇金额及账户详见大唐电子商务平台（www.cdt-ec.com）

，在“参与投标-已参与

项目”菜单下查看需要交纳保证金的标段，点击操作栏“参与信息”查看投标人所需保证金支付金额、电汇账户（注意：与购买招

13

条款号

条款名称

编列内容

标文件开户行账号不同）等支付信息，并根据页面提示信息支付保证金。3.1 为提高投标保证金收退效率，保证金收退方式为大唐电子商务平台线上操作方式，每个标的汇款账号均不相同。登录大唐电子商务平台查看保证金实时收退情况。操作流程：保证金退还由项目经理发起，当退款完成后，在保证金退还管理菜单下可以看到退还的保证金，如果为中标供应商，需要先由项目经理扣除中标服务费后才能退还保证金，

退还金额为扣除中标服务费后剩余部分。

如果为非原路退还保证金，则需要供应商线下向项目经理提交非原路退还的各种信息如银行账户、大额支付行号、开户行等，若存在其他情况的非原路退回情况，比如公司主体发生变化等，需要提交相关的公司变更证明材料至项目经理处，待审核通过后方可非原路退回。3.2 投标保证金必须以投标人的基本账户电汇（不允许以个人名义电汇或其他公司名义代汇）。如投标人参与多个标的投标，按标的分别单独电汇（不允许将多个标的保证金合成一笔）。如因本条原因造成保证金无法正常退回或延期退回，我方将不承担相关责任。3.3 招标人或招标代理机构将对投标保证金进行核查，投标截止时间前未收到投标保证金，将视同未递交投标保证金。3.4 招标人及/或招标代理机构（代理机构名称）退还投标保证金的地点为线上，投标人收取退还的投标保证金的地点同上。4.投标人参加多个项目或者多个标段时，应按项目、标段分别提交投标保证金。投标人以联合体形式投标的，原则上由牵头方缴纳投标保证金（联合体协议书另有约定的，从其约定），其提交的投标保证金对联合体各方均有约束力。5.中标通知书发出后 5 个工作日内，与中标人开始结算中标服务费，结算完中标服务费后，退还剩余投标保证金或归还投标保函原件。6.中标通知书发出后 5 个工作日内，向未中标人退还投标保证金或归还投标保函原件。

14

条款号

条款名称

编列内容

3.5

资格审查资料的特殊要

求

√无

3.5.2

近年财务状况的年份要

求

近 3 年（2022 年至 2024 年）

3.5.3

近年完成的类似项目情

况的时间要求

见招标公告

3.6.1

是否允许递交备选投标

方案

不允许

4.1.1

电子投标文件加密要求

投标文件需使用指定的电子钥匙在投标文件上加盖电子签章，并加密上传。注：电子钥匙内企业名称必须与平台注册企业名称一致，否则无法正常使用。各投标人根据实际情况提前变更钥匙名称或平台注册企业名称。投标时需使用大唐电子商务平台指定的电子钥匙（指所使用的数字证书为 CFCA 提供）

★4.2.1

投标截止时间

见招标公告

4.2.2

递交投标文件地点

电 子 投 标 文 件 在 大 唐 电 子 商 务 平 台 （http://www.cdt-ec.com）上传递交

4.2.3

是否退还投标文件

否

5.1

开标时间和地点

开标时间：同投标截止时间开标地点：同递交投标文件地点

5.2

开标程序

电子开标

6.1.1

评标委员会的组建

评标委员会构成：5 人及以上单数其中招标人代表：不超过评标委员会总人数三分之一评标专家确定方式：随机抽取

6.3.2

评标委员会推荐中标候

选人的人数

1-3 人

7.1

中标候选人公示媒介及

期限

公示媒介：中 国 招 标 投 标 公 共 服 务 平 台(www.cebpubservice.cn)；大

唐

电

子

商

务

平

台

(http://www.cdt-ec.com)；公示期限：3 日

7.4

是否授权评标委员会确

定中标人

否

7.6

履约担保

是否要求中标人提交履约担保：√不要求

10

采用电子招标投标

本次招标以大唐电子商务平台确认（网址：http：//www.cdt-ec.com）投标人上传加密的投标文件为准。投标文件递交截止时间前，

15

条款号

条款名称

编列内容

投标人须在大唐电子商务平台上传加密的投标文件。投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。投标截止时间后未完成投标文件全部传输的（技术文件、商务文件、价格文件、投标总价等），视为投标文件递交不完整，不满足招标文件实质性要求，由评标委员会依法否决其投标。开标采用在大唐电子商务平台网上开标大厅开启投标人上传加密的投标文件方式。投标文件递交截止时，招标公司在大唐电子商务平台开启所有有效投标人报价，投标人可在大唐电子商务平台查看所有有效投标人报价，并进行网上确认。开标后评标委员会对投标人上传的电子投标文件是否解密成功进行核对，如未解密成功，将告知投标人。因投标人原因造成其投标文件任一文件未解密成功的，视为撤销其投标文件；因投标人之外原因造成其投标文件任一文件未解密成功，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方赔偿因此遭受的直接损失（如招标方原因，赔偿投标人购买招标文件的费用）。解密失败原因的说明由第三方机构中国金融认证中心（CFCA）提供。虽然解密成功，投标文件无法读取（含文件损坏、其他加密等导致无法正常识别的情况），由评标委员会依法否决其投标。当发生极端情况（或不可抗力）造成无法正常电子开评标时，视为未递交投标文件。极端情况包括：服务器端软、硬件出现故障且无法修复（程序、中间件、数据库及网络交换机等)；大量投标人第三方控件及电子钥匙出现故障且无法修复；开标现场软、硬件设备出现故障且无法修复（电子钥匙驱动、现场网络、电源、视频等）；服务器端软、硬件出现故障无法修复（解密服务、中间件、数据库及网络交换机、安全设备等）。

11

需要补充的其他内容

1. 招标代理服务费（中标服务费）和大唐电子商务平台交易费向中标人收取。1）招标代理服务费应包含在投标总价中，在投标报价中不再单独列项。费用由招标代理机构向中标人收取，发票由招标代理机构

16

条款号

条款名称

编列内容

开具，取费标准执行《中国大唐集团有限公司招标代理服务费取费标准》（大唐集团物〔2012〕150 号）。2）大唐电子商务平台交易费应包含在投标总价中，在投标报价中不再单独列项。费用由大唐电商技术有限公司向中标人收取，中标人应在合同签订后，在大唐电子商务平台上缴纳平台交易费，发票由大唐电商技术有限公司开具，取费标准执行《中国大唐集团有限公司电子商务相关业务取费标准》（大唐集团物【2016】241 号）。2.招标人与投标人因本项目招标、投标、开标、评标、中标等所有招投标过程中产生的争议和纠纷应由双方协商解决。如协商未能解决，任何一方可根据争议标的金额及招标人住所地人民法院关于级别管辖的规定向招标人住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。招标人住所地见招标公告。3.“招标代理机构与投标人因本项目招标、投标、开标、评标、中标等所有招投标过程中产生的争议和纠纷应由双方协商解决。如协商未能解决，任何一方可根据争议标的金额及招标代理机构住所地人民法院关于级别管辖的规定，向招标代理机构住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。招标代理机构住所地见招标公告。4.关于合同生效及预付款需遵守中国大唐集团有限公司的相关具体要求。5.标书费发票实行电子发票。潜在投标人在购买标书时，请正确填写手机号码，在备注中填写邮箱地址。发票开具成功后，系统会以发送邮件和短信的形式通知，请在邮件中查看、保存电子发票，或者点击短信中的链接即可下载。未收到短信或邮件的，请拨打400-888-6262，告知客服人员手机号码或邮箱地址，待客服人员重新发送后，即可查看、保存电子发票。6.投标文件以投标人在开标截止日期前递交的电子版投标为准。开标截止时间前，投标人应按招标文件要求在中国大唐集团有限公司电子商务平台（投标工具）响应投标：

【标书制作】中上传商务技术文件及填写开标一览表（上传分项报价如有）、【评审响

17

条款号

条款名称

编列内容

应】中绑定每一项详细评审指标项对应的投标文件开始页及结束页、【评审应答】中填写【其他评审因素填写】和【评分类评审因素应答（参照示例填写准确及完整）】。请投标人合理安排投标时间，

以免投标不完整。

投标工具技术支持 400-888-6262。

12

招标文件中关于知识产

权的免责声明

1.招标人有义务对其向招标代理机构提供的文件进行全面的知识产权权利审查，保证其提供的所有文件不侵犯任何第三方的著作权、商标权、专利权、技术秘密及其它任何知识产权。2.招标代理机构作为招标代理机构，为招标人和投标人提供交易便利，本公司所发布的招标文件均来自招标人，招标文件已经过招标人审查，其中不涉及侵犯任何第三人的著作权、商标权、专利权、技术秘密及其它任何知识产权。3.投标人应对其向招标代理机构递交的投标文件进行全面的知识产权权利审查，保证投标文件中没有侵犯第三人的著作权、商标权、专利权、技术秘密及其它任何知识产权。4.如招标人或者投标人因自身原因造成在招标文件或者投标文件中存在侵犯第三人的著作权、商标权、专利权、技术秘密及其它任何知识产权的内容，应由招标人或者投标人承担相应的赔偿责任。

注：如后续文字描述与本前附表内容有不一致的，以前附表内容为准。

18

1.总则

1.1 招标项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法

实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对

该服务进行招标。

1.1.2 招标人：见招标公告。

1.1.3 招标代理机构：见招标公告。

1.1.4 招标项目名称：见招标公告。

1.1.5 服务地点：见招标公告。

1.1.6 项目规模：见招标公告。

1.2 招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见招标公告。

1.2.2 资金落实情况：见招标公告。

1.3 招标范围、服务期限和质量标准

1.3.1 招标范围：见招标公告。

1.3.2 服务期限：见招标公告。

1.3.3 质量标准：见招标公告。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉，具体应符合但

不限于下列要求：

（1）资质要求：见招标公告；

（2）财务要求：见招标公告；

（3）业绩要求：见招标公告；

（4）信誉要求：见招标公告；

（5）其他主要人员要求：见招标公告；

（6）其他要求：见招标公告；

需要提交的相关证明材料见本章第 3.5 款的规定。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第

1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

19

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体

牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质

等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中

投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本招标项目的代建人；

（6）为本招标项目的招标代理机构；

（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（9）被依法暂停或者取消投标资格；

（10）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（11）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（12）在最近三年内发生重大安全或质量问题（以相关行业主管部门的行政

处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（13）在信用中国网站（查询网址：https://www.creditchina.gov.cn/）

被列入严重失信主体名单，且有效期结束时间晚于投标截止日的；

（14）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.4.4 投标人若出现以下情况，将可能视为串通投标：

（1）不同投标人的联系人名称、身份证号码、电子邮箱、联系电话一致；

（2）不同投标人的投标保证金从同一账号汇出或汇入同一虚拟账号；

（3）不同投标人的招标文件下载或投标文件上传 IP 地址一致；

（4）不同投标人的投标硬件设备环境信息一致，包括：网卡 MAC 地址信息、

硬盘信息、主板信息、CPU 信息；

20

（5）不同投标人的投标文件作者或最后一次保存者一致（特殊情况除外）；

（6）同一标段不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（7）不同投标人的投标文件相互混装，或投标文件中出现另一个投标人的

财务审计报告、或资质证书等资料；

（8）不同投标人的投标文件异常一致，或投标报价呈规律性差异，或投标

文件中错误的内容异常一致、或分项报价的价格多处完全相同；

（9）其他串通投标行为。

具体情况由评标委员会结合相关法律法规、招标文件等认定。

1.5 费用承担

1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2 招标代理服务费（中标服务费）和大唐电子商务平台交易费向中标人

收取。

（1）招标代理服务费应包含在投标总价中，在投标报价中不再单独列项。

一般项目招标代理服务费计费按单标段中标金额计算，中标通知书发出后向中标

人收取招标代理服务费，中标人的投标保证金金额不足以支付招标代理服务费或

采用银行保函等形式投标保证金的，中标人应及时补足差额或足额支付招标代理

服务费。框架、长协项目按单个合同或订单实际执行情况结算。取费标准执行

《中国大唐集团有限公司招标代理服务费取费标准》（大唐集团物〔2012〕150

号）。

招标代理服务费取费标准

服务类型

费率

中标额（万元）

货物招标

服务招标

工程招标

100 万元以下

1.6500%

1.6500%

1.1000%

100～500 万元

1.2100%

0.8800%

0.7700%

500～1000 万元

0.8800%

0.4950%

0.6050%

1000～5000 万元

0.5500%

0.2750%

0.3850%

5000～10000 万元

0.2750%

0.1100%

0.2200%

1～5 亿元

0.0550%

0.0550%

0.0550%

5～10 亿元

0.0385%

0.0385%

0.0385%

21

服务类型

费率

中标额（万元）

货物招标

服务招标

工程招标

10～50 亿元

0.0088%

0.0088%

0.0088%

50～100 亿元

0.0066%

0.0066%

0.0066%

100 亿元以上

0.0044%

0.0044%

0.0044%

一次招标最高限额

（完成一次招投标全流程）

350 万元

300 万元

450 万元

有关说明：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

例如：某服务招标代理业务中标金额为 6000 万元，计算招标代理服务收费

额如下：

100 万元×1.65%=1.65 万元

（500-100）万元×0.88%=3.52 万元

（1000-500）万元×0.495%=2.475 万元

（5000-1000）万元×0.275%=11 万元

（6000-5000）万元×0.11%=1.1 万元

合计收费=1.65+3.52+2.475+11+1.1=19.745（万元）

（2）电子商务平台交易费向成交供应商收取。电子商务平台交易费应包含

在总报价中，在报价中不再单独列项。中标人在电子商务平台上缴纳平台交易费，

发票由大唐电商技术有限公司开具。非长协类项目（含框架采购等），交易费收

取额按照单个合同金额或单个订单金额计算,大唐电商技术有限公司定期结算。

取费标准执行《中国大唐集团有限公司电子商务相关业务取费标准》（大唐集团

物【2016】241 号）。长协类项目，采购计划金额在“124”以上的，收费标准

参照国家计委计价格〔2002〕1980 号文规定的招标代理服务费基础标准的 55%向

中标人收取；采购计划金额在“124”以下的，收费标准为实际成交金额的

1.8%。费用由大唐电商技术有限公司按照每 12 个月向供应商收取。

电子商务平台交易费取费标准

服务类型

费率

中标额（万元）

货物招标

服务招标

工程招标

100 万元以下

0.8250%

0.8250%

0.5500%

22

服务类型

费率

中标额（万元）

货物招标

服务招标

工程招标

100～500 万元

0.6050%

0.4400%

0.3850%

500～1000 万元

0.4400%

0.2475%

0.3025%

1000～5000 万元

0.2750%

0.1375%

0.1925%

5000～10000 万元

0.1375%

0.0550%

0.1100%

1～5 亿元

0.0275%

0.0275%

0.0275%

5～10 亿元

0.0193%

0.0193%

0.0193%

10～50 亿元

0.0044%

0.0044%

0.0044%

50～100 亿元

0.0033%

0.0033%

0.0033%

100 亿元以上

0.0022%

0.0022%

0.0022%

一次招标最高限额

（完成一次招投标全流程）

175 万元

150 万元

225 万元

有关说明：

例如：某服务招标业务中标金额为 6000 万元，计算电子招标平台交易收费

额如下：

100 万元×0.825%=0.825 万元

（500-100）万元×0.44%=1.76 万元

（1000-500）万元×0.2475%=1.2375 万元

（5000-1000）万元×0.1375%=5.5 万元

（6000-5000）万元×0.055%=0.55 万元

合计收费=0.825+1.76+1.2375+5.5+0.55=9.8725（万元）

注：本标段中标服务费为 19.745 万元，大唐电子商务平台交易费为 9.8725

万元，本标段投标人应交纳 19.745+9.8725 万元=29.6175 万元。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密

保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注

释。

1.8 计量单位

23

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表

规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，

不影响踏勘现场的正常进行。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡

和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标

人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前

附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达

招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知

前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组

成部分。

1.11 分包

本项目严禁分包。

1.12 响应和偏差

1.12.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利

于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见招标公告。

1.12.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标文件作出响应。

1.12.3 投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏差应

当符合招标文件规定的偏差范围和幅度。

1.12.4 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的差异表中列明，

除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

2.招标文件

24

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）技术标准和要求；

（6）其他资料

（7）投标文件格式

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，

构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不

全，应及时向招标人或招标代理机构提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须

知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人或招标代理机构，要求招标

人或招标代理机构对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标

文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1 项规

定的投标截止时间不足 15 日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相

应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知

招标人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在

本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已

购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止

时间不足 15 日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截

止时间。

25

2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通

知招标人或招标代理机构，确认已收到该修改。

2.4 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10

日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，

将暂停招标投标活动。

3.投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

3.1.1.1 商务投标文件

（1）投标函

（2）法定代表人身份证明或授权委托书

（3）联合体协议书（如有）

（4）投标保证金

（5）商务差异表

（6）资格审查资料

（7）廉洁合同

（8）投标人关于资格的声明函

（9）商务部分评标因素统计表

3.1.1.2 技术投标文件

（1）投标人已完成的业绩情况表

（2）服务方案

（3）项目组织机构

（4）重点、难点分析

（5）进度及质量保证

（6）安全、环保、培训及其保障措施

（7）服务承诺

（8）技术差异表

（9）技术部分评标因素统计表

26

（10）其他资料

3.1.1.3 价格投标文件

（1）报价表

（2）分项报价表

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成

投标文件的组成部分。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合

体的，投标文件不包括本章第 3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第

3.1.1（4）目所指的投标保证金。

3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规

定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第七章“投标文件格式”的

要求在投标函中进行报价。

3.2.2 投标人应按照本招标文件规定的招标范围，以一个固定的价格报价，

投标价格应当是充分考虑了工程性质、规模、难易程度以及工作条件等情况，并

按照合同规定的范围提供全部服务所需要的费用。报价原则为以工作成本加合理

利润及税金及可能遇到的风险报价。除合同另有规定外，在合同签订后，因国家

有关服务的取费标准发生调整或工程实施过程中出现变更导致工程造价变化的，

将不产生合同费用变化。投标人应根据自身的经验和实力实事求是地报价，不得

哄抬报价或恶性压价。

3.2.3 本项目的报价方式见招标公告。投标人在投标截止时间前修改投标函

中的投标报价总额。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限

价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价已包含项目人员的工资、福利费、工会经费、教育经费、养

老保险、住房公积金、办公费、差旅费、现场补贴、公司管理费、劳保用品费、

现场必备的办公器具（包括计算机）、检测设备和交通工具合理的购置及使用费

用、现场的食宿费、电话通讯费等完成服务范围内的所有费用。

27

3.2.6 本项目不保证最低价中标。

3.2.7 投标报价的其他要求见招标公告。

3.3 投标有效期

3.3.1 投标有效期见招标公告。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规

定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投

标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标

保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件。在延长期内，本须知关

于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用；投标人拒绝延长的，其投标失效，

但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银

行同期存款利息。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、

形式和第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为

其投标文件的组成部分。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应

当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证明。联合体投标的，其

投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否

决其投标。

3.4.3 招标人最迟将在与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人退还

投标保证金。投标保证金以现金或者支票形式递交的，还应退还银行同期存款利

息。中标人的投标保证金在签订书面合同并提交履约担保（如有），扣除应由中

标人支付的其他费用（招标代理服务费、大唐电子商务平台交易费等）后，退还

余款。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签

订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

28

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.5 资格审查资料

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，

以证明其满足本章第 1.4 款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

3.5.1 “投标人基本情况表”

应具有投标人营业执照及年检合格的证明材料、

资质证书副本等材料的复印件。其他组织需具有有效的证明文件。

3.5.2 “投标人财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会

计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具

体年份要求见招标公告。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，

应提供成立以来的财务状况表。

3.5.3 “投标人已完成的业绩情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、

建设单位评价意见复印件；具体时间要求见招标公告，每张表格只填写一个项目，

并标明序号。

3.5.4 “投标人资质证书情况表”应附投标人具有的资质情况。

3.5.5 “拟委任的主要人员汇总表”应填报满足本章第 1.4.1 项规定的项目

负责人和其他主要人员的相关信息。“主要人员简历表”中项目负责人应附身份

证、学历证、职称证和社保缴费证明复印件，并附能证明其管理过项目业绩的证

明材料包括合同（至少包含合同首页、签字盖章页和合同主要内容页）、成果文

件或用户证明；其他主要人员应附身份证、学历证、职称证、有关证书和社保缴

费证明复印件。

3.5.6 拟投入本项目的设备应配备满足本次招标所需的合格设备。

3.5.7 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第 3.5.1 项至第

3.5.6 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否

则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案

方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求

编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

29

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报

价，但同时提供两个或两个以上方案的，视为提供备选方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增

加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录（如有）在满足招标文件

实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关服务期限、投标有效期、招标人要求、

招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件以上传的电子投标文件为准。除投标人须知前附表另有规定

外，电子投标文件所附证书证件均为原件扫描件。当投标人在投标工具中填写的

内容与上传的投标文件(含电子签章 PDF 版)不一致时，以上传的投标文件(含电

子签章 PDF 版)为准。

3.7.4 在中标候选人公示时，招标代理机构将中标候选人的企业业绩、拟派

项目负责人业绩同时公示，便于投标人互相监督。

4.投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 电子投标文件投标人应当按照招标文件和电子商务平台的要求加密

投标文件，具体要求见投标人须知前附表。

4.1.2 未按本章第 4.1.1 项要求递交的投标文件，招标人将予以拒收。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前上传递交投标

文件。

4.2.2 电子投标文件大唐电子商务平台（http://www.cdt-ec.com）上传递

交，具体见投标须知前附表。除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的

投标文件不予退还。

4.2.3 投标人完成电子投标文件上传后，须在大唐电子商务平台确认投标。

递交时间以传输完成后确认投标的时间为准。

4.2.4 逾期上传的投标文件，招标人将予以拒收。

4.3 投标文件的修改与撤回

30

4.3.1 在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已

递交的投标文件。

4.3.2 投标人对已递交的投标文件需要修改的，需在大唐电子商务平台上撤

回原投标文件，修改后按照本章 3.7.3（4）项要求重新上传。

4.3.3 投标人撤回投标文件且放弃投标的，在开标结束后须向招标人提供退

还投标保证金的书面申请，招标人自收到投标人书面通知之日起 5 日内退还已收

取的投标保证金。

5.开标

5.1 开标时间和地点

招标人规定的投标截止时间（开标时间），通过电子招标投标交易平台公开

开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）宣布开标人、唱标人、记录人等有关人员姓名；

（3）招标人通过大唐电子商务平台对已递交的电子投标文件进行解密，公

布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、项目经理服

务期限及其他内容，并记录在案；

（4）现场开标结束；

（5）投标人在大唐电子商务平台上对开标记录进行线上确认或由系统自动

确认。

（6）开标结束。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制

作记录。

6.评标

6.1 评标委员会

31

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其

委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组

成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见招标公告。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受

过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原

因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论

无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和

程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标

准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选

人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见招标公告。

7.合同授予

7.1 中标候选人公示

招标人在收到采购结果审核意见的通知之日起 3 日内，按照投标人须知前附

表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于 3 日。

7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期

间提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标

投标活动。

32

7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可

能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规

定的标准和方法进行审查确认。

7.4 定标

按照投标人须知前附表的规定，由招标人确定中标人。

7.5 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标

通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.6 履约担保

7.6.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招

标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担

保格式向招标人提交履约担保。除投标人须知前附表另有规定外，履约担保为中

标合同金额的 10%。联合体中标的，其履约担保以联合体各方或者联合体中牵头

人的名义提交。

7.6.2 中标人不能按本章第 7.6.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，

其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还

应当对超过部分予以赔偿。

7.7 签订合同

7.7.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起 30 日内，根据招标文

件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同

时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约担保的，招标人有

权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证

金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时

向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失

的，还应当赔偿损失。

7.7.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目

向招标人承担连带责任。

33

8.重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）购买招标文件的潜在投标人少于 3 个的；

（2）到投标截止时间时，投标人少于 3 个的；

（3）评标委员会否决所有投标，或否决部分投标后因有效投标少于 3 个使

得投标明显缺乏竞争，决定否决全部投标的；

（4）国家法律法规规定的其他应重新招标的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于 3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准

的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9.纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通

损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委

员会成员行贿谋取中标，

不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；

投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标

文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活

动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职

守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素

和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人

透露对投标文件的评审和比较、

中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。

34

在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进

行。

9.5 投诉

9.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规

规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。投

诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

9.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、

开标和评标结果提出投诉的，

应当按照投标人须知第 2.4 款、

第 5.3 款和第 7.2 款的规定先向招标人提出异议。

异议答复期间不计算在第 9.5.1 项规定的期限内。

10.是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见招标公告。

11.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见招标公告。

12.招标文件中关于知识产权的免责声明

见投标人须知前附表。

35

第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

条款号

评审因素

评审标准

1

评标方法

中标候选人排序方

法

综合得分排序

投标人名称

与营业执照、资质证书一致

投标函签字盖章

有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。

法人授权委托书签

字盖章

有法定代表人及其委托代理人签字并加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，授权委托书应符合“投标文件格式”的规定。

投标文件格式

符合第七章“投标文件格式”的规定

联合体投标人

（如有）

提交符合招标文件要求的联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确联合体牵头人

21.1

形式评审

标准

备选投标方案

投标人不得提交备选投标方案

营业执照

符合第二章“投标人须知”第 3.5.1 项规定，具备有效的营业执照

资质要求

符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

财务要求

符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

业绩要求

符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

项目负责人

符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

其他主要人员

符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

其他要求

符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

联合体投标人

符合第二章“投标人须知”第 1.4.2 项规定

21.2

资格评审标准

不存在禁止投标的

情形

不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3、1.4.4 项规定的任何一种情形

投标报价

符合第二章“投标人须知”第 3.2 款规定

1.3

响应性

评审标准

投标内容

符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定

36

条款号

评审因素

评审标准

服务期限

符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定

质量标准

符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定

投标有效期

符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定

投标保证金

符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定

权利义务

符合第二章“投标人须知”第 1.12.1 项规定和第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件

服务方案

符合第五章“技术标准和要求”中的实质性要求和条件

分包资格评审

符合第二章“投标人须知”第 1.11 款规定

条款号

条款内容

编列内容

1

本次评标采用综合

评估法

根据商务、技术和报价评分标准进行评分。按照综合得分的高低进行综合排序，综合排序高者优先。

总计

技术

商务

报价

2.2.1

分值权重构成

100%

50%

10%

40%

37

2.2.2（1）商务评分标准

商务评分标准表

序号

评标项目

分值

评分标准

1

对招标文件商务部分的响应性和投标文件制作

15

1.完全响应招标文件要求者得 5 分；偏差表中列出的，则每存在一条商务负偏差扣 0.5 分；未在偏差表中列出的，则每存在一条扣 1 分；扣至 0 分为止。2.完全响应商务部分评标因素统计表填写要求得 5 分；每出现一项未按要求填写情况扣 0.2 分，最多扣至 3分。3.投标文件完整性、编制水平 5 分。投标文件逻辑严密、重点突出，文字表述精准无歧义，图表数据详实的为好：4（含）-5 分；投标文件逻辑较严密、重点不突出，文字表述存在少量冗余或模糊，图表数据较详实的为较好：2（含）-4 分；投标文件逻辑混乱、无重点，文字表述不清，图表数据不详实的为一般：0-2 分。

2

企业实力

40

2.1

营业收入（近

三年平均）

25

营业收入≥ ，得 25 分；

≤营业收入＜ ，得 23 分；≤营业收入＜ ，得 21 分；≤营业收入＜ ，得 19 分；≤营业收入＜ ，得 17 分；

其余得 15 分。(评委会根据投标人投标情况确定评分标准区间分值)

2.2

企业人数

5

人数≥40 人，得 5 分；20＜人数＜40，得 4 分；人数≤20 人，得 3 分。

2.3

企业荣誉及

获奖情况

10

近五年，每获得 1 项国家级荣誉得 2 分，每获得 1 项省部级荣誉得 1 分，最高不超过 10 分。(中共中央、国务院、全国人大、全国总工会等为颁发单位，或两个部委以上联合颁发的，或国家级（评审）委员会颁发的，视为国家级荣誉)

3

财务状况

40

3.1

经营状况

25

三年盈利得 25 分；两年盈利得 21 分；一年盈利得 17分；三年均不盈利得 5 分。

38

序号

评标项目

分值

评分标准

3.2

流动比率（最

近一年）

15

流动比率≥ ，得 15 分；

≤流动比率＜ ，得 14 分；≤流动比率＜ ，得 13 分；≤流动比率＜ ，得 12 分；≤流动比率＜ ，得 11 分；流动比率＜ ，得 10 分；

其余得 9 分。(评委会根据投标人投标情况确定评分标准区间分值)。

4

银行资信等

级

5

银行资信良好、等级为 AAA 级，得 5 分；银行资信较好、等级为 AAA-、AA+、AA 级，得 4 分；其余等级或银行出具的“结算良好”等描述性证明，得 3 分；如是非银行机构出具的信用证明，得 0 分。

合计

100

39

2.2.2（2）技术评分标准

序号

评标项目

分值

评分标准

1

对招标文件技术部分的响应

性

5

1、完全响应招标文件要求者得 3 分；偏差表中列出的负偏差，则每存在一条技术负偏差扣 0.25 分；未在偏差表中列出的，则每存在一条扣 0.5 分；扣至 0 分为止。2、

完全响应技术部分评标因素统计表填写要求得 2 分；

每出现一项未按要求填写的扣 0.1 分，扣至 1.5 分为止。

2

企业业绩

10

满足招标文件资格要求的业绩数量得 7 分，每增加 1个有效业绩得 1 分，最高不超过 10 分。

3

对招标项目的理解和总体服

务思路

10

对招标项目理解和认识的客观性、全面性和深度；总体服务思路的科学性、合理性、先进性、创新性和经济性。对投标人响应按优、良、一般分档，基准分 6分优档（9≤得分≤10）；良档（7≤得分＜9）；一般档（6≤得分＜7）；

4

项目组织

管理，包括

机构设置和主要人

员安排

10

项目组织机构设置的合理性；管理制度办法健全完备性；要求的项目负责人资质、业绩情况；项目其他技术人员专业的配备、人员数量等情况。拟投入项目的设备情况。对投标人响应按优、良、一般分档，基准分 6 分优档（9≤得分≤10）；良档（7≤得分＜9）；一般档（6≤得分＜7）；

5

整体服务方案的完

备性、合理

性

15

整体服务方案的完备性、合理性、针对性。对投标人响应按优、良、一般分档，基准分 9 分优档（14≤得分≤15）；良档（11≤得分＜14）；一般档（9≤得分＜11）

6

项目重点、

难点分析及突发事件应对措

施

15

项目实施重点、难点认识及分析的客观性、全面性和深度，应对措施的合理性、针对性、先进性、创新性和经济性。对投标人响应按优、良、一般分档，基准分 9 分优档（14≤得分≤15）；良档（11≤得分＜14）；一般档（9≤得分＜11）；

7

服务工作

的质量、进

度及保障

措施

10

根据服务工作的质量情况、服务进度情况以及提供的保障措施合理性、针对性。对投标人响应按优、良、一般分档，基准分 6 分优档（9≤得分≤10）；

40

良档（7≤得分＜9）；一般档（6≤得分＜7）；

8

安全、

环保、

培训及其保障措施

15

根据提供的安全、环保、培训等管理制度及保障措施的完备性和针对性。对投标人响应按优、良、一般分档，基准分 9 分优档（14≤得分≤15）；良档（11≤得分＜14）；一般档（9≤得分＜11）；

9

服务承诺

10

服务承诺及保证措施。对投标人响应按优、良、一般分档，基准分 6 分优档（9≤得分≤10）；良档（7≤得分＜9）；一般档（6≤得分＜7）；

合计

100

41

2.2.2（3）报价评分标准

报价评分标准表

序号

评分因素

评分标准

1

投标报价

审核

是否按招标文件规定进行报价。

2

评标价格

计算

1. 投标人应按照招标文件规定的币种进行报价。2. 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正。2.1.投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；2.2 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。经修正后的投标报价为评标价格 P。3. 投标人出现报价错误时，评标价格将以不利于投标人的原则进行确定。

3

评标基准价（K）

计算方法

评标基准价（K）计算方法：1.若有效评标价为小于等于 3 家时，则各投标人有效评标价的平均值 K 为评标基准价。【基准价计算公式：K= { (P1+P2+P3+…+Pn)/n）}；（n≤3）】2.若有效评标价为 4-6 家时，则去掉最高有效评标价后其余各投标人有效评标价的平均值 K 为评标基准价。【基准价计算公式：K= {（P1+P2+P3+…+Pn-1)/(n-1)}；（4≤n≤6）】3.若有效评标价为 7 家（含 7 家）以上时，则去掉最高有效评标价和最低有效评标价后其余各投标人有效评标价的平均值 K 为评标基准价。【基准价计算公式：K= {（P2+P3+P4+…+Pn-1)/(n-2)}；(n≥7)】4. 有效评标价计算评标基准价时，

若开标时投标人为 7

家及以上，通过评审后合格投标人少于 7 家，则按照上述 1 和 2 原则进行计算。

4

报价评分

计算

（100 分）

1. 报价分（100 分）报价分计算办法：（1）若评标价 P 等于 K 时，得 85 分（基准分）；（2）评标价 P 每高于评标基准价 1%在基准分基础上扣1 分，最低得 60 分；（3）评标价 P 每低于评标基准价 1%在基准分基础上加1 分，最高为 100 分；（4）若评标价 P 低于评标基准价 15%以上时，每再低 1%在 100 分基础上扣 1 分；（5）若评标价 P 低于评标基准价 30%以上时，得 85 分；（6）中间采用插值法计算，分值计算保留小数点后两

42

序号

评分因素

评分标准

位，小数点后第三位“四舍五入”。

43

1.评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文

件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，按照商务因素评分、技术因素

评分和报价评分乘以分值权重加权得出综合评分；并按照综合评分由高到低顺序

推荐中标候选人。综合评分相等时，以评标价低的优先；评标价也相等的，以技

术得分高的优先；如果技术得分也相等，以业绩多者优先。

2.评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表；

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表；

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值权重构成与评分标准

2.2.1 分值权重构成

（1）商务部分：见评标办法前附表；

（2）技术部分：见评标办法前附表；

（3）报价部分：见评标办法前附表。

2.2.2 评分标准

（1）商务评分标准：见评标办法前附表 2.2.2（1）商务评分标准；

（2）技术评分标准：见评标办法前附表 2.2.2（2）技术评分标准；

（3）报价评分标准：见评标办法前附表 2.2.2（3）报价评分标准。

3.评标程序

评标开始前，评标委员会应复核招标文件的内容是否符合法律法规的强制性

规定，是否遵守公开、公平、公正和诚实信用原则。

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证

明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文

件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标

文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

44

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

（3）因大唐电子商务平台投标人失信系统预警，被评标委员会认定/视为串

通投标的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报

价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会

应当否决其投标：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点

有明显错误的除外。

（3）投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致

的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价。如投标报价汇总表中各项数字

累计之和低于投标函的报价时，以修正后的总价为准；如投标报价汇总表中各项

数字累计之和高于投标函的报价时，则以投标函的报价为准，并对所有分项进行

同比例调整；

（4）如果投标报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在投标报价之

中；

（5）如果超招标范围报价，超出部分将予以核减，投标报价以核减后的总

价为准。

3.1.4 经评标委员会评审，满足招标文件要求的投标人不足两个，或两个投

标人满足招标文件要求，但投标明显缺乏竞争性的，按中国大唐集团有限公司招

标采购相关制度执行。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算

出综合评估得分。

（1）按本章第 2.2.2（1）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分

A；

（2）按本章第 2.2.2（2）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分

B；

（3）按本章第 2.2.2（3）目规定的评审因素和分值对报价部分计算出得分

C；

45

A 为所有商务评标专家对投标人商务部分评分的算术平均值。B 为所有技术

评标专家对投标人技术评分的算术平均值。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A×权重+B×权重+C×权重。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报

价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材

料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该

投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.3 投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含

义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄

清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标

人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实

质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投

标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会

按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选

人名单。

46

第四章 合同条款及格式

第一节 通用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同文件（或称合同）：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力

的文件，构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书、投标函、专用合同条款及其附

件、通用合同条款、技术标准和要求（技术协议书）、已标价服务项目清单以及其他合

同文件。

1.1.1.2 合同协议书：指第 1.5 款所指的合同协议书。

1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。

1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。

1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录（如有）。

1.1.1.6 技术标准和要求：是指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求的文

件，以及合同双方当事人约定的对其所做的修改和补充。

1.1.1.7 三措两案：是指服务项目承包人在国家法律法规范围内，依据项目实际和

发包人的要求制定的针对服务项目的文件，包含“组织措施、安全措施、技术措施、施

工方案、应急预案”，简称“三措两案”。

1.1.1.8 图纸：是由发包人提供满足工作需要的图纸资料，以及在合同履行过程中

形成的图纸文件。

1.1.1.9 已标价服务项目清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按照规定的格

式和要求填写并标明价格的服务项目清单。

1.1.1.10 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。

1.1.2.3 承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。

1.1.2.4 承包人项目经理：指承包人派驻服务现场的全权负责人。

1.1.3 服务

1.1.3.1 “服务”为完成发包人需求，承包人提供的服务性工作。

47

1.1.3.2 “承包人设备”系指承包人用于实施本项目及弥补缺陷所需的、承包人自

有或租赁的、且不构成永久项目一部分的所有器具及物品，不包括临时项目、发包人提

供的设备、备件及专用工具、以及属于材料范畴的任何物品。

1.1.3.3 “材料”系指项目实施过程中耗用的材料，包括根据合同约定分别由发包

人和承包人供应的只以材料形式提供的物品，不包括发包人提供的设备、备件及专用工

具、承包人设备及生产设备。

1.1.3.4 “现场”指用于服务项目工作的场所，以及在合同中指定作为服务工作场

地组成部分的其他场所。

1.1.4 日期

1.1.4.1 “服务期”是指承包人按合同约定为发包人提供服务的期限和起始、结束

日期。

1.1.4.2 进厂日期：指合同生效后发包人指定的进厂日期。

1.1.4.3 离厂日期：指合同约定服务期满后，发包人同意的承包人离厂的日期。

1.1.4.4 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，

从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天 24:00。

1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.1 合同价格：指签定合同时合同协议书中写明的合同总金额。

1.1.5.2 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和

应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.6 其他

书面形式：指合同文件、信函、传真、电子数据交换和电子邮件等可以有形地表现

所载内容的形式。

1.2 语言文字

合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.3 法律

适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在

地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。

1.4 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合

同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

48

（3）投标函；

（4）专用合同条款及附件；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求（技术协议书）；

（7）图纸；

（8）其他合同文件。

1.5 合同协议书

承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同

另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单

位章后，合同生效。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 发包人提供的图纸

除专用合同条款另有约定外，图纸应在合理的期限内按照合同约定的数量提供给承

包人。

1.6.2 承包人提供的文件

按专用合同条款约定由承包人提供的文件，包括服务方案、记录等，承包人应按约

定的数量和期限报送发包人。发包人应在专用合同条款约定的期限内批复。

1.7 联络

与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和

决定等重要文件，均应采用书面形式。

按合同约定应当由发包人审核、批准、确认或者提出修改意见的承包人的要求、请

求、申请和报批等，发包人在合同约定的期限内未回复的，视同认可，合同中未明确约

定回复期限的，其相应期限均为收到相关文件后 7 天。

1.8 知识产权

1.8.1 投标人根据招标人要求在履行项目过程中专门为招标人或根据招标人提供的

有关信息、资料而产生的服务成果，其知识产权和其他权益全部归招标人所有。未经招

标人事先书面许可，投标人不得以任何形式自行使用、擅自许可任何第三方使用或向任

何第三方提出有关意见和建议。

1.8.2 招标人根据本项目要求向投标人提供的技术性信息、商业性信息、文件、程

序、计划、技术、图表、模型、参数、数据、标准、专有技术、业务或业务运作方法和

其他专有信息等，其知识产权和其他权益全部归招标人所有，未经招标人事先书面许可，

投标人不得以任何形式自行使用或擅自许可任何第三方使用。

49

1.8.3 投标人提供的产品及服务，

如涉及第三方合法享有的知识产权和/或其他权益，

须提供相关授权证明文件。

1.8.4 投标人保证其提供的产品及服务不侵犯任何第三方合法享有的知识产权和/

或其他权益。若因上述原因引起的第三方追溯，招标人概不负责，投标人承担由此引起

的全部责任，并赔偿因此给招标人带来的全部损失。

1.8.5 未经招标人事先书面许可，投标人不得将本项目涉及的相关权益转让给第三

方。

2. 发包人

2.1 遵守法律

发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而

引起的任何责任。

2.2 发出开工通知

发包人按合同约定进厂时间向承包人发出进厂通知。

2.3 提供服务工作现场及技术资料、图纸

发包人应按专用合同条款约定向承包人提供服务工作现场及技术资料、图纸等，并

保证资料的真实、准确、完整。

2.4 协助承包人办理证件和批件

发包人应协助承包人办理相关入厂证件及服务作业手续。

2.5 组织技术交底

发包人应在作业前向承包人进行安全、技术交底。

2.6 支付合同价款

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。

2.7 组织对承包人考评、结算

发包人应按合同约定对承包人履约期满后进行整体考评和完工结算。

2.8 其他义务

发包人应履行合同约定的其他义务。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

3.1.1 按照发包人制度办理入场手续和证件，并将办理结果书面报送发包人留存。

3.1.2 按合同约定的服务项目工作范围、内容、技术要求及质量、性能保证、安全、

环保、文明施工等既定目标完成项目，并在合同期内承担维护和缺陷修复等义务。

50

3.1.3 按合同约定采取安全文明施工和环境保护措施，确保人员、材料、设备和设

施的安全，防止发生人身伤害和财产损失。

3.1.4 按合同约定的服务内容和要求，编制服务方案（“三措两案”），并对服务

作业的完备性和安全可靠性负责；

3.1.5 在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、

市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰，并对邻近生产设施进行

有效隔离。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责

任；

3.1.6 按照第 7.3 款约定负责服务现场及其周边环境与生态的保护工作；

3.1.7 按安全文明施工要求采取安全措施，确保人员、设备和设施的安全，防止因

作业造成的人身伤害和财产损失；

3.1.8 将发包人按合同约定支付的各项价款专用于服务项目，且应及时支付其雇用

人员工资；

3.1.9 合同履行期间，承包人所有人员应严格遵守发包人及其上级公司制订的各项

管理制度。

3.1.10 承包人应履行的其他义务。

3.2 履约担保

3.2.1 承包人应保证其履约担保在服务期限内一直有效。发包人应在合同结算后 28

天内把履约担保退还给承包人。

3.2.2 如项目延期，承包人有义务继续提供履约担保。

3.3 承包人项目经理及人员

3.3.1 承包人项目经理

3.3.1.1 承包人应按合同约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。承包人项目

经理应负责组织合同的实施。承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人授权的

管理机构章，并由承包人项目经理或其授权代表签字。

3.3.1.2 项目经理应驻现场，项目经理不得同时担任其他项目的项目经理。项目经

理确需离开现时，应取得发包人的书面同意，临时代行其职责的人员需经过发包人的书

面同意，该人员应具备履行相应职责的能力。承包人项目经理未经发包人同意擅自离开

现场的，发包人有权按照相关管理制度进行考核。

3.3.1.3 承包人更换项目经理时，应提前 28 天书面通知并取得发包人书面同意。替

换人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得发包人的同意。

51

3.3.1.4 项目经理按合同约定组织服务工作。在紧急情况下为确保作业安全和人员

安全，在无法与发包人代表及时取得联系时，项目经理有权采取必要的措施保证与作业

有关的人身、财产的安全，但应在 24 小时内向发包人代表提交书面报告。

3.3.1.5 发包人有权书面通知承包人更换其认为不称职的项目经理，通知中应当载

明要求更换的理由。承包人应在接到更换通知后 2 天内向发包人提出书面的改进报告。

发包人收到改进报告后仍要求更换的，承包人应在接到第二次更换通知的 3 天内进行更

换，并将新任命的项目经理的相关资料书面通知发包人。继任项目经理继续履行合同约

定的职责。

3.3.2 承包人人员

3.3.2.1 承包人派驻到现场的主要管理人员应相对稳定。

项目实施过程中如有变动，

承包人应及时向发包人提交现场人员变动情况的报告。承包人更换主要管理人员时，应

提前 7 天书面通知并取得发包人书面同意。

3.3.2.2 特殊工种作业人员均应持有相应的资格证明，发包人可以随时检查。

3.3.2.3 承包人的主要管理人员离开现场应报发包人同意。主要管理人员离开现场

前应指定一名有经验的人员临时代行其职责，

该人员应具备履行相应职责的资格和能力，

且应征得发包人的同意。

3.3.2.4 承包人擅自更换主要管理人员，或前述人员未经发包人同意擅自离开施工

现场的，发包人有权按照相关管理制度进行考核。

3.4 提前入场和交接

3.4.1 承包人应在合同开始工作前 21 天，进驻现场进行项目部建设，工器具布置，

设备熟悉、与本项目之前的服务单位工作交接等工作。合同开始工作之日前，具备工作

条件，合同开始工作之日立即开展服务工作，与前一服务单位无缝对接。

3.4.2 承包人有义务在合同结束前 21 天对本项目下一阶段的服务单位人员进行技

术交底等交接工作，双方交接完成，承包人才能退出本项目。

3.4.3 在承包人提前入厂期间，如因承包人原因造成相关设备、设施损坏的，由承

包人负责修复或更换，并承担由此产生的费用。

3.5 合同价款应专款专用

发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于本合同项目。

4. 工期

4.1 合同工期

在专用合同条款中约定，发包人提出服务的合同期限。

4.2 服务工作实施

52

4.2.1 发包人在专用合同条款中约定通知承包人进厂的时间，承包人应按合同约定

的期限内完成合同服务工作。

4.2.2 如果是由于发包人的原因或发生不可抗力事件，承包人因此无法按期完工，

双方应共同商议延期后相关事宜。

4.3 工作延期

发包人由于工作需要提出的服务工作延期，如有在专用合同条款中约定。

4.4 其他

5. 服务质量

5.1 服务质量要求

5.1.1 服务质量标准必须符合发包人要求，以及相关验收规范和标准。有关服务质

量的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

5.1.2 因承包人原因造成服务质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人

返工直至质量达到合同约定的标准为止，由此增加的费用由承包人承担。

5.2 不合格项的处理

因承包人原因造成的不合格项，发包人有权随时要求承包人采取补救措施，直至达

到合同要求的质量标准，由此增加的费用由承包人承担。无法补救的，由双方协商解决。

5.3 质量争议检测

合同当事人对服务质量有争议的，由双方协商确定的检测机构鉴定，由此产生的费

用及因此造成的损失，由责任方承担。

6. 安全文明与环境保护

严格遵守发包人、路局及地方规定的各项安全文明生产和环保要求。正确处理各种

废物，避免对铁路沿线产生二次污染，必须外运至可排放地点。

7. 支付

7.1 付款方式

具体付款方式在专用合同条款中约定。

7.2 结算

7.2.1 服务期满后 7 天内，承包人应按发包人规定的格式向发包人提交项目结算申

请。发包人将按相关制度的规定及程序及时对承包人报送的结算申请进行审核。

7.2.2 结算原则在专用合同条款约定。

8. 保险

8.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应为其参与本项目全体人员购买工伤保险

或全过程的人身意外伤害险，未按合同约定办理保险的承包人人员禁止进入服务场地；

53

因投保产生的保险费和其他相关费用已包含在合同价中。合同延期，保险期限应相应延

长。

8.2 承包人应向发包人提交其已投保的各项保险的凭证和保险单复印件，相关凭证

将作为合同付款的依据之一。

9. 不可抗力

9.1 不可抗力的确认

9.1.1 不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避

免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、

战争和专用合同条款中约定的其他情形。

9.1.2 不可抗力发生后，发包人和承包人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成

损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。发生争议时，按第 12 条【争议的解决】

的约定处理。

9.2 不可抗力的通知

9.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即

通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

9.2.2 不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间

报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后 28 天内提交最

终报告及有关资料。

9.3 不可抗力后果的承担

9.3.1 不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各

自承担。不可抗力发生前已完成的服务工作应当按照合同约定进行支付。

9.3.2 不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加等后果，由合同当事人按以

下原则承担：

（1）永久工程、已运至现场的材料的损坏，以及因设备、设施损坏造成的第三方

人员伤亡和财产损失由发包人承担；

（2）承包人工器具的损坏由承包人承担；

（3）发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失；

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方

当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

在合同延期期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

9.4 因不可抗力解除合同

54

因不可抗力导致合同无法履行连续超过 84 天或累计超过 140 天的，发包人和承包

人均有权解除合同。合同解除后，由双方当事人商定或确定发包人应支付的款项，该款

项包括：

（1）合同解除前承包人已完成工作的价款；

（2）承包人撤离现场以及遣散承包人人员的费用；

（3）按照合同约定在合同解除前应支付给承包人的其他款项；

（4）扣减承包人按照合同约定应向发包人支付的款项；

（5）双方商定或确定的其他款项。

除专用合同条款另有约定外，合同解除后，发包人应在商定或确定上述款项后 42

天内完成上述款项的支付。

10. 违约

10.1 发包人违约

10.1.1 发包人违约的情形

在合同履行过程中发生的下列情形，属于发包人违约：

（1）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的；

（2）发包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

（3）发包人未能按照合同约定履行其他义务的。

发包人发生除本项第（2）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要

求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后 3 天内仍不纠正违约行

为的，承包人有权暂停相应的服务工作。

10.1.2 发包人违约的责任

发包人应承担因其违约给承包人增加的费用，并支付承包人合理的利润。此外，合

同当事人可在专用合同条款中另行约定发包人违约责任的承担方式和计算方法。

10.1.3 因发包人违约解除合同后的付款

承包人按照本款约定解除合同的，发包人应在解除合同后 28 天内支付下列款项，

并解除履约担保：

（1）合同解除前所完成工作的价款；

（2）承包人撤离现场以及遣散承包人人员的款项；

（3）按照合同约定在合同解除前应支付的违约金；

（4）按照合同约定应当支付给承包人的其他款项；

（5）按照合同约定应退还的质量保证金；

（6）因解除合同给承包人造成的损失。

55

合同当事人未能就解除合同后的结清达成一致的，按照第 12 条【争议的解决】的

约定处理。

承包人应妥善做好已完项目的保护和移交工作，并将工器具和人员撤出作业现场，

发包人应为承包人撤出提供必要条件。

10.2 承包人违约

10.2.1 承包人违约的情形

在合同履行过程中发生的下列情形，属于承包人违约：

（1）承包人违反合同约定使用不合格的工器具、材料等的；

（2）因承包人原因导致检修服务质量不符合合同要求的；

（3）承包人未经批准，私自将已按照合同约定进入现场的材料、工器具等撤离施

工现场的；

（4）因承包人违反合同约定造成暂停服务的；

（5）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

（6）由于承包人的责任使一项或更多项的技术性能和保证值没有达到要求的；

（7）承包人未能在合同期内对缺陷进行修复或拒绝按发包人要求进行修复的；

（8）未能按照合同约定履行其他义务的。

10.2.2 承包人违约的责任

10.2.2.1 承包人应承担因其违约行为而增加的费用。增加的费用除应包括由于上述

违约行为直接造成发包人的所有支出或损失外，还应包括由于承包人违约而造成的发包

人向第三方支付的费用。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定承包人违约责

任的承担方式和计算方法。

10.2.2.2 承包人提交违约金后，仍有义务向发包人提供技术支持。由于承包人的原

因导致发包人拒收项目的，并不免除承包人支付违约金的义务。

10.2.2.3 承包人因发生第 10.2.1（5）目约定的违约情形应支付违约金，违约金额

度在专用条款里中约定。

10.2.3 因承包人违约解除合同

除专用合同条款另有约定外，出现第 10.2.1 项【承包人违约的情形】第（5）目约

定的违约情况时，发包人发出整改通知后，承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行

为并致使合同目的不能实现的，发包人有权解除合同。合同解除后，因继续完成工程的

需要，发包人有权使用承包人在现场的材料、工器具、临时设施、承包人文件和由承包

人或以其名义编制的其他文件，

合同当事人应在专用合同条款约定相应费用的承担方式。

发包人继续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任。

56

10.2.4 因承包人违约解除合同后的处理

因承包人原因导致合同解除的，则合同当事人应在合同解除后 28 天内完成估价、

付款和清算，并按以下约定执行：

（1）合同解除后，按发包人确定承包人实际完成工作对应的合同价款，以及承包

人已提供的材料、临时设施等的价值；

（2）合同解除后，承包人应支付的违约金；

（3）合同解除后，因解除合同给发包人造成的损失；

（4）合同解除后，承包人应按照发包人要求完成现场的清理和撤离；

（5）发包人和承包人应在合同解除后进行清算，出具最终结清付款证书，结清全

部款项。

因承包人违约解除合同的，发包人有权暂停对承包人的付款，查清各项付款和已扣

款项。发包人和承包人未能就合同解除后的清算和款项支付达成一致的，按照第 12 条

【争议解决】的约定处理。

10.3 第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承

担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

11. 索赔

11.1 承包人索赔的提出

根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款的，应按以下程序向发包人提出索赔：

（l）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后 14 天内，向发包人递交索赔通知

书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额，并附必要的记录和证明

材料；

（2）索赔事件具有连续影响的，承包人应在索赔事件影响结束后的 14 天内，向发

包人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额，并附必要的记录和证明

材料；

（3）承包人未在前述 14 天内递交索赔通知书的，丧失要求追加付款的权利。

11.2 承包人索赔处理程序

（1）发包人收到承包人提交的索赔通知书后，在收到上述索赔通知书或有关索赔

的进一步证明材料后的 14 天内，将索赔处理结果答复承包人；

（2）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后 14 天内完

成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第 12 条的约定执行。

11.3 承包人提出索赔的期限

57

承包人在接到发包人结算通知后，应被认为已无权再提出服务作业期间所发生的任

何索赔。

11.4 发包人索赔的提出

根据合同约定，发包人认为有权扣减付款的，应按以下程序向承包人提出索赔：

（1）发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后 14 天内，向承包人递交索赔通知

书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求扣减的付款金额，并附必要的记录和证明

材料；

（2）索赔事件具有连续影响的，发包人应在索赔事件影响结束后的 14 天内，向承

包人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的扣减付款金额，并附必要的记录和证明

材料。

11.5 发包人索赔处理程序

（1）合同当事人双方就索赔事件达成一致意见，承包人应付给发包人的金额可从

拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。承包人在收

到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的 14 天内，将索赔处理结果答复发包人。

如承包人在收到索赔通知书后 14 天内未做答复，则视为该索赔已被接受；

（2）承包人接受索赔处理结果后 28 天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，

按第 11 条的约定执行。

12. 争议的解决

发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决。合同当事人友好协

商解决不成的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：

（l）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

58

第二节 专用合同条款

《专用合同条款》是对《通用合同条款》的补充或对合同双方责任与义务的进一步

明确，条款之间如有不一致之处，《专用合同条款》应优先于《通用合同条款》。《专

用合同条款》的序号与《通用合同条款》的序号一致，如果有增加的条款，可增加新的

条款号。

1.6.2 承包人提供的文件

由承包人提供的文件，包括服务方案、记录等，承包人应按约定的数量和期限报送

发包人。发包人应在收到文件后 3 日内批复。

2.3 提供服务工作现场及技术资料、图纸

发包人应按约定向承包人提供服务工作现场及技术资料、图纸等，并保证资料的真

实、准确、完整。

4.1 本项目工期为 2026 年 01 月 25 日起至 2027 年 12 月 31 日止。

4.2.1 承包人进厂的具体开始时间以发包人通知为准。

7.1.1 本项目不支付预付款，依据合同按年度结算进度款。计算方法为：年度结算

金额=年度合同金额-年度考核金额。支付方式为转账支付或电子承兑，承兑汇票贴息由

承包人承担。

7.1.2 如果国家政策税率调整，则相应调整合同价格（不含税金额不变，仅调整税

金）。

7.2.2 承包人在次年 1 月 27 日前提交外委项目进度款验收单和项目工程量签证单

（最后一年还应提交竣工结算书）经发包人审核完成后，开出正式有效的税务发票，发

包人在收到有效发票后结算支付完上年度的费用。

7.3 承包人负责按照技术标准和要求落实好服务现场及其周边环境与生态的保护工

作。（新增）

10.2.2.3 承包人因发生第 10.2.1（5）目约定的违约情形应支付违约金，违约金额

度为合同金额的 5%。

10.2.3 因承包人违约解除合同

出现第 10.2.1 项【承包人违约的情形】第（5）目约定的违约情况时，发包人发出整改

通知后，承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的，发包人有权解除合同。合同解除后，因继续完成工程的需要，发包人有权使用承包人在现场的材料、工器具、临时设施、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件，相应费用均由承包人承担。发包人继续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任。

12. 争议的解决

59

发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决。合同当事人友好协

商解决不成的，向发包人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

60

第三节 合同附件格式

附件一：合同协议书

合同协议书

(发包人名称，以下简称为实施

项目名称)，已接受

(服务商名称，

以

下简称

“承包商”)对该项目服务投标。

发包人和承包商共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

1.1 中标通知书；

1.2 投标函；

1.3 专用合同条款；

1.4 通用合同条款；

1.5 发包人要求；

1.6 服务费用清单；

1.7 服务方案；

1.8 其他合同文件。

2. 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之

处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币(大写)

(¥)

。

4. 项目负责人：

。

5. 服务工作质量符合的标准和要求：

。

6. 承包商承诺按合同约定承担其应负责的服务工作。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包商支付合同价款。

8. 承包商计划开始服务日期：，实际日期按照发包人在开始服务通知中载

明的开始服务日期为准。服务期限为

天。

9. 本合同协议书一式份，合同双方各执份。

10. 合同未尽事宜，双补充协议。补充协议是合同的组成部分。

61

发包人：

(盖单位章) 承包商：

(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人： (签字) 法定代表人或其委托代理人： (签

字)

年 月

日

年 月 日

62

附件二：履约担保

履约担保

（招标人名称）：

鉴于（招标人人名称，以下简称“招标人”）与（中标人名称，以下称“中标

人”）于年月日就（项目名称）协商一致共同签订《

XX 合同》。我方愿意无条件地、

不可撤销地就中标人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）元（¥）。

2. 担保有效期自招标人与中标人签订的合同生效之日起至招标人签发或应签发竣

工验收证书之日起

50 天后失效。

3. 在本担保有效期内，因中标人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方

在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在

7 天内无条件支付。

4. 招标人和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担保人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

年月日

63

第五章 技术标准和要求

一、项目概况

1.本技术规范所指范围：大唐华银金竹山火力发电分公

司专用铁路维护、维修；机车修理；（铁路）运输网络管控

平台维护等。

2.本技术采用标准为：《东风 7C、7D 型内燃机车段修

技术规程》、《铁道部机车验收工作规定》、《普速铁路接

触网运行维修规程》铁总运[2017]9 号、《普速铁路工务安

全》（铁总运【2014】272 号）《普速铁路线路修理规则》

（TG/GW102-2019)《铁路技术管理规程（普速铁路部分）》

（铁总科技【2014】172 号）、《铁路信号设备维修规则》、

《铁路通信设备维修规则》、原铁道部《关于发布列车运行

监控装置（LKJ）运用维护规则》（铁总运[2014]107 号）<

关于重新修订《广铁（集团）公司列车运行监控装置（LKJ）

运用维护管理办法》的通知>广电发[2014]520 号文件精神。

3.本技术规则书为《普速铁路接触网运行维修规程》铁

总运[2017]9 号，《普速铁路线路工务安全》（铁总运

【2014】

272 号）

《普速铁路线路修理规则》

（TG/GW102-2019)

《铁路技术管理规程（普速铁路部分）》、铁路信号自动控

制监测技术（接轨站）、铁路总公司《关于发布列车运行监

控装置（LKJ）运用维护规则》（铁总运[2014]107 号）、<

关于重新修订《广铁（集团）公司列车运行监控装置（LKJ）

运用维护管理办法》的通知>广电发[2014]520 号文件精神；

64

机车 LKJ、机车信号、机车电台代维维修合同的附件，与合

同正文具有同等效力。

二、专用线设备维护、维修范围、内容及技术（质量）

要求

（一）工务部分：

1.铁路专用线共计 ：线路 12.059Km，道岔 21 组，涵洞

10m；接轨车站部分（金竹山车站产权属金竹山火力发电分

公司的部分，线路全长 3.901KM，道岔 11 组）、5 道、7 道、

9 道、东联线、东牵线、西牵线、渡 7 线；专用铁路区干线

路部分：金竹山车站 42#岔至金竹山火力发电分公司企业站

进站信号机），企业站部分：企业站进站信号机至站内各股

道线路，站内 1 道、2 道、3 道、4 道、5 道、6 道（卸油

线）、7 道（整备线）、9 道线路全长 6.822KM，道岔 10 组。

其中 1 道、2 道、4 道、5 道均到翻车机止挡器为止。

2. 主材料及消耗性材料清单如下：

序号

材料名称

单位

备注

序号

材料名称

单位

备注

1

普通道钉

个

消耗性

14

铁垫板 P50

块

消耗性

2

螺纹道钉

个

消耗性

15

岔心 P50-1/9

个

主材料

3

防爬器 P50

套

消耗性

16

P50 鱼尾板

块

主材料

4

道岔螺栓

套

消耗性

17

砼枕

根

主材料

5

垫圈

个

消耗性

18

木枕

根

主材料

6

尼龙座

个

消耗性

19

岔枕

m3

主材料

7

弹条

个

消耗性

20

护轨 P50-1/9

根

主材料

8

扣板

个

消耗性

21

钢轨 P50-25m

根

主材料

9

硫磺

Kg

消耗性

22

尖轨 P50-1/9

根

主材料

10

接头螺栓

P50

个

消耗性

23

补充道碴

m3

主材料

11

螺帽

个

消耗性

24

滑床板 P50

块

主材料

12

大胶垫 P50

块

消耗性

25

轨撑垫板 P50

块

主材料

65

13

长效油脂

Kg

消耗性

备注：消耗性材料的更换、补充由承包人负责提供，不

另行收费。主材料由发包人负责费用。

3、技术（质量）要求

3.1、根据线路变化规律和特点，以全面改善轨道弹性，

调整轨道几何尺寸和更换整修失效零部件为重点，有计划的

对线路进行综合性维修，以恢复线路完好的技术状态。

3.1.1、根据线路、道岔状态起道、拨道和改道，全面

捣固。混凝土枕地段，捣固前撤除所有调高垫板;混凝土宽

枕地段，垫碴与垫板相结合。

3.1.2、调整线路、道岔各部尺寸，拨正曲线。

3.1.3、清筛枕盒不洁道床和边坡，整治道床翻浆冒泥，

补充道碴，整理道床。

3.1.4、更换、方正和修理轨枕。

3.1.5、调整轨缝，整修、更换和补充轨道加强设备，

整治线路爬行，锁定线路、道岔。

3.1.6、矫直、焊补、打磨钢轨，综合整治接头病害。

3.1.7、有计划地采用打磨列车对钢轨、道岔进行预防

性或修理性打磨。

3.1.8、整修、更换和补充联结零件，并有计划地涂油。

3.1.9、整修路肩，疏通排水设备，清除道床杂草和路

肩大草。

3.1.10、修理、补充和刷新线路标志，整修道口及其排

水设备，收集旧料。

66

3.1.11、其他病害的预防和整治。

3.2、根据线路变化情况,对全线进行有计划、有重点的

经常性养护，以保持线路质量处于均衡状态.每季度对曲线

正矢进行一次全面检查，每旬对线路、道岔进行一次检查，

每天安排巡道工对线路进行正常的巡查，每季对设备状况不

少于一次的全面检查;不定期进行重点检查，发现问题及时

处理。

3.2.1、根据轨道几何尺寸超过经常保养容许偏差管理

值的状态，整修线路。

3.2.2、整治道床翻浆冒泥，均匀道碴，整理道床。

3.2.3、更换和修理轨枕；调整轨缝，锁定线路。

3.2.4、焊补、打磨钢轨，整治接头病害；有计划地成

段整修扣件，螺栓涂油。

3.2.5、无缝线路应力放散或调整；更换伤损钢轨，断

轨焊复。

3.2.6、整修防土煤、防雪设备，整治冻害。

3.2.7、清除道床杂草及路肩大草。

3.3、及时对线路几何尺寸超过临时补修容许偏差管理

值及其他不良处进行临时性修整，以保证行车安全和平稳。

3.3.1、整修轨道几何尺寸超过临时补修容许偏差管理

值的处所。

3.3.2、更换(或处理)折断、重伤钢轨及桥上、隧道内

轻伤钢轨。

67

3.3.3、更换达到更换标准的伤损夹板，更换折断的接

头螺栓、道岔护轨螺栓、可动心轨凸缘与接头铁联结螺栓、

可动心轨咽喉和叉后间隔铁螺栓、长心轨与短心轨联结螺栓、

钢枕立柱螺栓等。

3.3.4、调整严重不良轨缝。

3.3.5、疏通严重淤塞的排水设备，处理严重冲刷的路

肩和道床。

3.3.6、其他需要临时补修的工作。

3.4、企业站内电气化、信号、通信施工时进行配合，

牵涉到电气化、信号配合的事项，由承包人与路内相关维修

单位联系，并按路局有关规定进行防护、联络和协调工作。

3.5、承包人负责对所管辖线路设施进行日常点巡检及

临修（含重伤轨、道岔、道枕的更换，发包方提供材料），

及时消除线路病害、整改线路隐患、更换、安装线路失效器

材，保持线路技术状态符合铁路检修技术规程，确保专用线

安全畅通。

3.6、承包人每天必须对线路、道岔状况进行巡视检查，

及时发现处理异常。定期对线路、道油润并保持油润状态好，

如发现存在达不到检规要求的现象或隐患，承包方将向发包

方发出书面正式整改通知书。

3.7、专用线计划维修或大修产生的废物，一律不得排

放到路基边坡上，避免对铁路沿线产生二次污染，必须外运

至可排放地点；废物排在路基边坡上所引发的矛盾和纠纷，

由承包方自行协调解决。

68

3.8、专用线两边的树木若侵限或影响瞭望的，由承包

方负责砍伐，以确保行车安全。

3.9、一旦发生与线路设施有关的行车事故、故障及自

然灾害，

承包人接到调度的通知后应立即赶赴现场及时抢修，

用最短的时间恢复线路通行。

3.10、若发生行车、工务设施、人身事故及日常巡视中

发现危及线路安全的重大隐患，应及时处置并报告发包人和

广铁集团相关部门。

3.11、技术服务质量期限要求：在规程规范要求内。

3.12、自然灾害，人为破坏等造成的事故时，承包人应

及时组织抢修通车。

3.13、承包人负责发包人铁路专用线线路维护服务及技

术支持，负责系统设备及线路的定期维护、保养、检修及紧

急故障处理工作，确保整个系统的正常运行。

3.14、承包人承担保持上述铁路设备、设施技术状况良

好的全部职责。未涉及的内容按照铁路线路技术标准和发包

人专用线的实际情况，

承包人应对发包方范围内的所有线路、

按《工务检修规程》进行有计划的综合维修养护。

3.15、承包人负责发包人设备、线路的探伤检测并提供

检测报告（正式文本）。当设备发生故障后，应积极修复

（一般控制在 12 小时以内恢复设备正常运用），尽力提前

消缺，确保线路安全正点运输。

（二）地面信号：1、室外设备

69

1.1、色灯信号机: 巡视检查、清扫除尘、刷防护漆（油

漆材料发包人提供）等维护、消缺；

1.2、ZD6—D型电动转辙机及道岔：巡视检查、刷防护

漆（油漆材料发包人提供）、挤岔抢修等维护、消缺；

1.3、采用25HZ相敏轨道电路、集中送电采用

L-L/L-PE220V纵横向防雷模块：巡视检查、室内外电压检查、

测试、维护及更换电路的钢轨接续线、XB箱引接线、道岔跳

线、各种箱盒的检查维护。

2、室内设备

2.1、信号电源系统：系统各输入、输出电压及电流等

指标的巡视监测、系统设备的维护及消缺、室内及设备的除

尘除灰等；

2.2、信号继电器系统：系统各组合、继电器及其排架、

连接线路的巡视检查、系统设备的维护消缺、室内及设备的

除尘除灰等；

2.3、计算机联锁系统采用HE-20090001/01,CBIB与人机

交互层网络通信：系统各机柜、设备及其连接线路的巡视监

测维护及消缺、室内及设备的除尘除灰等。

序号

设备名称

单位

数量

1

地面信号

每组道岔附带一个区段、一架信号机

21

备注含：信号机、轨道电路、信号电缆、控制台、组合架、电源屏等。

3、技术要求

70

3.1、日常维护技术标准(每日 2 次)见表 1：

表1　“日常维护”技术标准表（计算机联锁设备检修作业标准）

检修内容

检修作业标准

检查铅封计数器号码有无变化,检查破

封登记情况。

破封有登记记录，计数器记录数据与实际数据核对无误。

访 问 车 务 值 班 员 了 解 设 备 使 用 情 况

（无人值班车站用电话了解)。

了解计算机联锁系统有无异常现象,对异常情况要及时处理。

检查计算机设备运用环境。

机房空调使用良好,温度适中,保持在 15℃～30℃, 相对湿度保持在 10%～75%，机房密封、防尘、防静电措施良好。

检查计算机机柜加锁及散热情况。

机箱、机柜门关闭好，操作键盘处于被锁状态, 风扇运转正常，保持机箱通风散热良好。

观察计算机运行情况。

1、设备运行正常，系统工作良好，控制台、显示器、鼠标、键盘工

作状态良好，无异常现象。

2、各部件无松动、损伤、过热、异味等。3、各指示灯表示正常，主、备机切换手柄处于自动位置。

测试计算机内部各类电源电压，检查UPS 电源、动态稳压电源及 24V 直流切 换 电 源

的 工 作 情 况 （ 每 周 测 试 一 次）

。

1、计算机内部各类电源、切换电源、UPS、动态稳压电源、24V 直流

工作电源工作正常，无过大噪声、无异味、表面不过热。

2、联锁机、执表机的 CPU 及其接口电路的工作电源电压为 5.0V±0.1V。采集、驱动电源电压为 12.0V±1.2V。驱动单元的局部电源电压为 30V±2V。

检查显示器、数字化仪、鼠标及报警音

响工作情况。

1

显示器无过大噪声、无异味、表面不过热，亮度、对比度合适，

显示正常，

鼠标移动灵活、工作良好。

2

数字化仪盘内站场平面图纸不错位，光笔使用正常。控制台报

警喇叭音量适中。

察看电务维修机记录。

发现异常及时处理， 电务维修机运行良好，记录正确，发现异常情况及时进行处理，发生疑难故障及时存盘并做好记录。

核主、备监控机、维修机时钟一致。 监控机、维修机时钟一致，超过一分钟需进行调整。

计算机房环境卫生和控制台清扫。

计算机机房环境卫生整洁，地板平整，机房内无堆放杂物。控制台及显示器、鼠标清洁干净，桌面上无杂物。

防火设施检查。

防火设施完整，按规定位置摆放，防火通道无障碍物。

——

3.2、

“集中检修”技术标准(每月 1 次)见表 2：

表2　月度“集中检修”技术标准表（配电柜检修作业标准）

检修内容

检修作业标准

备注

对鼠标、显示器清洗。

鼠标、显示器清洗干净，鼠标移动灵活、动作可靠，显示

器外壳无尘、图象显示清晰。

各类配线、

插接件及防鼠措施检查。

1、各类配线，配线端子紧固，配线整齐，焊头焊接牢固、

无破损、无霉变、无毛刺、断股不超过 1/5。

2、各种插接件接触良好、不松动、接点无氧化，固定牢靠。

3、线条无伤痕，无破皮，无虫鼠咬伤情况，防鼠措施可靠。

计算机配电柜全面检查。

转换电源、UPS 电源、空气开关等工作正常，双向转换开关

动作灵活，各部件安装牢固、无松动、损伤、过热、异味

1、集中检修工作必须在天窗点 内 进 行。2、电路板件及连线严禁带电拔插。

71

等，配线整齐、配线端子紧固，各电源指示灯表示正确。配

电柜门开启灵活，关闭紧密。

手动倒机检查

倒机后能迅速同步、联机。要做好倒机记录，A、B 机每月交

替使用。

地线报警试验

地线报警工作正常。

3.3、集中检修技术标准见表 3、4、5：

表3　季度“集中检修”技术标准表（信号防雷设备检修作业标准）

检修内容

检修作业标准

备注

检查、测试逻辑、防雷地线。

清扫控制台、配电柜，

清洗工控机防尘网。

接地引入线无锈蚀、无断股，逻辑地线接地电阻

不大于 1

Ω ，防雷地线接地电阻不大于 4Ω 。当

逻辑地线与防雷地线共地线时，其接地电阻不大于

1

Ω 。

控制台和配电柜内、外清洁无尘，配线良好规范各部件接触良好不松动，端子紧固。工控机防尘

网清洁无尘。

集中检修工作必须在天窗点内进行。电路板件及连线严

禁带电拔插。

UPS 放电试验。

每季进行一次 UPS 放电试验。

方法：在备机同步情况下，将备机 UPS 的 220V 输入电

源断开，放电 4～5 分钟，看能否正常工作。

表4　年度“集中检修”技术标准表（信号设备检修作业标准）

检修内容

检修作业标准

备注

信号联锁试验。

在主、备机同步情况下，按照设计进路联锁表试验全站所

有进路，信号联锁关系正确无误。

接口架及机柜内部清扫。

接口架及联锁机、执表机、工控机机箱、机柜内清洁无

尘，

配线良好规范，各部件接触良好不松动，端子紧固。

试验备用器材。

备用器材齐全无损伤，接点清洁，标识清晰。备用器材通电试验，性能稳定、工作状态良好。备用板件倒换到

备机后，

应确保双机同步，倒换试验正常。

检查插接件、电路板。

各种插接件、电路板接触良好，不松动，不变形，无异

状。接点无氧化， 无脱焊，固定牢固，电路板表示灯显示正

确。

各类报警试验。

各类报警试验良好正确，无误报漏报。

1.

集 中 检 修

工 作 必 须 在

天 窗 点 内 进

行。

2.

电 路 板 件

及 连 线严禁带

电拔插。

表5　轨道电路月度“日常维护”技术标准表

检修内容

检修作业标准

备注

检查箱盒无破损，漏水，基础

不倾斜或破损，螺栓紧固情况。

箱盒无破损， 箱盒底部距地面不少于 150 mm，排水良好，

基础埋设牢固有倾斜限度不超过 10mm。

重 点 检 查 塞 钉 连

接 处是否锈蚀断股。如轨缝不标准，应配

合工务整治。

检查加锁装置

加锁装置良好。

重 点 检 查 塞 钉 连

72

检查送受端引接线轨道接续线、

道岔跳线。

1、引接线无断股, 轧伤, 固定良好, 塞钉不松动或脱落、

油润良好。

2、扼流变中点连接板（线）

、横向连接线良好。

3、补偿电容及固定架良好。

4、引接线、轨道接续线、道岔跳线、横向连接线、扼流

连接线不得埋于土或石渣中，固定良好、油润良好，不断

股或断股不超过五分之一。

5、引接线、道岔跳线、横向连接线、扼流连接线处不得

有防爬器和轨距杆等杂物。穿越钢轨处距轨底不应小于

30mm，不得与可能造成短路的金属件接触。

钢轨绝缘，轨距杆、道岔连接杆、

连接垫板及安装装置绝缘检查

1、各部绝缘无严重破损，绝缘节轨缝须保持 6～10mm，

绝缘不单破。

2、工务扣件不碰鱼尾板。

3、道岔杆件不相碰、不碰轨底、不碰槽钢。

检查外界对设备的干扰。

检查轨道区段有无灰边及各类短路线。

轨道电路 I 级测试。

测试轨道室内端电压，符合《维规》标准（每日）

。

电气化电缆接地。

电气化电缆接地良好。

接 处是否锈蚀断股，轨缝不标准，应配合

工务整治。

3.4、“集中检修”技术标准(每半年 1 次)见表 6

表6　轨道电路半年度“集中检修”技术标准表

检修内容

检修作业标准

备注

变压器箱、扼流变压器外部

检查。

1、变压器箱、扼流变压器安装牢固，无破损、裂纹、漏水，

平直，基础方正，倾斜限度不超过 10mm。

2、加锁良好，编号字迹清楚，箱体无积灰，油饰良好。

3、箱盒底部距基础面的距离不小于 150mm，基础面方正、水平、

不积水。

4、引接线、中心连接板、横向连接线、吸向线连接紧固良

好。

变压器箱内熔断器检查、更

换。

1、熔断器安装牢固，接触良好，不变形。有容量标志及更换

日期，容量符合规定。

2、带扼流的轨道区段轨道变压器 II 次侧熔断器为 10A，送

端轨道变压器 I 次侧熔断器为 1A。适配器熔断器为 2A。

3、安装双套熔丝转换装置的进行主副转换试验，不良更换。安装单套熔断器的每 2 年更换一次，安装断路器（南非开关）

的故障更换。

检修作业必须在天

窗点内进行

73

变压器箱内部检查。

1、变压器 、室外隔离盒安装牢固，无严重锈蚀，端子板无

裂纹，线圈不过热，限流电阻安装稳固，可调接点接触良

好，不松动，弹力适当，25Hz 相敏轨道电路送端可调电阻应满

足：(旧型)送端无扼流变压器时，其电阻为 2.2

Ω ，送端可

调电阻应调整不少于总电阻的三分之一。97 型送端无扼流变压器时， 一送一受送端电阻调整为0.9

Ω ，一送多受送端

电阻调整为1.6

Ω ， 受端电阻允许从 0-全阻值进行调整。

2、端子紧固，垫圈齐全， 与变压器箱连接线引接处绝缘良好，

各端子均有压紧螺母，配线整齐，绑扎良好，不破皮，断

股不超过五分之一。电缆去向应有铭牌，电缆头封闭良好，

盘根完好。

3、防雷元件安装正确，元件无击穿现象。

4、变压器箱内部清扫干净，导电部分清洁明亮。

检修作业必须在天

窗点内进行

钢丝绳除锈，涂油整修。

钢丝绳固定，包扎良好涂油。

检查、补齐、整理送受电端引接线，轨道接续线，道岔

跳线及卡钉。

1、补偿电容及固定架良好。

2、引接线、轨道接续线、道岔跳线、横向连接线长度适当，

不得埋于土或石渣中，固定良好、油润，不断股或断股不

超过五分之一。

3、引接线、道岔跳线、横向连接线处不得有防爬器和轨距杆等杂物，穿越钢轨处距轨底不应小于 30mm，不得与可能造成

短路的金属件接触。

道岔角钢、轨端及轨距杆绝缘检查测试，是否有短路现

象。

1、绝缘测试,不良更换。

2、用电阻档测量角钢与四个角形铁的螺栓应有很大的阻值

（一般应为 500

Ω 以上）

进行一级测试。

1、对受电端变压器限流电压要求端电压应为 18～24V。

2、分路残压测量：用 0.06

Ω 电阻线在轨面任一地方分路，25HZ

相敏轨道电路继电器端电压不大于 7V（97 型不大于 7.4V）

，其

前接点断开。

3、受电端无扼流变压器时，受端轨道变压器变比为 40:1,送

端轨道变压器的变比可适当调整。

箱、盒内部清扫。

箱内部清扫干净，导电部分清洁明亮。

3.5、

“集中检修”技术标准（每年 1 次）见表 7：

表7　轨道电路年度“集中检修”技术标准表

检修内容

检修作业标准

备注

正线分解、检查轨道绝缘，更

换不良部件（其它根据需要）

。

绝缘良好，无破损

检查送受电端箱盒通风，防尘

状况，整修不良设备。

防尘密封完好

极性交叉校核及绝缘破损试验。

1、轨道电路内的各种绝缘装置均须保持绝缘良好，邻接轨

道电路间钢轨绝缘破损时， 轨道接收设备应不受邻接轨道

电路电源而误动或有符合设计要求的防护措施。

2、极性交叉正确,不良调整。

测试防雷元件。

测试防雷元件，不良更换。

电气化电缆接地

电气化电缆接地良好≤10

Ω

检修作业必须在天

窗点内进行

3.6 ZD6-D 型电动转辙机月度“日常维护”技术标准表 8

74

表8　ZD6-D 型电动转辙机月度“日常维护”技术标准表

检修内容

检修作业标准

备注

向值班人员了解 道 岔

运用情况。

掌握使用中道岔存在的问题。

检查箱盒、转辙机盖壳情

况及加锁情况。

1、电缆箱盒无破损、裂纹，不倾斜，安装牢固，底部距地面

不少于150mm，排水良好。箱盒基础牢固，无裂纹。

2、转辙机纵侧面的两端与基本轨或中分线垂直距离的偏差不

大于10mm。

3、蛇管无破损、无腐蚀，安装牢固，接头连接牢固，封堵良

好。

日 常 养 护 除 表 示

杆 缺 口、安装装置绝

缘外，

其 余 数 据 标

准 均 可 目 测

紧固外部螺栓，检查开口

销完好及开口销标准，检

查安装装置完好。

1、角钢、转辙机安装方正，上下、左右倾斜度不大于 10mm。2、各杆件及各部螺栓紧固，螺纹部分的内外调整余量应不小

于 10 mm，开口销齐全，开口标准 60°～90°。

3、各杆件无弯曲（带有弯度的杆件，其弯角不大于 30，弯高不大于 100mm）裂纹，连接销良好，无过大旷动（表示杆

旷动量不大于0.5mm，其余杆件旷动量不大于 1mm）。

4、

各杆件应与直股基本轨相垂直，

两端垂直偏差不大于 20mm。

各杆件两端高低偏差不大于 5mm。

5、密贴调整杆的密贴调整螺帽应有专门防松措施（开口销、

防松箍），防松措施有效，无脱落。

6、每月检查测试 1 次安装装置绝缘。绝缘装设完整良好，无

漏电。

7、穿越轨底的各杆件及其连接销、开口销，距轨底的净距离

应大于10mm，杆件不碰枕木。

日 常 养 护 除 表 示

杆 缺 口、安装装置绝

缘外，

其 余 数 据 标

准 均 可 目 测

滑床板清扫、注油。

1、滑床板无锈蚀、无污垢，光亮油润。2、尖轨与基本轨间无异物，不卡道岔。

检查密贴强度及 结 合

部 问题

1、尖轨、基本轨无硬弯、反弹，尖轨与基本轨密贴。人工拨动尖轨，

尖

轨尖端至第一牵引点间间隙不大于 0.5mm，其余刨切部分不

大于1mm。

2、尖轨无吊板、无翘头、拱背、旁弯，其底部与滑床板密贴。

3、尖轨、基本轨爬行量小于 20mm。

4、基本轨横移小于 1mm。

5、尖轨、基本轨肥边小于 1mm。

6、滑床板无影响道岔转换的压痕、划痕 。

滑床板除锈蚀（污垢）

每月 1 次，

注油每月 4 次，

其中枢纽、区段站客车进路、机车出入库进路上道岔每 3 天 1 次滑床板

注油。

检查表示杆缺口、密贴调

整杆空动距离, 机内

检查、清扫、注油。

1、操动道岔检查机外表示杆缺口检查窗口或开盖检查表示杆

缺口,

缺口为 1.5±0.5mm。

2、密贴调整杆动作时，其空动距离大于 5mm。

3、机内清扫，转辙机整机密封性能良好， 能有效防水、防尘，

机内无积水、灰尘、油垢及杂物。

4、操动道岔时电机无过大噪声。

5、检查电机、减速器、自动开闭器安装牢固，各部开口销齐

全。

6、表示杆检查柱、齿条块、锁闭齿轮及活动摩擦面清扫干净并油润。

3.7“道岔”集中检修技术标准（每两月 1 次）见表 9：

表9　“道岔”集中检修技术标准表

检修内容

检修作业标准

备注

同日常养护

同日常养护内容

集中检修中所有数据

75

配线及插件检查

1、配线线头良好无断股。2、各部螺栓紧固，螺帽、垫片齐全，电气螺栓均应采用双螺帽。3、线把整齐美观、不破皮，固定良好，各标记、铭牌齐全。4、插接件安装牢固，接触良好，有足够压力 。

检查电机

1、固定螺栓紧固，不松动。2、定子、转子引出线接头焊接良好，无锈蚀、断线。3、两炭刷引线良好，炭刷与整流子面接触良好，转动时无过大火花。4、将整流子面清扫干净，清除氧化层及槽内积炭粉。

检查自动开闭器、遮

断器

1、自动开闭器、遮断器绝缘座安装牢固、完整、无裂纹，动接点不松动，静接点相互对称，接点片不弯曲倾斜。2、在开盖或插手摇把时，遮断器应自动断开启动电路，断开距离不小于 2mm，不拨动管制肘，接点不得重新接触。3、动接点打入静接点片深度不小于 4mm，距静接点座不小于 3mm。用手扳动动接点，其摆动量不大于 3.5mm。4、动、 静接点接触良好，磨耗不超过原厚度的 1/2。5、速动爪与速动片的间隙在解锁时不少于 0.2mm，锁闭时为 1～ 3mm。6、速动爪落下前，动接点在静接点内有窜动时，应保证接点接触深度不小于 2mm。7、速动片的轴向窜动，应保证速动爪滚轮与滑面的接触不少于 2mm。8、速动爪的滚轮在传动过程中应在速动片上滚动，落下后应距启动片缺口底部不少于 0.5mm，人工拨动滚轮应能转动。9、拉簧作用良好，弹力适当，能保证动接点迅速转接并带动检查柱上升和下落。10、拐肘无变形，连接轴油润、转动灵活，花键连接良好。11、检查块能在表示杆中空腔内灵活滑动、无阻卡。

标准除 I 级测试内容外， 其余均以目测为主，目测存在问题的再用测量工具测试

检 查 减 速 器

及 摩 擦 联 结 器

1、减速器输入轴及输出轴动作灵活，通电转动无噪声。2、各部件齐全、无损，外壳无裂纹，安装牢固， 转换中动作正常。3、道岔正常转动时，摩擦联结器不空转。道岔转换终止

时，电动机应稍有空转。道岔因故不能转换到位时，摩擦联结器应空转。 4、摩擦弹簧无损伤、有弹力。弹簧在规定摩擦电流条件下，相邻弹簧圈间隙不小于 1.5mm。弹簧不与夹板接触。

5、摩擦带与内齿轮伸出部分，应保持清洁，不得锈蚀或沾

油。

检查主轴及动作

杆。

1、齿条内各部件和联结部分须油润，各孔内不得有铁屑及

杂物。

2、锁闭齿轮圆弧与动作齿条削尖齿圆弧应吻合，无明显

磨耗,接触面不小于 50%， 在动作齿条处于锁闭状态下， 两圆弧面应保持同圆心。

3、止挡和止挡栓无损伤，不活动。

移位接触器

1、线头无伤痕、无断股，端子螺帽紧固，线头固定良好、

不松动。

2、接点的接触压力适当，接触良好，胶木座无裂纹。

挤切销检查、更

换，连接销检查

1、挤切销和连接销使用规格执行《信号维护规则》（技术标

准）

。

2、挤切销和连接销无弯曲、无伤痕，拔出主销时应可靠

断开表示电路。

3、挤切销和连接销固定在齿条块圆孔内壁上，不得顶住或

压住动作杆。

每季检查 1 次，正

线主

挤切销半年更换

1 次，

其余每年更换 1

次。

76

道岔密贴强度检

查

1、单机牵引或双机牵引的第一牵引点处， 尖轨与基本轨间

有 4mm

及以上间隙，道岔不能锁闭和接通道岔表示。

2、双机牵引的第二牵引点处，尖轨与基本轨间有 6mm 及以上

间隙，

道岔不能锁闭和接通道岔表示。

3、双机牵引的两牵引点间尖轨与基本轨有 10mm 及以上间隙，

道岔不能接通表示。

动作电压每年测

试 1 次

进行 I 级测试

I 级测试包括“开口”、“空动距离”、“46) mm 不锁

闭”、“牵引点间10mm 不锁闭”、“表示杆缺口”、“动作电流”、“动作电压”、“故障电流”、“安装装置绝缘”等。

表示杆缺口每

次检修、养护均测试。

（三）供电：

接触悬挂检测：维修 3.984 公里；回流线、架空地线维

修 2 公里；线岔检测、维修 2 组；补偿装置维修 4 处；隔离

开关维修 2 台；避雷器维修 2 台；分段绝缘器维修 2 组。

接轨站接触网设备检修及维护范围

名称

型号

单位

数量

接触线

TCG-85

条公里

3.984

承力索

LBGJ30/50

条公里

3.984

隔离开关

台

2

避雷器

台

2

分段绝缘器

台

2

支柱

H78

根

80

接触网:按铁总科技【2014】172号《铁路技术管理规

程》、铁总运【2017】9号《普速铁路接触网运行维修规则》

的质量鉴定标准执行。

（四）通信：（2027 年全年）

铁路信号自动控制监测（企业站、接轨站）进行维修、

检修，以及相关设备、设施的维修管理工作。

序号

设备名称

单位

数量

备注

1

主干 7*4 电缆电路

公里

2.5

日常维护

2

数字调度分设备

套

1

日常维护

3

自动电话

门

1

日常维护

4

电路入网费

5

车站电台

组

1

日常维护

6

站场广播系统

组

4

日常维护

7

铁路视频监控

点

1

日常维护

77

按《铁路信号设备维修规则》内技术标准对铁路信号自

动控制监测（接轨站）设施进行维修服务。

三、机车修理：（一）机车辅修、小修及走行部整治及日常维护内容：

DF7C-5715号、DF12-0120机车2台辅修（每年上半年各

一次）。DF7C-5715号、DF12-0120机车2台小修（每年下半

年各一次）。

修程

序号

名称

辅修

小修

一

喷油器、喷油导杆

每次

每次

二

燃油精滤器滤芯

每次

三

圆筒式空气细滤器

每次

四

机油粗滤器滤芯

每次

五

增压器滑油滤清器滤芯

每次

六

各保护电器

3、6、9

1、DF 机车小、辅修范围

1.1 柴油机、辅助传动

修程

项目

顺号

工作内容及技术要求

辅修 小修

1

外观检查主轴承和连杆盖无裂纹，定位记号无错开，开口销及铁

丝是否良好，连杆顺轴向应有活动量，最小间隙不少于 0.5mm，

上、下瓦端面错口：主轴瓦不大于 lmm，连杆瓦不大于 0.5mm。

每次 每次

2

油底壳滤网上无异物和碾片，发现五金碾片时分析确定是否落瓦

检查，轴瓦拆检时不许有剥离、龟裂、腐蚀、烧伤和严重拉伤。

每次 每次

3 检查机体主轴承座两侧无裂纹。

每次 每次

4

盘车检查活塞状态，裙部无掉块裂纹，气缸可见部无拉伤、裂纹、

腐蚀、漏水。发现气缸套掉块应吊下气缸盖、连杆，检查气缸盖

无漏水、漏油，检查连杆平行度、扭曲度。

每次 每次

5 外观检查止推瓦无烧损(滤网上有无铜屑)。

每次 每次

6 检查柴油机支承座螺栓无松动，支承与垫圈的间隙为 5±0.5mm。每次 每次

一

曲

轴

轴

箱

7 检查连接箱内滑油管接头无漏泄。

每次 每次

8

铁路办公网光缆

条公里

2.5

日常维护

78

修程

项目

顺号

工作内容及技术要求

辅修 小修

8 检查测量曲轴轴向横动量，不超过 O.5mm。

每次 每次

1 盘车检查各缸进排气凸轮及供油凸轮状态应良好，无拉伤剥离。每次 每次

2

撬动各滚轮无卡死，进排气滚轮左右摆动不得与泵下体相碰，各

滚轮表面无剥离，手感无拉伤。挺杆下体、泵下体无裂纹。

每次 每次

3 检查凸轮轴承状态无碾边，止钉螺丝无松动，防缓装置齐全。 每次 每次

二

凸

轮

箱

4 外观检查凸轮轴箱内各油管状态良好，无断裂，安装良好。

每次 每次

1

检查各摇臂、横臂、摇臂轴座、喷油器压块栽丝与横臂导杆状态，

保证其完好、无松动及裂纹。

每次 每次

2 检查各气阀内外弹簧应无折断，推杆无弯曲、球头无脱落。

每次 每次

3 检查挺杆套有无松动漏油，更换不良密封胶圈。

每次 每次

4

锁夹与锁夹套上平面相比下沉不大于 2mm，锁夹套弹簧支承面厚

度不小于 1.5mm(圆柱部分)。

每次 每次

5

盘车检查调整各缸气门冷态间隙；铝活塞进气门 0.4+O.05mm、排

气门 0.5+O.05mm；平顶活塞进气门 0.2+O.05mm、排气门

O.7+O.05mm。某一缸气门间隙在检修有消失现象时，应吊缸头检

查气门下陷情况，并作处理。

每次 每次

6 检查示功阀、工艺堵及机件结合面无漏水及漏气现象。

每次 每次

7

更换缸头、缸套、活塞连杆组时，要测量压铅值：铝活塞 3.8～

4.0mm，平顶活塞 16～16.2mm。

每次 每次

8 测量压缩压力为：2.65～2.84MPa，各缸差≤0.147MPa。

每次 每次

三

缸

头

及

围

墙

9 检查防火挡板安装牢固无松动、缺失，紧固螺栓齐全无松脱。 每次 每次

1

打开机体自由端两侧侧盖及泵支承箱检查孔盖，检查曲轴齿轮、

中间齿轮、大、小过轮、正时齿轮、减振器及各泵传动齿轮状态。

双次

四

传动

齿轮 2 检查各滑油管良好无折断，管口位置正确

双次

1

检查紧急停车按钮和复原手柄状态，

并作超速停车装置动作试验，

动作值为：1120～1150r/min。

每次 每次

2

极限调整器调整螺母和卡环检查(打开有机玻璃盖盘车检查)。

(滚

轮和飞锤顶间的间隙为 0.4～0.6mm)，调整螺母与滚轮的间隙不

小于 1mm。

每次 每次

五

保护

装置

检查

3 空心传动轴用试棒检查是否符合要求，更换磨耗超限的传动轴。

X3

X6

六

1 拆下增压器弯管，检查增压器转子灵活，不灵活和有擦碰现象的每次 每次

79

修程

项目

顺号

工作内容及技术要求

辅修 小修

要吊修(以手板为准)。若发现压气端排污孔内有滑油流出，要吊

修该增压器。

2 进气壳裂纹超过周长的 1/3 时要更换。

每次 每次

3

检查增压器与中冷器的连接状态，无松动、破裂、漏气，各油管

根部接头无松动。增压器及支承座螺栓、螺母无断裂、松动。

每次 每次

4

前、后增压器接表检查滑油压力应符合如下要求：⑴.当柴油机

转速为 430r/min 时，滑油压力≮0.14MPa；⑵. 当柴油机转速为

1000r/min 时，滑油压力应为 0.26～0.33MPa。(油温 60℃＋5℃

时)

每次 每次

5

检查中冷器无漏水(必要时打开放水堵)，各垫片应完整无泄漏。

检查并疏通稳压箱排污阀及管系。

每次 每次

6

检查柴油机排气管装配状态，保温层应完好，波纹管垫及增压器

烟囱垫无破损泄漏，排气支管热工堵应完整不得有松旷；检查并

清除总管、支管上方棉丝、胶皮等其它杂物。

每次 每次

7

前、后增压器空气滤网、旋风式空气粗滤器拆下清洗；圆筒式空

气细滤器用高压风管吹扫。检查各滤清器有破损现象的应更换。

每次 每次

8 更换圆筒式空气细滤器。

X2

增

压

系

统

9 前、后增压器滑油精滤器拆下清洗，滤芯互换。

每次

1 检查进水支管胶圈及锁紧螺母状态，并紧固一遍，更换不良胶圈。每次 每次

2

检查燃油精滤器油管无裂纹、焊修现象，燃油胶管无老化，卡子

紧固，启机检查燃油放气管无大的振动，各接头无泄漏；调整燃

油压力为：250KPa～280KPa。

每次 每次

3

检查全部围墙盖、凸轮轴箱盖、曲轴箱及防爆阀密封胶圈状态，

更换不良的密封胶圈。

每次 每次

4 检查差示管及差示通大气管良好畅通，无弯扭和堵塞。

每次 每次

5 配齐管卡，消除振动、互磨现象

每次 每次

6 检查呼吸道状态良好

每次 每次

七

其

它

7 清洗油气分离器。

F4

每次

1 检查主机油泵状态，更换不良垫片。

每次 每次

2 检查辅助机油泵状态，手拨转动灵活，无异音或漏油。

每次 每次

一

润

滑

3 滑油系统各管、各管头、各阀、各卡子状态良好，紧固螺栓无松每次 每次

80

修程

项目

顺号

工作内容及技术要求

辅修 小修

动、泄漏，胶管老化应更换。

4

检查机油热交换器状态，各法兰、接头处无泄漏，各紧固螺栓无

松动。

每次 每次

5

机油滤清器状态检查，当机油温度 65～70℃时，进出口压力差超

过 O.1MPa，应更换滤芯。

每次 每次

6 更换机油粗滤器滤芯

X4

每次

7

离心精滤器及支架无有裂纹，组装后启动运转时运转灵活，无异

音或振动。

每次 每次

系

统

检

查

8 清洗离心精滤器转子体

每次

1 检查燃油泵电机组状态，更换不良联轴器。

每次 每次

2 检查燃油系统管路各接头无泄漏，胶管老化发胀者应更换。

每次 每次

3 燃油粗滤器拆下清洗，更换燃油精滤器滤芯。

每次 每次

4 外观检查止回阀、稳压阀、调压阀、各塞门状态。

每次 每次

二

燃

油

系

统

检

查

5

检查燃油加油口、防盗加油阀盖及阀芯密封状态，损坏或丢失配

件的应修复或配齐。

每次 每次

1

检查水泵及冷却系统，各水阀接头及垫应良好无泄漏，卡子螺栓

紧固无松动，检查水泵密封性能。

每次 每次

2

清扫单节表面，检查各冷却单节无漏水现象，漏水者应修复或更

换，倒片面积超过 lO％，要梳片。

每次 每次

3

检查冷却风扇叶片无损伤变形；检查叶片根部，如铆钉松动、叶

片撕裂或叶根部有裂纹，应吊换风扇；检查顶百叶窗状态，叶片

开闭灵活无卡滞、松脱现象，叶片轴端的调整螺钉锁紧螺母紧固

无松动，叶片锈蚀严重的更换，重新组装叶片时叶片轴向间隙调

整为 0.5～1mm；检查侧百叶窗叶片无严重锈蚀、变形，百叶窗动

作应灵活，检查各传动杆销子完好，拉紧弹簧作用良好。

每次 每次

4

检查冷却系统各管、各接头、逆止阀、温度自动调节阀状态良好

无泄漏，胶管老化、发胀者应更换。

每次 每次

5 检查膨胀水箱状态良好，安装牢固，水表清晰。

每次 每次

三

冷

却

系

统

检

查

6

热风机检查各管路状态良好，四月份以后要排干净管内水份。防

寒期检查试验各阀，泄漏者更换，更换腐蚀管路。

每次 每次

四

1 检查温度调节阀，充油调节阀状态。

每次 每次

81

修程

项目

顺号

工作内容及技术要求

辅修 小修

2

检查偶合器状态，确认箱内油位在油尺两刻线间，清洗液压油过

滤器，检查手动、自动、紧急位风扇转动情况良好。

每次 每次

风扇偶合器传动装置

3 检查各管路是否有漏油漏风现象。

每次 每次

1

检查预热锅炉安装牢固，附属的燃油泵、风机、水泵作用良好。

管路状态正常，对泵、管、阀应作处理，防止任意启动和灌水，

对部件作防垢、防腐工作，每年 4 月开始要排水，干燥封存。(10

月份至次年 3 月 l5 日前每次辅修和小修要进行检查处理)。

每次 每次

五

预热

系统

检 查

2

柴油机启动前进行预热系统启动，检查各部分工作正常(防寒期

内)。

每次 每次

1 各变速箱安装螺栓、轴承端螺栓紧固无松动。

每次 每次

2 检查各万向轴叉头法兰、十字节状态和轴承盖螺栓坚固状态。 每次 每次

3 检查各弹性联轴节，尼龙绳的联接状态良好。

每次 每次

4

检查起动变速箱和辅助齿轮箱油位情况，按预报将变速箱开盖检

查，启动后检查各变速箱运转平衡、无异音、漏油现象。

每次 每次

六

变速

与传

动检

查

5 清洗辅助齿轮箱滤清器

X4

1

检查牵引电动机前后通风机轴承叶轮状态，无松旷、碰壳、各紧

固螺栓无松动。更换不良尼龙绳。

每次 每次

2 检查油封情况，无缺油、漏油现象。

每次 每次

七

牵引

电动

机通

风系

统

3 启机后检查前后通风机运转无异音。

每次 每次

1

检查燃油箱各部、上、下吊座、蓄电池门及锁扣状态应良好，吊

杆螺栓无松动，吊装座无开焊，焊波无裂纹。

每次 每次

八

燃

油

箱

2

检查燃油箱外壳状态良好，蒙皮和防寒层无破损、卷边现象；底

部放油堵、放油阀完好无漏油；燃油表清晰完好无泄漏。

每次 每次

1 配齐管卡，消除振动、互磨现象

每次 每次

2 修复破损的地板、门、窗玻璃、座垫、锁及扶手

每次 每次

3 更换顶棚、门窗、头灯罩处不良密封胶条。

每次 每次

4 各梯子扶手安装牢固，焊缝无裂纹。

每次 每次

5 检查增压器空气滤清装置动力抽尘风机作用应良好

每次 每次

九其它部分检 查

6 清洗车体滤尘网，不良者更换。

X3

X6

82

1.2 燃系部分

修程

项 目

顺号

工作内容及技术要求

辅修

小修

1

互换喷油器、喷油器导杆。

每次

每次

2

喷油器铜垫圈换新。

每次

每次

3

清除喷头积碳。

每次

每次

4

喷油器在试验台进行雾化和保压试验，喷射压力为26±

0.5MPa，雾化良好，声音短促，慢压5～10次，(每分钟30次的

速度)喷嘴头无漏油现象，喷油器针阀偶件保压试验：喷射压

力调到350MPa，油压从330MPa降到280MPa，时间不少于1Os。

每次

每次

5

检查进油管接头垫无裂纹、丝扣良好，保护帽丝扣良好。

每次

每次

6

检查喷油器回油管路无泄漏，回油进污油箱。

每次

每次

一

喷

油

器

检

查

7

检查污油箱排污阀。

每次

每次

1

清洗喷油泵齿条，检查各喷油泵齿条在 0 刻度线，齿条应灵活，

无犯卡，喷油泵外观无裂纹。

每次

每次

2

各喷油泵安装座螺丝应紧固良好，无松动。

每次

每次

3

启机后各接头无泄漏，单泵齿条抖动不超过0.5刻线。

每次

每次

4

检查喷油泵夹头销与喷油泵齿条拨叉座之间径向间隙应为0.5～

2.5mm。

每次

每次

5

启机检查喷油泵各接头无泄漏，用手摸泵体无过热及强振动，

手感高压油管脉冲规律正常，无异状、无异音。

每次

每次

6

因故障需要更换高压油泵时，装车前的高压油泵应在试验台上

进行大、小油量试验，按小油量分组，应与机车原装各泵相同。

每次

每次

二

喷

油

泵

检

查

7

检查喷油泵防护罩应良好，否则更换。

每次

每次

1

检查与清洗联合调节器，检查步进电机、健与伞齿轮状态与调

节器啮合状态，步进电机卡箍螺丝紧固后应有紧余量。

每次

每次

2

检查与清洗联合调节器转筒。

双小

3

联合调节器在车上清洗及换油。

每次

三

联

合

调

节

器

4

拆检联调器（分解检查上、中体，分解清洗旋转套，端面轴承）

测量传动轴齿顶直径，应符合28—0.045毫米，不符者更换。

X3

X6

83

修程

项 目

顺号

工作内容及技术要求

辅修

小修

5

检查联合调节器体及下体油封无泄漏。

每次

每次

6

油温达到正常时，最低转速430转/分和最高转速1000转/分，

允许差不大于10转/分，检查最高、最低转速止钉螺丝。

每次

每次

7

变换主控制手柄位置，转速波动次数不超过三次，稳定时间不

超过10秒。

每次

每次

8

移动手柄使柴油机由最低稳定转速突升至最高转速时，升速时

间为18—20秒；移动手柄使柴油机由最高转速突降至最低稳定

转速时，降速时间为17—19秒。

每次

每次

9

检查联调器各油表、油堵无泄漏。

每次

每次

检

修

10 检查油马达连接压块紧固无泄漏。

每次

每次

1

检查、调整DLS芯杆与停车阀顶杆间隙。

每次

每次

2

检查与喷油泵连接的燃油总管各接头状态良好。

每次

每次

3

弹性夹头及安装座、夹头销无卡滞，间隙适当。

每次

每次

四

其

它

4

启机前检查最大供油刻线，把齿条拉到最大供油位，按紧急停

车按钮，齿条能回零。

每次

每次

1.3、电机、电器及仪表部分

修程

项目

顺号

检查内容及要求

辅修 小修

1

清扫电机、电器原件积碳、油垢(包括整流柜、电器室、主发电机、D1～D6牵引电机)；清扫检查各接线座、司机室操纵台各琴键开关控制器触指及其接线、各按钮开关、各万能转换开关。

每次 每次

2

检查线排装置每个接线柱上最多只能接四根导线，线耳应安装牢固。

每次 每次

3

检查电器线路紧固件，接线柱线耳状态良好，不得松动、虚接及导线过热变色，导线与线耳有效导电面积减少量≯10％。对于控制及照明回路，导线外包绝缘不得老化、开裂，所有导线标记号应齐全、清晰，加装线线耳须用压线钳冷压，凡没有线耳的连接导线应补压线耳，线管出口处的导线应包扎良好。

每次 每次

4

检查各保险及自动开关容量是否符合规定，检查各电器线路的绑扎、卡码及线管出口处的紧固包扎状态。

每次 每次

电气回路检查

5

电器室各连接线不得与电阻相碰、松动，各可调电阻的调整点应加铜垫片，紧箍后作防松油漆标记，并除去原旧标记。

每次 每次

84

6

检查主回路大线耳状态，发现线耳过热氧化变色，则应重新压接处理，并测量线耳与导线接触电阻应不大于统计平均值的2倍；对6根主发输出大线压接，并要测量导线阻值，其阻值应不大于并联导线中最小阻值的1.1倍。

每次 每次

7

检查各导线线束应绑扎良好，与车体及管路相碰处应垫好绝缘垫块，外包绝缘应完整牢固，出口处应包扎好，防止磨破短路，线管禁止烧焊，包扎或更换绝缘霉烂、破损的导线。

每次 每次

8 变更主发的励磁极性

X3/X6X9

9

测量各回路绝缘电阻值：注意事项：将电压调整器、电子箱插销拨掉，各自动开关全部接通，熔断器应良好，断开24V、48V电源和充电插销，断开蓄电池闸刀开关及接地开关、照明开关和预热锅炉控制箱开关。要求： (1)主回路对地绝缘电阻≮0.8MΩ/1000V： (2)控制回路对地绝缘电阻≮0.5 MΩ/500V； (3)辅助回路对地绝缘电阻≮0.5 MΩ/500V； (4)照明回路对地绝缘电阻≮0.5 MΩ/500V： (5)主回路对辅助回路绝缘电阻≮0.8 MΩ/1000V在启机前和交车前均应测量上述电阻值，交车时在柴油机空载运行状态下，再用试灯复核(防止静态下不连通的电器接地)。

每次 每次

10

在不拆线情况下，测量下列回路的内阻值并作记录： (1)主发电机励磁回路： 在副整流柜56#、50#之间(手托起LC)，要求0.7Ω，大于1.1Ω处理(滑环间约0.3Ω)： (2)励磁机励磁回路： B1/9(65A#)，C1/8(66#)之间，要求6.2Ω，大于7Ω处理； (3)主回路内阻测量(包括引线及滚轮在内)：l1～10A，12～10B，13—10C，14～10D，15～10E，16～10F之间测定应为9～10mΩ，大于15mΩ应检查处理。

每次 每次

11

检查DLS线圈保持电流值，D2/14，D2/13之间接入直流电流表，按下AK4，应在0.35～0.5A，启机顺利，DLS不应产生振铃现象。

每次 每次

12

各支路电流分配情况：全磁场电流相差小于8%，在磁场削弱工况电流相差小于18%，不符合时乘务员在段修前在机统一28预报，由负责该次段修的检修人员进行处理，机车投入运用后，检修人员应跟车观察，直到符合为止。

每次 每次

电气回路检查

13 三项设备检测电气回路。

每次

1

清扫各电器及零件，安装牢固，接线无松动、氧化变色；各零件无裂损，线辫、线股折断10%以上者应更换。

每次 每次

2

各电器动作灵活可靠，顺序正确，触头开距、超程符合规定。打磨及处理烧损氧化，接触不良的触头(触头厚度不小于原形尺寸的3/5)，各电器辅助触头盒及盖应紧固，性能良好。

每次 每次

3

调整转换开关HK1f、HK2f，，组合接触器XC1、XC2，空压机接触器YC1、YC2等主触头的接触状态，并保证各组主触头接触一致，辅助触头接触状态良好，有条件的辅助触头增加并联线。

每次 每次

电器检查

4 拆下校对、更换各保护电器。

X3，X6,X9

85

5

检查各电空接触器、转换开关等的风缸勾贝状态，更换不良皮碗。

每次 每次

6

电流互感器应保持清洁，引出线接线不松动，内部绕组无虚接、断路及短路现象。

双小

7 各电空阀动作应灵活,阀座垫无变形，风管各接头应密封，不无泄漏。

每次 每次

8 各电器线圈及接线不得松动，发现过热变色者应进行处理。

每次 每次

9 检查灯具、灯头不得松动、烧损，接线不得松动，开关作用良好。每次 每次

10

检查各插销、插座状态，锁扣完整无缺，作用良好，需用螺栓紧固的插件，螺栓应完整无缺。

每次

11

磁场削弱电阻应无烧损痕迹，电阻片无断裂，连接线安装牢固、无松动。

每次 每次

12

检查各珐琅电阻，外壳珐剥琅离脱落50%以上者应予以更换，电阻丝无断裂，连接线无松动，电阻安装牢固。

每次 每次

13 组合接触器XC1-2主触头应清洁，一般烧损氧化用砂纸打磨干净。 每次 每次

14

转换开关HKlf、HK2f手动灵活、无卡滞。主触头表面状态良好，干磨擦时须涂上凡士林。

每次 每次

15 检查更换不良保险及指示灯泡。

每次 每次

16

定修交车时，接地检查，由负责该次段修的电器检修人员负责，电气动作检查(由日勤组或驻班人员负责)，修理电炉及其插座，修理电暖器、暖风机及空调。

每次 每次

17 差示压力计接线检查，导电液补充，必要时清洗，更换差示计。 每次 每次

18 检查轮缘给油器控制盒及其线路，并做静态试验。

每次 每次

19

打开QC、LC、YCl、YC2、C1～6主触头灭孤罩，检查动静触头状态应无烧损、氧化现象，一般烧损氧化用砂纸打磨干净，保证触头工作表面的光洁度。

每次 每次

20

凡有两套功能的电器，如电压调整器、电子箱等，交车时必须换组检查，两套功能均应作用良好。

每次 每次

电器检查

21 检查电子励磁调节器，工作状态良好。

每次 每次

1 清扫整流柜的油垢、碳粉等，并检查通风及紧固状态。

每次 每次

2 各整流元件，线辫不得变色；更换整流元件时，应根据参数选配。每次 每次

硅整流柜检查

3 检查阻容元件不得脱焊或烧损。

每次 每次

预热锅炉

1 检查预热锅炉各部件安装牢固。电路及管路已正常甩除。

每次 每次

电机

1

用高压空气吹扫电机内部碳粉及灰尘，清洗脏污的电机瓷瓶及F4带。

每次 每次

86

2

检查电机外部机件状态，如机体端盖，吊耳、通风网罩、油堵等应无裂纹、变形。通风帆布应无损坏及漏风。

每次 每次

外部检查

3 紧固件无丢失，无松动，油管、油堵、防护网、盖应完整无缺损。每次 每次

1

检查电机内部可见部位及换向器的状态，各电机绕组外包绝缘无损坏老化，连线牢固无开焊，连线卡码应紧固，无松脱，无纬带和扎线无损坏，牵引电机及主发电机通风网上无异物。

每次 每次

电机内部检查

2

主发电机的磁极螺栓，风扇叶片无松动、脱落、滑动及碳刷的工作状态良好，其它可见部位状态是否良好，检查转子筋板是否裂纹。

每次 每次

条目

顺号

检查内容及要求

辅修 小修

1

摇动刷杆是否稳固，刷架圈紧固良好不松动，松动时应对中，中间位后紧固，刷握、刷盒机构状态良好，压指压力大小应合适，压指应压在碳刷截面中间，压指弹簧不许有变色现象。

每次 每次

2

刷架瓷瓶不得有裂纹、变形，清扫污垢，并应紧固良好无松动。各磁极间及磁板与刷架间的连线应紧固，状态良好，绝缘无损伤、老化，连线卡码应无松动或丢失，刷架圈膨胀螺丝不松动。碳刷工作状态良好，逐个拨出主发碳刷检查并压紧，清洗主发刷架装置。

每次 每次

3

刷盒与整流子或滑环面的距离应符合如下规定： 主发电机：2～4mm 牵引电机：3～5mm 启动发电机：2～3mm 刷盒底面与换向器表面不平行度不大于lmm。

每次 每次

刷架装置

4

刷辫无松驰或过热氧化变色，其横截面积损失≯10%。压指不得压在刷辫，新装碳刷时，打磨碳刷接触面，碳刷与整流子接触面积不得少于75%，同一刷盒内碳刷高度差≯15mm。

每次 每次

1

各电机升高片无开焊、缩头，整流子表面应光洁，不应有凸片和严重烧伤，换向片间云母槽下刻深度不小于0.8mm， 应在1.0～1.5mm范围内(中小电机为0.5～0.8mm)，换向片倒0.5×45O(中小电机为0.3×45O)。不符合要求时应予以打磨、消槽处理。

每次 每次

换向器

2

检查各电机均重铁是否松动或丢失。

每次 每次

1

检查各电机碳刷状态，碳刷磨耗后长度不得少于原形的1/2，无铆钉碳刷长度不少于原形的2/3。牵引电机定为：有铆钉碳刷长度不少于33mm，无铆钉碳刷长度不少于27mm。有寿命线的碳刷，距寿命线少于5mm时应更换，同台电机应先用同厂同牌号碳刷。

每次 每次

2

碳刷与刷盒间应有一定的间隙，不得过紧，也不得松旷，以碳刷在刷盒内能自由移动为宜。其间隙：沿碳刷厚度方向为0.05～0.25mm，沿宽度方向为0.08～0.5mm。

每次 每次

碳刷

3

刷辫不得松弛或过热氧化变色，其横截面积损失不大于10%，压指不得压在刷辫上，新装碳刷时，应打磨碳刷接触面，碳刷与整流子接触面积不得少于75%。同一刷盒内碳刷高度差不大于15mm。

每次 每次

1

中、小电机轴承并加油，加油量为内部空间1/3～2/3。

每次 每次

电机轴

2

打开主发电机轴承盖检查，确认其滚珠无损伤，无锈蚀，剥离并加油。三项检测组进行轴承检测。

X3、X6

87

3

打开各中、小电机的接线盒，检查接线状态和引出线状态并对主发刷架、滑环，车体通风机刷架、刷盒，辅发端盖内侧与整流子部分清洗。并检查电机内阻。

每次 每次

4

打开各牵引电机接线盒，检查Cl、C2接线牢固，无断裂，清洗接线盒。

双小

承接线盒及其它

5

检查CF电机皮带及皮带轮工作状况良好， CF电机半轴超过2mm时应吊下修理，检查CF电机各部及接线盒。

每次 每次

条目

顺号

检查内容及要求

辅修 小修

1

检查电源稳压装置，检查仪表各管路接头状态应良好，仪表外壳及玻璃罩应完整、严密、清洁，刻度及字迹清晰，安装螺丝应完整。

每次 每次

2

检查空压机表、风压表检测日期有效期不到40天的下车校验，写明使用有效日期，打铅封。

每次 每次

3

检查测速发电机装置，并作好记录。

双小

4

检查电压、电流表、转速表、速度表装置，写明检修有效日期，并作好记录。

双小

5

检查校对电测温度表、电测压力表及其传感器，写明检修有效日期，并作好记录。

双小

6

检查校对温控继电器及其传感器，写明有效日期并作好记录，检查更换不良油压继电器连接胶管，并作好记录。

双小

仪表检查

7

校核油压继电器、3YK、5YK，并作好记录。

每次

1

检查蓄电池箱内清洁状态，壳体不许裂损，封口填料完整，无泄漏，出气孔畅通无阻。

每次 每次

2

检查各连板，极柱的螺栓状态，清除其氧化物，并涂上凡士林油，其有效导电面积不小于90%。

每次 每次

3

禁止生产厂家不同的蓄电池混装，测量各单节电压不低于2.1V. 每次 每次

蓄电池组检查 4 测量其对地绝缘电阻RX，测量时须用内阻3×10Ω量程为150V的电

压测量，其值小修互换时不低于8000Ω，不互换时不低于3000Ω。对地漏电电流不超过40mA。计算公式： 蓄电池端电压RX=（正端对地电压+负端对地电压）×30000Ω

每次 每次

1.4 走行部

修程

项目

顺号

检修范围及要求

辅修 小修

1

检查车钩装置状态：钩舌与钩锁接触面须平直，防跳及缓冲作用良好，钩锁向上的活动量应为 5-22mm，

每次 每次

2

外观检查缓冲器及钩尾框状态良好，无裂纹、失效，摆动灵活。钩尾框厚度≮22mm。

每次 每次

3

车钩“三态”作用良好，测量车钩开度：(锁闭位时，钩舌与钩唇距离为 112～130mm；全开位时：为 220～250mm)。检查钩舌销与销孔的间隙符合标准（1-4mm），钩舌与钩锁铁接触面平直高度和侧向间隙，钩提杆无变形。钩尾销螺栓装配应规范，螺栓状态良好。

每次 每次

一车钩

4

测量车钩中心线距轨面高度为 825～880mm。车钩中心线符合要 每次 每次

88

修程

项目

顺号

检修范围及要求

辅修 小修

求。

5

钩舌、钩舌销、钩锁铁、钩耳进行电磁探伤，不许有裂纹。

每次 每次

6

钩体、车钩均衡梁、车钩吊杆、钩舌推铁、扁销分解探伤，不许有裂纹。

每次

1

检查牵引杆、拐臂、连接杆及各销无变形，裂损；各螺栓、压盖、开口销、止钉、止动垫等完好，无破损老化、失效现象，作用良好。检查牵引座、梯形槽、梯形销、橡胶件及螺栓、螺母止动垫片状态良好,无破损老化及松动。

每次 每次

2

检查排障器、扫石器须安装牢固，不许有裂纹及破损。排障器底面距轨面的距离为 80～l60mm；扫石器（上驼峰除外）架距轨面的距离为 70～80mm; 胶皮距轨面的距离为 20～30mm。

每次 每次

二牵引装置与排障器

3

检查机车信号感应器支架安装螺栓紧固，开口销作用良好，支架及齿板不变形，齿板相扣不少于 5 齿，焊缝无裂纹。

每次 每次

1

外观检查各轴箱无漏油，止挡无裂损，紧固螺栓无松动，各轴箱拉杆状态应良好，检查拉杆橡胶件、端盖、卡环状态良好。检查轴箱拉杆芯轴与槽底部间隙符合要求（2～6mm）。

每次 每次

2

外观检查轴箱弹簧无折损、裂纹、无错位，橡胶垫不得有老化和变形。

每次 每次

3

外观检查各箱体无裂纹，紧固螺栓无松动。

每次 每次

三轴箱

4

轴箱开盖检查，油脂无固化、焦化、无金属粉末、轴承保持架良好，拆下轴承挡圈检查外侧轴承内、外圈、滚子及保持架状态，在滚子间添加轴承润滑脂。

3、6

1

对轮箍踏面进行探伤

3、6

2

对车轴进行超声波探伤。

3、6

3

轮芯进行探伤

3、6

4

外观检查构架各梁及座无可见裂纹，焊波无开裂。

每次 每次

5

检查车架与构架侧档状态，两侧间隙总和为 28—32mm，车架侧档无裂纹变形。

每次 每次

四轮对与转向架

6

外观检查轮对踏面剥离、擦伤等缺陷不得超限，检查测量轮对踏面磨耗和轮缘厚度不得超限，外观检查轮心无裂纹，检查轮箍扣环正常，焊接处无开焊。防缓标记清晰正常。

每次 每次

1

检查油压减振器安装状态良好，无松动、无漏油，橡胶垫无老化破损，上下座无裂损。

每次 每次

五

油压减振器及旁承

2

外观检查旁承及帆布套状态、油盅良好，体部无裂纹，无漏油。油堵紧固良好，无松动。

每次 每次

六抱

1 外观检查抱轴油盒（抱轴箱）状态良好、无裂纹，无漏油。防缓

螺栓不得松动、丢失，防尘盖完整良好。

每次 每次

89

修程

项目

顺号

检修范围及要求

辅修 小修

2

检查抱轴瓦无碾片、

流黑油，

测量抱轴瓦径向间隙为 0．

2～1.2mm，

左右间隙差不大于 0.3mm。

每次 每次

3

开盖检查毛线刷、刷架及弹簧状态良好，油位正常。油污严重须清洗抱轴瓦、更换吸油器。

每次 每次

轴承与齿轮箱

4

检查齿轮箱油位、箱体不允许裂纹和严重甩油，对裂损的应进行补焊，齿轮箱严重甩油应进行换落修。各安全吊杆作用良好。

每次 每次

1

检查闸瓦自动调整装置，手轮旋转灵活，防缓铁丝状态良好，闸瓦间隙调节到 4-8mm，闸缸行程为 120±20mm。

每次 每次

2

闸瓦调整杆符合要求，不得开焊和变形。

每次 每次

七

闸瓦间隙调整装置

3

各闸瓦横拉杆不变形，不靠磨；闸瓦不偏磨。

每次 每次

1

检查撒砂装置作用良好，砂管及砂管支架安装牢固、连接良好。 每次 每次

2

调整砂管高度及位置，砂管对准钢轨中心，砂管距轨面、轮对踏面距离符合要求。

每次 每次

八砂箱砂管

3

检查砂箱安装螺栓紧固，砂箱盖开闭灵活，密封良好，砂箱及砂箱座无裂纹。

每次 每次

1

检查电机悬挂装置状态，牵引电动机吊杆、吊杆销、吊杆支座、安全托铁安装状态符合技术标准规定，安装螺栓紧固，橡胶垫与芯轴橡胶圈无破损或老化变质。

每次 每次

九电机悬挂装置

2

检查电机防落装置与电机搭接量、垂向间隙应符合技术标准（垂向间隙 50±5mm），安装螺栓紧固。

每次 每次

1

检查手制动机状态良好、安装螺栓紧固、钢丝绳断股不超过10%。

每次 每次

十手制动机

2

手制动机方向指示牌完好。

每次 每次

1

检查轮缘润滑装置，油路畅通，试验良好，不良者更换。

每次 每次

2

喷头角度、距离符合要求。

每次 每次

十

一轮缘润滑装置

3

利用第五轴测发电机手动对轮喷装置进行全面试验。

每次 每次

1.5 制动部分

修程

条目

顺号

检查内容及要求

辅修 小修

1

主、副台互换大、小闸。

3、6

2

互换分配阀、作用阀、中继伐、总风遮断阀。

3、6

3

检查逆止阀、安全阀、电磁放风阀及检查各止阀、折角塞门接头、管系、风缸不得松动、泄漏。

每次 每次

制动部分

4

制动软管试压检查(每三个月须进行试压检查)。

每次 每次

空气压缩

1

互换进气阀，检查缸壁状态，清洗滤尘器。

左泵246 次右泵357 次

90

2

打开曲轴箱盖，检查连杆螺栓状态。

每次

3

校验安全阀。

每次

4

检查滤油网。

双次

5

检查空压机打风时间，总风缸压力由 0 到 900Kpa 所需时间不超过3 分 30 秒(单机工作时间为 4 分～6 分)。

每次 每次

机

6

互换进气阀，检查缸壁状态，清洗滤尘器(左 2、4、6 次，右 3、5、7 次)。

每次

1

检查不良风笛、雨刷。

每次 每次

2

低压管路各阀接头无泄漏，清扫风管滤尘器。

每次 每次

3

撒砂阀及撒砂装置检查。

每次 每次

4

互换变向阀、切换阀（转换阀）。

X4

5

检查低压风缸减压阀。

每次 每次

6

前后撬动闸缸，勾贝加油，不良状态者分解检查。

每次 每次

7

各管路畅通、接头紧固无泄漏。

8

调压阀 600--650Kpa。

每次 每次

9

压力表必须按规定时间校验。

每次 每次

10 撒砂阀及撒砂装置检查。

每次 每次

11 互换电磁放风阀

X4

附属品检查

12 检查低压风缸减压阀。

每次 每次

1

各部件安装牢固、无泄露，塞门位置正确，滤清干燥和再生排泄作用良好。

每次 每次

2

互换排污阀、排气阀、出气止回阀、进气阀。

双次

干燥器

3

更换电空阀。

每次

1.6、小辅修探伤范围

修程

条目

顺号

检查内容及要求

辅修 小修

1

钩舌、钩舌销、钩头

每次 每次

2

轮轴超声波探伤

/

3

3

裂纹车轴超声波跟踪探伤

/

每次

4

轮箍超声波探伤

/

3

5

扫石器支架探伤

/

双次

走行部

6

轮箍踏面、整体车轮轮辋踏面动车探伤（超探）

/

小 3

（二）走行部安全整治：DF7C-5715、DF12-0120 每半年

各一次。

1、车钩：一是检查车钩“三态”,测量车钩开度：全开

位为 220~250mm、锁闭位为 112~130mm 及车钩水平中心线距

轨面高度为 830~890mm，车钩左右摆动灵活。二是钩舌、钩

舌销、钩锁铁、钩耳、钩舌推铁进行电磁探伤，不许有裂纹。

91

检查并测量钩舌推铁，相关尺寸应符合技术要求。三是钩舌

与钩锁铁接触面平直高度和侧向间隙符合要求，防跳及缓冲

作用良好，钩锁向上的活动量符合要求。四是外观检查钩尾

框无裂纹，缓冲器无裂纹、失效。五是外观检查车钩吊杆、

均衡梁、U 型槽作用良好，调整垫片符合要求。车钩提杆无

变形，提杆座安装牢固。六是缓冲器及钩尾框状态良好，无

裂纹、失效。钩尾框无严重磨损，厚度大于 22mm。扁销螺栓

装配规范，螺栓及开口销状态良好。

2、牵引杆装置：一是牵引杆及拐臂各销安装紧固，防

缓件齐全。二是检查牵引杆、拐臂、连接杆及各销无变形，

裂损；各螺栓、压盖、开口销、止钉、止动垫等完好，无破

损老化、失效现象，作用良好。三是检查牵引座、梯形槽、

梯形销、橡胶件及螺栓、螺母止动垫片状态良好,无破损老

化及松动。四是牵引销与车体牵引销座结合的槽面侧面须密

贴，销顶面与销座槽底面间隙不小于 0.5mm；安装螺栓紧固，

止动垫无破损、开裂；拆卸牵引销后止动垫需换新。

3、侧挡：检查车架与构架侧档状态。侧挡无裂纹变形，

安装牢固，磨擦板和球头无严重磨损，调整垫片状态良好、

安装牢固。

4、轴箱及拉杆：一是各轴箱箱体无裂纹漏油，紧固螺

栓无松动，通气孔无堵塞。二是拉杆状态良好，检查拉杆橡

胶件、端盖、卡环状态良好。三是拉杆芯轴与槽底部间隙符

合要求（不小于 0.5mm），拉杆芯轴与槽面侧面须密贴。四

92

是轴箱弹簧无折损、裂纹、无错位。五是止档作用良好无裂

损。

5、旁承：一是外观检查旁承及帆布套状态、油盅良好，

体部无裂纹，无漏油；卡箍螺栓部件齐全、安装紧固。二是

油堵紧固良好，无松动。

6、车轮：一是外观检查轮对，踏面剥离等缺陷不得超

限。二是测量轮对踏面磨耗和轮缘厚度不得超限。三是外观

检查轮芯无裂纹。四是检查轮箍扣环正常，焊接处无开焊。

五是防缓标记清晰正常。六是开轴箱端盖进行检查和探伤。

七是探伤轮箍。

7、抱轴油盒：一是外观检查抱轴油盒状态，无可见裂

纹及严重漏油。二是螺栓安装紧固，不得松动、丢失（膨胀

螺栓膨胀头需紧固）。三是防尘盖完整，作用良好。四是防

尘胶皮作用良好，无破损。五是开盖检查毛线刷、刷架及弹

簧，状态应良好。六是抱轴油盒油位符合要求。七是抱轴油

盒放油堵紧固无松动，不得渗油、漏油。八是油尺作用良好，

无裂漏。八是测量抱轴瓦径向间隙为 0．2～1.2mm。

8、齿轮箱：一是齿轮箱安装牢固，防缓螺栓不得松动、

丢失（膨胀螺栓膨胀头需紧固）。二是油堵紧固无松动。三

是检查箱体不允许有肉眼可见裂纹。四是检查齿轮箱油位，

应符合要求。五是齿轮箱油尺作用良好。

9、电机悬挂：检查电机悬挂装置状态，牵引电动机吊

杆、吊杆销、吊杆支座、安全托铁安装状态符合技术标准规

定，安装螺栓紧固，橡胶垫与芯轴橡胶圈无破损。

93

10、基础制动装置：一是手轮旋转灵活；防缓铁丝状态

良好；安装螺栓紧固；垫片作用正常；手轮处不得有防尘毛

毡及胶垫；检查孔盖及搭扣作用正常、安装紧固；防尘胶套

密封良好；闸瓦间隙调节到 4-8mm。止钉紧固、作用良好。

二是基础制动装置各销套无松动、丢失。三是上下间隙调整

杆符合要求，不得断裂、开焊和明显变形；调整弹簧无松动。

四是横拉杆不变形、不靠磨、无裂纹，焊接量符合要求；横

拉杆螺纹良好，各开口销作用良好；上部穿销及开口销作用

良好（2、5 位进行外观检查，如开口销断裂、丢失的，需重

新装用Φ6mm 的新开口销）。五是闸瓦不偏磨，厚度符合要

求（闸瓦摩擦体厚度不小于 8mm），左右偏磨不得超过

10mm，闸瓦钎安装正确可靠。

11、手制动机：检查手制动机状态良好、安装螺栓紧固、

开口销齐全、钢丝绳断股不超过 10%；手轮及附属组件作用

良好，安装紧固。底部横板左右水平，目测左右钢丝绳长度

基本一致。

12、油压减振器：一是安装状态良好，无松动、无漏油。

二是橡胶垫无老化破损。三是上下座无裂损。

13、排障器、扫石器：一是安装牢固，不许有裂纹及破

损。二是排障器底面距轨面的距离：90-120mm。三是扫石器

胶皮距轨面高度 25~30mm。四是扫石器架距轨面的距离：转

向架上为 70-100mm，车体上为 90-100mm。五是检查机车信

号感应器支架安装螺栓紧固，开口销作用良好，支架及齿板

不变形，齿板相扣不少于 5 齿，焊缝无裂纹。

94

14、撒砂装置：一是撒砂装置作用良好，撒砂器、砂管

接头、砂管支架、风管来风管接头及风嘴压盖螺栓等安装牢

固、连接良好。二是砂箱安装螺栓紧固。三是砂堵紧固状态

良好；砂箱盖合页及搭扣作用良好、安装牢固，开闭灵活，

密封良好。四是砂箱座及砂管支架无裂纹；砂管接头处无裂

纹变形。六是调整砂管高度及位置，砂管对准钢轨中心，砂

管距轨面、轮轨接触点距离符合要求。

15、列车管：更换列车管，制动机试验良好。

（三）机车日常维护、检修：

1、对机车的缺陷进行日常消缺，

2、负责机车发生紧急情况需要抢修、抢险时，承包人

应在 60 分钟内到达现场按照发包人要求进行抢修、抢险，

每周派人对机车进行主动检查及预防性消缺

3、每月对机车进行常规性保养

4、机车日常维护的备品、配件由承包人负责（含小修、

走行部整治项目）。

5、其它技术（质量）要求

5.1、化验柴油机机油。

5.2、车钩探伤、更换列车软管（挂铭牌合格日期）。

5.3、质保期不低于一年。

5.4、大唐华银电力股份有限公司金竹山火力发电分公

司自备机车必须按《广铁（集团）公司机车检修计划管理办

法》机函【2009】40 号规定进行相应检修修程后，方可开展

机车走行部整治（鉴定）工作，并符合过轨相关技术要求。

95

5.5、按段修标准进行现场验收，负责联络、处理辅修、

小修竣工后的一切事务，根据属地管理原则，由中国铁路广

州局集团有限公司怀化机务段对机车进行过轨安全整治技

术鉴定，并出具走行部技术状态确认书，符合国家铁路上线

运行技术要求

5.6、小、辅修互换的配件应按段规、工艺进行检修，

经检验合格后，方准许装车使用。

（四）机车三大件（ＬＫＪ、机车信号、机车电台）维

护、维修：

1、DF7C型5715号、DF12型0120号机车LKJ-2000主机、

两端显示屏、压力传感器、光电传感器（监控专用）、一

体化机车信号主机、两端信号显示器、信号接线盒、接收

线圈、通用式电台、控制器、送话器、天线、喇叭及上述

部件的连接线（机车ＬＫＪ、机车电台、机车信号）进行

维修、检修，以及相关设备、设施的维修管理工作。

2.负责联络、处理机车“三大件”鉴定的一切事务。根

据属地管理原则，由中国铁路广州局集团有限公司怀化电务

段对 2 台机车“三大件”进行技术鉴定，并出具技术状态确

认书，符合国家铁路上线运行技术要求。

序号

设备名称

单位

数量

1

列车运行监控装置 ＬＫＪ－２０００型

套

2

２

机车电台 ＷＴＴＪ－１型

套

2

３

机车信号 ＪＴ１－CZ２０００型

套

2

96

3.对“三大件”实施定期和报活性维修：

3.1、定期检修：

（1）每季度承包人代维护服务单位必须对发包人机车

的 LKJ2000 型、一体化机车信号、机车电台设备进行一次检

修，达到规定的技术标准。

（2）检修计划由发包方在季检前 15 天书面提供给承包

人代维护服务单位，承包人代维护服务单位按季检时间及时

安排检修人员到达相应地点进行检修。计划进行季检发放检

修合格证明时，维护服务单位应及时进行季检。如遇承包人

代维护服务单位因特殊原因在季检截止日仍未发放检修合

格证明时，则发包方机车须停止上道运行，直至承包方代维

护服务单位检修后发放合格证明后方可上道运行，否则期间

发生的任何设备质量、安全隐患故障等均由发包方负责（发

包方提前 1-2 天通知、提醒承包人代维护服务单位及时进行

季检除外）。

（3）检修完工后，承包人代维护服务单位在设备上粘

贴检修标签。发包方人员在确认 LKJ、机车信号、机车电台

设备状态良好后签字，并在发包方规定的季检台帐填好。

（4）检修过程中，发包方须提供机车相关的技术参数，

并安排人员配合检修，提供相关的检修条件等。

3.2、故障报活修：

（1）发包方 DF7C 型 5715 号 、DF12 型 0120 号机车的

LKJ2000 型、一体化机车信号、机车电台设备发生故障时，

97

发包方书面向承包人代维护服务单位报活，并将报活单传真

或微信传送。

（2）接到报活通知后，承包人代维护服务单位要根据

报活内容及时派人携带必要的检测设备和材料进行处理。机

车在本地区时必须在 12 小时到达现场，24 小时内处理好故

障；机车不在本地区时，承包人代维护服务单位检修人员必

须 24 小时到达现场，48 小时内处理好故障。（特殊情况除

外）

（3）故障处理完毕后，承包人代维护服务单位检修人

员必须正确填写好故障报活单，交发包方签认后，一张留在

发包方存放，其余两张由发包方带回存档。

（4）承包人代维护服务单位在处理故障时，发包方应

积极配合进行检修，协助承包人尽快处理好故障。

3.3、

LKJ2000 型装置设备电源引入端无电源故障的处理；

（1）LKJ2000 型装置设备电源保险管熔断的处理更换；

（2）机车每次使用前必须对 LKJ2000 型装置设备进行

全面检查，确认 LKJ2000 型装置设备各部件良好。

（3）LKJ2000 型装置年份、日期、时间、机车号、轮径

等参数的修改。

4、维修期间机车于白天停轮 4 小时，冬季停轮 2 小时。

承包人提供邵阳北高铁站及冷水江东站至发包方机车所在

区域的往返交通工具。

5、LKJ 数据委托换装

98

5.1、接轨站金竹山站及金竹山专用铁路企业站（至金

竹山站接轨站预告信号机前），由承包人代维护服务单位负

责根据广铁集团公司换装要求对发包方机车 LKJ2000 型监控

装置进行数据换装（仅换装金竹山站内允许运行进路内的监

控数据，其余的不负责换装）。换装完工后，并重新发放

《LKJ、机车信号、设备检测合格证》。发包方需根据《强

化 LKJ 数据换装管理版本确认等工作规定》

（广铁电函

【2016】

154 号）要求粘贴数据版本标识，明确数据版本，并安排专

人负责对数据换装后版本的复核。

5.2、金竹山站专用铁路企业站至金竹山站 SD 信号机前

数据制作由自行与广铁集团电务部联系协商，安全运行操作

办法由发包人制定。

四、（铁路）运输网络管控平台维护、维修（2027 年全

年）

1.服务器系统维护

对操作系统提供性能检测、系统优化、故障检测、用户

管理等。服务器软件安装配置、维护、故障排除等。

2.数据库系统维护

对用户现有数据库系统提供系统优化、数据备份等维护

服务，确保系统的正常稳定运行。根据客户需要可以对数据

库进行安装调试。

五、工期要求

2026 年 01 月 25 日起至 2027 年 12 月 31 日止。具体开

始时间以发包人通知为准。

99

六、双方责任和义务

1. 发包方责任和义务

11.负责提供有关技术资料给承包方查阅，查阅地点为

发包方资料室。

1.2 负责对承包方的维护、检修质量和检修时间进度实

行监督、检查和考核。

1.3 负责检查承包方提供的工器具、量具和必备的劳动

防护用品、安全用具的检验情况和使用情况。

1.4 负责对承包方检修、维护、抢修工作进行节点检查

验收及最终验收。

1.5 负责审批承包人上报的“三措两案”及设备检修、

维护计划。

1.6 负责与发包方相关运行、检修部门联系及协调以提

供施工便利

1.7 负责施工前安全技术交底及施工过程中安全、质量

监督。

1.8 负责调试过程中的所有设备操作，并参与调试过程

中的监督。

1.9 负责提供施工过程中所需水、气、电等接口。

1.10 发包方有义务对承包人的维修情况进行抽查，如达

不到技规的要求，发包人向承包人发出书面整改通知书，承

包方应无条件进行整改。

1.11.根据承包人提供大、中修计划和更新改造计划，

申报次年检修计划。

100

2. 承包人责任和义务

2.1 承包人负责铁路专用线设备维护、维修及铁路运行，

应遵守作业标准即 ：《铁路线路修理规程》、《铁路工务

技术手册》、《内燃电力机车段修管理规程》、《内燃机车

检修工艺》、《铁路信号维护规则》、《铁路机车运用管理

规则》和中国大唐集团公司的管理制度、标准、规范，大唐

华银电力股份有限公司的管理制度、标准、规范，发包方的

管理制度、标准、规范及《铁路运行规程》，等相关质量标

准及要求。

2.2 负责大唐华银电力股份有限公司金竹山火力发电分

公司铁路专用线设备、设施经常维修保养、临时补修及抢修

工程；每年负责二台机车的辅修、小修各一次，负责机车日

常维护及抢修、负责走行部整治二次，但不仅仅限于此。

2.3 承包人需派遣专人负责工程施工，现场工作人员需

遵守发包方的相关规章制度，施工时派专人负责防护，施工

时严格执行相关规程和安全生产制度，严禁使用不正确的方

法和不恰当的工具强行施工，要做到文明施工，认真执行发

包方质量验收制度，建立完整的巡视、检修台账（需发包方

业主带班人签字确认）；

2.4 承包方按所承包的工作组成具有相关专业的施工队

伍统一着装，佩戴合格安全帽，保证能安全、可靠、保质、

保量地完成相关工作。

2.5 对整个项目的安全、环保、质量、工期、施工工艺

全面负责。

101

2.6 负责编写施工组织措施、技术措施、安全措施、环

保措施、施工方案、应急预案。

2.7 铁路施工人员作业前应按发包方“三讲一落实”（讲

工作任务的同时，讲作业过程的安全风险、工期和质量风险，

讲安全风险的控制措施，并抓好安全风险控制措施在现场的

落实）要求开展班前会，并接受发包人评价与考核。

2.8 遇到发包方违章指挥或下达危及人身或设备安全的

工作指令，承包人有权拒绝执行。

2.9 接受发包方的管理、监督、检查和考核。

2.10 承包人必须保证工程优质完成。若出现质量不合格

点，发包方有权要求承包人无条件返工，并对承包人进行相

关考核；

2.11 承包人未完全履行合同义务或不符合维修养护标

准要求的，严重影响发包方正常铁路运输，发包方有权终止

合同。由于承包人维护、管理不到位，产生的事故或对发包

方造成的损失，由承包人负责赔偿经济损失；

2.12 承包人提供合格的现场作业人员，其工作时间要与

现场要求相一致，以满足现场实际要求。承包人对其现场作

业人员的一切行为及后果负全部责任，如因承包人自身安全

措施不力而发生人身伤亡、设备事故等，全部责任及事后处

理所发生的费用由承包人承担。

2.13 每年每台机车必须出具国铁《过轨机车技术状态确

认单》（信号车载）、《过轨机车技术状态确认单》（通信

车载）《过轨机车技术状态确认单》（机务）及电务车载设

102

备检测合格证，协助发包方完成过轨国家铁路交接站运行年

度许可证的办理

2.14 牵涉到电气化、信号、通信等其他专业配合的工作

（含安全措施），由承包人与路内相关维修单位联系，并按

路局有关规定进行防护、联络和协调工作。

2.15 与发包方共同进行安全、设备质量、资产评估、固

资、备品、技术资料的确认、验收。

2.16 属于设备更新、大修和改进质量的技改，要及时向

发包方提出意见，制定技术方案，共同确定解决方案。

2.17 发生与铁路线路设备有关的行车事故，故障及自然

灾害，承包人接到通知后应立即赶赴现场及时抢修，用最短

的时间恢复。

2.18 未经发包方许可，不得对各种铁路专用线设备实施

改造和扩建。

2.19.对上级检查发现的问题，与发包方沟通落实并组

织整改。

2.20 负责向发包方提供有关设备技术状态情况；属于设

备更新、大修和改进质量的技改项目要及时向委托方提出意

见并函告，共同确定解决方案。

七、项目验收及质量保证

1.每季由发包方会同承包方代表对专用线维修养护质

量、自动监测信号、机车的 LKJ2000 型、一体化机车信号、

机车电台情况等，按铁路《普速铁路接触网运行维修规程》

铁总运[2017]9 号、《普速铁路工务安全》（铁总运【2014】

103

272 号）《铁路线路修理规则》（铁运【2006】146 号《铁

路技术管理规程（普速铁路部分）》（铁总科技【2014】172

号）、《铁路信号设备维修规则》、《铁路通信设备维修规

则》、原铁道部《关于发布列车运行监控装置（LKJ）运用

维护规则》（铁总运[2014]107 号）<关于重新修订《广铁

（集团）公司列车运行监控装置（LKJ）运用维护管理办法》

的通知>广电发[2014]520 号文件精神，进行一次共同检查验

收（同时对服务质量进行评价），超过保养容许误差标准，

承揽方立即进行整改。合格率达不到 90%的，限期 10 天整修，

复查仍达不到标准的，以 90%为基数，每降低一个百分点扣

罚维修总费用的 5%，因维修质量问题发生事故所造成的损失

和抢修费用，由维修单位承担。承揽方应建立委托方铁路专

用线设备、设施维修养护作业台账，准确、完整记录每次维

修养护作业内容、作业时间和上工上料数量等，维修单位在

维修养护作业时，应通知委托方派人现场查看，并双方签字

确认，作为季度结算凭据。

2.机车小、辅修、走行部整治按《东风 7C、7D 型内燃

机车段修技术规程》、《铁道部机车验收工作规定》标准进

行现场验收，负责联络、处理小、辅修走行部整治竣工后的

一切事务，根据属地管理原则，由中国铁路广州局集团有限

公司怀化机务段对机车进行过轨技术鉴定，并出具走行部技

术状态确认书，符合国家铁路上线运行技术要求。

3.项目完工后，由承包方及时出具工程量签证单，由双

方共同签字认可。

104

八、违约考核条款

1. 承包人作业所用人员、机械、工具必须保证满足发

包方工程的安全、环保、质量、进度要求。如不能达到以上

要求，发包方有权更换施工队伍并另行委托，其一切费用承

包人承担。

2. 承包人必须遵守发包方相关管理制度标准，否则按

对应制度实施考核。

3. 承包人未完全及时履行合同义务或不符合维修养护

标准的；严重影响委托方正常铁路运输；发包人有权终止合

同。由于设备维修不良或项目范围内维护不及时，造成代维

修设备经常发生故障（不包括不可抗力他人损坏）以致不能

正常工作及影响环保安全，每发生一次“长时间”（连续一

天以上）停用设备，承包人就应赔偿发包人运输能力损失费

（考核 10000 元/天）。

4.在合同工作范围内，根据实际情况，若不能满足工作

需要，承包人须按发包方要求调整人员专业配置、年龄等人

员结构和人员数量以满足工作所需，且不因增加人员影响合

同价款。如未按发包方要求整改到位，考核 1000 元/天。

5.除不可抗力因素或因发包方运行方式等原因造成工

期延误外，未在规定时间内完工，每推迟一天，扣 500 元；

推迟时间在 2 天以上，每推迟一天扣 500 元。

6. 承包人在供货时必须提供自检报告、测试报告、试

验报告、合格证、说明书等相关技术资料，否则按照 500 元

/天·项处罚。

105

7.属于承包人供货的设备或物资，施工过程中若发现有

不合格或待检材料用于工程中，除返工外，并视延误工期情

况考核 500—1000 元，如属于劣质材料、以次充好、偷工减

料等现象罚款 1000-3000 元，由此产生的后果由承包人承担

全部责任。

8.施工原始资料、技术数据、记录、施工总结不真实、

不及时、缺项等，按照 200 元/项·次处罚由此造成的后果

由承包人承担全部责任。

9.违反作业程序、技术工艺要求的，发现按照 500 元/

次处罚；如因技术施工工艺造成设备损坏或其它后果的，由

承包方承担全部责任并处罚 5000 元。越过质检点、隐蔽点

施工，按照 1000 元/项·次处罚，并进行返工，由此造成的

后果由承包人承担全部责任。

106

第六章 其他资料

无。

107

第七章 投标文件格式

(请各投标人务必仔细阅读招标文件，特别提醒认真阅读招标文件评分标准，结合

评分标准编写有关内容)

108

(华银公司)大唐华银电力股份有限公司金竹山火力发电分公

司铁路专用线设备维护、维修

商务投标文件

投标人： （盖单位章）

年 月 日

109

目录

一、投标函

二、法定代表人身份证明或授权委托书

三、联合体协议书（如有）

四、投标保证金

五、商务差异表

六、资格审查资料

七、廉洁合同

八、投标人关于资格的声明函

九、商务部分评标因素统计表

110

一、投标函

（招标人名称）：

1.我方已仔细研究了 （服务名称）招标项目招标文件的全部

内容，愿意以人民币（大写） （¥） 的投标总报价（其中，增

值税税率为 %），服务期限： 日历天，按合同约定完成该服务工作。

2. 我方的投标文件包括下列内容：

2.1 商务投标文件

（1）投标函

（2）法定代表人身份证明或授权委托书

（3）联合体协议书（如有）

（4）投标保证金

（5）商务差异表

（6）资格审查资料

（7）廉洁合同

（8）投标人关于资格的声明函

（9）商务部分评标因素统计表

2.2 技术投标文件

（1）投标人已完成的业绩情况表

（2）服务方案

（3）项目组织机构

（4）重点、难点分析

（5）进度及质量保证

（6）安全、环保、培训及其保障措施

（7）服务承诺

（8）技术差异表

（9）技术部分评标因素统计表

（10）其他资料

21.3 价格投标文件

（1）报价表

111

（2）分项报价表

……

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

3. 我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

4. 如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约担保；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，

且不存在招标规定的任何一种不得存在的情形。

6.（其他补充说明）

投标人： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年 月 日

112

二、法定代表人身份证明或授权委托书；

（一）法定代表人身份证明

(适用于无委托代理人的情况)

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 (投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

投标人名称： ________（盖单位章）

法定代表人：________（签字）

________年__月__日

附：法定代表人身份证复印件。

113

（二）授权委托书

(适用于有委托代理人的情况)

本人 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现

委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确

认、递交、撤回、修改本招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律

后果由我方承担。委托期限： 。

代理人无转委托权。

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人和委托代理人

签字。

投标人： （盖单位章）

法定代表人： （签字）

身份证号码：

委托代理人： （签字）

身份证号码：

年 月 日

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件

114

三、联合体协议书（如有）

（所有成员单位名称）自愿组成（联合体名称）联合体，共同参加

（项目名称）的招标活动。现就组成联合体事宜订立如下协议。

1. （某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。

2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，递交和

接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和

协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3. 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各

成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全

面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4. 联合体各方承诺不以自己名义单独或参加其他联合体参与本招标项目。

5. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：__________

6. 本协议书自所有成员单位法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人

签字并加盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7. 本协议书一式__份，联合体成员和招标人各执一份。

（注：本协议书由委托代理人签字的，应附授权委托书。）

联合体牵头人名称：________（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人：______（签字）

联合体成员名称：________（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人：______（签字）

联合体成员名称：________（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人：______（签字）

……

115

四、投标保证金

____________________（投标人名称）：

标段名称：_________________________招标编号：____________________

投标保证金电汇底单复印件：

银行汇款底单复印件

投标人名称： ________（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：________（签字）

地址：________

邮政编码：________

电话：________

________年__月__日

116

五、商务差异表

招标文件

投标文件

序号

条目

简要内容

条目

简要内容

注：

1.投标文件应实质上响应招标文件的要求，无显著的差异或保留。

2.投标文件对招标文件未提出异议的条款，均被视为接受和同意。投标文件

与招标文件有差异之处，无论多么微小，均应按本表格式统一汇总说明。

投标人名称：______ __（盖单位章）

投标人法定代表人或被授权人：________（签字）

________年__月__日

117

六、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

投标人名称

注册地址

邮政编码

联系人

电话

联系方式

传真

网址

法定代表人

姓名

技术职称

电话

技术负责人

姓名

技术职称

电话

成立时间

员工总人数：

营业执照号

高级职称人员

注册资金

中级职称人员

开户银行

初级职称人员

账号

其中

其他

经营范围

关联企业情况

1 单位负责人为同一人的其他单位的名称；

2 存在控股管理关系的其它单位的名称。

备注

118

附件：投标人营业执照

119

（二）投标人资质证书情况表

序号

资质证书名称

等级

证书编号

发证单位

有效期

备注

1

2

3

4

5

……

注：1、包括投标人资质证书、信用等级证书及银行资信等级证书等相关证件的复印

件

2、以联合体形式参与投标的，联合体各成员应分别填写。

120

附件：投标人资质证书（投标人根据招标公告及招标文件要求提供所需

资质）

121

（三）投标人财务状况表

年份

单位

20XX 年

20XX 年

20XX 年

备注

营业收入

万元

流动资产

万元

流动负债

万元

流动比率

%

净利润

万元

所有者权益

万元

净资产收益率

%

负债总额

万元

资产总额

万元

资产负债率

%

固定资产

万元

注：四舍五入，保留 2 位小数即可。

1.本表后应附近年经会计师事务所或审计机构审计的财务报表，包括资产负

债表、现金流量表、利润表等复印件，报表应清晰可辨认。

2.本表所列数据必须与本表财务报表中的数据相一致。

3.以联合体形式参与投标的，联合体各成员应分别填写。

4.招标人成立时间少于该规定年份的，应提供成立以来的财务报表。

122

附件：投标人财务报表（包括资产负债表、现金流量表、利润表等复印件，

报表应清晰可辨认）

123

（四）投标人拟委任的主要人员汇总表

根据招标文件和公告资格条件要求提供相应材料。

执业或职业资格证明

序号

本项目任职

姓名

职称

专业

证书名称

级别

证号

备注

124

（五）投标人拟委任主要人员简历表

根据招标文件和公告中投标人资格条件要求提供相应材料。

姓名

年龄

执业或职业资格证书名

称

职称

学历

拟在本项目任职

工作年限

从事类似工作年限

毕业学校

____年毕业于____学校____专业

主要工作经历

时间

参加过的类似项

目

担任职务

发包人/招标人

联系电话

注：投标人应在本表后附相关证明材料。

125

附件：投标人提供拟招标人员的资质业绩等资料（招标文件和公告中要

求的内容）

126

（六）投标人需提供的其他资料（拟投入本项目的仪器设备表、荣誉

证书、网站截图等）

127

七、廉洁合同

项目名称：___________________________________招标（合同）编号：___________________________甲方（招标人）：_____________________________乙方（投标人）：_____________________________

为规范中国大唐集团有限公司招标投标工作，防止违法违纪事件的发生，经

甲方和乙方协商同意，双方将严格执行以下条款。

一、甲方的权利和义务（一）甲方的工作人员有责任向乙方介绍本单位有关廉洁从业的制度、规定。

甲方的纪检监察人员有权对双方在招标投标及合同执行过程中的廉洁情况进行监督。

（二）甲方的工作人员不得向乙方泄露招标投标中的商业秘密。（三）甲方的工作人员在招标投标过程中以及合同执行过程中，不得以任何

形式向乙方索取贿赂、收受回扣及好处费等；不得接受乙方馈赠的有价证券和贵重物品；不得让乙方报销任何费用；不得参加对执行公务有影响的娱乐活动和宴请；不得向乙方介绍家属或亲友从事与该项目有关的材料、设备供应和该项目分包等经济活动；不得要求乙方为其装修房子；不得要求乙方为亲属安排出境和国内旅游等；不得借婚丧嫁娶之机收受乙方的钱（含有价证券）、物。

（四）对乙方主动给予的钱（含有价证券）、物，甲方的工作人员要坚决谢

绝，无法拒绝的要在一个月内上交甲方的纪检监察部门或上级纪检监察部门。

（五）甲方的工作人员在招标及执行合同过程中，必须遵守廉洁自律的其他

有关规定。

二、乙方的权利和义务（一）乙方的纪检监察人员有权对双方在招标投标及合同执行过程中的廉洁

从业情况进行监督，

并积极配合甲方纪检监察人员就有关违纪问题进行调查取证。

（二）乙方有权了解甲方在廉洁从业方面的各项制度和规定，并主动配合甲

方遵守执行。

（三）乙方的工作人员不得以任何方式向甲方的工作人员了解招投标中的商

业秘密。

（四）乙方的工作人员在投标过程及中标后的合同执行过程中，不得向甲方

的工作人员行贿、提供回扣或其他好处费等；不得向甲方的工作人员馈赠有价证券和贵重物品；不得给甲方的工作人员报销任何费用；不得为甲方的工作人员购置或长期无偿提供交通工具、通讯工具、家电、办公用品等；不得邀请甲方的工作人员参加对执行公务有影响的娱乐活动和宴请；不得接受甲方的工作人员介绍的家属或亲友从事与该项目有关的材料、设备供应或该项目分包等经济活动；不得为甲方的工作人员装修房子；不得为甲方的工作人员的亲属安排出境和国内旅游等；不得借婚丧嫁娶之机向甲方的工作人员赠送钱（含有价证券）、物。

（五）乙方发现甲方的工作人员有不廉洁的行为，必须在 48 小时内署名报告

甲方的纪检监察人员或有关领导。

守廉洁自律的其他有关规定。三、违约责任

128

（一）甲方的工作人员违反廉洁规定，经调查属实的，甲方将依据党纪政纪

对当事人进行严肃处理，对涉嫌犯罪人员移送司法机关。

（二）乙方的工作人员违反廉洁规定，经调查属实的，乙方应依据党纪政纪

对当事人进行严肃处理，对涉嫌犯罪人员移送司法机关。甲方有权退回其投标；对中标的乙方，甲方有权撤销中标决定，或一次性扣罚与其签订合同总价款的0.5-10%，直至终止合同执行，由此造成的经济损失由乙方承担。

四、合同的生效（一）本合同在双方签字盖章后即生效。（二）本合同一式两，双方各执一份。（三）本合同在主合同授予、履行的全过程有效，并作为主合同的附件。

甲方：___________________________________法定代表人（或授权代表）签字：___________盖章：___________________________________签字日期：_______________________________乙方：___________________________________法定代表人（或授权代表）签字：___________盖章：___________________________________签字日期：_______________________________

129

八、投标人关于资格的声明函

致：（招标人名称）

我公司愿意针对 （服务名称）进行投标。投标文件

中所有关于投标人资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我

公司承担由此而产生的一切后果。

特此声明！

投标人名称： ________（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：________

（签字）

地址：________

________年__月__日

130

九、商务部分评标因素统计表

序号

评分项目

简要描述（投标人根据投标文件内容进行提炼，简明描述，

字数控制在 500 字之内。）

评标因素所在投标

文件位置

1

对招标文件商务部

分的响应性

存在 条商务负偏差。

第几章第几节第几

页

2

企业实力

2.1

营业收入（近三年

平均）

XXX 万元(每年营业收入相加后取算术平均值)

第几章第几节第几

页

2.2

企业人数

XXX 人

第几章第几节第几

页

2.3

企业荣誉及获奖情

况

1.近五年，获得国家级荣誉 XXX项。获得荣誉名称：1、

XXXX；2、

XXXX；

3、XXXX；2.近五年，获得省部级荣誉 XXX项。获得荣誉名称：1、

XXXX；2、

XXXX；

3、XXXX；(中共中央、国务院、全国人大、全国总工会等为颁发单位，或两个部委以上联合颁发的，或国家级（评审）委员会颁发的，视为国家级荣誉)

第几章第几节第几

页

3

财务状况

3.1

经营状况

XX 年盈利 XXX 万元；XX 年盈利XXX 万元；XX 年盈利 XXX 万元。

第几章第几节第几

页

3.2

流动比率（最近一

年）

流动比率为 XXX

第几章第几节第几

页

4

银行资信等级

XX（银行或机构名称）出具的XX 级证书。

第几章第几节第几

页

131

(华银公司)大唐华银电力股份有限公司金竹山火力发电分公

司铁路专用线设备维护、维修

技术投标文件

投标人： （盖单位章）

年 月 日

132

目录

一、投标人已完成的业绩情况表

二、服务方案

三、项目组织机构

四、重点、难点分析

五、进度及质量保证

六、安全、环保、培训及其保障措施

七、服务承诺

八、技术差异表

九、技术部分评标因素统计表

十、其他资料

133

一、投标人已完成的业绩情况表

项目名称

项目所在地

招标人名称

招标人地址

招标人电话

合同价格

服务期限

项目经理

项目描述

备注

注：每张表后附该业绩的合同证明（包括合同首页、签字页和标的页，如要

求用户证明或竣工验收证明，请一并提供）

134

附件：投标人业绩的合同证明（包括合同首页、签字页和标的页，如

要求用户证明或竣工验收证明，请一并提供）

二、服务方案

投标人根据项目的概况等多方面情况，从服务项目的服务范围、服务内容以

及要达成的质量目标角度，制订相应的服务方案。不能完全复制招标文件技术内

容。应结合投标人自身状况编制有针对性的方案。

整体服务方案

其他方面的内容

三、项目组织机构

投标人根据服务项目情况提供相应的人员构成，应列明主要人员资质、业绩

等情况（如有），和专业人员的数量、持证情况，以及项目所需设备机械的情况、

劳动力计划表等，以供招标人参考。

拟派项目负责人姓名：XXX，（职称名称），提供项目负责人业绩（担任项

目负责人的业绩）：具有（数量）个（规模）及以上（业绩类型）的服务业绩：

1.项目名称（规模）担任职务：XXXX

2.项目名称（规模）担任职务：XXXX

3.其他服务人员（数量）人，具有 资质

四、重点、难点分析

服务项目的重点、难点问题，投标人应有清楚的认识并做出分析，投标人还

应考虑在服务过程中可能遇到的一些突发事件，并针对项目遇到的突发事件提供

相应的应急预案。

实施重点

难点分析

应急预案

五、进度及质量保证

135

投标人根据招标文件要求的服务进度，结合本企业情况做出响应，包括响应

的具体时间、进度计划表等内容，还应提供为保证进度所采取的一些具体措施，

以及为保证质量采取的具体措施。

服务进度：合同签订后 XX 天内完成本项目

质量保障措施

进度保障措施

六、安全、环保、培训及其保障措施

安全问题至关重要，所有服务过程中应保证安全第一，投标人应制订严格的

安全措施，环保措施，严格执行中国大唐集团有限公司以及招标人的各项安全规

章制度，投标人应提供为保证安全所制订的措施，同时包括环保措施，以及必须

的培训内容（如安全培训等），也包括一些特殊项目所需的人员培训，如有以上

培训内容，投标人应提供相应日程安排，来保证培训的执行。

安全保障措施

环保保障措施

培训内容

七、服务承诺

投标人提供的服务所能达到的目标，或招标文件要求投标人必须提供的一些

服务承诺，投标人应作出相应的响应，如有优于招标人要求的服务响应，应具体

列出。

承诺提供服务承诺

问题响应时间

解决问题时间

136

八、技术差异表

招标文件

投标文件

序号

条目

简要内容

条目

简要内容

注：

1.投标文件应实质上响应招标文件的要求，无显著的差异或保留。

2.投标文件对招标文件未提出异议的条款，均被视为接受和同意。投标文件

与招标文件有差异之处，无论多么微小，均应按本表格式统一汇总说明。

投标人名称：______ __（盖单位章）

投标人法定代表人或被授权人：________（签字）

________年__月__日

137

九、技术部分评标因素统计表

序号

评审因素

投标人填写（投标人根据投标文件内容进行提炼，简明描述，字数控制在 500 字之

内。）

评标因素所在投标文件

位置

1

对招标文件技术部分的响应

性

存在 条技术负偏差。

第几章第几

节第几页

2

企业业绩

具有（数量）个有效业绩：1.项目名称（规模）XX 年 XX 月 XX 日2.项目名称（规模）XX 年 XX 月 XX 日……

第几章第几

节第几页

3

对招标项目的理解和总体服

务思路

服务需求质量目标

第几章第几

节第几页

4

项目组织管理，

包括机构设置和主要人员安

排

拟派项目负责人姓名：XXX，（职称名称），提供项目负责人业绩（担任项目负责人的业绩）：具有（数量）个（规模）及以上（业绩类型）的服务业绩：1.项目名称（规模）担任职务：XXXX2.项目名称（规模）担任职务：XXXX3. 其 他 服 务 人 员 （ 数 量 ） 人 ， 具 有 资质

第几章第几

节第几页

5

整体服务方案

的完备性、合理

性

整体服务方案其他方面的内容

第几章第几

节第几页

6

项目实施重点、

难点分析及应

对措施

实施重点难点分析应急预案

第几章第几

节第几页

7

服务工作的质

量、进度及保障

措施

服务进度：合同签订后 XX 天内完成本项目质量保障措施进度保障措施

第几章第几

节第几页

8

安全、环保、培

训及其保障措

施

安全保障措施环保保障措施培训内容

第几章第几

节第几页

9

服务承诺

承诺提供 年质保问题响应时间解决问题时间

第几章第几

节第几页

138

十、其他资料

投标人提供其他所必须的资料，如图纸、清单等

139

(华银公司)大唐华银电力股份有限公司金竹山火力发电分公

司铁路专用线设备维护、维修

价格投标文件

投标人： （盖单位章）

年 月 日

140

目录

一、报价表

141

一、报价表

单位：人民币元

序号

分项名称

数量

单位

税率

（%）

含税单价（元）

含税合价（元）

备注

1

专用线设备维护、

维修

1.1

工务

6.03

人/延展公

里

线路总长 12.059

公里（定员 0.25）

1.2

地面信号

0.63

人/每换算

百组

道岔 21 组（定员

1.5）

1.3

供电

7.97

条公里/年

线路总长 3.984 公

里

1.4

通信

0.59

人/百营业

公里

线路总长 6 公里

（定员 9.76），

2027 年（1 年）

2

机车修理、维护

2.1

机车小修

4

台

2 台

2.2

机车辅修

4

台

2 台

2.3

走行部安全整治

8

台

2 台（1 年 2 次）

2.4

机车日常维护、

维修

4

台

2 台

2.5

机车三大件维护、

维修

4

套/年

2 台

3

（铁路）运输网

络管控平台维护、

维修

1

组/系统

2027 年（1 年）

合计

元（含增值税）

最终报价

小写：大写：税率：（投标人必须明确税率）

备注

（1）供应商可自行设计提供详细分项报价表。（2）报价有效期为 180 日。

1、投标人报价应包含按照招标文件要求完成所有工作所需的全部费用。

2、投标人报价应包含需缴纳的所有税费。

3、投标人应明确报价中的税率，根据国家税法要求，开具相应的增值税专用发票。

142

投标人名称：_____ _ __（盖单位章）

投标人法定代表人或被授权人：________（签字）

________年_ _月_ _日