收藏
招标编号：CWEME-TJ202601YC-06
山西公司阳城国际 1-4 号机励磁系统升级改
造
招标文件
招 标 人：
阳城国际发电有限责任公司
招标代理机构：
中国水利电力物资天津有限公司
2025 年 12 月
目 录
目 录................................................................................................................................................................1
总说明 ..............................................................................................................................................................11
第一卷 商务文件...........................................................................................................................................12
第一章 招标公告.........................................................................................................................................13
1. 招标条件............................................................................................................................................13
2. 项目概况与招标范围 ......................................................................................................................13
3. 投标人资格要求...............................................................................................................................13
4. 招标文件的获取...............................................................................................................................15
5. 投标文件的递交...............................................................................................................................16
6. 发布公告的媒介...............................................................................................................................16
7. 联系方式............................................................................................................................................17
8. 提出异议、投诉的渠道和方式 .....................................................................................................17
9. 监督部门............................................................................................................................................17
第二章 投标人须知 ....................................................................................................................................18
1. 总则 ....................................................................................................................................................25
1.1 招标项目概况........................................................................................................................25
1.2 招标项目的资金来源和落实情况......................................................................................25
1.3 招标范围、计划工期和质量标准......................................................................................25
1.4 投标人资格要求 ...................................................................................................................25
1.5 费用承担 .................................................................................................................................27
1.6 保密.........................................................................................................................................30
1.7 语言文字 ................................................................................................................................30
1.8 计量单位 ................................................................................................................................30
1.9 踏勘现场 ................................................................................................................................30
1.10 投标预备会..........................................................................................................................30
1.11 分包.......................................................................................................................................30
1.12 响应和偏差..........................................................................................................................31
2. 招标文件............................................................................................................................................31
2.1 招标文件的组成 ...................................................................................................................31
2.2 招标文件的澄清 ...................................................................................................................31
2.3 招标文件的修改 ...................................................................................................................32
2.4 招标文件的异议 ...................................................................................................................32
3. 投标文件............................................................................................................................................32
3.1 投标文件的组成 ...................................................................................................................32
3.2 投标报价 ................................................................................................................................33
3.3 投标有效期 ............................................................................................................................36
3.4 投标保证金 ............................................................................................................................36
3.5 资格审查资料........................................................................................................................36
3.6 备选投标方案........................................................................................................................37
3.7 投标文件的编制 ...................................................................................................................38
4. 投标 ....................................................................................................................................................38
4.1 投标文件的密封和标记.......................................................................................................38
4.2 投标文件的递交 ...................................................................................................................38
4.3 投标文件的修改与撤回.......................................................................................................38
5. 开标 ....................................................................................................................................................39
5.1 开标时间和地点 ...................................................................................................................39
5.2 开标程序 ................................................................................................................................39
5.3 开标异议 ................................................................................................................................39
6. 评标 ....................................................................................................................................................39
6.1 评标委员会 ............................................................................................................................39
6.2 评标原则 ................................................................................................................................40
6.3 评标.........................................................................................................................................40
7 合同授予..............................................................................................................................................40
7.1 中标候选人公示 ...................................................................................................................40
7.2 评标结果异议........................................................................................................................40
7.3 中标候选人履约能力审查 ..................................................................................................40
7.4 定标.........................................................................................................................................40
7.5 中标通知 ................................................................................................................................40
7.6 履约担保 ................................................................................................................................41
7.7 签订合同 ................................................................................................................................41
8. 重新招标和不再招标 ......................................................................................................................41
8.1 重新招标 ................................................................................................................................41
8.2 不再招标 ................................................................................................................................41
9. 纪律和监督 .......................................................................................................................................42
9.1 对招标人的纪律要求 ...........................................................................................................42
9.2 对投标人的纪律要求 ...........................................................................................................42
9.3 对评标委员会成员的纪律要求 ..........................................................................................42
9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求.....................................................................42
9.5 投诉.........................................................................................................................................42
10. 是否采用电子招标投标 ................................................................................................................42
11. 需要补充的其他内容 ....................................................................................................................42
12.招标文件中关于知识产权的免责声明 ........................................................................................43
第三章 评标办法（综合评估法）...........................................................................................................44
评标办法前附表.....................................................................................................................................44
1. 评标方法............................................................................................................................................52
2. 评审标准............................................................................................................................................52
2.1 初步评审标准........................................................................................................................52
2.2 分值权重构成与评分标准 ..................................................................................................52
3. 评标程序............................................................................................................................................52
3.1 初步评审 ................................................................................................................................52
3.2 详细评审 ................................................................................................................................53
3.3 投标文件的澄清 ...................................................................................................................53
3.4 评标结果 ................................................................................................................................54
第四章 合同条款及格式............................................................................................................................55
第一节 通用合同条款...........................................................................................................................55
1. 一般约定.............................................................................................................................................55
1.1 词语定义..................................................................................................................................55
1.2 语言文字..................................................................................................................................57
1.3 法律 ..........................................................................................................................................57
1.4 合同文件的优先顺序 ............................................................................................................57
1.5 合同协议书 .............................................................................................................................57
1.6 图纸和承包人文件.................................................................................................................57
1.7 联络 ..........................................................................................................................................58
2. 发包人 .................................................................................................................................................58
2.1 遵守法律..................................................................................................................................58
2.2 发出开工通知 .........................................................................................................................58
2.3 提供施工场地 .........................................................................................................................58
2.4 协助承包人办理证件和批件................................................................................................58
2.5 组织技术交底 .........................................................................................................................58
2.6 支付合同价款 .........................................................................................................................58
2.7 组织竣工验收 .........................................................................................................................58
2.8 其他义务..................................................................................................................................58
3. 监理人 .................................................................................................................................................58
3.1 监理人的职责和权力 ............................................................................................................59
3.2 总监理工程师 .........................................................................................................................59
3.3 监理人员..................................................................................................................................59
3.4 监理人的指示 .........................................................................................................................59
3.5 商定或确定 .............................................................................................................................60
4. 承包人 .................................................................................................................................................60
4.1 承包人的一般义务.................................................................................................................60
4.2 履约担保..................................................................................................................................60
4.3 承包人项目经理及人员 ........................................................................................................61
4.4 分包 ..........................................................................................................................................61
4.5 合同价款应专款专用 ............................................................................................................62
5. 培训和资料.........................................................................................................................................62
5.1 培训 ..........................................................................................................................................62
5.2 竣工文件..................................................................................................................................62
5.3 操作和维修手册.....................................................................................................................63
5.4 承包人文件错误.....................................................................................................................63
6. 材料和设备.........................................................................................................................................63
6.1 承包人提供的材料和设备....................................................................................................63
6.2 发包人提供的材料和设备....................................................................................................63
6.3 专用于改造工程的材料和设备 ...........................................................................................63
6.4 实施方法..................................................................................................................................63
6.5 禁止使用不合格的材料和设备 ...........................................................................................64
7. 施工设备和临时设施........................................................................................................................64
7.1 承包人提供的施工设备和临时设施...................................................................................64
7.2 发包人提供的施工设备和临时设施...................................................................................64
7.3 要求承包人增加或更换施工设备 .......................................................................................64
7.4 施工设备和临时设施专用于合同工程...............................................................................64
8. 交通运输.............................................................................................................................................64
8.1 道路通行权和场外设施 ........................................................................................................64
8.2 场内施工道路 .........................................................................................................................64
8.3 场外交通..................................................................................................................................65
8.4 超大件和超重件的运输 ........................................................................................................65
8.5 道路和桥梁的损坏责任 ........................................................................................................65
8.6 水路和航空运输.....................................................................................................................65
9. 测量放线.............................................................................................................................................65
9.1 施工测量..................................................................................................................................65
9.2 基准资料错误的责任 ............................................................................................................65
10 安全文明施工与环境保护 ..............................................................................................................65
10.1 安全文明施工 .......................................................................................................................65
10.2 职业健康................................................................................................................................67
10.3 环境保护................................................................................................................................67
11. 工期 ...................................................................................................................................................68
11.1 进度计划................................................................................................................................68
11.2 改造工程实施 .......................................................................................................................68
11.3 发包人引起的工期延误 ......................................................................................................68
11.4 异常恶劣的气候条件 ..........................................................................................................69
11.5 承包人引起的工期延误 ......................................................................................................69
11.6 暂停和终止 ...........................................................................................................................69
12. 改造工程质量 ..................................................................................................................................70
12.1 改造工程质量要求...............................................................................................................70
12.2 监理人的质量检查...............................................................................................................70
12.3 不合格项的处理...................................................................................................................70
12.4 质量争议检测 .......................................................................................................................70
13. 试验和检验.......................................................................................................................................71
13.1 材料、设备和工程的试验和检验 .....................................................................................71
13.2 现场材料试验 .......................................................................................................................71
13.3 现场工艺试验 .......................................................................................................................71
14. 变更 ...................................................................................................................................................71
14.1 变更的范围 ...........................................................................................................................71
14.2 变更权....................................................................................................................................72
14.3 变更程序................................................................................................................................72
14.4 变更估价................................................................................................................................72
14.5 暂列金额................................................................................................................................72
14.6 计日工....................................................................................................................................72
14.7 暂估价....................................................................................................................................72
15. 支付 ...................................................................................................................................................74
15.1 付款方式................................................................................................................................74
15.2 预付款....................................................................................................................................74
15.3 工程进度付款 .......................................................................................................................74
15.4 质量保证金 ...........................................................................................................................74
15.5 竣工结算................................................................................................................................74
16. 竣工试验和竣工验收......................................................................................................................75
16.1 竣工试验................................................................................................................................75
16.2 竣工验收的含义...................................................................................................................75
16.3 竣工验收申请报告...............................................................................................................75
16.4 竣工和验收 ...........................................................................................................................75
16.5 竣工清场................................................................................................................................75
17. 缺陷责任与保修责任......................................................................................................................76
17.1 缺陷责任期 ...........................................................................................................................76
17.2 保修责任................................................................................................................................76
18. 保险 ...................................................................................................................................................76
19. 不可抗力...........................................................................................................................................77
19.1 不可抗力的确认...................................................................................................................77
19.2 不可抗力的通知...................................................................................................................77
19.3 不可抗力后果的承担 ..........................................................................................................77
19.4 因不可抗力解除合同 ..........................................................................................................78
20. 违约 ...................................................................................................................................................78
20.1 发包人违约 ...........................................................................................................................78
20.2 承包人违约 ...........................................................................................................................79
20.3 第三人造成的违约...............................................................................................................80
21. 索赔 ...................................................................................................................................................81
21.1 承包人索赔的提出...............................................................................................................81
21.2 承包人索赔处理程序 ..........................................................................................................81
21.3 承包人提出索赔的期限 ......................................................................................................81
21.4 发包人索赔的提出...............................................................................................................81
21.5 发包人索赔处理程序 ..........................................................................................................81
22. 争议的解决.......................................................................................................................................82
第二节 专用合同条款.........................................................................................................................83
1. 一般约定.............................................................................................................................................83
1.1 词语定义..................................................................................................................................83
1.4 合同文件的优先顺序 ............................................................................................................83
1.6 图纸和承包人文件.................................................................................................................83
2. 发包人义务.........................................................................................................................................84
2.3 提供施工场地 .........................................................................................................................84
2.8 发包人其他义务.....................................................................................................................84
2.9 发包人的其他权利.................................................................................................................85
3. 监理人 .................................................................................................................................................85
3.1 监理人的职责和权力 ............................................................................................................85
4. 承包人 .................................................................................................................................................85
4.1 承包人的一般义务.................................................................................................................85
4.2 履约担保..................................................................................................................................86
4.4 分包 ..........................................................................................................................................86
5. 培训和资料.........................................................................................................................................87
5.2 竣工文件..................................................................................................................................87
6. 材料和设备.........................................................................................................................................87
6.1 承包人提供的材料和设备....................................................................................................87
6.2 发包人提供的材料和设备....................................................................................................87
6.3 专用于改造工程的材料和设备 ...........................................................................................87
7. 施工设备和临时设施........................................................................................................................87
7.2 发包人提供的施工设备 ........................................................................................................87
10. 安全文明施工与环境保护 .............................................................................................................87
10.1 安全文明施工 .......................................................................................................................87
11. 工期 ...................................................................................................................................................88
11.1 进度计划................................................................................................................................88
11.4 异常恶劣的气候条件 ..........................................................................................................88
11.5 承包人引起的工期延误 ......................................................................................................88
11.6 暂停和终止 ...........................................................................................................................88
12. 改造工程质量 ..................................................................................................................................89
12.1 改造工程质量要求...............................................................................................................89
13. 试验和检验.......................................................................................................................................89
13.2 现场材料试验 .......................................................................................................................89
14. 变更 ...................................................................................................................................................89
14.1 变更的范围 ...........................................................................................................................89
14.4 变更估价................................................................................................................................89
14.7 暂估价....................................................................................................................................90
15. 支付 ...................................................................................................................................................90
15.1 付款方式................................................................................................................................90
15.2 预付款....................................................................................................................................90
15.3 工程进度付款 .......................................................................................................................90
15.4 质量保证金 ...........................................................................................................................91
15.5 竣工结算................................................................................................................................91
16. 竣工试验和检验 ..............................................................................................................................91
16.1 竣工试验................................................................................................................................91
16.4 竣工和验收 ...........................................................................................................................91
17. 缺陷责任和保修责任......................................................................................................................91
17.2 保修责任................................................................................................................................91
19. 不可抗力...........................................................................................................................................92
19.4 因不可抗力解除合同 ..........................................................................................................92
20. 违约 ...................................................................................................................................................92
20.2 承包人违约 ...........................................................................................................................92
22. 争议的解决.......................................................................................................................................93
23. 专用合同条款附件..........................................................................................................................93
附件一：廉洁合同........................................................................................................................94
附件二：安全协议书 ...................................................................................................................95
第三节 合同附件格式.......................................................................................................................101
附件一：合同协议书 .................................................................................................................101
附件二：履约担保格式 .............................................................................................................104
第二卷 技术文件.........................................................................................................................................105
第五章 技术标准和要求 ............................................................................................................................106
一、总则................................................................................................................................................106
二、总的要求 .......................................................................................................................................108
三、工程范围 .......................................................................................................................................108
四、技术要求 .......................................................................................................................................110
五、竣工试验 .......................................................................................................................................111
六、竣工验收 .......................................................................................................................................111
七、工程项目管理...............................................................................................................................112
八、其他要求 .......................................................................................................................................112
九、附件清单 .......................................................................................................................................112
第六章 图纸及资料.....................................................................................................................................113
第三卷 投标文件.........................................................................................................................................114
第七章 投标文件格式 ..............................................................................................................................115
商务投标文件 ...............................................................................................................................................116
一、投标函及投标函附录..................................................................................................................118
（一）投标函 ..............................................................................................................................118
（二）投标函附录......................................................................................................................119
二、法定代表人身份证明..................................................................................................................120
三、授权委托书...................................................................................................................................121
四、联合体协议书（如有）..............................................................................................................122
五、投标保证金...................................................................................................................................123
六、资格审查资料...............................................................................................................................124
（一）投标人基本情况表 .........................................................................................................124
（二）近年财务状况表 .............................................................................................................125
（三）投标人近三年无重大安全和质量事故的证明文件..................................................127
（四）投标人近五年荣誉及获奖情况的证明文件 ..............................................................128
七、商务部分投标文件差异表 .........................................................................................................130
八、财务用款计划...............................................................................................................................131
九、商务部分评标因素统计表 .........................................................................................................132
十、廉洁合同（格式见专用合同条款附件）................................................................................132
十一、投标人关于资格的声明函 .....................................................................................................133
十二、投标人须知前附表规定的其他材料 ....................................................................................134
技术投标文件 ...............................................................................................................................................135
一、业绩资格审查资料 ......................................................................................................................137
二、主要人员简历表 ..........................................................................................................................140
三、施工组织设计...............................................................................................................................141
附表一 项目管理机构.........................................................................................................................144
附表二 施工总平面图.........................................................................................................................146
附表三 计划开、竣工日期和施工进度网络图 ..............................................................................147
附表四 劳动力计划表.........................................................................................................................148
附表五 拟投入本标段的主要施工设备表.......................................................................................149
附表六 拟配备本标段的试验和检测仪器设备表..........................................................................150
附表七 质量事故统计表 ....................................................................................................................151
附表八 安全事故统计表 ....................................................................................................................152
附表九 临时用地表.............................................................................................................................153
四、技术部分投标文件差异表 .........................................................................................................154
五、技术部分评标因素统计表 .........................................................................................................155
六、其他材料 .......................................................................................................................................156
价格投标文件 ...............................................................................................................................................157
一、 价格清单 .....................................................................................................................................159
（一）价格清单说明 .................................................................................................................159
13
总说明
1 本招标文件由以下章节组成
第一章 招标公告
第二章 投标人须知
第三章 评标办法
第四章 合同条款及格式
第五章 技术标准和要求
第六章 图纸及资料
第七章 投标文件格式
上述章节和本总说明以及对本招标文件的澄清和修改所产生的书面通知、会议记
录及补充通知均为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。
2 投标人应当按照本招标文件的要求编制投标文件，并对招标文件提出的实质性
要求和条件作出响应。投标人应认真审阅全面理解本招标文件中所有的须知、条件、
格式、条款、规范和图纸等。如果投标人的投标文件不符合招标文件的要求，责任由
投标人自负。不符合招标文件要求的投标文件将被拒绝。
3 凡获得本招标文件者，无论其投标与否均应对招标文件保密。
14
第一章
招标公告
山西公司阳城国际
1-4 号机励磁系统升级改造
招标公告
1. 招标条件
本招标项目阳城国际 1-4 号机励磁系统升级改造已由大唐山西发电有限公司批
准，资金来自企业自筹，招标人为阳城国际发电有限责任公司。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1 招标编号：CWEME-TJ202601YC-06
2.2 项目名称：山西公司阳城国际 1-4 号机励磁系统升级改造
2.3 建设地点：山西省晋城市北留镇阳城国际发电有限责任公司
2.4 工作范围：
阳城国际发电有限责任公司 1-4 号机（4*350MW）整流桥随机组投运已 23 年，元
器件老化严重，近年来励磁系统通讯、刀闸绝缘、控制板、脉冲板、电源板故障频发，经评估存在励磁系统故障短时间内无法恢复运行风险。
阳城国际发电有限责任公司 1-4 号机（4*350MW）励磁采用德国西门子公司生产的
SPPA-E3000-SES530 型三相全控静态自并励励磁系统，额定励磁电压 387V，额定励磁电流 3966A，双调节器冗余配置。机组正常运行时四桥并联输出，一面整流桥故障时满足强励要求，两面整流桥同时故障时跳开发电机励磁系统，整流桥额定电流3000A，冗余度 133%。本次改造对 1-4 号机组励磁系统整体更换，同步对励磁柜基础及励磁小间改造，重新敷设电缆将原 PROFI BUS 通讯控制改为硬接线控制，励磁变、交流进线电缆、直流出线管母利旧。改造后励磁系统配置 1 面调节器柜、4 面整流柜、1 面灭磁电阻柜、1 面灭磁开关柜。按照规程要求将转子接地保护配置于励磁柜就地。
对 4 台新励磁系统按照 DL/T 1166《大型发电机励磁系统现场试验导则》及相关
规程要求，完成励磁系统静态、动态、励磁系统建模试验及电力系统稳定器参数整定（含深调），确保新设备满足集团公司、省公司安可替代相关要求，满足现行规程规范相关要求，满足自主可控 DCS 系统改造接入要求。励磁设备调节正常，运行稳定，满足发电机各种运行工况要求，保证发电机安全稳定运行，提高调度及运行管理水平。
15
2.5 计划工期：
2026 年 03 月 15 日至 2027 年 11 月 30 日。具体以调度审批一次设备检修开工时
间为准。
2.6 招标范围：本次招标采用 EPC 总包模式，具体招标内容包括：
阳城国际发电有限责任公司 1-4 号机（4*350MW）励磁改造招标范围（以下内容均
为投标方负责）：4 台 350MW 机组励磁装置整体供货（每台机组含 1 面调节器柜、4 面整流柜、1 面灭磁电阻柜、1 面灭磁开关柜，共计 7 面屏），所供设备满足安可替代相关要求，负责新励磁设备的型式试验、出厂试验并出具完整的试验报告；分别出具 4台励磁设备图纸（含与外回路的电缆清册）、安装图纸及玻璃房改动设计图纸（1-4号机组原励磁系统周边建筑物障碍和交流电缆接入方式有差异）；旧励磁柜拆除及转运；新励磁柜安装及一次电缆及铜排接线；励磁小间基础破除恢复；旧玻璃房拆除及新励磁小间玻璃房供货、安装及装饰；励磁小间空调拆除及恢复；励磁柜至发变组、DCS 系统及所需电源柜全部电缆供货、敷设及接线；新励磁系统按照 DL/T 1166《大型发电机励磁系统现场试验导则》及相关规程要求，完成励磁系统静态、动态、励磁系统建模试验及电力系统稳定器参数整定（含深调）试验，出具由中国电力科学研究院盖章认证的励磁系统建模试验及电力系统稳定器参数整定（含深调）试验报告；负责本次励磁系统改造涉及的华东网调、江苏省调工作协调、技术方案评审、启动方案评审、江苏省调及华东网调调度端 AVC、PMU、NCS 通讯对点；负责编制新励磁系统的参数及保护定值与计算书，并负责向江苏省调备案励磁系统参数（包括 PSS 定值）；随机备品备件及改造所必须的辅材；负责本次改造涉及的所有辅材并最终交付招标方使用。为了实现全厂励磁系统的有效监控和故障预警，投标方负责励磁系统监控平台供货、安装及调试，将本次改造设备与原有 4 台励磁设备接入新安装励磁系统监控后台进行监视（原 5、6、8 号机励磁系统为南瑞电控 NES8100,原 7 号机励磁系统型号为NES6100）。负责完成两项发明专利授权（发明人为招标方人员）及四篇省部级正规期刊论文发表（作者为招标方人员）。
2.7 技术规格：
1-4 号发电机及励磁系统参数如下：
2.7.1 发电机参数
参数名
数值
备注
型号
THDD 108/44
额定容量（MVA）
412
额定功率（MW）
350
额定功率因数
0.85（滞后）
定子额定电压（kV）
21
定子额定电流（A）
11327
转速（转/分）
3000
16
参数名
数值
备注
发电机制造厂家
SIEMENS
不饱和值
214.9
直轴同步电抗 Xd％
饱和值
181.8
交轴同步电抗 Xq％
204.2
直轴暂态电抗 Xd′％
31.8/28.6
不饱和/饱和
交轴暂态电抗 Xq′％
76.2/68.5
不饱和/饱和
直轴次暂态电抗 Xd″％
25.1/20.3
不饱和/饱和
交轴次暂态电抗 Xq″％
27.6/22.3
不饱和/饱和
直轴暂态开路时间常数 Tdo′(S)
5.96
直轴次暂态开路时间常数 Tdo″(S)
0.039
定子漏抗 Xs％
20.6
负序电抗 X2％
26.3/21.3
不饱和/饱和
零序电抗 X0％
15.2
转子直阻
0.0078Ω
20℃
强励顶值倍数
2.5
975V
强励顶值电流
7500A
4275A*1.75
灭磁时间常数
1.876
2.7.2 励磁变参数
励磁变参数
型号
ZSCB-5470/21/0.85
容量
5470KVA
联结组标号
Dy5
额定电压
21kV/850V
额定电流
150/3715A
冷却方式
AN/AF
生产厂家
顺特电气设备有限公司
2.7.3 其他参数
17
2.7.3.1 1-4 号机组输入机端电压：共有两组三相 PT（变比：21kV/ 3 /100V/ 3 ），相
电压 100V/ 3 V。
2.7.3.2 1-4 号机组输入机端电流：变比 14000/1A，50Hz。
3. 投标人资格要求
3.1 通用资格条件
3.1.1 投标人须具有独立法人资格或为其他组织。
3.1.2 财务要求：没有处于被责令停产、停业或进入破产程序，且资产未被重
组、接管，也未被司法机关采取财产保全或强制执行措施。
3.1.3 否决项包括供应商的以下情形：
（1）在信用中国网站（查询网址：https://www.creditchina.gov.cn/）被列入
严重失信主体名单，且有效期结束时间晚于投标截止日的；
（2）按照中国大唐集团有限公司供应商管理相关规定，应在规定范围内停止授标
或取消采购活动参与资格（“灰名单”、“黑名单”供应商等），且有效期结束时间晚于投标截止日的。
对于中标候选人/中标人，将在采购评审、中标公示、合同签订等关键环节进行复
核，如存在违反上述否决投标条款情形的，不予授标或不签订合同。上述否决投标条款所涉及的事项，接受社会监督，投标人及其利害关系人可按照招标文件载明的方式进行举证。
3.1.4 本次招标采用资格后审方式，开标后由评标委员会对投标人的资质进行审
查，资格条件没有达到招标文件规定要求的，评标委员会将否决其投标。
3.1.5 近三年无重大安全质量事故。
3.1.6 符合法律、法规规定的其他条件。
3.2 专用资格条件：
3.2.1 企业资质要求：投标人须具有电力工程施工总承包二级及以上资质和承试
类二级及以上电力设施许可证和有效的安全生产许可证。
3.2.2 业绩要求：投标人提供近 5 年内（2020 年 12 月至投标截止时间）至少 2
项所供励磁系统设备生产厂家的供货或销售业绩（提供合同复印件首页、关键页及签字盖章页）。
3.2.3 投标人须提供所供励磁系统设备厂家出具的自主可控设备承诺函。
3.2.4 本次招标（不接受）联合体投标。
18
3.2.5 其他特殊要求：
（1）业绩证明材料须包含：合同（至少包含合同首页、签字盖章页和能够反映上
述业绩要求的合同主要内容页）。
（2）拟派项目经理业绩证明材料须包含：无
（3）一级注册建造师证（满足建办市〔2021〕40 号《住房和城乡建设部办公厅
关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》相关要求。一级建造师电子证书应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图象笔迹不一致的，该电子证书无效；电子证书上已标明使用时限，超出使用期限的电子证书无效。
（4）首台(套)装备、首批次材料、首版次软件参与投标时，属于工业和信息化部
等部门相关名录所列首台(套)装备、首批次材料、首版次软件的，以及《中央企业科技创新成果推荐目录》成果的，仅需提交正式印发的名录文件并说明本次投标属于名录中的哪一项，即视同满足市场占有率、使用业绩等要求。
3.3 注意事项：
3.3.1 以上资质要求均需提供相关证书扫描件或电子证书。
3.3.2 业绩时间以合同签订时间为准。
3.3.3 如业绩对类型和规模有相关要求，业绩证明材料必须能证明业绩类型及规
模，否则不予认可。
3.3.4 用户证明须由最终用户盖章，可以是验收证明、使用证明、回访记录。
3.3.5 提供的相关证明材料应清晰可辨，不能识别有效信息的不予认可。
3.3.6 本次招标采用电子方式开评标，除联合体协议书（如有）、法定代表人身
份证明、法定代表人授权委托书需要满足签字盖章要求外，投标商务文件、技术文件、价格文件和其他文件首页有法定代表人或其委托代理人电子签字、加盖电子单位公章，即视为满足招标文件所有签字盖章要求。并按照规定的时间上传加密的投标文件即可，无需逐页签字盖章。
4. 招标文件的获取
4.1 获取招标文件的时间及地点：凡有意参加投标者，请于 2025 年 12 月 23 日至
2026 年 01 月 07 日 17 时 00 分（北京时间，下同），登录大唐电子商务平台（网址：http://www.cdt-ec.com），下载电子招标文件。
4.2 招标文件每套售价详见大唐电子商务平台（网址：http://www.cdt-
ec.com），标书费汇款账户按大唐电子商务平台提示信息为准。
4.3 招标文件获取须知：为保障电子招标投标交易平台数据安全，潜在投标单位
在下载招标文件时需企业 CA 证书电子钥匙，《CA 证书电子钥匙办理指南》详见（电子招投标交易平台），咨询电话：400-888-6262。
19
4.4 其他注意事项：
4.4.1 即日起，我公司开具的标书费发票实行电子发票。潜在投标人在购买标书
时，请正确填写手机号码，在备注中填写邮箱地址。发票开具成功后，系统会以邮件和短信的形式通知，请在邮件中查看、保存电子发票，或者点击短信中的链接即可下载。未收到短信或邮件的，请拨打 400-888-6262，告知客服人员手机号码或邮箱地址，待客服人员重新发送后，即可查看、保存电子发票。
5. 投标文件的递交
5.1 递交投标文件的截止时间及地点：投标文件递交的截止时间（投标截止时
间，下同）为 2026 年 01 月 13 日 09 时 00 分整（如有变化，另行通知），投标人应在截止时间前通过大唐电子商务平台递交电子投标文件。
5.2 逾期上传的投标文件，大唐电子商务平台将予以拒收。
5.3 开标场所：大唐电子商务平台“电子开标大厅”
5.4 本次开标评标均在大唐电子商务平台进行，对于大唐电子商务平台投标操作
不熟悉的投标人，请与平台客服人员联系 400-888-6262 或大唐电子商务平台在线客服。
5.5 本次招标以大唐电子商务平台（http://www.cdt-ec.com）投标人上传加密的
投标文件为准，商务投标文件、技术投标文件和价格投标文件的总大小不能超过800M，投标文件（含商务、技术和价格投标文件）总数量不能超过 20 个，且单个文件的大小不能超过 100M。投标文件递交截止时间前，投标人须在大唐电子商务平台上传加密的投标文件。
6. 发布公告的媒介
本次招标公告仅在中国招标投标公共服务平台(www.cebpubservice.cn)、大唐电子
商务平台(http://www.cdt-ec.com)上发布。未经许可，其它任何网站不得转载；如有发现，将追究非法转载单位的责任。
7. 联系方式
招 标 人：阳城国际发电有限责任公司
地 址：山西省阳城县北留镇
招标代理机构：中国水利电力物资天津有限公司
地址：天津市河西区汇雅商业中心 2 号楼
邮编：300202
联系人：王伟
电话：*开通会员可解锁*
20
电子邮件：wangwei3@cweme.com
8. 提出异议、投诉的渠道和方式
接收单位：中国水利电力物资武汉有限公司
采购业务异议、投诉电话：*开通会员可解锁*-3
采 购 业 务 异 议 、 投 诉 路 径 ： 登 录 大 唐 集 团 电 子 商 务 平 台 （ https://www.cdt-
ec.com）后在平台首页-菜单栏-“异议投诉”-“异议投诉提交”-采购异议投诉栏“异议提交”中提出书面异议。
9. 监督部门
本招标项目的监督部门为：大唐山西发电有限公司供应链管理部
招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人)： （签名)
招标人或其招标代理机构： （盖章)
21
第二章 投标人须知
投标人须知前附表
条款号
条款名称
编列内容
1.1.2
招标人
见招标公告
1.1.3
招标代理机构
见招标公告
1.1.4
招标项目名称
见招标公告
1.1.5
项目建设地点
见招标公告
1.1.6
项目建设规模
见招标公告
1.2.1
资金来源
见招标公告
1.2.2
资金落实情况
已落实
1.3.1
招标范围
见招标公告
★1.3.2
计划工期
见招标公告
★1.3.3
质量标准
1. 质量标准执行国家、行业和中国大唐集团有限公司的有关标准、规程、规定；招标范围内的改造、试验项目的合格率达到 100%；
2. 满足《中国大唐集团公司火电机组 A 级检修、重大技改项目创建精品工程管理办法》要求；
3. 满足《中国大唐集团公司发电企业机组 A 级检修、技术改造项目质量事件管理办法》要求；
4. 满足《中国大唐集团公司发电设备检修管理办法》要求；
5. 满足自主可控及安可替代要求。
★1.4.1
投标人资质条件、能力、
信誉
★一、资质要求：见招标公告；
★二、财务要求：见招标公告；
★三、业绩要求：见招标公告；
★四、人员的资格要求：见招标公告；
22
条款号
条款名称
编列内容
五、其他要求：投标人应提供真实的资格文件，以证明其符合投标合格条件和具有履行合同的能力，具体要求见投标人须知“3.5 资格审查资料”。
★1.4.2
是否接受联合体投标
不接受
□接受，应满足下列要求：见招标公告
★1.4.3
投标人不得存在的其他情
形
具体要求见投标人须知“第 1.4.3 和 1.4.4”
1.9.1
踏勘现场
不组织
□组织，踏勘时间：
踏勘集中地点：
踏勘联系人：
联系方式：
1.10.1
投标预备会
☑不召开
□召开，召开时间：
召开地点：
1.10.2
投标人在投标预备会前提
出问题
时间：现场踏勘时间之前
形式：投标人应在中国大唐集团有限公司电子商务平台上传（网址：http://www.cdt-ec.com）
1.10.3
招标文件澄清发出的形式
招标人由中国大唐集团有限公司电子商务平台发布（网址：http://www.cdt-ec.com），投标人由平台下载
1.11.1
分包
不允许
□允许，分包内容要求：
分包金额要求：
对分包人的资质要求：
1.12.1
实质性要求和条件
法律法规要求及招标文件中有“★”标示的条款
23
条款号
条款名称
编列内容
均为实质性要求和条件
★1.12.3 偏差
不允许
□允许，最高项数：_________________
偏差范围：_________________
偏差幅度：_________________
2.1
构成招标文件的其他资料
2.2.1
投标人要求澄清招标文件
时间：投标截止时间前 10 日
形式：投标人应在中国大唐集团有限公司电子商务平台上传（网址：http://www.cdt-ec.com）
2.2.2
招标文件澄清发出的形式
在中国大唐集团有限公司电子商务平台发布（网址：http://www.cdt-ec.com），投标人由平台下载
2.2.3
投标人确认收到招标文件
澄清
时间：收到（查看）后即为确认
形式：投标人应在中国大唐集团有限公司电子商务平台（网址：http://www.cdt-ec.com）确认并回执
2.3.1
招标文件修改发出的形式
在中国大唐集团有限公司电子商务平台发布（网址：http://www.cdt-ec.com），投标人由平台下载
2.3.2
投标人确认收到招标文件
修改
时间：收到（查看）后即为确认
形式：投标人应在中国大唐集团公司电子商务平台（网址：http://www.cdt-ec.com）确认
3.1.1
构成投标文件的其他资料
投标人提供所供励磁系统设备厂家出具的自主可控设备承诺函。
3.2.1
增值税税金的计算方法
按国家现行办法计算。
（1）招标文件未明确税率，投标人报价税率不一致时，按照含税价进行评审；
（2）招标文件明确税率，投标人报价税率与招标文件要求税率不一致，一般情况下按照不含税价格折算至同一基准作为评标价格，但招标文件
24
条款号
条款名称
编列内容
已明确投标报价税率与招标文件要求税率不一致应否决的除外。
3.2.3
报价方式
固定总价形式，投标文件报价全部采用人民币表示。
★3.2.4
最高投标限价
无
□有，最高投标限价： 万元
3.2.8
投标报价的其他要求
/
★3.3.1
投标有效期
投标截止时间后 180 天
★3.4.1
投标保证金
1.投标保证金金额 85000 元，形式可为投标保函或银行电汇。
2.投标保证金为投标保函形式的，需在投标截止时间前将见索即付的投标保函原件送达招标代理机构，同时随投标文件上传投标保函扫描件。
送达地址：天津市河西区汇雅商业中心 2 号楼
送达邮编：300202
送达联系人：王伟
联系电话：*开通会员可解锁*
3.投标保证金为银行电汇的操作流程：保证金电汇金额及账户详见大唐电子商务平台（www.cdt-ec.com），在“参与投标-已参与项目”菜单下查看需要交纳保证金的标段，点击操作栏“参与信息”查看投标人所需保证金支付金额、电汇账户（注意：与购买招标文件开户行账号不同）等支付信息，并根据页面提示信息支付保证金。
3.1 为提高投标保证金收退效率，保证金收退方式为大唐电子商务平台线上操作方式，每个标的汇款账号均不相同。登录大唐电子商务平台查看保证金实时收退情况。操作流程：保证金退还由项目经理发起，当退款完成后，在保证金退还管理菜单下可以看到退还的保证金，
25
条款号
条款名称
编列内容
如果为中标供应商，需要先由项目经理扣除中标服务费后才能退还保证金，退还金额为扣除中标服务费后剩余部分。如果为非原路退还保证金，则需要供应商线下向项目经理提交非原路退还的各种信息如银行账户、大额支付行号、开户行等，若存在其他情况的非原路退回情况，比如公司主体发生变化等，需要提交相关的公司变更证明材料至项目经理处，待审核通过后方可非原路退回。
3.2 投标保证金必须以投标人的账户电汇（不允许以个人名义电汇或其他公司名义代汇）。如投标人参与多个标的投标，按标的分别单独电汇（不允许将多个标的保证金合成一笔）。如因本条原因造成保证金无法正常退回或延期退回，我方将不承担相关责任。
3.3 招标人或招标代理机构将对投标保证金进行核查，投标截止时间前未收到投标保证金，将视同未递交投标保证金。
3.4 招标人及/或招标代理机构退还投标保证金的地点为线上，投标人收取退还的投标保证金的地点同上。
4.投标人参加多个项目或者多个标段时，应按项目、标段分别提交投标保证金。投标人以联合体形式投标的，原则上由牵头方缴纳投标保证金（联合体协议书另有约定的，从其约定），其提交的投标保证金对联合体各方均有约束力。
5.中标通知书发出后 5 个工作日内，与中标人开始结算中标服务费，结算完中标服务费后，退还剩余投标保证金或归还投标保函原件。
6.中标通知书发出后 5 个工作日内，向未中标人退还投标保证金或归还投标保函原件。
3.4.4
其他可以不予退还投标保
证金的情形
26
条款号
条款名称
编列内容
3.5
资格审查资料的特殊要求
无
□有，具体要求：
3.5.2
近年财务状况的年份要求 近 3 年（2022 年至 2024 年）
3.5.3
近年完成的类似项目情况
的时间要求
近 5 年（2020 年 12 月至投标截止日）
3.6.1
是否允许递交备选投标方
案
不允许
4.1.1
电子投标文件加密要求
投标文件需使用指定的电子钥匙在投标文件上加盖电子签章，并加密上传。注：电子钥匙内企业名称必须与平台注册企业名称一致，否则无法正常使用。各投标人根据实际情况提前变更钥匙名称或平台注册企业名称。
投标时需使用电商平台指定的电子钥匙（中国金融认证中心（CFCA））。
★4.2.1
投标截止时间
见招标公告
4.2.2
投标人递交投标文件的地点
电子投标文件在大唐电子商务平台（http://www.cdt-ec.com）上传递交
4.2.3
投标文件是否退还
否
5.1
开标时间和地点
开标时间：同投标截止时间
开标地点：同递交投标文件地点
5.2
开标程序
电子开标
6.1.1
评标委员会的组建
评标委员会构成：5 人以上单数
其中招标人代表：不超过评标委员会总人数三分之一
评标专家确定方式：专家库随机抽取
6.3.2
评标委员会推荐中标候选
人的人数
1-3 人
27
条款号
条款名称
编列内容
7.1
中标候选人公示媒介及期
限
公 示 媒 介 ： 中 国 招 标 投 标 公 共 服 务 平 台（www.cebpubservice.cn）、中国大唐集团公司电子商务平台（http://www.cdt-ec.com）。
公示期限：3 日。
7.4
是否授权评标委员会确定
中标人
否
7.6.1
履约担保
是否要求中标人提交履约担保：
□要求，履约担保的形式：履约保证金或银行保函
履约担保的金额：
不要求
10
采用电子招标投标
本次招标以大唐电子商务平台确认（网址：http：//www.cdt-ec.com）投标人上传加密的投标文件为准。投标文件递交截止时间前，投标人须在大唐电子商务平台上传加密的投标文件。
投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。投标截止时间后未完成投标文件全部传输的（技术文件、商务文件、价格文件、投标总价等），视为投标文件递交不完整，不满足招标文件实质性要求，由评标委员会依法否决其投标。
开标采用在大唐电子商务平台网上开标大厅开启投标人上传加密的投标文件方式。投标文件递交截止时，招标公司在大唐电子商务平台开启所有有效投标人报价，投标人可在大唐电子商务平台查看所有有效投标人报价，并进行网上确认。开标后评标委员会对投标人上传的电子投标文件是否解密成功进行核对，如未解密成功，将告知投标人。因投标人原因造成其投标文件任一文件未解密成功的，视为撤销其投标文件；因投标人之外原因造成其投标文件任一文件未解密成功，视为撤回其投标文件，投
28
条款号
条款名称
编列内容
标人有权要求责任方赔偿因此遭受的直接损失（如招标方原因，赔偿投标人购买招标文件的费用）。解密失败原因的说明由第三方机构中国金融认证中心（CFCA）提供。虽然解密成功，投标文件无法读取（含文件损坏、其他加密等导致无法正常识别的情况），由评标委员会依法否决其投标。
当发生极端情况（或不可抗力）造成无法正常电子开评标时，视为未递交投标文件。极端情况包括：服务器端软、硬件出现故障且无法修复（程序、中间件、数据库及网络交换机等)；大量投标人第三方控件及电子钥匙出现故障且无法修复；开标现场软、硬件设备出现故障且无法修复（电子钥匙驱动、现场网络、电源、视频等）；服务器端软、硬件出现故障无法修复（解密服务、中间件、数据库及网络交换机、安全设备等）。
11
需要补充的其他内容
1. 本次招标的招标代理服务费（中标服务费）和大唐电子商务平台交易费向中标人收取。
1）招标代理服务费应包含在投标总价中，在投标报价中不再单独列项。费用由招标代理机构向中标人收取，发票由招标代理机构开具，取费标准执行《中国大唐集团有限公司招标代理服务费取费标准》（大唐集团物〔2012〕150号）。
2）大唐电子商务平台交易费应包含在投标总价中，在投标报价中不再单独列项。费用由大唐电商技术有限公司向中标人收取，中标人应在合同签订后，在大唐电子商务平台上缴纳平台交易费，发票由大唐电商技术有限公司开具，取费标准执行《中国大唐集团有限公司电子商务相关业务取费标准》（大唐集团物【2016】241 号）。
2.“招标人与投标人因本项目招标、投标、开标、评标、中标等所有招投标过程中产生的争议和纠纷应由双方协商解决。如协商未能解决，任何一方可根据争议标的金额及招标人住
29
条款号
条款名称
编列内容
所地人民法院关于级别管辖的规定向招标人住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。
招标人住所地见招标公告。
3.“招标代理机构与投标人因本项目招标、投标、开标、评标、中标等所有招投标过程中产生的争议和纠纷应由双方协商解决。如协商未能解决，任何一方可根据争议标的金额及招标代理机构住所地人民法院关于级别管辖的规定，向招标代理机构住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。
招标代理机构住所地见招标公告。
4.关于合同生效及预付款需遵守中国大唐集团有限公司的相关具体要求。
5.即日起标书费发票实行电子发票。潜在投标人在购买标书时，请正确填写手机号码，在备注中填写邮箱地址。发票开具成功后，系统会以发送邮件和短信的形式通知，请在邮件中查看、保存电子发票，或者点击短信中的链接即可下载。未收到短信或邮件的，请拨打 400-888-6262，告知客服人员手机号码或邮箱地址，待客服人员重新发送后，即可查看、保存电子发票。
6.投标文件以投标人在开标截止日期前递交的电子版投标为准。开标截止时间前，投标人应按招标文件要求在中国大唐集团有限公司电子商务平台（投标工具）响应投标： 【标书制作】中上传商务技术文件及填写开标一览表（上传分项报价如有）、【评审响应】中绑定每一项详细评审指标项对应的投标文件开始页及结束页、【评审应答】中填写【其他评审因素填写】和【评分类评审因素应答（参照示例填写准确及完整）】。请投标人合理安排投标时间，以免投标不完整。投标工具技术支持400-888-6262。
12
招标文件中关于知识产权的免责声明
1.招标人有义务对其向招标代理机构提供的文件进行全面的知识产权权利审查，保证其提供的所有文件不侵犯任何第三方的著作权、商标权、专利权、技术秘密及其它任何知识产权。
30
条款号
条款名称
编列内容
2.招标代理机构为招标人和投标人提供交易便利，招标代理机构所发布的招标文件均来自招标人，招标文件已经过招标人审查，其中不涉及侵犯任何第三人的著作权、商标权、专利权、技术秘密及其它任何知识产权。
3.投标人应对其向招标代理机构递交的投标文件进行全面的知识产权权利审查，保证投标文件中没有侵犯第三人的著作权、商标权、专利权、技术秘密及其它任何知识产权。
4.如招标人或者投标人因自身原因造成在招标文件或者投标文件中存在侵犯第三人的著作权、商标权、专利权、技术秘密及其它任何知识产权的内容，应由招标人或者投标人承担相应的赔偿责任。
注：如后续文字描述与本前附表内容有不一致的，以前附表内容为准。
31
1. 总则
1.1 招标项目概况
1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标
法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目进行招标。
1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。
1.1.6 项目建设规模：见投标人须知前附表。
1.2 招标项目的资金来源和落实情况
1.2.1 资金来源：见投标人须知前附表。
1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.3 招标范围、计划工期和质量标准
1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。
1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。
1.4 投标人资格要求
1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：
（1）资质要求：见投标人须知前附表；
（2）财务要求：见投标人须知前附表；
（3）业绩要求：见投标人须知前附表；
（4）信誉要求：见投标人须知前附表；
（5）项目负责人的资格要求：见投标人须知前附表；
（6）其他要求：见投标人须知前附表。
需要提交的相关证明材料见本章第 3.5 款的规定。
1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第
1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：
（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体
32
牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；
（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质
等级；
（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中
投标，否则各相关投标均无效。
1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；
（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；
（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；
（5）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶
属关系或者其他利害关系；
（6）为本招标项目的代建人；
（7）为本招标项目的招标代理机构；
（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；
（9）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；
（10）被依法暂停或者取消投标资格；
（11）被责令停业、暂扣或者吊销执照，或吊销资质证书；
（12）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（13）在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政
处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；
（14）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）
或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；
（15）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。
1.4.4 投标人若出现以下情况，将可能视为串通投标：
（1）不同投标人的联系人名称、身份证号码、电子邮箱、联系电话一致；
（2）不同投标人的投标保证金从同一账号汇出或汇入同一虚拟账号；
（3）不同投标人的招标文件下载或投标文件上传 IP 地址一致；
（4）不同投标人的投标硬件设备环境信息一致，包括：网卡 MAC 地址信
息、硬盘信息、主板信息、CPU 信息；
33
（5）不同投标人的投标文件作者或最后一次保存者一致（特殊情况除
外）；
（6）同一标段不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
（7）不同投标人的投标文件相互混装，或投标文件中出现另一个投标人的
财务审计报告、或资质证书等资料；
（8）不同投标人的投标文件异常一致，或投标报价呈规律性差异，或投标
文件中错误的内容异常一致、或分项报价的价格多处完全相同；
（9）其他串通投标行为。
具体情况由评标委员会结合相关法律法规、招标文件等认定。
1.5 费用承担
1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.5.2 本次招标的招标代理服务费（中标服务费）和电子商务平台交易费
向中标人收取。
（1）招标代理服务费应包含在投标总价中，在投标报价中不再单独列项。
一般项目招标代理服务费计费按单标段中标金额计算，中标通知书发出后向中
标人收取招标代理服务费，中标人的投标保证金金额不足以支付招标代理服务
费或采用银行保函等形式投标保证金的，中标人应及时补足差额或足额支付招
标代理服务费。框架、长协项目按单个合同或订单实际执行情况结算。取费标
准执行《中国大唐集团有限公司招标代理服务费取费标准》（大唐集团物
〔2012〕150 号）。
招标代理服务费取费标准
服务类型
费率
中标额（万元）
货物招标
服务招标
工程招标
100 万元以下
1.6500%
1.6500%
1.1000%
100～500 万元
1.2100%
0.8800%
0.7700%
500～1000 万元
0.8800%
0.4950%
0.6050%
1000～5000 万元
0.5500%
0.2750%
0.3850%
5000～10000 万元
0.2750%
0.1100%
0.2200%
34
服务类型
费率
中标额（万元）
货物招标
服务招标
工程招标
1～5 亿元
0.0550%
0.0550%
0.0550%
5～10 亿元
0.0385%
0.0385%
0.0385%
10～50 亿元
0.0088%
0.0088%
0.0088%
50～100 亿元
0.0066%
0.0066%
0.0066%
100 亿元以上
0.0044%
0.0044%
0.0044%
一次招标最高限额
（完成一次招投标全流程）
350 万元
300 万元
450 万元
有关说明：
招标代理服务收费按差额定率累进法计算。
例如：某工程招标代理业务中标金额为 6000 万元，计算招标代理服务收费
额如下：
100 万元×1.100%=1.1 万元
（500-100）万元×0.77%=3.08 万元
（1000-500）万元×0.605%=3.025 万元
（5000-1000）万元×0.385%=15.4 万元
（6000-5000）万元×0.22%=2.2 万元
合计收费=1.1+3.08+3.025+15.4+2.2=24.805（万元）
35
（2）电子商务平台交易费向成交供应商收取。电子商务平台交易费应包含
在总报价中，在报价中不再单独列项。中标人在电子商务平台上缴纳平台交易费，发票由大唐电商技术有限公司开具。非长协类项目（含框架采购等），交易费收取额按照单个合同金额或单个订单金额计算,大唐电商技术有限公司定期结算。取费标准执行《中国大唐集团有限公司电子商务相关业务取费标准》（大唐集团物【2016】241 号）。长协类项目，采购计划金额在“124”以上的，收费标准参照国家计委计价格〔2002〕1980 号文规定的招标代理服务费基础标准的 55%向中标人收取；采购计划金额在“124”以下的，收费标准为实际成交金额的 1.8%。费用由大唐电商技术有限公司按照每 12 个月向供应商收取。
电子商务平台交易费取费标准
服务类
型
费率
中标额（万元）
服务招标
工程招标
100 万元以下
0.8250%
0.5500%
100～500 万元
0.4400%
0.3850%
500～1000 万元
0.2475%
0.3025%
1000～5000 万元
0.1375%
0.1925%
5000～10000 万元
0.0550%
0.1100%
1～5 亿元
0.0275%
0.0275%
5～10 亿元
0.0193%
0.0193%
10～50 亿元
0.0044%
0.0044%
50～100 亿元
0.0033%
0.0033%
100 亿元以上
0.0022%
0.0022%
一次招标最高限额
（完成一次招投标全流程）
150 万元
225 万元
有关说明：
例如：某工程招标业务中标金额为 6000 万元，计算电子招标平台交易收费
额如下：
100 万元×0.550%=0.55 万元
（500-100）万元×0.3850%=1.54 万元
36
（1000-500）万元×0.3025%=1.5125 万元
（5000-1000）万元×0.1925%=7.7 万元
（6000-5000）万元×0.1100%=1.1 万元
合计收费=0.55+1.54+1.5125+7.7+1.1=12.4025（万元）
注：本标段中标服务费为 24.805 万元，电子商务平台交易费为 12.4025
万元，本标段投标人应交纳 24.805+12.4025 万元=37.2075 万元。
1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密
保密，否则应承担相应的法律责任。
1.7 语言文字
招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文
注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 踏勘现场
1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附
表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。
1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤
亡和财产损失。
1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投
标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
1.10 投标预备会
1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前
附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
1.10.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达
招标人，以便招标人在会议期间澄清。
1.10.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知
前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的
37
组成部分。
1.11 分包
1.11.1 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分
包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和分包商的资质要求等限制性条件。除投标人须知前附表规定的非主体、非关键性工作外，其他工作不得分包。投标人应在投标文件中明确说明需要分包的工程及范围，提供与拟分包内容相对应的拟分包商短名单以及双方协作关系说明。列入大唐集团施工单位黑名单的单位不得列入拟分包商短名单；近 3 年内出现重大安全、质量事故的主体责任单位不能列入分包商短名单。
1.11.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中
标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。
1.12 响应和偏差
1.12.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利
于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。
1.12.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标施工方案、设备技术性能指
标的详细描述、技术支持资料、技术服务和质保期服务计划等内容以对招标文件作出响应。
1.12.3 投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏差应
当符合招标文件规定的偏差范围和幅度。
1.12.4 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的差异表中列
明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。
2. 招标文件
2.1 招标文件的组成
本招标文件包括：
（1）招标公告
（2）投标人须知
（3）评标办法
（4）合同条款及格式
（5）技术标准和要求
（6）图纸及资料
（7）投标文件格式
38
根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修
改，构成招标文件的组成部分。
2.2 招标文件的澄清
2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件
不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。
2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标
文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通
知招标人，确认已收到该澄清。
2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人
在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。
2.3 招标文件的修改
2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有
已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式
通知招标人，确认已收到该修改。
2.4 招标文件的异议
投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10
日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。
3. 投标文件
3.1 投标文件的组成
3.1.1 投标文件应包括下列内容：
3.1.1.1 商务投标文件
（1）投标函及投标函附录
（2）法定代表人身份证明
（3）授权委托书
39
（4）联合体协议书（如有）
（5）投标保证金
（6）资格审查资料
（7）商务部分投标文件差异表
（8）财务用款计划
（9）商务部分评标因素统计表
（10）廉洁合同
（11）投标人关于资格的声明函
（12）投标人须知前附表规定的其他材料
3.1.1.2 技术投标文件
（1）业绩资格审查资料
（2）主要人员简历表
（3）施工组织设计
（4）技术部分投标文件差异表
（5）技术部分评标因素统计表
（6）其他材料
3.1.1.3 价格投标文件
（1）价格清单
投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构
成投标文件的组成部分。
3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联
合体的，投标文件不包括本章第 3.1.1（3）目所指的联合体协议书。
3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章
第 3.1.1（4）目所指的投标保证金。
3.2 投标报价
3.2.1 报价要求
3.2.1.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另
有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第七章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写改造工程项目清单。
3.2.1.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要
40
素，结合市场情况进行投标报价。
3.2.1.3 本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间
前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“改造工程项目清单”中的相应报价。此项修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。投标人在投标截止时间前提出的降（提）价函或在投标文件中所作的类似规定（如有）须附有降（提）价部分的详细说明，并有投标人法定代表人或其授权代表签字，否则降（提）价函将被视为无效。降（提）价函或投标文件的类似规定中如无另行说明，视为其报价中各项报价分别按照降（提）价函的降（提）幅度，做同比例的下浮（提升）。
3.2.1.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投
标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。
3.2.1.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。
3.2.2 报价原则
3.2.2.1 采用总价承包，除专用合同条款约定可调整物价波动引起的价格
差额的材料外，所有投标人采购材料的物价波动引起价格变化的风险，被视为已包含在投标报价中。
3.2.2.2 投标人应按照招标文件规定、改造工程项目内容清单、施工现场
实际情况，结合自身技术和管理水平、经营状况、机械配备以及制定的改造方案编制报价书，不得哄抬报价或恶性压价。除合同条款中另有规定外，投标总价应包括为完成本标段工作进行的设备采购、改造准备、临时设施（如有）、现场作业、试运、再鉴定、竣工和缺陷责任处理而发生的费用，包括设备购置费、人工费、材料费、施工机械使用费、措施费、规费、企业管理费、试验检验费、配合试运费、培训服务费、利润、税金以及本合同要求由投标人承担的义务、责任和风险所发生的一切费用。
3.2.2.3 工伤保险或人身意外伤害险等由投标人投保的保险费含在投标报
价中，招标人不另行支付。
3.2.2.4 安全文明施工费、精品工程创建费用含在投标报价中，投标人应
按照《中国大唐集团公司火电机组 A 级检修、重大技改项目创建精品工程管理办法》、大唐集团《安全文明生产管理办法》和《火力发电厂安全文明生产达标验收导则》、《中国大唐集团公司有限空间作业防止人身伤亡事故重点要求》等要求进行报价，并且不得低于国家及地方行业标准。安全文明施工费应在投标总报价表中单独列项。
3.2.2.5 投标报价中应包括在总工期不变的情况下，由于改造计划调整而
增加的各种费用；并根据本工程的气候特点充分考虑冬雨季施工的各项措施费用。
3.2.2.6 投标报价中应包括改造过程中发生的成品保护设施、看管等费
41
用，责任区域内承包人各自的保卫费用。
3.2.2.7 除合同另有规定外，在投标截止时间前 28 天（基准日期）当时所
依据的国家法律、行政法规和规章以及工程所在地的省、自治区、直辖市的地方法规和规章中规定应由承包人缴纳的税金和其它费用均计入投标报价中。
3.2.2.8 报价中的风险费用包括但不限于以下内容：
（1）一般自然灾害造成投标人所属财产及人员的损失费用和预防一般自然
灾害所采取的措施费用。
（2）除合同另有约定外，合同执行期间发生的因停水、停电、变更、质量
检验、机械维修、天气影响、设备、材料迟供、环保或暂时脱供等因素可能造成的窝工、停工、待工费用。
3.2.2.9 本工程不保证最低价中标。
3.2.3 投标报价的费用构成
投标报价包括：设备购置费、建筑及安装工程费、其他费用、与本工程有
关的拆改费 、专业工程暂估价、暂列金、计日工。
3.2.3.1 设备购置费包括但不限于：
（1）投标人提供的设备和材料费，含采购、运输、装卸、保管、利润、税
金等费用；
（2）招标人供应设备材料的卸车、保管、二次倒运及参加开箱验收的费
用。
3.2.3.2 建筑及安装施工费包括但不限于：人工费、材料费、施工机械使
用费、措施费、配合试运费、规费、管理费、利润、税金等。
3.2.3.3 其他费用包括但不限于：为完成本标段工程所发生的其他各种成
本费用，包括但不限于下列内容
（1）试验检验费；
（2）培训服务费；
（3）其他。
3.2.3.4 与本工程有关的拆改费用包括但不限于：相关设备、设施拆除及
清运等。
3.2.3.5 专业工程暂估价（如有）：按照招标人给定的金额进行计列，不
发生要在结算中核减。
3.2.3.6 暂列金（如有）：按照招标人给定的金额进行计列，不发生要在
结算中核减。
42
3.2.3.7 计日工：指在施工过程中，承包人完成发包人提出的改造工程项
目清单以外的零星项目或工作，按合同中约定的综合单价计价的一种方式，包括人工费、材料费和施工机械使用费三种形式。
计日工人工费按照改造工程项目清单 2.6.1 计日工表中的数量自行报价，
并将合价计入总价；
计日工材料费按照项目当地建设行政主管部门发布的当期信息价执行；
计日工机械使用费按照项目当地建设行政主管部门发布的当期价格执行。
计日工的材料费和机械使用费没有信息价的，参考当地市场价格由双方协
商确定。
3.3 投标有效期
3.3.1 投标有效期见投标人须知前附表。
3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文
件和法律规定的责任。
3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有
投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。
3.4 投标保证金
3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金
额、形式和第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证明。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。
3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将
否决其投标。
3.4.3 招标人最迟将在与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人和
中标人退还投标保证金。
3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；
（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签
订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；
（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。
43
3.5 资格审查资料
除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资
料，以证明其满足本章第 1.4 款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。
3.5.1 “投标人基本情况表”应具有投标人营业执照及年检合格的证明材
料、资质证书副本等材料的复印件。其他组织需具有有效的证明文件。
3.5.2 “近年财务状况表” 应提供近 3 年经会计师事务所或审计机构审计
的财务会计报告及报表，至少包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。
3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附合同（至少包含合同首页、签
字盖章页和合同主要内容页）、竣工验收证明（竣工验收证明必须经建设单位和施工单位盖章齐全，否则不予认可；若为独立设计业绩可提供用户证明），具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格（近年完成的类似项目情况明细表）只填写一个项目，并标明序号。
3.5.4 “正在施工和新承接的项目情况表”应附合同协议书复印件。每张
表格只填写一个项目，并标明序号。
3.5.5 “拟委任的主要人员汇总表”应填报满足本章第 1.4.1 项规定的项
目经理和其他主要人员的相关信息。“主要人员简历表”中项目经理应附身份证、学历证、职称证、执业资格证书和社保缴费证明复印件，并附能证明其管理过项目业绩的证明材料包括合同、竣工验收证明；其他主要人员应附身份证、学历证、职称证、有关资格证书和社保缴费证明复印件。
3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第 3.5.1 项至第
3.5.6 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。
3.5.7 投标人近三年无重大安全和质量事故证明材料，可以是有关部门出
具的证明文件或投标人的承诺文件。
3.6 备选投标方案
3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，
否则其投标将被否决。
3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方
案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。
3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个
报价，但同时提供两个或两个以上设计方案的，视为提供备选方案。
44
3.7 投标文件的编制
3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以
增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、发包人要求、招
标范围等实质性内容作出响应。
3.7.3 投标文件以上传的电子投标文件为准。除投标人须知前附表另有规
定外，电子投标文件所附证书证件均为原件扫描件。当投标人在投标工具中填写的内容与上传的投标文件(含电子签章 PDF 版)不一致时，以上传的投标文件(含电子签章 PDF 版)为准。
3.7.4 在中标候选人公示时，招标代理机构将中标候选人的企业业绩、拟
派项目负责人业绩同时公示，便于投标人互相监督。
4. 投标
4.1 投标文件的密封和标记
4.1.1 电子投标文件投标人应当按照招标文件和大唐电子商务平台的要求
加密投标文件，具体要求见投标人须知前附表。
4.1.2 未按本章第 4.1.1 项要求递交的投标文件，招标人将予以拒收。
4.2 投标文件的递交
4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文
件。
4.2.2 投标人递交投标文件的地点：电子投标文件在大唐电子商务平台
（http://www.cdt-ec.com）上传递交，具体见投标须知前附表。
4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退
还。
4.2.4 投标人完成电子投标文件上传后，须在大唐电子商务平台确认投
标。递交时间以传输完成后确认投标的时间为准。
4.2.5 逾期上传的投标文件，大唐电子商务平台将予以拒收。
4.3 投标文件的修改与撤回
4.3.1 在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回
已递交的投标文件。
4.3.2 投标人对已递交的投标文件需要修改的，需在大唐电子商务平台上
撤回原投标文件，修改后重新上传。
45
4.3.3 投标人撤回投标文件且放弃投标的，在开标结束后须向招标人提供
退还投标保证金的书面申请，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标保证金。
4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第
3 条、第 4 条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。
5. 开标
5.1 开标时间和地点
招标人在投标人须知前附表规定的开标时间（投标截止时间）和投标人须
知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。
5.2 开标程序
主持人按下列程序进行开标：
（1）投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解
密，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、施工工期及其他内容，并记录在案。
（2）投标人代表在中国大唐集团大唐电子商务平台上对开标记录进行线上
确认。
（3）开标结束。
5.3 开标异议
投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并
制作记录。
6. 评标
6.1 评标委员会
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或
其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
46
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受
过行政处罚或刑事处罚的；
（5）与投标人有其他利害关系。
6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等
原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。
6.2 评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评标
6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准
和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候
选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
7 合同授予
7.1 中标候选人公示
招标人在收到采购结果审核意见的通知之日起 3 日内，按照投标人须知前
附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于 3 日。
7.2 评标结果异议
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示
期间提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。
7.3 中标候选人履约能力审查
中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为
可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。
7.4 定标
按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确
定中标人。
7.5 中标通知
在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标代理机构（没有招标代理机构
47
的为招标人）以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。
7.6 履约担保
7.6.1 在签订合同前/合同签订后 14 天内，中标人应按投标人须知前附表
规定的形式、金额、和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过投标人书面认可的履约担保形式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交。
7.6.2 中标人不能按本章第 7.6.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中
标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.7 签订合同
7.7.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起 30 日内，根据招标文
件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约担保的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.7.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同
时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
7.7.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项
目向招标人承担连带责任。
8. 重新招标和不再招标
8.1 重新招标
有下列情形之一的，招标人将重新招标：
（1）购买招标文件的潜在投标人少于 3 个的；
（2）到投标截止时间时，投标人少于 3 个的；
（3）评标委员会否决所有投标，或否决部分投标后因有效投标少于 3 个使
得投标明显缺乏竞争，决定否决全部投标的；
（4）国家法律法规规定的其他应重新招标的。
8.2 不再招标
重新招标后投标人仍少于 3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核
准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。
9. 纪律和监督
48
9.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串
通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
9.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标
委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
9.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投
标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他
人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
9.5 投诉
9.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法
规规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。
9.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉
的，应当按照投标人须知第 2.4 款、第 5.3 款和第 7.2 款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第 9.5.1 项规定的期限内。
10. 是否采用电子招标投标
本招标项目采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。
11. 需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
12.招标文件中关于知识产权的免责声明
见投标人须知前附表
49
第三章
评标办法（综合评估法）
评标办法前附表
条款号
评审因素
评审标准
1
评标方法
中标候选人排序方
法
综合得分排序
投标人名称
与营业执照、安全生产许可证、资质证书一
致
投标函签字盖章
有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。
法人授权委托书签字
盖章
有法定代表人及其委托代理人签字并加盖单位
章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身
份证明，授权委托书应符合 “投标文件格
式”的规定
投标文件格式
符合第七章“投标文件格式”的规定
联合体投标人（如
有）
提交符合招标文件要求的联合体协议书，明
确各方承担连带责任，并明确联合体牵头人
备选投标方案
除招标文件明确允许提交备选投标方案外，
投标人不得提交备选投标方案
2.1.
1
形式评
审标准
……
……
营业执照
符合第二章“投标人须知”第 3.5.1 项规定
安全生产许可证
符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定
资质要求
符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定
财务要求
符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定
业绩要求
符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定
信誉要求
符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定
2.1.
2
资格评
审标准
项目负责人
符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定
50
条款号
评审因素
评审标准
其他要求
符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定
联合体投标人
符合第二章“投标人须知”第 1.4.2 项规定
不存在禁止投标的
情形
不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项、
1.4.4 项规定的任何一种情形
……
……
投标报价
符合第二章“投标人须知”第 3.2 款规定
投标内容
符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定
工期
符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定
质量标准
符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定
投标有效期
符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定
投标保证金
符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定
权利义务
符合第二章“投标人须知”第 1.12.1 项规
定和第四章“合同条款及格式”中的实质性
要求和条件
技术标准和要求
符合第五章“技术标准和要求”中的实质性
要求和条件
分包资格评审
符合第二章“投标人须知”第 1.11 款规定
2.1.
3
响应性
评审标准
……
……
条款号
条款内容
编列内容
1
本次评标采用综合
评估法
根据商务、技术和报价评分标准进行评分。
按照综合得分的高低进行综合排序，综合排
序高者优先。
总计
技术
商务
报价
2.2.1
分值权重构成
100%
50%
10%
40%
2.2.2（1）商务评分标准
商务评分标准表
51
序号
评分项目
分值
评分标准
1
对招标文件商务部分的响应性和投标文件制作
15
1、完全响应招标文件要求者得 5 分；商务部分投标文件不规范，存在非实质性缺项、漏项、瑕疵的，每存在一条扣 0.5 分，扣至 0 分为止。2、完全响应商务部分评标因素统计表填写要求得 5分；每出现一项未按要求填写情况扣 0.2 分，最多扣至 3 分。3.投标文件完整性、编制水平 5 分。投标文件逻辑严密、重点突出，文字表述精准无歧义，图表数据详实的为好：4（含）-5 分；投标文件逻辑较严密、重点不突出，文字表述存在少量冗余或模糊，图表数据较详实的为较好：2（含）-4 分；投标文件逻辑混乱、无重点，文字表述不清，图表数据不详实的为一般：0-2 分。
2
企业实力
40
2.1
营业收入（近三年平均）
25
营业收入≥ ，得 25 分；
≤营业收入＜ ，得 23 分；
≤营业收入＜ ，得 21 分；
≤营业收入＜ ，得 19 分；
≤营业收入＜ ，得 17 分；
其余得 15 分。
(评委会根据投标人投标情况确定评分标准区间
分值)
2.2
一级建造师人数
5
人数≥ 5 人，得 5 分； 2 ＜人数＜ 5 ，得 4 分；人数≤ 2 人，得 3 分。
2.3
已建工程获奖情况
5
近五年，省部级，专业性奖励为省部级获奖，3 项及以上；得（5 分）
；2 项得（4 分）
；1 项得（3 分）
；
没有得 2 分。若近五年，获得过国家级奖项（只限于鲁班奖、国家优质工程奖）则该项得 5 分：
2.4
投标单位荣誉称号
5
近五年，每获得 1 项国家级荣誉得 1 分，每获得 1 项省部级荣誉得 0.5 分，最高不超过 5 分。(中共中央、国务院、全国人大、全国总工会等为颁发单位，或两个部委以上联合颁发的，或国家级（评审）委员会颁发的，视为国家级荣誉)
3
财务状况
40
3.1 经营状况
25
三年盈利得 25 分；两年盈利得 21 分；一年盈利得
52
序号
评分项目
分值
评分标准
17 分；三年均不盈利得 5 分。
3.2
流动比率（最近一年）
15
流动比率≥ ，得 15 分；
≤流动比率＜ ，得 14 分；
≤流动比率＜ ，得 13 分；
≤流动比率＜ ，得 12 分；
≤流动比率＜ ，得 11 分；
流动比率＜ ，得 10 分；
其余得 9 分。(评委会根据投标人投标情况确定评分标准区间分值)。
4
银行资信等级
5
银行资信良好、等级为 AAA 级，得 5 分；银行资信较好、等级为 AAA-、AA+、AA 级，得 4 分；其余等级或银行出具的“结算良好”等描述性证明，得 3 分；如是非银行机构出具的信用证明，得 0 分。
合计
100
2.2.2（2）技术评分标准
技术评分标准表
53
序号
项目
分值
评分标准
（一
）
对招标文件技术部分的响应性
8
1、完全响应招标文件要求者得 3 分；技术部分投标文件不规范，存在非实质性缺项、漏项、瑕疵的每项扣 0.5 分，最低扣至 1 分。2、完全响应技术部分评标因素统计表填写要求得 3 分；每出现一项未按要求填写的扣0.5 分，最低扣至 1 分。3、投标时对第五章技术标准和要 1.1-1.22条款进行逐条应答得 2 分；未逐项应答得 0
（二
）
业绩
15
1
设备业绩
15
满足招标文件资格要求的业绩数量得 5 分，每增加 1 个有效业绩得 1 分，最高不超过 15 分；（一个有效的设备生产厂家供货或销售业绩，视为一个有效的业绩）
（三
）
设计方案
12
1
设计方案的完整性
3
设计方案内容完整，引用标准满足采购文件要求，内容含励磁柜设计、基础设计、励磁玻璃房设计等内容，对投标人响应按优秀、良好、一般分档。
优秀：得 3 分；
良好：得 2 分；
一般：得 1 分；
2
设计方案的针对性、先进性
9
设计方案分别提供 1-4 号机励磁改造后设备设计图、平面布置图及玻璃房平面布置图等，应体现新旧直流交流侧电缆、直流侧管母对接相关内容，结合应答文件内容，对投标人响应按优秀、良好、一般分档。
优秀：得 9 分；
良好：得 4 分；
一般：得 2 分；
（四
）
设备、材料供货
45
1
设备、材料供货范围
3
供货范围（含备品备件及专用工具）齐全、完整得 3 分；每缺少一项扣 1 分，最低扣至 0 分；
54
2
主要设备、材料技术性能指标
5
根据主要设备、材料技术性能指标等综合考虑，对投标人响应按优秀、良好、一般分档。
优秀：得 5 分；
良好：得 3 分；
一般：得 1 分；
10
4 台励磁设备满足国产自主可控要求得 2 分；
4 台励磁为同一品牌得 3 分，4 台励磁采用不同品牌得 0 分；
励磁系统获得省部级以上奖励得 1 分，每多一项加 1 分，最高分 5 分。
5
励磁调节器应具备 PSS4B 功能，并出具试验报告证明，完全满足要求得 5 分，未提供或不满足要求得 0 分。
5
励磁设备可控硅整流柜采用抽屉式风机设计，完全满足要求得 5 分，部分满足得 2分，不满足得 0 分。
5
励磁设备工频磁场抗扰度大于 IV 级并提供试验报告报告证明，完全满足要求得 5 分，部分满足得 2 分，不满足得 0 分。
3
励磁调节器应具备 PT 慢熔检测功能，并提供现场实际运行动作报告，完全满足要求得 3 分，部分满足得 1 分，不满足得 0 分。
3
励磁性能及技术要求
6
励磁设备采用物理均流采用“物理均流＋智能均流”方式；励磁系统监控显示发电机低励限制、过励反时限限制、定子电流限制及伏赫兹(V/Hz)限制等限制器与发变组保护配合关系，并具备分析功能；励磁设备可在柜内实现“倒极”功能。完全满足要求得 6分，部分满足得 3 分，不满足得 0 分。
4
性能试验
3
投标文件中应体现励磁系统涉网试验委托中国电科院试验进行。满足要求得 3 分，未体现、部分满足或不满足得 0 分。
（五
）
施工组织设计
10
55
1
内容完整性和编制水平
10
施工方案内容全面(至少包括项目概况、施工目标、进度控制、劳动力安排与机械配置、质保体系、安保体系、文明施工管理、施工总平面布置等方面内容)。对投标人响应按优秀、良好、一般分档。
优秀：得 10 分；
良好：得 7 分；
一般：得 4 分；
（六
）
技术培训及服务
10
投标时提供技术培训及服务计划得 5 分；每提供一份业主单位盖章的表扬信或感谢信等证明材料得 0.5 分，最高分不超过 5分。
合计
100
2.2.2（3）报价评分标准
报价评分标准表
序号
评分因素
评分标准
1
投标报价审核
是否按招标文件规定进行报价
2 评标价格计算
1．投标人应按照招标文件规定的币种进行报价。2．投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正。2.1 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；2.2 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。经修正后的投标报价为评标价格 P。3.投标人出现报价错误时，评标价格将以不利于投标人的原则进行确定。
3
评标基准价（K）计
算方法
评标基准价（K）计算方法：1.若有效评标价为小于等于 3 家时，则各投标人有效评标价的平均值 K 为评标基准价。
【基准价计算公
式：K= { (P1+P2+P3+…+Pn)/n）}；
（n≤3）
】
2. 若有效评标价为 4-6 家时，设置投标最高限价的则去掉最低有效评标价、未设置投标最高限价的则去掉最高有效评标价后其余各投标人有效评标价的平均值 K 为评标基准价。【基准价计算公式：K= {（P1+P2+P3+…+Pn-1)/(n-1)}；
（4≤n≤6）
】
3. 若有效评标价为 7 家（含 7 家）以上时，则去掉最高有效评标价和最低有效评标价后其余各投标人有效评标价的平均值 K 为评标基准价。
【基准价计算
56
公式：K= {（P2+P3+P4+…+Pn-1)/(n-2)}；(n≥7)】4. 有效评标价计算评标基准价时，若开标时投标人为 7 家及以上，通过评审后合格投标人少于 7家，则按照上述 1 和 2 原则进行计算。
4
报价评分计算
（100 分）
报价分计算办法：（1）若评标价 P 等于 K 时，得 90 分（基准分）
；
（2）评标价 P 每高于评标基准价 1%在基准分基础上扣 1.5 分，最低得 60 分；（3）评标价 P 每低于评标基准价 1%在基准分基础上加 1 分，最高为 100 分；（4）若评标价 P 低于评标基准价 10%以上时，每再低 1%在 100 分基础上扣 1 分；（5）若评标价 P 低于评标基准价 30%以上时，得 80分；（6）中间采用插值法计算，分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”
。
57
1. 评标方法
本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文
件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，按照商务因素评分、技术因素评分和报价评分乘以分值权重加权得出综合评分；并按照综合评分由高到低顺序推荐中标候选人。综合评分相等时，以评标价低的优先；评标价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，以业绩多者优先。
2. 评审标准
2.1 初步评审标准2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。2.2 分值权重构成与评分标准2.2.1 分值权重构成（1）商务部分：见评标办法前附表；（2）技术部分：见评标办法前附表；（3）报价部分：见评标办法前附表。2.2.2 评分标准（1）商务评分标准：见评标办法前附表 2.2.2（1）商务评分标准；（2）技术评分标准：见评标办法前附表 2.2.2（2）技术评分标准；（3）报价评分标准：见评标办法前附表 2.2.2（3）报价评分标准。3. 评标程序
3.1 初步评审3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证
明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。
3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标
文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；
（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报
价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点
有明显错误的除外。
（3）投标人出现报价错误时，评标价格将以不利于投标人的原则进行确定。3.1.4 评标委员会按本章第 2.2 款规定的方法进行价格折算，计算出经评审
后的评标价格。
3.2 详细评审3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算
出综合评估得分。
（1）按本章第 2.2.2（1）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分
A；
58
（2）按本章第 2.2.2（2）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分
B；
（3）按本章第 2.2.2（3）目规定的评审因素和分值对报价部分计算出得分
C；
A 为所有商务评标专家对投标人商务部分评分的算术平均值。B 为所有技术
评标专家对投标人技术评分的算术平均值。
3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”
。
3.2.3 投标人得分=A×权重+B×权重+C×权重。3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报
价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。
3.3 投标文件的澄清3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含
义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实
质性内容，并构成投标文件的组成部分。
3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投
标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.4 评标结果3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会
按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单
59
第四章 合同条款及格式
合同协议书
发包人（全称）：阳城国际发电有限责任公司承包人（全称）：****
根据《中华人民共和国民法典》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实
信用的原则，双方就阳城国际发电有限责任公司 1-4 号机励磁系统升级改造项目及有关事项协商一致，签订本合同。
一、工程概况
发包人委托承包人全面负责阳城国际发电有限责任公司 1-4 号机励磁系统升级改
造项目，主要包括：
承包人负责本次 1-4 号机励磁系统升级改造项目，包含项目设计、施工、设备的
供货、安装、搬运、试验、投运、技术服务、售后服务、竣工资料的最终交付，4 台350MW 机组励磁装置整体供货（每台机组含 1 面调节器柜、4 面整流柜、1 面灭磁电阻柜、1 面灭磁开关柜，共计 7 面屏）。所供设备满足安可替代相关要求，负责新励磁设备的型式试验、出厂试验并出具完整的试验报告；分别出具 4 台励磁设备图纸（含与外回路的电缆清册）、安装图纸及玻璃房改动设计图纸（1-4 号机组原励磁系统周边建筑物障碍和交流电缆接入方式有差异）；旧励磁柜拆除及转运；新励磁柜安装及一次电缆及铜排接线；励磁交流电缆更换（含电缆及附件采购）；励磁小间基础、玻璃房破除恢复及新励磁间供货、安装及装饰；励磁小间空调拆除及恢复；励磁柜至发变组、DCS 系统及所需电源柜电缆供货、敷设及接线；励磁变利旧，交流进线电缆及直流出线管母原则上利旧，因本次改造须更换交流电缆及直流出线管母的均由投标方负责。新励磁系统按照 DL/T 1166《大型发电机励磁系统现场试验导则》及相关规程要求，完成励磁系统静态、动态、励磁系统建模试验及电力系统稳定器参数整定（含深调）等试验，出具由中国电力科学研究院盖章认证的励磁系统建模试验及电力系统稳定器参数整定（含深调）试验报告；负责本次励磁系统改造涉及的华东网调、江苏省调工作协调、技术方案评审、启动方案评审、江苏省调及华东网调调度端 AVC、PMU、NCS 通讯对点；负责编制新励磁系统的参数及保护定值与计算书，并负责向江苏省调备案励磁系统参数（包括 PSS 定值）；随机备品备件及改造所必须的辅材；负责本次改造涉及的所有辅材并最终交付发包人使用。负责完成两项发明专利授权（发明人为发包方人员）及四篇省部级正规期刊论文发表（作者为发包方人员）。
承包人的工作范围包括下列内容，但不仅限于此内容。（1）承包人负责提供满足发包人现场运行要求的成套励磁设备（与应答文件中厂
家及型号一致，南瑞电控自主可控产品），承诺其提供的设备满足“自主可控”的要求，承包人负责新励磁设备的出厂试验并出具完整的试验报告，负责提供所供产品的型式试验报告、负责所提供励磁设备的设计、生产、供货、运输、安装、调试及交付发包人最终使用；满足 GB/T-14285《继电保护和安全自动自动装置技术规程》3.5 条“为便于运行管理和有利于性能配合，同一电力网或同一厂站内的继电保护和安全自动装置的型式，品种不宜过多。”要求。
（2）承包人负责同发包人共同核实工作内容，组织设计联络会，倒排工期，按期
60
完成技改工作；承包人负责编制完成此次改造项目四措两案、施工方案、调试方案编制，旧励磁设备的拆除、厂内转运（每台机 7 面屏柜，共 28 面屏），负责新励磁系统的安装、接线、全部功能的静态试验、动态试验及定值整定，并由满足资质要求的第三方出具整定计算书及与发变组保护相关定值配合说明；承包人负责出资组织中国电力科学研究院开展试验并出具经中国电力科学研究院盖章认证的空载建模，PSS（含深调）等动态调试报告;承包人负责出具设备生产厂家出具的励磁升级改造静态调试报告。
（3）承包人负责提供励磁系统改造所需的主设备、调试设备、随机备件和全部辅
助配件材料，因本次改造涉及的设备接口及电缆敷设、更换等均由承包人负责。
（4）励磁小间重建：原有 1-4 号机组励磁小间采用钢结构加钢化玻璃设计，立面
采用 12mm 钢化玻璃，顶面采用双层 6mm 夹胶钢化玻璃，励磁玻璃房尺寸 6100mm×5100mm。承包人负责对励磁小间玻璃房按照不低于原有标准进行设计重建，模式按照原有设计风格钢结构加钢化玻璃改造。励磁设备安装后设备各侧安装距离及安装要求满足《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》、《发电机励磁系统及装置安装、验收规程》等相关标准，承包人测算钢结构承重强度满足国标要求并留有一定裕度，负责励磁玻璃房重建过程中的钢结构安装及刷漆，同时顶面玻璃强度满足人员检修要求。因玻璃房重建过程中引起的现场设备设施变动由承包人进行恢复，其中直流出线开口部分应采用加强结构，1-4 号机励磁小间玻璃房整体设计合理，分别出具设计图并经发包人确认，改造后励磁小间玻璃平整度、结构垂直度、密封胶连续性满足国标及行标。玻璃房门锁锁体材质为 304 不锈钢或锌合金（耐腐蚀、抗电磁干扰），并选用专用玻璃门锁体，通过 U 型夹或侧装支架固定，避免玻璃钻孔（防爆裂）。励磁小间玻璃门与主体之间应填充密封条，密封条必须与玻璃间隙全部贴紧，采用防老化胶条。玻璃门设计要求满足国标并满足发包人现场现场生产要求。同时负责励磁间原空调设备拆除及安装，并负责安装除湿机。1-4 号机励磁小间周围设备、管道、电缆桥架等情况介绍：1-4 号机励磁小间顶部四周有电缆桥架和照明电缆桥架，3 号机励磁小间西侧 1.4 米有供热管道，管道直径 1.8 米，小间西北侧角有直径10cm 粗的电缆镀锌管，投标方对新建玻璃小间及励磁盘柜安装设计时充分考虑空间受限的因素，重建后的励磁小间外观要求整齐大方，内部设备设施布置合理，严禁使用双排励磁系统盘柜布置方式，新励磁柜安装后保证励磁小间空间位置足够，并留有安全通道。
（5）交直流接口接入：1-4 号机励磁小间布置于 1-4 机组 6.5 米平台，交流电缆
采用型号为 YJV 3*240，每相 6 根，共 18 根电缆，合计 54 芯，布局为 1、2 号桥接入9 根，3、4 号桥接入 9 根，交流电缆接入口为 2、4 号桥，直流出线形式为共箱母线封闭管母，直流出线部分与励磁柜体通过软连接对接；承包人设计柜体尺寸和柜内布局方式应充分考虑现有交流电缆接入（包括交流电缆线鼻子接入）以及直流出线通过软连接与直流管母对接，同时要求在不依靠智能均流（但具备该功能）条件下，均流系
数满足国标和行标。
如原有一次电缆与直流管母无法利旧，承包人负责
一次电缆的采购、敷设及接线以及直流管母改造相关工作，由此引起的全部费用由承包人负责。
（6）直流倒极功能：为平衡磁极磨损，延长转子及相关部件的使用寿命，承包人
应充分设计柜体布局结构，在直流出线柜与原直流管母中心对接的前提下，在直流出线柜内通过交换正、负连接排的方式实现直流倒极，同时承包人负责因励磁改造引起的直流管母共箱外壳加工与安装工作。
61
（7）为确保原励磁小间支撑钢梁与钢化玻璃合理利用，承包人需将钢梁主体(钢
梁主体 4 根，长度和高度约为 6.1 米×3 米，每根重量为 2-3 吨)、钢化玻璃整体性拆除及厂内运转。
（8） 承包人负责完成励磁小间的外观提升工作，包括但不仅限于：钢结构焊口
防腐刷漆；钢化玻璃外立面腰线恢复一致；负责安全标示标志更换，从左到右为警告、禁止、指令、提示（黄、红、蓝、绿，并严格按照大唐集团公司设备设施标准布置）；室内玻璃更换及周边照明灯具升级；室内地面找平及自流平刷漆；玻璃门密封条安装、励磁小间顶部亚克力防护条安装等。重建后的励磁小间外观要求整齐大方，内部设备设施布置合理，保证励磁小间空间位置足够，并且留有安全通道。
（9） 新励磁改造后应重新计算空调制冷量，总制冷量不满足设备运行要求时承
包人负责加装符合能效等级的空调。承包人负责新励磁设备安装后的空调移位（含附属设备）及电源引接，对空调管线、电源线使用暗装，空调位置摆放及电源线布置符合励磁小间整体美观协调性。管线安装应规范、美观、便于维护，不低于原励磁间标准，满足大唐集团公司文明生产整治标准要求。
（10）承包人负责励磁系统与 DCS 系统、发变组保护、同期装置、AVC 系统、测控
装置、PMU 系统、故障录波器等相关系统的拆、接线工作，负责上述系统的调试及 DCS数据库组态、逻辑修改工作，满足 DCS 改造接入要求。并负责与华东网调、江苏省调进行测控装置、AVC 系统、PMU（包括负责联系 PMU 装置厂家配置参数工作）系统的调试工作。
（11）承包人负责本次励磁系统改造涉及的华东网调、江苏省调工作协调、技术
方案评审、启动方案评审及励磁系统参数调度备案等工作。
（12）承包人负责新励磁系统涉网保护定值计算，
并由满足资质要求的第
三方出具整定计算书及与发变组保护相关定值配合说明，并负责将励磁系统相关定值于调度备案。
（13）承包人负责提供符合现场实际的设备图纸、使用说明书等技术性资料各 6
份，供货时提供所供产品的型式试验报告。
（14）承包人负责对发包人的维护及运行人员提供技术培训工作。（15）发包人在进行工程验收时提出的合理修改意见由承包人按要求修改，并承
担由于其自身责任造成修改所发生的费用。工程验收合格后，发包人向承包人出具“工程竣工报告”。
（16）承包人应出具本项目改造用产品原厂家的服务承诺，以便发包人现场设备
异常时直接与厂家技术人员进行联系。
（17）承包人负责出具最终励磁系统参数表、励磁性能参数表、整流柜参数表、
灭磁及过压保护参数表、起励灭磁参数表、励磁调节器参数表及各限制器、保护功能逻辑及参数说明。
（18）承包人有责任向发包人提供以下资料：a. 有关部门核发的营业执照、施工资质、法人代表资质；b. 工程负责人、工程技术人员资格证书、专职安全员、监理工程师、特种作业人
员、工人的相关资格证书；
c. 同类项目的施工简历及近 3 年安全施工记录和无事故记录（由当地县级以上安
全监管部门或上级主管单位出具证明）；
d. 从业人员县级以上医院体检证明，所有人员不得有所从事工种的职业禁忌症；e. 项目负责人、技术负责人、安全管理人员由投标主体缴纳的近一年社保证明；
62
f. 承包人从业人员《劳动合同书》、工伤保险（人身意外保险或雇主责任险），
投保人身意外保险或雇主责任险赔偿限额不得低于 100 万元（要重点审查免责条款，确保生产安全人身事故在保险理赔条款适用范围内）；
g. 涉及定期试验的工器具、绝缘用具、施工机具、安全防护用品检验合格报告
（由有检验、试验资质部门出具）；
h. 承包人从业人员清册，内容包括姓名、性别、年龄、健康状况、工种、学历、
资质证书名称及编号等；
i. 承包人工器具、绝缘用具、施工机具、安全防护用品清册，包括名称、编
号、检验合格时间等；
（19）承包人负责本次改造的所有现场服务，现场作业人员必须至少两人具备高
压或低压电工证，施工人员具备敷设电缆高空作业的能力。安全、技术工器具必须满足相关规范要求且经发包人认可。现场服务所产生的费用全部由承包人负责。
（20）承包人现场安装接线要求：严格按照施工图纸进行接线，禁止出现误接线
的情况，外部控制电缆须有电缆走向标牌，每根电缆接线须套有号码管，号码管字迹应清晰整洁，备用线芯须套有绝缘帽，电缆牌、号码管及绝缘帽的费用包含在采购范围内，机柜内按端子排出线图中各电缆的具体位置，统一整理电缆，做到不交叉，固定牢固。盘柜内的导线不应有接头，导线线芯无损伤，电缆线芯和所配导线的端部均标明其编号，编号正确，每个接线端子的接线宜为 1 根，不得超过两根，盘内所有端子排螺丝应齐全，不能脱落和缺失，每一个接线的端子头，都有白色套管的端子头打印机打印的正确点名，要求清晰、准确、不掉色，且长度应一致，套管的规格粗细应一致。电缆进入盘柜要求成排分层布置，电缆标牌规格统一的白色标牌，并采用端子牌打印机打印清晰、完整、用扎带牢固整齐扎好。
（21）承包人电缆敷设时动力电缆和控制电缆分层布置，控制电缆必须带屏蔽层
且避开强电设备避免干扰。电缆敷设路径避开高温热源，路径平直减少交叉，弯曲半径必须小于电缆最小弯曲半径要求，严禁过度弯曲，在穿墙处、设备入口处易受机械损伤部位采取穿保护管措施。励磁接线完成后，完成柜内的防火、防潮封堵及电缆孔洞封堵（包括电缆夹层、电缆桥架防火包布置的恢复，穿墙孔洞封堵），电缆的防火涂料粉刷、地面警示线按标准要求划线，柜顶粘贴设备标识。
（22）由本次改造所引起的其他系统变更工作均属于本工程范围。因此发生的费
用由承包人负责。二、合同工期
（1）改造方案编制及审核：合同签订后 10 天内，完成改造方案编制，合同签订后 20
天内，改造方案通过省调审核。
（2）供货：2026 年 3 月 20 日前将所有设备、材料供货至发包人现场，承包人负责运
输及厂内搬运。并于 2026 年 12 月 25 日前完成 1-4 号机励磁系统升级改造项目工作。具体
时间以调度批准检修结束时间为准，不得影响机组检修进度及启动并网。
三、质量标准
1. 承包人应严格执行国家及相关行业规程、标准，按照双方制定的施工技术方案，高
标准、高质量完成相应工作。
2. 承包人提供的设备及材料必须达到下列质量标准：（1）按国家标准执行；（2）无
国家标准而有部门标准的，按部门标准执行；（3）无国家和部门标准的，按行业标准执行；
（4）没有上述标准的，或虽有上述标准，但发包人有特殊要求的，按合同双方在技术协议
或施工方案中商定的标准执行。
3. 承包人必须随设备或材料批次，向发包人提供相应的产品合格证、质量保证书、检
63
测试验报告及相关资料，同时有义务就其所供设备为发包人提供相应的技术服务。
4. 项目实施过程中，承包人须做好工程记录及验收签证，履行项目验收程序，上道工
序没有经过验收，不得进入下道工序。承包人在项目实施过程中遇到的技术问题应及时与发
包人沟通，不得随意处理。
5. 发包人对项目关键节点工程应及时验收，制定可行质量验证点，检查后及时签字确
认，承包人应为发包人的验收工作提供便利，并完成发包人项目负责人提出的合理的返工、
修改要求。
6. 凡因承包人责任造成项目验收不合格的，承包人应在发包人规定的时间内无偿返工，
达到发包人的验收标准。返工后仍达不到标准的，由承包人承担违约责任。
7. 项目验收时提出的合理修改意见由承包人按要求修改，并承担修改所发生的费用。
项目验收合格后，发包人向承包人出具“竣工报告”。
8. 承包人应对项目实施及验收记录等技术文件进行汇总，作为竣工资料进行移交。项
目验收合格后承包人应提供竣工资料 4 套及其他相关设备技术资料。
发包人仍有其他需求的，
承包人应无条件满足，发包人无需另行支付任何费用。
9. 质量保证期为项目竣工验收合格之日起 1 年（若相应质量保证期有国家强制性规定
的、且该强制性规定严于双方在合同中关于质量保证期约定的，按国家强制性规定执行，质
保金的支付不免除承包人相应的质保责任）。质保期内，出现任何因承包人责任导致的项目
质量问题，由承包人无偿处理并达到发包人的验收标准。
10. 任何进行改正、修理或更换的工程、设备，自改正、修理或更换合格之日起重新计
算质保期，质保金的支付不免除承包人相应的质保责任。
四、签约合同价与合同价格形式
1. 合同价格形式：总价承包，采用承包人包工、包料、包质量、包安全、包工期的（EPC
总包）承包方式。
2. 签约含税合同价为：人民币（大写）****元整（¥****0 元），合同费用包含：
（1）设备费（含材料）：人民币（大写）****万元整（¥****元），增值税税率为
13%，其中不含税价为¥****元，税额¥****元；
（2）施工费：人民币（大写）****元整（¥****元），增值税税率为 9%，其中不含税
价为¥****元，税额¥****元；
（3）设计及调试费：人民币（大写）****元整（¥****元），增值税税率为 6%，其中
不含税价为¥****元，税额¥****元；
（4）知识产权服务费：人民币（大写）****元整（¥****元），增值税税率为 6%，其
中不含税价为¥****元，税额¥****元。
（5）合同金额详细清单如下：
序号
名称
型号和规格
厂家
单位
数量
税率
单价
合价
（万元）
备注
1
调节控制柜
*
*
*
*
*
*
*
含材料
2
功率整流柜
*
*
*
*
*
*
*
含材料
3
灭磁电阻柜
*
*
*
*
*
*
*
含材料
4
灭磁开关柜
*
*
*
*
*
*
*
含材料
5
施工费
*
*
*
*
*
*
*
64
6
设计及调试费
*
*
*
*
*
*
*
7
知识产权服务费
*
*
*
*
*
*
*
发明专
利 2
项、论文 4 篇
合计（万元）
*
五、项目经理
承包人应指派项目经理驻厂开展工作直至项目投运，如更换项目经理需经发包人同意
并履行变更手续。六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书；（2）投标函及投标函附录；（3）专用合同条款及附件；（4）通用合同条款；（5）发包人要求（技术协议书）； （6）改造工程报价表；（7）招标文件及其澄清（8）投标文件及其澄清（9）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所做出的补充和修改，属于同一类
内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺
1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集资金并按照合同约定的期限和方
式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成改造工作，确保安全和质量，不进行
转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一项目另行
签订与合同实质性内容相背离的协议。八、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
九、合同生效
本合同自双方法定代表人（或其委托代理人）签名并盖章之日起生效，合同条款履行
完毕后自行终止。十、合同份数
本合同一式肆份，均具有同等法律效力，发包人执贰 份，承包人执 贰 份。
发包人：（公章）
承包人：（公章）
法定代表人或其委托代理人：
法定代表人或其委托代理人：
（签字）
（签字）
65
组织机构代码：
组织机构代码：
地 址：
地 址：
邮政编码：
邮政编码：
联系人：
联系人：
电 话：
电 话：
传 真：
传 真：
电子信箱：
电子信箱：
开户银行：
开户银行：
账 号：
账 号：
第一节 通用合同条款
1. 一般约定
1.1 词语定义
通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。
1.1.1 合同
1.1.1.1 合同文件（或称合同）：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束
力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书、投标函及其附录、专用合
同条款、通用合同条款、发包人要求（技术协议书）、已标价改造工程报价表以及其
他合同文件。
1.1.1.2 合同协议书：指第 1.5 款所指的合同协议书。
1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。中标通知书随附的澄
清、说明、补正事项纪要等，是中标通知书的组成部分。
1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。
1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。
1.1.1.6 发包人要求：是指构成合同文件组成部分的名为发包人要求的文件，以
及合同双方当事人约定的对其所做的修改和补充。
1.1.1.7 三措两案：是指承包人在国家法律法规范围内，依据改造实际情况和发
包人要求制定的针对合同项目的施工组织设计文件的分解文件。包括“组织措施、技
66
术措施、安全措施、施工方案、应急预案”，简称“三措两案”。
1.1.1.8 图纸：是由发包人提供满足工作需要的图纸资料，以及在合同履行过程
中形成的图纸文件。
1.1.1.9 已标价改造工程报价表：指构成合同文件组成部分的由承包人按照规定
的格式和要求填写并标明价格的改造工程报价表。
1.1.1.10 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。
1.1.2 合同当事人和人员
1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。
1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事
人。
1.1.2.3 承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。
1.1.2.4 承包人项目经理：指承包人派驻施工场地的全权负责人。
1.1.2.5 监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管
理的法人或其他组织。属于国家强制监理的，监理人应当具有相应的监理资质。
1.1.2.6 总监理工程师（总监）：指由监理人委派常驻施工场地对合同履行实施
管理的全权负责人。
1.1.3 改造工程
1.1.3.1 改造工程：为维持或改善火力发电设备与系统的安全性、可靠性、可控
性、经济性和环保性,使其能够处于安全运行状态,效率能够保持或接近最佳状态而进
行的检查和改造工作，包括设备、材料采购、现场施工、调试、试验、验收等内容。
1.1.3.2 备品配件：设备或工艺系统在改造过程中需要更换的各种部件、组件、
零件、插件、设备、阀门、管道、支吊架、保温材料、电缆、表计、填充油、填充气
等。
1.1.3.3 施工场地（或称现场）：指用于合同改造工程施工的场所，以及在合同
中指定作为施工场地组成部分的其他场所。
1.1.4 日期
1.1.4.1 开工通知：指监理人按第 11.2 款通知承包人开工的函件。
1.1.4.2 开工日期：指监理人按第 11.2 款发出的开工通知中写明的开工日期。
1.1.4.3 工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工程所需的期限，包括按第
11.3 款、第 11.4 款约定所作的变更。
1.1.4.4 竣工日期：指第 1.1.4.3 目约定工期届满时的日期。包括计划竣工日期
和实际竣工日期。计划竣工日期是指合同协议书约定的竣工日期；实际竣工日期以竣
67
工验收单中写明的日期为准。
1.1.4.5 缺陷责任期：指履行第 17.1 款约定的缺陷责任的期限，具体期限由合同
条款约定。
1.1.4.6 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计
入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天 24:00。
1.1.5 合同价格和费用
1.1.5.1 签约合同价：指签订合同时合同协议书中写明的合同总金额。
1.1.5.2 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工
作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和
调整。
1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费
和应分摊的其他费用，但不包括利润。
1.1.5.4 暂估价：是指发包人在工程量清单或预算书中提供的用于支付必然发生但
暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价、专业工程以及服务工作的金额。
1.1.5.5 质量保证金（或称保留金）：指按第 17.1 款约定用于保证在缺陷责任期
内履行缺陷修复义务的金额。
1.1.6 报复役
报复役：机组经过整体试运行合格，并经现场全面检查，各项指标与状况正常
后，向当地电网公司报备用。
1.1.7 其他
书面形式：指合同文件、信函、传真、电子数据交换和电子邮件等可以有形地表
现所载内容的形式。
1.2 语言文字
合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.3 法律
适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所
在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。
1.4 合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释
合同文件的优先顺序如下：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书；
68
（3）投标函及投标函附录；
（4）专用合同条款；
（5）通用合同条款；
（6）发包人要求；
（7）改造工程报价表；
（8）承包人建议书；
（9）图纸；
（10）其他合同文件。
1.5 合同协议书
承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合
同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并
盖单位章后，合同生效。
1.6 文件的提供和照管
1.6.1 承包人文件的提供
除专用合同条款另有约定外，承包人应在合理的期限内按照合同约定的数量向监
理人提供承包人文件。合同约定承包人文件应批准的，监理人应当在合同约定的期限
内批复。承包人的设计文件的提供和审查按第 5.3 和第 5.5 款的约定执行。
1.6.2 发包人提供的文件
按专用合同条款约定由发包人提供的文件，包括前期工作相关文件、环境保护、
气象水文、地质条件等，发包人应按约定的数量和期限交给承包人。由于发包人未按
时提供文件造成工期延误的，按第 11.3 款约定执行。
1.6.3 文件错误的通知
任何一方发现了文件中存在的明显错误或疏忽，应及时通知另一方。
1.6.4 文件的管理
承包人应在现场保留一份合同、发包人要求中列出的所有文件、承包人文件、变
更以及其他根据合同收发的往来信函。发包人有权在任何合理的时间查阅和使用上述
所有文件。
1.7 联络
与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定
和决定等重要文件，均应采用书面形式。
按合同约定应当由监理人审核、批准、确认或者提出修改意见的承包人的要求、
69
请求、申请和报批等，监理人在合同约定的期限内未回复的，视同认可，合同中未明
确约定回复期限的，其相应期限均为收到相关文件后 7 天。
2. 发包人
2.1 遵守法律
发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律
而引起的任何责任。
2.2 发出开工通知
发包人应委托监理人按第 5.2 款的约定向承包人发出开工通知。
2.3 提供施工场地
发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地，以及施工场地内地下管线
和地下设施等有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。
2.4 协助承包人办理证件和批件
发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
2.5 组织技术交底
发包人应根据合同进度计划，向承包人进行技术交底。
2.6 支付合同价款
发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。
2.7 组织竣工验收
发包人应按合同约定及时组织竣工验收。
2.8 其他义务
发包人应履行合同约定的其他义务。
3. 监理人
（如项目无监理人，监理人职责和权力由发包人行使）
3.1 监理人的职责和权力
3.1.1 监理人受发包人委托，享有合同约定的权力，其所发出的任何指示应视为
已得到发包人的批准。监理人在行使某项权力前需要经发包人事先批准而通用合同条
款没有指明的，应在专用合同条款中指明。未经发包人批准，监理人无权修改合同。
3.1.2 合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人文件的审查
或批准，对项目、材料和设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为
70
而减轻或解除。
3.2 总监理工程师
发包人应在发出开工通知前将总监理工程师的任命通知承包人。
3.3 监理人员
3.3.1 总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工
作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监
理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发
出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通
知发包人和承包人。
3.3.2 监理人员对承包人文件、改造工作等未在约定的或合理的期限内提出否定
意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作的权利，监理人的拒绝
应当符合法律规定和合同约定。
3.3.3 承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可在该指示
发出的 24 小时内向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在 24 小时内对该指
示予以确认、更改或撤销。
3.3.4 除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第 3.5 款约定应由总监
理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。
3.4 监理人的指示
3.4.1 监理人应按第 3.1 款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理
人授权的施工场地机构章，并由总监理工程师或总监理工程师按第 3.3.1 项约定授权
的监理人员签字。
3.4.2 承包人收到监理人按第 3.4.1 项作出的指示后应遵照执行。指示构成变更
的，应按第 8 条处理。
3.4.3 紧急情况下，为了保证施工人员的安全或避免工程受损，监理人员可以口
头形式发出指示，该指示与书面形式的指示具有同等法律效力，但必须在发出口头指
示后 24 小时内补发书面监理指示，补发的书面监理指示应与口头指示一致。承包人应
在收到上述临时书面指示后 24 小时内，向监理人发出书面确认函。监理人在收到书面
确认函后 24 小时内未予答复的，该书面确认函应被视为监理人的正式指示。
3.4.4 除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第 3.3.1 项被授权的监
理人员处取得指示。
3.4.5 由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人
费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担赔偿责任。
3.5 商定或确定
3.5.1 合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理
71
工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真
研究后审慎确定。
3.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对
总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第 15 条的约定处理。在争议解决前，
双方应暂按总监理工程师的确定执行，按照第 16 条的约定对总监理工程师的确定作出
修改的，按修改后的结果执行。
4. 承包人
4.1 承包人的一般义务
4.1.1 办理法律、法规或发包人制度规定应由承包人办理的许可和批准，并将办
理结果书面报送发包人留存。
4.1.2 按法律规定和合同约定的改造工程范围、内容、技术要求及质量、性能保
证、进度、安全、环保、文明施工等既定目标完成项目，并在保修期内承担保修和缺
陷修复义务。
4.1.3 按法律规定和合同约定采取安全文明施工和环境保护措施，确保项目实施
及其人员、材料、设备和设施的安全，防止发生人身伤害和财产损失。
4.1.4 按合同约定的工作内容和改造进度要求，编制施工组织设计（“三措两
案”），并对所有改造作业和方法的完备性和安全可靠性负责；
4.1.5 在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水
源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰，并对邻近生产设
施进行有效隔离。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承
担相应责任；
4.1.6 按照第 7.3 款约定负责施工现场及其周边环境与生态的保护工作；
4.1.7 按安全文明施工要求采取安全措施，确保人员、设备和设施的安全，防止
因改造作业造成的人身伤害和财产损失；
4.1.8 将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同改造工程，且应及时支付
其雇用人员工资，并及时向分包人支付合同价款；
4.1.9 按照法律规定和合同约定编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档，并按
专用合同条款约定的竣工资料的套数、内容、时间等要求移交发包人；
4.1.10 合同履行期间，承包人所有人员应严格遵守发包人及其上级公司制订的各
项管理制度；
4.1.11 承包人应履行的其他义务。
4.2 履约担保
4.2.1 承包人应保证其履约担保在发包人竣工验收合格前一直有效。发包人应在
72
竣工验收合格后 28 天内把履约担保退还给承包人。
4.2.2 如工程延期，承包人有义务继续提供履约担保。由于发包人原因导致延期
的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担；由于承包人原因导致延期的，继续
提供履约担保所需费用由承包人承担。
4.3 承包人项目经理及人员
4.3.1 承包人项目经理
4.3.1.1 承包人应按合同约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。承包人项
目经理应按合同约定以及监理人按第 3.4 款作出的指示，负责组织合同的实施。承包
人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人授权的管理机构章，并由承包人项目经
理或其授权代表签字。
4.3.1.2 项目经理应驻现场，项目经理不得同时担任其他项目的项目经理。项目
经理确需离开现时，应取得发包人的书面同意，临时代行其职责的人员需经过发包人
的书面同意，该人员应具备履行相应职责的能力。承包人项目经理未经发包人同意擅
自离开现场的，发包人有权按照相关管理制度进行考核。
4.3.1.3 承包人更换项目经理时，应提前 5 天书面通知并取得发包人书面同意。
替换人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得发包人的同意。
4.3.1.4 项目经理按合同约定组织改造工作。在紧急情况下为确保作业安全和人
员安全，在无法与发包人代表及时取得联系时，项目经理有权采取必要的措施保证与
作业有关的人身、财产的安全，但应在 24 小时内向发包人代表提交书面报告。
4.3.1.5 发包人有权书面通知承包人更换其认为不称职的项目经理，通知中应当
载明要求更换的理由。承包人应在接到更换通知后 2 天内向发包人提出书面的改进报
告。发包人收到改进报告后仍要求更换的，承包人应在接到第二次更换通知的 3 天内
进行更换，并将新任命的项目经理的相关资料书面通知发包人。继任项目经理继续履
行第 4.3.1 项约定的职责。
4.3.2 承包人人员
4.3.2.1 承包人派驻到现场的主要管理人员应相对稳定。改造过程中如有变动，
承包人应及时向发包人提交现场人员变动情况的报告。承包人更换主要管理人员时，
应提前 2 天书面通知并取得发包人书面同意。
4.3.2.2 特殊工种作业人员均应持有相应的资格证明，发包人可以随时检查。
4.3.2.3 承包人的主要管理人员离开现场应报发包人同意。主要管理人员离开现
场前应指定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和
能力，且应征得发包人的同意。
4.3.2.4 承包人擅自更换主要管理人员，或前述人员未经发包人同意擅自离开施
工现场的，发包人有权按照相关管理制度进行考核。
73
4.4 分包
4.4.1 分包的确定
4.4.1.1 除专用合同条款另有约定外，承包人不得进行分包。
4.4.1.2 按照合同约定进行分包的，承包人应确保分包人具有相应的资质和能
力。
4.4.1.3 项目分包不减轻或免除承包人的责任和义务，承包人和分包人就分包工
程向发包人承担连带责任。
4.4.1.4 除合同专用合同条款另有约定外，承包人应在分包合同签订后 2 天内向
发包人提交分包合同副本。
4.4.2 分包管理
承包人应向发包人提交分包人的主要改造工程管理人员表，并对分包人的改造人
员进行实名制管理，包括但不限于进出场管理、登记造册以及各种证照的办理。
4.4.3 分包合同价款
4.4.3.1 除本项第 4.4.3.2 目约定的情况或专用合同条款另有约定外，分包合同
价款由承包人与分包人结算，未经承包人同意，发包人不得向分包人支付分包工程价
款；
4.4.3.2 生效法律文书要求发包人向分包人支付分包合同价款的，发包人有权从
应付承包人工程款中扣除该部分款项。
4.4.4 分包合同权益的转让
分包人在分包合同项下的义务持续到缺陷责任期届满以后的，发包人有权在缺陷
责任期届满前，要求承包人将其在分包合同项下的权益转让给发包人，承包人应当转
让。除转让合同另有约定外，转让合同生效后，由分包人向发包人履行义务。
4.4.5 设备照管
4.4.5.1 除专用合同条款另有约定外，自发包人向承包人移交施工现场之日起，
承包人应负责照管现场相关设备、设施等，直到项目完工交付发包人为止。
4.4.5.2 在承包人负责照管期间，无论何种原因造成相关设备、设施损坏的，均
由承包人负责修复、更换。由承包人原因造成相关设备、设施损坏、丢失，承包人承
担由此增加的费用和（或）延误的工期。除承包人以外的原因造成设备、设施的损
坏，承包人更换、修复产生的费用由双方协商。
4.5 合同价款应专款专用
发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同项目。
74
5. 设计
5.1 承包人的设计义务
5.1.1 设计义务的一般要求
承包人应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成设计工作，并
符合发包人要求。
5.1.2 法律和标准的变化
除合同另有约定外，承包人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业
和地方的规范和标准，均应视为在基准日适用的版本。基准日之后，前述版本发生重
大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，承包人应向
发包人或发包人委托的监理人提出遵守新规定的建议。发包人或其委托的监理人应在
收到建议后 7 天内发出是否遵守新规定的指示。发包人或其委托的监理人指示遵守新
规定的，按照第 14 条的约定执行。
5.2 承包人设计进度计划
承包人应按照发包人要求，在合同进度计划中专门列出设计进度计划，报发包人
批准后执行。承包人需按照经批准后的计划开展设计工作。
因承包人原因影响设计进度的，按第 11.5 款的约定执行。因发包人原因影响设计
进度的，按第 14 条变更处理。
发包人或其委托的监理人有权要求承包人根据第 11.5 款提交修正的进度计划、增
加投入资源并加快设计进度。
5.3 设计审查
5.3.1 承包人的设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求
中约定。
除专用合同条款另有约定外，自监理人收到承包人的设计文件以及承包人的通知
之日起，发包人对承包人的设计文件审查期不超过 7 天。承包人的设计文件对于合同
约定有偏离的，应在通知中说明。承包人需要修改已提交的承包人文件的，应立即通
知监理人，并向监理人提交修改后的承包人的设计文件，审查期重新起算。
发包人不同意设计文件的，应通过监理人以书面形式通知承包人，并说明不符合
合同要求的具体内容。承包人应根据监理人的书面说明，对承包人文件进行修改后重
新报送发包人审查，审查期重新起算。
合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为承包人
的设计文件已获发包人同意。
5.3.2 承包人的设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，承包人应当严格按
照经发包人审查同意的设计文件设计和实施工程。
75
5.3.3 设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意承包人的设
计文件后 7 天内，向政府有关部门报送设计文件，承包人应予以协助。
对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，承包人需按该审查意
见修改承包人的设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，
承包人应根据新提出的发包人要求修改承包人文件。上述情形还应适用第 14 条的有关
约定。
政府有关部门审查批准的，承包人应当严格按照批准后的承包人的设计文件设计
和实施工程。
5.4 培训
承包人应按照发包人要求，对发包人的人员进行工程操作和维修方面的培训。合
同约定接收之前进行培训的，应在第 16.4 款约定的竣工验收前完成培训。
5.5 竣工文件
5.5.1 承包人应编制并及时更新反映工程实施结果的竣工记录，如实记载竣工工
程的确切位置、尺寸和已实施工作的详细说明。竣工记录应保存在施工场地，并在竣
工试验开始前，按照专用合同条款约定的形式和份数提交给监理人。
5.5.2 在颁发竣工验收文件之前，承包人应按照发包人要求的份数和形式向监理
人提交相应竣工图纸，并取得监理人对尺寸、参照系统及其他有关细节的认可。监理
人应按照第 5.3 款的约定进行审查。
5.5.3 在监理人收到上述文件前，不应认为工程已根据第 16.4 款约定完成验收。
5.6 操作和维修手册
5.6.1 在竣工试验开始前，承包人应向监理人提交暂行的操作和维修手册，该手
册应足够详细，以便发包人能够对生产设备进行操作、维修、拆卸、重新安装、调整
及修理。
5.6.2 承包人应提交足够详细的最终操作和维修手册，以及在发包人要求中明确
的相关操作和维修手册。在监理人收到上述文件前，不应认为工程已根据第 16.4 款约
定完成验收。
5.7 承包人文件错误
承包人文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，无论承包人
是否根据本款获得了批准，承包人均应自费对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改
正。
6. 材料和设备
6.1 承包人提供的材料和设备
6.1.1 除专用合同条款另有约定外，承包人提供的材料和设备均由承包人负责采
76
购、运输和保管。承包人应对其采购的材料和设备负责。
6.1.2 承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和改造设备的供货人及品
种、技术要求、规格、数量和供货时间等报送监理人和发包人批准。承包人应负责提
供的材料和改造设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。
6.1.3 对承包人提供的材料和设备，发包人组织相关单位进行检验和交货验收，
查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人及发包人指示，进行材料
的抽样检验和设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人和发包人，所需费用由
承包人承担。
6.2 发包人提供的材料和设备
除专用条款另有约定外，发包人不提供材料和设备。
6.3 专用于改造工程的材料和设备
6.3.1 运入施工场地的材料、设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资
料，必须专用于合同约定范围内的改造工程，未经监理人同意，承包人不得运出施工
场地或挪作他用。
6.3.2 随同设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人
会同发包人和监理人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经发包人同意不得启用。
承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向发包人提出申请。
6.4 实施方法
承包人对材料的加工、设备的采购、制造、安装应当按照法律规定、合同约定以
及行业习惯来实施。
6.5 禁止使用不合格的材料和设备
6.5.1 发包人和监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或设备，并要求承包人
立即进行更换。发包人和监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和
（或）工期延误由承包人承担。
6.5.2 发包人和监理人发现承包人使用了不合格的材料和设备，应即时发出指示
要求承包人立即改正，并禁止在改造工程中继续使用不合格的材料和设备。
7. 施工设备和临时设施
7.1 承包人提供的施工设备和临时设施
7.1.1 承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进
入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承
包人设备的，应报监理人批准。
7.1.2 除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用。需
要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。
77
7.2 发包人提供的施工设备和临时设施
除专用条款另有约定外，发包人不提供施工设备或临时设施。
7.3 要求承包人增加或更换施工设备
承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量标准时，监理人有权
要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和
（或）工期延误由承包人承担。
7.4 施工设备和临时设施专用于合同工程
7.4.1 除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的
临时设施应专用于合同工程。未经监理人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的
任何部分运出施工场地或挪作他用。
7.4.2 经监理人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。
8. 交通运输
8.1 道路通行权和场外设施
承包人应根据改造工程施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路
的通行权，以及取得为施工所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。发包人应协
助承包人办理上述手续。
8.2 场内施工道路
8.2.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工
所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，
并承担相应费用。
8.2.2 除专用合同条款另有约定外，承包人修建的临时道路和交通设施应免费提
供发包人和监理人为实现合同目的使用。
8.3 场外交通
8.3.1 承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承
包人承担。
8.3.2 承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，
并服从交通管理部门的检查和监督。
8.4 超大件和超重件的运输
由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请
手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和
其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。
78
8.5 道路和桥梁的损坏责任
因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏
的全部费用和可能引起的赔偿。
8.6 水路和航空运输
本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括
河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车
辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。
9. 测量放线
9.1 施工测量
9.1.1 承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、
仪器、设备和其他物品。
9.1.2 监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同
约定的误差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。
9.2 基准资料错误的责任
发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确
性和完整性负责，对其提供上述基准资料错误导致承包人损失的，发包人应当承担由
此增加的费用和（或）工期延误。承包人应在设计或施工中对上述资料的准确性进行
核实，发现存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理人。
10 安全文明施工与环境保护
10.1 安全文明施工
10.1.1 安全施工要求
10.1.1.1 合同履行期间，合同当事人均应当遵守国家和项目所在地有关安全生产
的要求，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中明确改造项目安全生产标准
化达标目标及相应事项。承包人有权拒绝发包人及监理人强令承包人违章作业、冒险
作业的任何指示。
10.1.1.2 因安全生产需要暂停施工的，按照第 11.6.1 项【暂停施工】的约定执
行。
10.1.2 安全生产保证措施
承包人建立安全生产责任制度，应遵守双方签订的安全协议，编制“三措两
案”，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制改造工程安全生产
的有关记录，接受发包人、监理人及政府安全监督部门的检查与监督。
79
10.1.3 特别安全生产事项
10.1.3.1 承包人应按照法律及发包人相关规定进行施工，开工前做好安全技术交
底工作，施工过程中做好各项安全防护措施。承包人为实施合同而雇用的特殊工种的
人员应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构颁发的上岗证书。
10.1.3.2 承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密闭空间、易燃易爆地段以
及临街交通要道等附近施工时，施工开始前应向发包人和监理人提出安全防护措施，
经发包人认可后实施。
10.1.3.3 在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐
蚀性物品施工时，承包人应在施工前以书面通知发包人和监理人，并报送相应的安全
防护措施，经发包人认可后实施。
10.1.3.4 承包人进行起重、有限空间、高空等高风险作业时，施工开始前应办理
相关手续。
10.1.4 治安保卫
10.1.4.1 承包人应指定专人统一管理施工场地及生活区在内的治安保卫，履行合
同项目的治安保卫职责。
10.1.4.2 除专用合同条款另有约定外，承包人制定应对突发治安事件的紧急预
案。在施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安
事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有
关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量避免人员伤亡和财产损失。
10.1.5 文明施工
10.1.5.1 承包人在施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。
施工所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。合同当事人对文
明施工有其他要求的，可以在专用合同条款中明确。
10.1.5.2 在改造工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的多余材料、
垃圾和各种临时设施等，并保持施工现场清洁整齐。经发包人书面同意，承包人可在
发包人指定的地点保留承包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、设备和临时设
施等。
10.1.5.3 安全文明施工费包含在合同价款中，承包人对安全文明施工费应专款专
用，不得挪作他用，否则发包人有权责令其限期改正；逾期未改正的，可以责令其暂
停施工，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
10.1.6 事故处理
施工过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。
发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损
失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记
录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按《中国大唐集团公司生产安全事故报告
80
与调查规程》的规定执行。
10.1.7 安全生产责任
10.1.7.1 发包人的安全责任
发包人应负责赔偿以下各种情况造成的损失：
（1）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损
失；
（2）由于发包人原因对承包人、监理人造成的人员人身伤亡和财产损失；
（3）由于发包人原因造成的发包人自身人员的人身伤害以及财产损失。
10.1.7.2 承包人的安全责任
由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的承包人、发包人、监理人以及
第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。
10.2 职业健康
10.2.1 劳动保护
10.2.1.1 承包人应按照法律规定安排现场施工人员的劳动和休息时间，保障劳动
者的休息时间，并支付合理的报酬和费用。承包人应依法为其履行合同所雇用的人员
办理必要的证件、许可、保险和注册等，承包人应督促其分包人为分包人所雇用的人
员办理必要的证件、许可、保险和注册等。
10.2.1.2 承包人应按照法律规定保障现场施工人员的劳动安全，并提供劳动保
护,并应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体
和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。承包人雇佣人员在施工中受到伤
害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。
10.2.1.3 承包人应按法律规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的
权利。因施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，
并按法律规定给予补休或付酬。
10.2.2 生活条件
承包人应为其履行合同所雇用的人员提供必要的膳宿条件和生活环境；承包人应
采取有效措施预防传染病，保证施工人员的健康，并定期对施工现场、人员生活基地
进行防疫和卫生的专业检查和处理，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防
治和急救的医务人员与医疗设施。
10.3 环境保护
承包人应在施工组织设计中列明环境保护的具体措施。在合同履行期间，承包人
应采取合理措施保护施工现场环境。对施工作业过程中可能引起的大气、水、噪音以
及固体废物污染采取具体可行的防范措施。
81
承包人应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因上述环境污染引
起纠纷而导致暂停施工的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
11. 工期
11.1 进度计划
11.1.1 承包人应按照专用合同条款约定的时间，向监理人提交进度计划。经监理
人审批后的进度计划具有合同约束力，承包人应当严格执行。实际进度与进度计划不
符时，监理人应当指示承包人对进度计划进行修订，重新提交给监理人审批。提交的
进度计划表应符合发包人要求，其中必须包括（但不限于）：
（1）承包人拟进行项目的工序和时间表；
（2）承包人在施工现场进行各项工作所需的作业人员和管理人员的预计数量；
（3）承包人拟进行改造项目的设计、供货、施工工期进度表。
11.1.2 监理人对进度计划的认可不免除承包人于合同项下的任何责任。
11.1.3 在未经监理人同意前，承包人不得对已经发包人认可的进度计划作任何实
质性的更改。
11.1.4 承包人必须严格遵守经监理人认可的项目节点进度计划。
11.2 改造工程实施
11.2.1 监理人应在开工日期 7 天前向承包人发出开工通知。承包人应在第
1.1.4.3 目约定的期限内完成合同工程。实际竣工日期在接收证书中写明。
11.2.2 如果是由于发包人的原因或发生不可抗力事件，承包人因此无法按期完
工，双方应共同商议延期后相关事宜。但承包人必须尽一切努力去缩小该延迟所造成
的后果。
11.2.3 由于承包人原因导致的赶工，所产生的一切相关费用由承包人自行承担。
11.3 发包人引起的工期延误
在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发
包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照
第 11.1 款的约定执行。
（1）增加合同工作内容；
（2）改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性；
（3）发包人迟延提供材料、设备或变更作业地点；
（4）因发包人原因导致的暂停作业；
（5）发包人按第 9.2 款提供的基准资料错误；
82
（6）未按合同约定及时支付预付款、进度款；
（7）发包人造成工期延误的其他原因。
11.4 异常恶劣的气候条件
由于出现专用合同条款约定的异常恶劣气候导致工期延误的，承包人有权要求发
包人延长工期。
11.5 承包人引起的工期延误
由于承包人原因造成工期延误，承包人应按照专用合同条款中约定的逾期竣工违
约金计算方法和最高限额，支付逾期竣工违约金。承包人支付逾期竣工违约金，不免
除承包人完成工程及修补缺陷的义务。
11.6 暂停和终止
11.6.1 暂停施工
11.6.1.1 发包人原因引起的暂停施工
因发包人原因引起暂停施工的，监理人经发包人同意后，应及时下达暂停施工指
示。情况紧急且监理人未及时下达暂停施工指示的，按照第 11.6.1.4 目【紧急情况下
的暂停施工】执行。
因发包人原因引起的暂停施工，发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工
期，并支付承包人合理的利润。
11.6.1.2 承包人原因引起的暂停施工
因承包人原因引起的暂停施工，承包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工
期，且承包人在收到监理人复工指示后 24 小时内仍未复工的，视为第 20.2.1 项【承
包人违约的情形】第（8）目约定的承包人无法继续履行合同的情形。
11.6.1.3 指示暂停施工
监理人认为有必要时，并经发包人批准后，可向承包人作出暂停施工的指示，承
包人应按监理人指示暂停施工。
11.6.1.4 紧急情况下的暂停施工
因紧急情况需暂停施工，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停
施工，并及时通知监理人。监理人应在接到通知后 24 小时内发出指示，逾期未发出指
示，视为同意承包人暂停施工。监理人不同意承包人暂停施工的，应说明理由，承包
人对监理人的答复有异议，按照第 22 条【争议的解决】约定处理。
11.6.1.5 暂停施工后的复工
暂停施工后，发包人和承包人应采取有效措施积极消除暂停施工的影响。在施工
复工前，监理人会同发包人和承包人确定因暂停施工造成的损失，并确定施工复工条
83
件。当施工具备复工条件时，监理人应经发包人批准后向承包人发出复工通知，承包
人应按照复工通知要求复工。
承包人无故拖延和拒绝复工的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工
期；因发包人原因无法按时复工的，按照第 11.3 款【发包人引起的工期延误】约定办
理。
11.6.1.6 暂停施工期间的工程照管
暂停施工期间，承包人应负责妥善照管并提供安全保障，由此增加的费用由责任
方承担。
11.6.1.7 暂停施工的措施
暂停施工期间，发包人和承包人均应采取必要的措施确保改造工程质量及安全，
防止因暂停施工扩大损失。
11.6.2 合同的终止
11.6.2.1 因承包人的过错而导致合同终止
（1）如果承包人未能履行本合同的义务且对合同的履行有实质性的和负面的影响
造成的过错，发包人可在不影响对违反合同所作的任何其它补救措施的条件下，以书
面通知承包人违约。
（2）当达不到合同约定的最低性能保证值时，发包人有权终止部分或合同的全
部。
11.6.2.2 因破产而导致合同终止
如果承包人进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形，或其他
无力偿还债务，发包人可在任何时候用书面通知承包人终止合同而不对承包人进行任
何补偿。但上述合同的终止并不损害或影响发包人采取行动或补救措施的任何权力。
11.6.2.3 因发包人的以下过错导致合同终止
发包人未按合同在从应付款的最后日期起 90 天，仍未向承包人付款，并且没有承
包人可以接受的合理理由；或发包人破产；或从发出暂停通知起，项目持续暂停时间
超过 1 年，承包人可终止合同。
12. 工程质量
12.1 工程质量要求
12.1.1 工程质量标准必须符合现行相关质量验收规范和标准的要求。有关设计、
设备、施工质量的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定。
12.1.2 因承包人原因造成设计、设备、施工质量未达到合同约定标准的，发包人
有权要求承包人返工直至质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的
84
费用和（或）延误的工期。
12.2 监理人的质量检查
监理人有权对工程全过程涉及到的设计、材料、设备、施工等进行检查和检验。
监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。
12.3 不合格项的处理
因承包人原因造成的不合格项，发包人有权随时要求承包人采取补救措施，直至
达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。无法
补救的，由双方协商解决。
12.4 质量争议检测
合同当事人对施工质量有争议的，由双方协商确定的施工质量检测机构鉴定，由
此产生的费用及因此造成的损失，由责任方承担。
合同当事人均有责任的，由双方根据其责任分别承担。合同当事人无法达成一致
的，按照第 3.5 款【商定或确定】执行。
13. 试验和检验
13.1 材料、设备和工程的试验和检验
13.1.1 本款适用于竣工试验之前的试验和检验。
13.1.2 承包人应按合同约定进行材料、设备和工程的试验和检验，并为监理人对
上述材料、设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由
监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记
录。
13.1.3 监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包
人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。
13.1.4 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验
成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进
行。重新试验和检验的结果证明该项材料、设备或工程的质量不符合合同要求的，由
此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、
设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误。
13.2 现场材料试验
13.2.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供
试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。
13.2.2 监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验
条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。
85
13.3 现场工艺试验
承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，
监理人认为必要时，应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施
计划，报送监理人批准。
14. 变更
14.1 变更的范围
除专用合同条款另有约定外，因发包人原因导致合同履行过程中发生以下情形
的，应按照本条约定进行变更：
（1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；
（2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；
（3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；
（4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸；
（5）改变工程的时间安排或实施顺序。
14.2 变更权
在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第 14.3 款（变更程序）向承包人
作出变更指示，承包人应遵照执行。
14.3 变更程序
承包人应在收到变更指示 7 天内，向监理人提交变更报价书。监理人应审查，并
在收到承包人变更报价书后 7 天内，与发包人和承包人共同商定此估价。在未达成协
议的情况下，监理人应确定该估价。
14.4 变更估价
除专用合同条款另有约定外，因变更引起的价格调整按照本款约定处理：
（1）已标价改造工程报价表中有适用于变更工作的项目的，采用该项目的价格；
（2）已标价改造工程报价表中无适用于变更工作的项目，但有类似项目的，可在
合理范围内参照类似项目，由监理人按第 3.5 款（商定或确定）变更工作的价格；
（3）已标价改造工程报价表中无相同及类似报价的，按照合理成本加利润的原
则，由合同当事人协商后在变更通知单（或委托单）中明确变更的内容及计量、计价
原则和方法。
14.5 暂估价
暂估价专业分包工程、服务、材料和工程设备的明细由合同当事人在专用合同条
款中约定。
86
14.5.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目，采取以下第 1 种方式确定。合同当事人也可以
在专用合同条款中选择其他招标方式。
第 1 种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由承包人招标，对该暂估价项目
的确认和批准按照以下约定执行：
（1）承包人应当根据施工进度计划，在招标工作启动前 14 天将招标方案通过监
理人报送发包人审查，发包人应当在收到承包人报送的招标方案后 7 天内批准或提出
修改意见。承包人应当按照经过发包人批准的招标方案开展招标工作；
（2）承包人应当根据施工进度计划，提前 14 天将招标文件通过监理人报送发包
人审批，发包人应当在收到承包人报送的相关文件后 7 天内完成审批或提出修改意
见；发包人有权确定招标控制价并按照法律规定参加评标；
（3）承包人与供应商、分包人在签订暂估价合同前，应当提前 7 天将确定的中标
候选供应商或中标候选分包人的资料报送发包人，发包人应在收到资料后 3 天内与承
包人共同确定中标人；承包人应当在签订合同后 7 天内，将暂估价合同副本报送发包
人留存。
第 2 种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共同招标确定
暂估价供应商或分包人的，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前 14 天通知
发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。发包人应在收到后 7 天内确认。确定中
标人后，由发包人、承包人与中标人共同签订暂估价合同。
14.5.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
除专用合同条款另有约定外，对于不属于依法必须招标的暂估价项目，采取以下
第 1 种方式确定：
第 1 种方式：对于不属于依法必须招标的暂估价项目，按本项约定确认和批准：
（1）承包人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前 28
天向监理人提出书面申请。监理人应当在收到申请后 3 天内报送发包人，发包人应当
在收到申请后 14 天内给予批准或提出修改意见，发包人逾期未予批准或提出修改意见
的，视为该书面申请已获得同意；
（2）发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求的，
发包人可以要求承包人重新确定暂估价项目的供应商、分包人；
（3）承包人应当在签订暂估价合同后 7 天内，将暂估价合同副本报送发包人留
存。
第 2 种方式：承包人按照第 14.5.1 项【依法必须招标的暂估价项目】约定的第 1
种方式确定暂估价项目。
第 3 种方式：承包人直接实施的暂估价项目
87
承包人具备实施暂估价项目的资格和条件的，经发包人和承包人协商一致后，可
由承包人自行实施暂估价项目，合同当事人可以在专用合同条款约定具体事项。
14.5.3 因发包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和
（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。因承包人原因导致暂估
价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
15. 支付
15.1 付款方式
具体付款方式在专用合同条款中约定。
15.2 预付款
预付款用于承包人为合同设计和工程实施购置材料、施工设备、修建临时设施以
及组织施工队伍进场等。预付款的额度、预付办法在专用合同条款中约定。预付款必
须专用于合同工程。
15.3 工程进度付款
15.3.1 付款时间
除专用合同条款另有约定外，工程进度付款按月支付。
15.3.2 支付分解表
除专用合同条款另有约定外，承包人应根据价格清单的价格构成、费用性质、计
划发生时间和相应工作量等因素，按照以下分类和分解原则，结合第 11.1.1 项约定的
合同进度计划，汇总形成月度支付分解报告。
（1）勘察设计费。按照提供勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行
分解。
（2）材料和工程设备费。分别按订立采购合同、进场验收合格、安装就位、工程
竣工等阶段和专用条款约定的比例进行分解。
（3）其他工程价款。除第 15.1 款约定按已完成工程量计量支付的工程价款外，
按照价格清单中的价格，结合第 11.1.1 项约定的合同进度计划拟完成的工程量或者比
例进行分解。
承包人应当在收到经监理人批复的合同进度计划后 7 天内，将支付分解报告以及
形成支付分解报告的支持性资料报监理人审批，监理人应当在收到承包人报送的支付
分解报告后 7 天内给予批复或提出修改意见，经监理人和发包人批准的支付分解报告
为有合同约束力的支付分解表。合同进度计划进行了修订的，应相应修改支付分解
表，并按本目规定报监理人批复。
15.3.3 进度付款申请单
88
承包人应在每笔进度款支付前，按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份
数，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。除合同另有约定
外，进度付款申请单应包括下列内容：
（1）当期应支付金额总额，以及截至当期期末累计应支付金额总额、已支付的进
度付款金额总额；
（2）当期根据支付分解表应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；
（3）当期根据第 15.1 款约定计量的已实施工程应支付金额，以及截至当期期末
累计应支付金额；
（4）当期根据第 15 条应增加和扣减的变更金额，以及截至当期期末累计变更金
额；
（5）当期根据第 23 条应增加和扣减的索赔金额，以及截至当期期末累计索赔金
额；
（6）当期根据第 15.4.1 项约定应扣减的质量保证金金额，以及截至当期期末累
计扣减的质量保证金金额；
（7）当期根据合同应增加和扣减的其他金额，以及截至当期期末累计增加和扣减
的金额。
15.3.4 进度付款证书和支付时间
（1）监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的 14 天
内完成审核，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包
人审批同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人未能在
前述时间完成审核的，视为监理人同意承包人进度付款申请。监理人有权核减承包人
未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。
（2）发包人最迟应在监理人收到进度付款申请单后的 28 天内，将进度应付款支
付给承包人。发包人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为发包人同意进度
付款申请。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。
（3）监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完
成的该部分工作。
（4）进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合
同条款的约定执行。
15.3.5 工程进度付款的修正
在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监
理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经监理人、承包人复核同意的修
正，应在本次进度付款中支付或扣除。
89
15.4 质量保证金
从第一个付款周期开始，在发包人的进度付款中，按专用合同条款的约定扣留质
量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。
在专用合同条款约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人
剩余的质量保证金金额，发包人应在 50 天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包
人是否完成缺陷责任，并将无异议的剩余质量保证金返还承包人。
15.5 竣工结算
15.5.1 除专用合同条款另有约定外，竣工结算价格不因物价波动和法律变化而调
整。
15.5.2 竣工验收合格证明文件颁发后，承包人应按专用合同条款约定的份数和期
限向监理人提交竣工付款申请单，并提供相关证明材料。监理人应当在收到竣工结算
申请单的 7 天内完成核查、准备竣工付款证明文件并送发包人审核，发包人应在收到
后 21 天内提出具体意见或签认竣工付款证明文件，并在发包人签认竣工付款证明文件
后的 50 天内将应付款支付给承包人。发包人未在约定时间内审核并提出具体意见或者
签认竣工付款证明文件的，视为同意承包人提出的竣工付款金额。
15.5.3 竣工付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用
合同条款的约定执行。
16. 竣工试验和竣工验收
16.1 竣工试验
16.1.1 承包人按照第 13.1.2 款和第 13.1.3 款提交文件后，进行竣工试验。
16.1.2 承包人应按专用合同条款约定的时间将可以开始进行竣工试验的日期通知
监理人或发包人，监理人或发包人应在专用合同条款约定的日期内，确定竣工试验具体
时间。除专用合同条款中另有约定外，竣工试验应按下述顺序进行：
（1）单体试验，承包人对单体设备按合同约定进行适当的检查和功能性试验，保
证每一项设备都满足合同要求，并能安全地进入下一阶段试验;
（2）系统试验，承包人应进行系统试验，保证工程或区段工程满足合同要求，在
所有可利用的操作条件下安全运行；
（3）性能试验，当工程能安全运行时，承包人应通知监理人或发包人，可以进行
其他竣工试验，包括各种性能测试，以证明工程符合发包人要求中列明的性能保证指标。
16.1.3 承包人应按合同约定进行工程及设备试运行。试运行所需人员、设备、材
料、燃料、电力、消耗品、工具等必要的条件以及试运行费用等由专用合同条款规
定。
16.1.4 某项竣工试验未能通过的，承包人应按照监理人的指示限期改正，并承担
90
合同约定的相应责任。
16.2 竣工验收的含义
竣工验收是指承包人完成了全部合同工作后，发包人按合同要求进行的验收。
16.3 竣工验收申请报告
当工程具备竣工条件时，承包人即可向监理人报送竣工验收申请报告。
16.4 竣工和验收
监理人审查后认为具备竣工验收条件的，提请发包人进行工程验收。发包人经过
验收后同意接收的，由监理人向承包人出具经发包人签认的竣工验收合格证明文件。
除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以合同当事人和
监理人在竣工验收合格证明文件中签字的日期为准。
16.5 竣工清场
除合同另有约定外，竣工验收合格证明文件颁发后，承包人应对施工场地进行清
理，直至监理人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。
17. 缺陷责任与保修责任
17.1 缺陷责任期
17.1.1 缺陷责任期
缺陷责任期从机组投复役之日起计算，缺陷责任期的期限为 12 个月。
17.1.2 缺陷责任期的延长
上述的缺陷责任期满之前，已经存在但不能立即处理的因承包人的原因造成的缺
陷，发包人有权根据缺陷情况适当延长缺陷责任期，延长期限最长不超过 12 个月。
17.1.3 承包人一旦收到发包人的缺陷处理书面通知，即应有责任履行缺陷消除义
务。
17.2 保修责任
17.2.1 保修期 12 个月，自机组报复役之日起计算。
17.2.2 除专用条款另有约定外，自机组报复役之日后 180 天内出现因改造质量原
因引起的非计划停运，扣除全部质量保证金。
17.2.3 保修期内若发生施工质量问题，承包人应在接到发包人通知后 24 小时内
派人无偿修复，发包人将视问题的严重程度酌情扣减质量保证金。承包人未按发包人
要求处理的，发包人可自行委托他人进行处理，相关费用由承包人承担，发包人可直
接从质量保证金中扣留，质量保证金不足以支付的部分承包人应在收到发包人付款通
知后 10 日内支付给发包人。给发包人造成损失的承包人应承担赔偿责任。
91
17.2.4 质量保证金的退还
缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，到期后，承包人可向发包人申
请返还质量保证金。
发包人在接到承包人返还质量保证金申请后，应于 14 天内会同承包人按照合同约
定的内容进行核实。如无异议，发包人应当在 50 天内按照约定将质量保证金返还给承
包人。
发包人和承包人对保证金预留、返还以及工程维修质量、费用有争议的，按本合
同第 22 条【争议的解决】的约定处理。
18. 保险
18.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应为其参与本项目全体人员购买工伤保
险或全过程的人身意外伤害险，未按合同约定办理保险的承包人人员禁止进入施工场
地；因投保产生的保险费和其他相关费用已包含在合同价中。合同延期，保险期限应
相应延长。
18.2 承包人应向发包人提交其已投保的各项保险的凭证和保险单复印件，相关凭
证将作为合同付款的依据之一。
19. 不可抗力
19.1 不可抗力的确认
19.1.1 不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可
避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、
暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。
19.1.2 不可抗力发生后，发包人和承包人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造
成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。发生争议时，按第 22 条【争议的解
决】的约定处理。
19.2 不可抗力的通知
19.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立
即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供
必要的证明。
19.2.2 不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理
人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后 28
天内提交最终报告及有关资料。
19.3 不可抗力后果的承担
19.3.1 不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定
92
各自承担。不可抗力发生前已完成的工程应当按照合同约定进行计量支付。
19.3.2 不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后
果，由合同当事人按以下原则承担：
（1）永久工程、已运至现场的设备、材料的损坏，以及因改造设备、设施损坏造
成的第三方人员伤亡和财产损失由发包人承担；
（2）承包人工器具的损坏由承包人承担；
（3）发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失；
（4）因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误
的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停
工期间必须支付的工人工资由发包人承担；
（5）因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人要求赶工的，由此增加的赶工费
用由发包人承担；
（6）承包人在停工期间按照发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发包人承
担。
不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一
方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。
因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约
责任。
19.4 因不可抗力解除合同
因不可抗力导致合同无法履行连续超过 84 天或累计超过 140 天的，发包人和承包
人均有权解除合同。合同解除后，由双方当事人商定或确定发包人应支付的款项，该
款项包括：
（1）合同解除前承包人已完成工作的价款；
（2）承包人为项目订购的并已交付给发包人，或承包人有责任接受交付的材料和
其他物品的价款；
（3）发包人要求承包人退货或解除订货合同而产生的费用，或因不能退货或解除
合同而产生的损失；
（4）承包人撤离现场以及遣散承包人人员的费用；
（5）按照合同约定在合同解除前应支付给承包人的其他款项；
（6）扣减承包人按照合同约定应向发包人支付的款项；
（7）双方商定或确定的其他款项。
除专用合同条款另有约定外，合同解除后，发包人应在商定或确定上述款项后 28
93
天内完成上述款项的支付。
20. 违约
20.1 发包人违约
20.1.1 发包人违约的情形
在合同履行过程中发生的下列情形，属于发包人违约：
（1）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的；
（2）发包人违反第 14.1 款【变更的范围】第（2）项约定，自行实施被取消的工
作或转由他人实施的；
（3）因发包人违反合同约定造成暂停施工的；
（4）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工
的；
（5）发包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；
（6）发包人未能按照合同约定履行其他义务的。
发包人发生除本项第（5）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要
求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后 3 天内仍不纠正违约
行为的，承包人有权暂停相应部位工程施工，并通知监理人。
20.1.2 发包人违约的责任
发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人
合理的利润。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定发包人违约责任的承担
方式和计算方法。
20.1.3 因发包人违约解除合同
除专用合同条款另有约定外，承包人按第 20.1.1 项【发包人违约的情形】约定暂
停施工满 28 天后，发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，或出现第
20.1.1 项【发包人违约的情形】第（5）目约定的违约情况，承包人有权解除合同，发
包人应承担由此增加的费用，并支付承包人合理的利润。
20.1.4 因发包人违约解除合同后的付款
承包人按照本款约定解除合同的，发包人应在解除合同后 28 天内支付下列款项，
并解除履约担保：
（1）合同解除前所完成工作的价款；
（2）承包人为工程施工订购并已付款的设备、材料和其他物品的价款；
（3）承包人撤离现场以及遣散承包人人员的款项；
94
（4）按照合同约定在合同解除前应支付的违约金；
（5）按照合同约定应当支付给承包人的其他款项；
（6）按照合同约定应退还的质量保证金；
（7）因解除合同给承包人造成的损失。
合同当事人未能就解除合同后的结清达成一致的，按照第 22 条【争议的解决】的
约定处理。
承包人应妥善做好已完项目和与项目有关的已购设备材料的保护和移交工作，并
将施工设备和人员撤出施工现场，发包人应为承包人撤出提供必要条件。
20.2 承包人违约
20.2.1 承包人违约的情形
在合同履行过程中发生的下列情形，属于承包人违约：
（1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的；
（2）承包人的设计、文件、实施和竣工的工程不符合法律以及合同约定；
（3）承包人违反合同约定采购和使用不合格的设备、材料和工器具等的；
（4）因承包人原因导致施工质量不符合合同要求的；
（5）承包人未经批准，私自将已按照合同约定进入现场的设备、材料和工器具等
撤离施工现场的；
（6）承包人未能按进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的；
（7）因承包人违反合同约定造成暂停施工的；
（8）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对缺陷进行修复，或拒绝
按发包人要求进行修复的；
（9）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；
（10）由于承包人的责任使一项或更多项的技术性能和保证值没有达到要求的；
（11）由于承包人原因，产生安全事故及环境保护事故的；承包人在本项目或其
它项目中因发生较大安全生产事故、环境保护事故被行政处罚、列入失信名单等。
（12）承包人未能按照合同约定履行其他义务的。
承包人发生除本项第（9）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出
整改通知，要求其在指定的期限内改正。若承包人在其他项目中因产生重大安全生产
事故、环境保护事故被行政处罚、列入失信名单等，发包人有权终止本合同。
20.2.2 承包人违约的责任
95
20.2.2.1 承包人应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期。增加的
费用除应包括由于上述违约行为直接造成发包人的所有支出或损失外，还应包括由于
承包人违约而造成的发包人向第三方支付的费用。此外，合同当事人可在专用合同条
款中另行约定承包人违约责任的承担方式和计算方法。
20.2.2.2 承包人提交违约金后，仍有义务向发包人提供技术支持。由于承包人的
原因导致发包人拒收项目的，并不免除承包人支付违约金的义务。
20.2.2.3 承包人发生第 20.2.1（8）目约定的违约情形应支付违约金，违约金额
度在专用条款中约定。
20.2.3 因承包人违约解除合同
除专用合同条款另有约定外，出现第 20.2.1 项【承包人违约的情形】第（8）目
约定的违约情况时，或监理人发出整改通知后，承包人在指定的合理期限内仍不纠正
违约行为并致使合同目的不能实现的，发包人有权解除合同。合同解除后，因继续完
成施工的需要，发包人有权使用承包人在现场的设备、材料、工器具、临时设施、承
包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件，合同当事人应在专用合同条款约定
相应费用的承担方式。发包人继续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责
任。
20.2.4 因承包人违约解除合同后的处理
因承包人原因导致合同解除的，则合同当事人应在合同解除后 28 天内完成估价、
付款和清算，并按以下约定执行：
（1）合同解除后，按第 3.5 款【商定或确定】承包人实际完成工作对应的合同价
款，以及承包人已提供的材料、临时设施等的价值；
（2）合同解除后，承包人应支付的违约金；
（3）合同解除后，因解除合同给发包人造成的损失；
（4）合同解除后，承包人应按照发包人要求和监理人的指示完成现场的清理和撤
离；
（5）发包人和承包人应在合同解除后进行清算，出具最终结清付款证书，结清全
部款项。
因承包人违约解除合同的，发包人有权暂停对承包人的付款，查清各项付款和已
扣款项。发包人和承包人未能就合同解除后的清算和款项支付达成一致的，按照第 22
条【争议解决】的约定处理。
20.3 第三人造成的违约
在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人
承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。
96
21. 索赔
21.1 承包人索赔的提出
根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程
序向发包人提出索赔：
（l）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后 14 天内，向监理人递交索赔通
知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工
期，并附必要的记录和证明材料；
（2）索赔事件具有连续影响的，承包人应在索赔事件影响结束后的 14 天内，向
监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附
必要的记录和证明材料；
（3）承包人未在前述 14 天内递交索赔通知书的，丧失要求追加付款和（或）延
长工期的权利。
21.2 承包人索赔处理程序
（1）监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应按第 3.5 款商定或确定追加的付
款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的
14 天内，将索赔处理结果答复承包人。
（2）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在做出索赔处理结果答复后 50 天内
完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第 17 条的约定执行。
21.3 承包人提出索赔的期限
承包人按第 16.5 款的约定接受了竣工付款证明文件后，应被认为已无权再提出在
竣工验收合格证明文件颁发前所发生的任何索赔。
21.4 发包人索赔的提出
根据合同约定，发包人认为有权扣减付款和（或）延长缺陷责任期的，应按以下
程序向承包人提出索赔：
（l）发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后 14 天内，向承包人递交索赔通
知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求扣减的付款金额和（或）延长缺陷责
任期，并附必要的记录和证明材料；
（2）索赔事件具有连续影响的，发包人应在索赔事件影响结束后的 14 天内，向
承包人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的扣减付款金额和延长缺陷责任期，
并附必要的记录和证明材料。
21.5 发包人索赔处理程序
（1）发包人按第 3.5 款（商定或确定）发包人从承包人处得到赔付的金额和
（或）缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同
97
价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。承包人在收到索赔通知书或有关
索赔的进一步证明材料后的 14 天内，将索赔处理结果答复发包人。如承包人在收到索
赔通知书后 14 天内未做答复，则视为该索赔已被接受。
（2）承包人接受索赔处理结果后 28 天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果
的，按第 22 条的约定执行。
22. 争议的解决
发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决。合同当事人友好
协商解决不成的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：
（l）向约定的仲裁委员会申请仲裁；
（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。
98
第二节 专用合同条款
1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1 合同
1.1.1.1 合同文件（或称合同）：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力
的文件，构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书、投标函及其附录、专用合同
条款及其附件、通用合同条款、发包人要求（技术协议书）、已标价改造工程报价
表、招标文件及澄清、投标文件及澄清以及其他合同文件。
1.1.1.7 三措两案：是指承包人在国家法律法规范围内，依据改造实际情况和发包
人要求制定的针对合同项目的施工组织设计文件的分解文件。包括“组织措施、技术
措施、安全措施、施工方案、应急预案”，简称“三措两案”。涉及环保的项目，应
增加编制环保措施即“四措两案”。
1.1.2 合同当事人和人员
1.1.2.2 发包人： 阳城国际发电有限责任公司
1.1.2.5 承包人：
1.4 合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。解释合同文件的优先顺序如下：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书；
（3）投标函及投标函附录；
（4）专用合同条款及其附件；
（5）通用合同条款；
（6）发包人要求（技术协议书）；
（7）改造工程报价表；
（8）招标文件及澄清；
（9）投标文件及澄清
（10）其他合同文件。
1.6 文件的提供和照管
1.6.1 承包人文件的提供
99
如果一方发现为实施工程准备的文件中有技术性错误或缺陷，应立即将该错误或
缺陷通知另一方。
承包人按照下列份数向业主提供有关文件：
（1）制造商文件份数：每台设备不少于 6 份
（2）勘察报告份数： 3 份（如有）
（3）设计图纸份数：初设（含计算书） 4 份（电子版 1 套），施工图 4
份。
（4）竣工资料： 6 份，竣工图纸 6 份、电子版 2 份（CAD 版及 PDF 版各一
份）。
（5）承包人在分包招标过程中发出的招评标资料 1 份（包括招标文件、中标
单位投标文件及评标报告、会议纪要等）。
1.6.2 发包人提供的文件
发包人在 30 天 时间内提供 1 份文件给承包人，包括前期工作相关文件、
环境保护、气象水文、地质条件等，发包人应按约定的数量和期限交给承包人。由于
发包人未按时提供文件造成工期延误的，按第 11.3 款约定执行。属于借阅的资料承包
人用完返还给发包人。
2. 发包人义务
2.8 发包人其他义务
2.8.1 负责审查承包人的资质，检查其安全、质量、环境管理体系及实施情况。
2.8.2 负责对承包人改造工作的检查、监督与考核。
2.8.3 委托监理负责安全、环保、质量、工期、费用等过程控制与管理。
2.8.4 为承包人提供相关图纸、改造技术标准和有关技术资料，并有专责人员适
时解决承包人提出或遇到的各类问题。
2.8.5 审核承包人提供的“三措两案”（涉及环保的项目为“四措两案”）、人
员资质、试验设备、工器具检验报告等。
2.8.6 负责组织设备系统解列、隔离和验收工作，为改造工程提供安全施工条
件。
2.8.7 负责提供施工场地，现场具备的起吊设施，改造工程所用水源、气/汽源、
电源的接口。水、电、汽费用由甲方承担。
2.9 发包人的其他权利
2.9.1 对工程有建议、检查、监督、奖罚权；
100
2.9.2 有权纠正承包商和分包商的违约行为，并得到损失赔偿。
2.9.3 有权要求承包人撤换由其派遣或雇用的那些工作不能胜任或玩忽职守的人
员。上述撤换的人员未经发包人同意不得重新回到施工现场。
2.9.4 有权对承包人提供的设计方案提出修改和建议。
2.9.5 有权参与或监督承包人组织的各项分包招标活动，对分包合同执行情况具
有监督、检查、处理的权利。
3. 监理人
3.1 监理人的职责和权力
监理人在行使权力前需要经发包人事先批准且通用合同条款没有指明的事项。
4. 承包人
4.1 承包人的一般义务
4.1.9 竣工资料的套数： 6 份
4.1.10 合同履行期间，承包人所有人员应严格遵守发包人及其上级公司制订的各
项管理制度，并将发包人按合同约定支付的各项价款专用于本合同工程并接受发包人
监督，且应及时支付其雇用人员工资，并及时向分包人支付合同价款。当工程所在地
政府部门对雇用人员有特殊规定时，承包人应按当地规定执行。
4.1.11 承包人应履行的其他义务：
1. 施工中发包人提出安全、质量问题，承包人应给予相应回复。
2. 发包人提供合格的现场已有起吊设施（如行车）给承包人使用，承包人在使用
过程中应按规程进行认真检查，操作安全责任由承包人负责。
3. 承包人认真做好标准化作业，负责改造后设备、设施的标志、标识齐全。
4. 负责施工区域内的设备、地面、门窗、钢梁、平台等的卫生保洁清扫，对施工
产生的废旧物资运送到发包人指定地点，对施工产生的垃圾负责清运、处理，使之满
足环保要求。
5. 负责临时用水、用电、用气（汽）的铺设、接引。
6. 承包人在施工过程中若发生不可预见的重大问题而影响工期时，应及时向发包
人报告，经发包人同意后方可调整工期，否则承包人应保质保量按期完成施工任务，
无故延期将按第 11.5 款进行考核。
7. 承包人承包范围内的不符合项处理由承包人承担（需返厂处理的除外），直到
验证合格，特殊情况下难以达到要求时，由双方协商解决。
8. 承包人应保证施工期间人力和技术力量的投入，服从发包人的安排，不能出现
101
因人力和技术力量不足等原因造成改造工期拖延、施工质量达不到标准要求等问题。
如果因为承包人工期和质量不能满足竣工要求，发包人有权拿出部分项目重新外委，
外委项目发生的费用由承包人合同中扣除。
9. 改造工程需采取的临时措施由承包人负责，由于改造等原因造成部件损坏而增
加的临时工作量由承包人负责。
4.2 履约担保
无
4.3 承包人项目经理及人员
4.3.1 承包人人员：
4.3.1.1 根据《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》（劳社部发[2004]22
号）和《国务院办公厅关于清理规范工程建设领域保证金的通知》（国办发〔2016〕
49 号），承包人应按照国家和当地行政主管部门制定的相关规定缴纳农民工工资保证
金。当发生拖欠农民工工资时，经当地劳动保障行政部门、建设行政主管部门核实无
误后，由建设行政主管部门从该账户支付拖欠的农民工工资。
4.3.1.2 承包人未向当地劳动和社会保障部门缴纳的，发包人将按照当地劳动和
社会保障部门的规定，在支付给承包人工程进度款中扣留农民工资保证金，用于支付
拖欠的农民工工资。
4.3.1.3 承包人应设置农民工工资专用账户，专用账户上的款项只能用于支付农
民工工资。承包人及其分包单位，应按月考核农民工工作量并编制农民工工资支付
表，并由农民工本人签字确认，经承包人汇总并核查后，与当月工程进度等情况一并
报送至发包人。经发包人或发包人委托的监理单位审查同意后，发包人依据农民工工
资支付表，将农民工工资汇入农民工工资专用账户。承包人应及时支付农民工工资，
发包人将定期对农民工工资账户支付情况进行检查。
4.3.1.4 发包人有权监督农民工工资发放情况，如果承包人或其分包单位所负责
的工程出现拖欠农民工工资情况，发包人有权要求承包人限期整改。每发生一次农民
工工资迟付、聚众讨薪、骚乱滋事、停工罢工、上访等事件，对承包人按未及时足额
支付的工资总额的 1-30%进行处罚。
4.4 分包
本项目不允许分包。
5. 设计
5.5 竣工文件
5.5.1 承包人提供竣工记录的形式 书面形式 ；
份数 6 份 。
102
6. 材料和设备
6.1 承包人提供的主要材料和设备
6.1.2 承包人中标后，按下列格式和要求填写报送监理人批准。
供货人: ；
品种: ；
技术要求: ；
规格: ；
数量: ；
供货时间: 。
6.2 发包人提供的材料和设备
6.2 发包人提供的材料和设备： 无 。
6.3 专用于改造工程的材料和设备
6.3.1 运入施工场地的材料、设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，
必须专用于合同约定范围内的改造工程，未经监理人和发包人同意，承包人不得运出
施工场地或挪作他用。
7. 施工设备和临时设施
7.2 发包人提供的施工设备或临时设施
7.2 发包人提供的施工设备或临时设施： 无 。
8. 安全文明施工与环境保护
8.1 安全文明施工
8.1.1 安全生产标准化等事项：承包人应严格安装《阳城电厂检修技改管理规范》
开展作业施工 。
8.1.2 安全生产保证措施
发包人、承包人要建立安全生产保证体系和监督体系，充分发挥其保证和监督作
用，深入贯彻落实国家安全生产法律、法规及与电力行业安全生产的各项规章制度。
承包人建立安全生产责任制度，应遵守双方签订的安全协议，编制“三措两案”
（涉及环保的项目应编制“四措两案”），并按安全生产法律规定及合同约定履行安
全职责，如实编制改造工程安全生产的有关记录，接受发包人、监理人及政府安全监
督部门的检查与监督。
103
8.1.3 文明施工
8.1.3.1 承包人在施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。施
工所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。除此之外，还应按
照中国大唐集团公司《安全文明生产管理办法》和《火力发电厂安全文明生产达标验
收导则》的要求执行。
9. 工期
9
.1 进度计划
9.1.1 承包人应于合同开工前 15 天向发包人或监理人提交进度计划。
9.2 异常恶劣的气候条件
本合同约定的异常恶劣气候是指：当地气象部门认定的达到或超过 50 年一遇的大
风、降雪、暴雨、冰雹、雷暴等。
9.3 承包人引起的工期延误
如果承包人未按规定工期完成全部工程，应按误期天数向发包人支付逾期竣工违
约金，每误期一天扣除合同价款的 5‰（不足一天的按一天计算）。
9.4 暂停和终止
9.4.1 暂停施工
9.4..1.1 暂停施工后的复工
暂停施工后，发包人和承包人应采取有效措施积极消除暂停施工的影响。在施工
复工前，监理人会同发包人和承包人确定因暂停施工造成的损失，并确定施工复工条
件。复工前重新组织现场安全措施验收，当具备复工条件时，监理人应经发包人批准
后向承包人发出复工通知，承包人应按照复工通知要求复工。
承包人无故拖延和拒绝复工的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工
期；因发包人原因无法按时复工的，按照通用条款第 11.3 款【发包人引起的工期延
误】约定办理。
10. 工程质量
10.1 工程质量要求
10.1.1 设备、施工质量的特殊标准或要求：详见第五章技术标准和要求。
11. 试验和检验
11.1 现场材料试验
承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场
104
所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件，并得到监理人和发包人的认
可。
12 变更
12.1 变更范围
合同履行过程中发生以下情形的视为变更：
（1）合同范围的变化，包括合同外委托或出现合同范围内的甩项工作等；
（2）国家法律法规政策的变化；
（3）由于发包人原因引起的变更设计；
12.2 变更估价
合同范围的增减引起费用的调整执行以下原则：
（1）已标价改造工程报价表中有适用于变更工作的项目的，采用该项目的价格；
（2）已标价改造工程报价表中无适用于变更工作的项目，但有类似项目的，可在
合理范围内参照类似项目，由监理人按第 3.5 款（商定或确定）变更工作的价格；
（3）已标价改造工程报价表中无相同及类似报价的：
1）增加工作项目，能执行行业或地方定额的，依据基准日期的行业或地方定额及
配套取费标准、配套调整文件计取费用。
如采用电力行业定额，安装材料价格执行与所采用定额配套的《电力建设工程装
置性材料综合预算价格》或《电力建设工程装置性材料预算价格》，建筑材料价格执
行；
如采用地方定额，材料价格执行基准日期工程所在地造价信息部门发布的信息
价，不足部分采用经发包人确认的价格；
设备价格：采用变更发生期的 地区信息价，采用信息价的顺序以工程所在地为起
点由近及远；信息价不足部份的设备价采用经发包人确认的价格。
按上述约定原则确定的变更价格下浮 5-15%（具体数值由招标人在此区间确定）后
进行结算，税金按有关规定计取（装置性材料、设备价格不参与下浮）。
2）无定额参照的，按照合理成本加利润的原则，由合同当事人协商后在变更通知
单（或委托单）中明确变更的内容及计量、计价原则和方法。
13 支付
每次付款之前承包人应提交相应金额对应工程内容及税率的增值税发票，税率按
当期国家增值税标准执行，付款周期为设备到货至项目竣工后。
105
13.1 付款方式
具体付款方式：合同签订后，发包人按照设备到货情况、项目竣工验收情况、质
保服务情况三项内容的实际完成情况分别支付到货款、结算款和质量保证金。本项目
为跨年合同，首年支付到货款，次年支付结算款。
13.2 预付款
无
13.3 工程进度付款
1. 勘察设计费的支付
本项目不设置勘察设计费支付。
2. 到货款的支付：
承包人按合同的交货进度及顺序在规定的时间内将全部设备运到交货地点经过发
包人（或发包人委托的监理工程师）的现场开箱检验，经发包人验明无误后发包人向
承包人支付 300 万元作为设备到货款，承包人提供相应金额的增值税发票。
3. 结算款及质保金的支付：
工程竣工验收合格并移交完整的竣工资料（提供论文初稿及知识产权服务承
诺），乙方凭甲方出具的“工程竣工报告”申请结算，双方履行工程决算手续。结算
时，乙方提交剩余合同价款金额的增值税专用发票，甲方支付至决算金额的 97%，其
余部分在质量保证期满无质量问题并出具科技产出后支付，质保期为竣工验收合格后
一年。13.4 竣工结算
承包人应于竣工验收合格证明文件颁发后 30 天内向发包人或监理人提交 6 份
竣工付款申请单。
14. 竣工试验和检验
14.1 竣工试验
14.1.1 承包人应在 10 天将可以开始进行竣工试验的日期通知监理人或发包人，
监理人或发包人应在 5 日内，确定竣工试验具体时间。
14.1.2 除发包人提供的合同试验内容外，试运行所需人员、材料、消耗品、工具
等必要的条件以及试运行费用等均由承包人负责。
14.2 竣工和验收
竣工日期为： 具体以设备投运、竣工资料验收时间为准
106
15. 缺陷责任与保修责任
15.1 缺陷责任期
15.1.1 缺陷责任期
缺陷责任期从机组投复役之日起计算，缺陷责任期的期限为 24 个月。
16. 不可抗力
16.1 因不可抗力解除合同
因不可抗力导致合同无法履行连续超过 84 天或累计超过 140 天的，发包人和承包
人均有权解除合同。合同解除后，由双方当事人商定或确定发包人应支付的款项，该
款项包括：
（1）合同解除前承包人已完成工作的价款；
（2）承包人为项目订购的并已交付给发包人，或承包人有责任接受交付的材料和
其他物品的价款；
（3）发包人要求承包人退货或解除订货合同而产生的费用，或因不能退货或解除
合同而产生的损失；
（4）承包人撤离现场以及遣散承包人人员的费用；
（5）按照合同约定在合同解除前应支付给承包人的其他款项；
（6）扣减承包人按照合同约定应向发包人支付的款项；
（7）双方商定或确定的其他款项。
合同解除后，发包人应在本款商定或确定上述款项后 28 天内完成上述款项的支
付。
17. 违约
17.1 承包人违约
17.1.1 承包人违约的责任
承包人应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期。增加的费用除应
包括由于承包人违约行为直接造成发包人的所有支出或损失外，还应包括由于承包人
违约而造成的发包人向第三方支付的费用；如果承包人未按规定工期完成全部工程，
其违约金按每误期一天，扣除合同价款的 0.5%；承包人违约造成发包人其他损失时，
承包人承担其相应损失费用。
17.1.2 因承包人违约解除合同
107
发包人有权使用承包人在现场的设备、材料、工器具、临时设施、承包人文件和
由承包人或以其名义编制的其他文件，费用的承担方式： 免费 。
承包人承担的违约金从拟支付给承包人的合同价款中扣除；当拟支付给承包人的
合同价款不足时，应由承包人直接支付给发包人。
17.2 违约金的扣除与支付
（1）由于承包方责任，设备不能达到本条下述规定的一项或多项保证指标时，承
包方承担违约金。如果在规定的时间内改善后仍未能达到国标要求的范围，发包方有
权停止合同或拒绝验收此设备。
（2）由于承包方原因或设备质量问题而导致设备不能按期投运，每影响一周，扣
除合同总价的 1%。
（3）励磁系统不能满足工程及电网系统需要，承包方采取措施使其满足工程要
求，费用由承包方承担；
（4）因励磁系统设备异常或故障原因，造成发电机跳机，扣除该台套设备合同总
价的 5﹪；
（5）因励磁系统设备异常或故障原因，造成发电机长期限负荷运行，扣除该台套
设备合同总价的 5﹪；
（6）励磁系统设备应能与发电机组良好匹配，保证发电机的安全、稳定、连续地
正常运行，因励磁系统故障引起的发电机强迫停运率不大于 0.25 次/年。励磁系统强
行切除率不大于 0.1％。自动电压调节器（包括 PSS）保证投入率不低于 99％。此项指
标未达到设计要求扣除该台套设备合同总价的 1﹪。
（7）励磁系统强励电压倍数≥2 倍额定励磁电压,强励电流倍数为 2 倍额定励磁电
流（发电机机端电压降至 80%Ue 时）。允许强励时间不小于 10 秒。此项指标未达到设
计要求扣除该台套设备合同总价的 1﹪。
（8）在发电机空载运行情况下，频率每变化 1%，发电机电压的变化不大于额定值
的±0.25%.在发电机空载运行状态下，自动励磁调节器调压速度，不大于 1%额定电压
/s；不小于 0.3％额定电压/s。此项指标未达到设计要求扣除该台套设备合同总价的 1
﹪。
（9）励磁系统电压响应时间为高起始响应励磁系统，在 0.1s 内励磁电压增长值
达到顶值电压和额定电压差值的 95%。励磁系统响应比（V/ V）即电压上升速度，大于
3.58 倍/s。此项指标未达到设计要求扣除该台套设备合同总价的 1﹪。
（10）如合同设备在保证期内发现属承包方责任的十分严重的缺陷，则制造厂除
负责处理外，其保证期将自该缺陷修正后开始计算一年，扣除该台套设备合同总价的
5%，同时承担因此造成的全部直接损失。
108
18. 争议的解决
因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应协商解决。如协商未能解决，
任何一方可根据争议标的金额及合同签订地人民法院关于级别管辖的规定向合同签订
地有管辖权的人民法院提起诉讼。”同时在合同条款中明确约定合同签订地点。合同签
订地点应以采购主体单位实际办公地址为准（建议明确到具体的办公楼号），具体为：
XX 市 XX 区 XX 路/大街 XX 号院 XX 号楼 XX 座。
19.
关于保障农民工工资支付的特别约定
发包人和承包人双方应严格执行《保障农民工工资支付条例》，发包人有 权对承
包人按时足额支付农民工工资的行为进行监督，有权在双方履行项目工 程款结算手续
时要求承包人提供农民工工资领取清单或工资发放计划。若项目 实施过程中发生因承
包人责任造成的农民工集体讨薪事件，而承包人不能及时 处理的，发包人有权按照人
力资源社会保障行政部门裁定，以未结清的项目工 程款为限先行垫付被承包人拖欠的
农民工工资，向承包人支付项目工程款时扣 减该部分款项。由发包人的项目管理部负
责监督及执行。
23. 合同专用条款附件
109
第五章 技术标准和要求
1.1 本技术标准和要求（以下统称“技术文件”）适用于阳城电厂 1-4 号机励磁系
统升级改造生产技改 EPC 总承包项目。投标人提供的阳城国际 1-4 号机励磁系统升级
改造项目对励磁设备的设计、结构、性能、制造、安装和试验等方面的技术要求应符
合招标文件所规定的要求。投标人范围包括但不限于设计、供货、接卸、现场保管、
二次搬运、4 台机组励磁小间重建土建施工、励磁盘柜拆旧装新施工、涉网试验、调
试、消缺、培训、涉网试验报告送审、竣工报告、竣工验收资料移交等内容。
1.2 本技术文件提出了最低的技术标准，并未对一切技术细节作出规定，也未充
分引述有关标准和规范条文，投标人应提供满足本技术文件及符合国家或行业标准要
求的高质量的设计、供货、施工及其相应的服务（当标准有冲突时，按较高标准执
行）。还应符合国家有关工程质量、安全、卫生、消防、环保等方面的强制性标准条
文的规定及国家能源局《防止电力生产事故的二十五项反措重点要求》关于防止发电
机励磁系统相关章节全部要求。
1.3 如投标人没有对本技术文件提出书面异议，招标人则可认为投标人提供的产
品完全满足本技术文件的要求。投标人如有差异，应填写到投标文件的差异表中。如
投标人没有对本招标文件的要求提出书面异议（或差异），招标人则可认为投标人完
全接受和同意本招标文件的要求。
1.4 本技术文件所引用的标准若与投标人所执行的标准发生矛盾时，按较严格的
标准执行。对于标准中未做出明确规定的，应参照类似项目的经验，本着安全、可靠
的原则执行。
1.5 合同签订后按合同规定投标人应提出设计、供货、建筑安装、调试、试验、
运行和维护等技术标准清单给招标人，由招标人确认。投标人在投标时应提供能充分
说明其投标方案、技术特点的有关资料、图纸供招标人参考。
1.6 投标人对供货的所有系统的设备负有全责，包括分包（或采购）的产品。
1.7 在签订合同之后，招标人保留对本技术文件提出补充要求和修改的权利，投
标人应承诺予以配合。如提出修改，具体项目和条件由招、投标双方协商。
1.8 投标人需要增加的数据、资料和要求，必须在开标前提出书面澄清。合同签
订后投标人不能提出任何关于费用和工期延迟的要求，由于改造引起的一切相关工作
量均由投标人负责。
1.9 投标人应对本工程现状进行评估，就技术特点、相关业绩、施工组织及劳动
力计划、工程进度表等在投标文件中进行专题说明。
1.10 本招标文件中招标人提供的项目基础数据、设计数据等一切数据作为投标人
供货依据，未提供的数据由招标人配合投标人进行数据搜集工作。投标人应对所提供
的改造方案、应用的技术、采用的所有产品及改造后的实际运行效果负全部责任，同
时需满足招标文件的要求。
110
1.11 本工程采用 KKS 标识系统，要求投标人提供的所有技术文件（包括图纸）和
设备均采用 KKS 标识系统。标识标准由招标人确认。
1.12 投标人施工的安全管理、标准化作业、文明生产必须按招标人的相关管理制
度执行。
1.13 工程使用国际单位制，工作语言为简体中文，所有的文件、图纸均应为简体
中文编写。
1.14 投标人提供的设计、设备、系统所涉及的任何专利问题，由投标人负责解
决，招标人不承担任何由专利纠纷引起的任何责任。
1.15 本工程项目涉及到工程范围外的设备、构建筑物等临时拆除或造成破损，由
投标人负责恢复至原有状态。涉及有可能破坏工程范围外的设备、构建筑物等投标人
必须事先采取经招标人同意的必要措施进行监测和保护，如涉及基础施工时，有可能
造成工程范围外的设备、构建筑物等的沉降和不稳定问题等。
1.16 本工程项目验收（包调度端验收），由投标人组织验收，直至通过，招标人
配合验收。
1.17 本工程项目投标人应按招标人要求，实现原有部分设备、构建筑物等的利
旧。招标人提出利旧设备清单，构建筑物工程量清单；如不能提供利旧设备清单及构
建筑物工程量清单，则该部分内容以固定价格形式计入本次工程总价中。
1.18 本工程所采用设备须为技术成熟、性能可靠、质量优良、经有资质的专业检
测机构检测合格的产品的国内自主可控品牌。
1.19 因本次励磁系统改造导致相关设备变动的均由投标人负责，如一、二次电缆
利旧，电缆不足的全部进行换新、励磁系统北斗对时接入所需的对时扩展装置等。
1.20 按照 GBT-14285《继电保护和安全自动自动装置技术规程》3.5 条“为便于
运行管理和有利于性能配合，同一电力网或同一厂站内的继电保护和安全自动装置的
型式，品种不宜过多。”要求及单元制机组配置要求，便于统一管理，保障运行操作
安全。阳城国际 1、2 号机组为同一单元，阳城国际 3、4 号机组为同一单元，本次四
台机组分批进行改造，本次改造需实现单元制配置要求。
1.21 出具由中国电力科学研究院盖章认证的励磁系统建模试验及电力系统稳定器
参数整定（含深调）试验报告。
1.22 供货时提供所供励磁控制器华北电科院入网检测报告。
111
二、总的要求
（一）改造目的：阳城电厂 4 台机组励磁改造完成后满足集团公司、省公司安可替
代相关要求，满足现行规程规范相关要求，满足自主可控 DCS 系统改造接入要求。励
磁设备调节正常，运行稳定，满足发电机各种运行工况要求，保证发电机安全稳定运
行，提高调度及运行管理水平。
（二）性能保证指标（性能保证表）：
1、满足现行国标及行标要求，具备 PT 慢熔闭锁功能，自并励静止励磁系统顶值电
压倍数在发电机 80%额定电压时，汽轮发电机不应低于 1.8 倍，水轮发电机不应低于
2 倍。强励电流倍数等于 2 倍时，允许持续强励时间不于 10s。
2、改造后质保期内（投运之日起一年）不发生因励磁系统故障导致的机组非停，
AVR 投运率 100% 。
3、励磁系统元器件及工艺质量达到招标方的标准要求，不出现因干扰等原因引起
跳闸等故障，产品使用年限不少于 15 年。
4、实现双套转子接地保护装置配置。（两套转子接地保护装置均采用注入式，正
常运行时投入第一套，靠切换把手实现转子接地保护装置的选择，转子接地保护装置
测量参数可以在工控机画面查看）
5、采用“物理均流＋智能均流”方式，实现不依靠智能均流条件下，物理均流均
流系数高于国标和行标要求。
6、用于励磁调节器内发出封脉冲信号和灭磁开关跳闸信号的中间继电器满足额定
直流电流电压的 55%～70%范围以内，动作功率不低于 5W，采用大功率继电器。
7、采用先进、成熟、可靠的、有多个成功应用案例的先进技术，选用成熟的自主
可控工控系统。严禁采用淘汰技术与产品及不成熟的自主可控工控系统。投标方负责
提供满足招标方现场运行要求的成套励磁设备，承诺其提供的设备，均满足招标方
“自主可控”的要求。（提供承诺函，格式自拟）
（三）产能保证指标（如有）： 无
（四）时间要求
1. 进度计划
（1）勘察设计： 项目定标后两周内完成 ；
（2）设备、材料： 3 月 15 日前到厂(到货日期在机组停机前一周以上)；
（3）施工： 2026 年 3 月 20 日至 2027 年 2 月 20 日，具体时间以调度一次设备
许可通知为准 ；
（4）试验与调试： 以机组启动时间为准，具体时间以甲方通知为准 ；
112
（5）其它： 无 ；
2. 其他时间要求 无 。
三、工程范围
（一）概述
1. 项目概况：
1.1 对 1-4 号机组励磁系统整体更换，同步对励磁柜基础及励磁小间（玻璃房）进
行改造，重新敷设新电缆将原 PROFI BUS 通讯控制改为硬接线控制，励磁变利旧、交
流进线电缆及直流出线管母原则上利旧，如原有一次电缆与直流管母无法利旧，投标
方负责一次电缆的采购、敷设及接线以及直流管母改造相关工作，由此引起的全部费
用由投标方负责。改造后每台机组励磁系统配置 1 面调节器柜、4 面整流柜、1 面灭磁
电阻柜、1 面灭磁开关柜（灭磁开关柜置于 4 面整流桥中间与直流管母接口正中心对
接，并在柜内实现转子正、负倒极功能）。按照规程要求将转子接地保护配置于励磁
柜就地。
1.2 对改造后的 1-4 号机组新励磁系统按照 DL/T 1166《大型发电机励磁系统现场
试验导则》及相关规程要求，完成励磁系统静态、动态、励磁系统建模试验及电力系
统稳定器参数整定（含深调），确保新设备满足集团公司、省公司安可替代相关要
求，满足现行规程规范相关要求，满足自主可控 DCS 系统改造接入要求。励磁设备调
节正常，运行稳定，满足发电机各种运行工况要求，保证发电机安全稳定运行，提高
调度及运行管理水平。
2. 工程背景：
阳城电厂 1-4 号机组原励磁系统采用三相全控静态自并励励磁方式，励磁调节器
采用 SIEMENS 公司生产的 SPPA-E3000-SES530 型数字式双通道微机励磁调节器，主整
流回路采用 4 个三相全控整流桥并联方式，冗余度为 133%，励磁系统额定励磁电压
387V，额定励磁电流 3966A。主要由励磁变压器、交流侧空气开关、可控硅整流桥、过
电压保护器、励磁系统调节器等组成，共有七面柜，其中四面整流桥柜，一面励磁系
统控制柜，一面起励柜，一面直流输出柜。
1-4 号机组励磁系统调节器 2014 年技改后投入运行，至 2025 年已连续运行 10 年
时间，励磁系统整流柜 1999 年建厂时投入运行，至 2025 年已连续运行 25 年时间，励
磁系统采用全套西门子进口设备，其软件、主要芯片均为进口产品，按照集团公司关
于深化安全可靠应用替代工作的相关要求，以及大唐山西发电有限公司《安可替代工
作实施方案》要求，为从根本上提升产业链供应链安全，提高网络与信息安全水平，
同时满足 1-4 号机 DCS 自主可控接入要求，需将励磁系统进行升级改造。
3. 设计和运行条件
3.1 厂址所在地概况：阳城电厂位于山西省晋城市阳城县北留镇境内，厂址东距
晋城 36km；西距阳城县城 15km；北邻阳城县北留镇 150m；山西省晋城市至陕西省韩城
113
市的晋-韩公路，沿东西走向经厂区北侧通过；南面为村庄和田野。厂址地理位置为东
经 112o33'45″北纬 35o28'30″。厂区内地势为东北高西南低，地面标高在 664.0m-
700.0m 之间(黄海高程)，自然地面坡度在 4%-6%之间。厂区西靠南留村,南邻南留寨、
小沟村和壁河村,东临李家村和杨沟村,整个电厂厂区被北侧晋-韩公路及周围村庄所环
绕。
3.2 厂区的地质概况：厂区在区域上处于上新世沉积盆地的西南边缘地带。在地
貌上厂区处在黄土梁及低洼地带。厂区内地形变化较大，总体上北高南低，东高西
低。具体场地岩土工程条件，由投标方现场踏勘、收资、进一步详勘确定。
3.3 地震：根据《建筑抗震设计规范》，厂址区的抗震设防烈度为 6 度，地震动
峰值加速度为 0.05g(相当Ⅵ度区)，地震动反应谱特征周期为 0.45s。根据《建筑结构
荷载规范》，山西阳城地区的 50 年一遇基本风速为 0.45kN/m2，基本雪压为
0.3kN/m2；
3.4 交通运输：阳城县境内不仅有国家铁路、企业铁路专用线数条，还有高速公
路、省道、县乡公路，交通运输，四通八达，非常便利；
（二）招标范围及要求
本次招标采用 EPC 总包模式，具体招标内容包括：
阳城国际发电有限责任公司 1-4 号机（4*350MW）励磁改造招标范围（以下内容均
为投标方负责）：4 台 350MW 机组励磁装置整体供货（含 1 面调节器柜、4 面整流柜、
1 面灭磁电阻柜、1 面灭磁开关柜，共计 7 面屏），所供设备满足安可替代相关要求，
负责新励磁设备的型式试验、出厂试验并出具完整的试验报告；设备图纸（含与外回
路的电缆清册）及励磁小间基础及玻璃房改动设计图纸（1-4 号机励磁小间分别出具设
计图纸）；旧励磁柜拆除及转运；新励磁柜安装及一次电缆及铜排接线；励磁小间基
础、玻璃房破除恢复及新励磁间供货、安装及地面找平自流平刷漆；励磁小间空调拆
除及恢复；励磁柜至发变组、DCS 系统及电源柜全部电缆供货、敷设及接线；新励磁系
统按照 DL/T 1166《大型发电机励磁系统现场试验导则》及相关规程要求，完成励磁系
统静态、动态、励磁系统建模试验及电力系统稳定器参数整定（含深调）试验，出具
由中国电力科学研究院盖章认证的励磁系统建模试验及电力系统稳定器参数整定（含
深调）试验报告；负责本次励磁系统改造涉及的华东网调、江苏省调工作协调、技术
方案评审、启动方案评审、江苏省调及华东网调调度端 AVC、PMU、NCS 通讯对点；负
责编制新励磁系统的参数及保护定值与计算书，并负责向江苏省调备案励磁系统参数
（包括 PSS 定值）；随机备品备件及改造所必须的辅材；负责本次改造涉及的所有辅
材并最终交付招标方使用。负责完成两项发明专利授权（发明人为招标方人员）及四
篇省部级正规期刊论文发表（作者为招标方人员）。
（三）接口原则（招标人专业技术人员应详细具体的描述新系统与原有系统的接口
工作、安全过渡工作等）
1. 设计界限： 阳城国际发电有限责任公司 1-4 号机组励磁系统改造项目涉及的
设备、基础、交流电缆接入、直流母排输出、电缆清册、励磁间等的设计 ；
114
2. 供货界限： 阳城国际发电有限责任公司 1-4 号机组励磁系统改造涉及的设
备、改造所需电缆、备品备件及改造所需相关辅材、科技产出 ；
3. 施工界限: 阳城国际发电有限责任公司 1-4 号机组励磁系统改造所涉及的旧
设备拆除转运、新设备供货安装、一二次电缆敷设、接线及试验、励磁间基础改动、
玻璃房改造及恢复、静态及动态试验，最终交付招标方使用 ；
（四）招标人提供的现场条件
1. 施工用电：乙方在指定地点引接，接点之后全部供电设施由乙方自行解决。施
工电源日常运行和维护由乙方负责，电费由招标人承担。
2. 施工用地：
由招标人批准的施工总平面布置图，投标人不得自行扩大范围，不得损坏邻近的
工程(或生产)设施，否则必须承担由此造成的一切损失。施工时必须做到文明生产，
各类废弃物必须运至指定地点，竣工时必须做到工完料尽场地清，除招标人要求保留
外，所有临时建筑必须无条件拆除清理并恢复原状。
3. 施工道路：
施工道路可利用厂区既有道路，但要做好维护、清理，且不能影响正常生产，完
工后所使用的道路要恢复原状。
投标人可根据各生产区的功能性质、区域位置并结合既有道路，按需要规划本标
段施工生产区的临时道路，在报招标人批准后自行组织实施和管理。
4. 弃土场、周转土场及垃圾场：
弃土场、周转土场由招标人指定，运距 1 km 以内，土方运输及运输期间的环境治
理、堆放成型、表面覆盖和洒水抑尘的费用由投标人承担。
建筑垃圾及各类废弃物堆放场地由投标人负责，所产生的费用由投标人负责；投
标人按当地环保和建设主管部门的要求运输、堆放废弃物，费用由投标人自行承担。
四、技术要求
（招标人技术人员应针对设备改造项目提出全面、具体、详细的技术参数和标
准，确保工程改造质量和使用期限）
（一）标准和规范：
所列条目若有新的版本，则执行新版本。所列条目的标准不一致时，则执行高标
准。所列条目未涵盖的部分，由招标人和监理人协商确定参照国内和国际相关标准。
1. 主要的标准和规范
序号
名称
现行有效版本
备注
115
1
同步电机励磁系统定义
GB/T 7409.1
2
同步电机励磁系统电力系统研究用模型
GB/T 7409.2
3
同步电机励磁系统大、中型同步发电机励磁系统技术要求
GB/T 7409.3
4
继电保护和安全自动装置技术规程
GB/T 14285
5
发电机励磁系统调度管理规程
DL/T 279
6
发电机灭磁及转子过电压保护装置技术条件第 1 部分：磁场断路器
DL/T 294.1
7
发电机灭磁及转子过电压保护装置技术条件第 2 部分：非线性电阻
DL/T 294.2
8
电力系统继电保护及安全自动装置柜（屏）通用技术条件
DL/T 720
9
大型汽轮发电机励磁系统技术条件
DL/T 843
10
发电机励磁系统技术监督规程
DL/T 1049
11
大型发电机励磁系统现场试验导则
DL/T 1166
12
同步发电机励磁系统建模导则
DL/T 1167
13
电力系统稳定器整定试验导则
DL/T 1231
14
电力系统稳定器整定试验导则
DL/T 1164
15
《防止电力生产事故的二十五项重点要求》
2023 版
2. 相关工程文件及规程
序号
名称
现行有效版本
备注
1
电气装置安装工程电气设备交接试验标准
GB/T 50150
2
电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范
GB/T 50171
3
发电机励磁系统及装置安装、验收规程
DL/T 490
4
电力设备预防性试验规程
DL/T 596
3. 投标方职责
投标方的工作范围包括下列内容，但不仅限于此内容。
116
3.1 投标方负责提供满足招标方现场运行要求的成套励磁设备，承诺其提供的设
备，均满足招标方“自主可控”的要求（提供承诺函，格式自拟），投标方负责新励
磁设备的型式试验、出厂试验并出具完整的试验报告，负责所提供励磁设备的设计、
生产、供货、运输、安装、调试及交付招标方最终使用；
3.2 投标方负责同招标方共同核实工作内容，投标方负责编制完成此次改造项目
四措两案、施工方案、调试方案编制，旧励磁设备的拆除、厂内转运（每台机组 7
面，合计 28 面屏柜），负责新励磁系统的安装、接线、全部功能的静态试验、动态试
验及定值整定，投标方负责出资组织中国电力科学研究院开展试验并出具经中国电力
科学研究院盖章认证的动态调试报告。
3.3 投标方负责提供励磁系统改造所需的主设备、调试设备、随机备件和全部辅
助配件材料，因本次改造涉及的设备接口及电缆敷设、更换等均由投标方负责。
3.4 励磁小间重建：原有 1-4 号机组励磁小间采用钢结构加钢化玻璃设计，立面
采用单层 12mm 钢化玻璃，顶面采用双层 6mm 夹胶钢化玻璃，励磁玻璃房尺寸 6100mm×
5100mm。改造过程对玻璃房进行重建，均由投标方按照不低于原有标准进行设计重
建，测算钢结构承重强度满足国标要求并留有一定裕度，直流出线开口部分应采用加
强结构，1-4 号机励磁小间玻璃房整体设计合理并分别出具设计图（玻璃房设计充分考
虑周围建筑物、管道对玻璃小间受限的因素，合理出具设计图纸；空间受限因素包括
3 号机励磁周边供热管道、电缆管道及其他机组消防管道、电缆桥架的影响），改造后
励磁玻璃房应满足招标方对房间玻璃平整度及密封性能的相关要求，负责励磁间原空
调设备拆除及安装，并各增设除湿机 1 台。（1-4 号机励磁小间周围建设备、管道、
电缆桥架等情况介绍：1-4 号机励磁小间顶部四周有电缆桥架和照明电缆桥架，3 号机
励磁小间西侧 1.4 米有供热管道，管道直径 1.8 米，小间西北侧角有直径 10cm 粗的电
缆镀锌管），投标方对新建玻璃小间及励磁盘柜安装设计时充分考虑空间受限的因
素，重建后的励磁小间外观要求整齐大方，内部设备设施布置合理，严禁使用双排励
磁系统盘柜布置。保证励磁小间空间位置足够，并留有安全通道。
3.5 交直流接口接入：1-4 号机励磁小间布置于 1-4 机组 6.5 米平台，交流电缆
采用型号为 YJV 3*240，每相 6 根，共 18 根电缆，合计 54 芯，布局为 1、2 号桥接
入 9 根，3、4 号桥接入 9 根，交流电缆接入口为 2、4 号桥，直流出线形式为共箱母
线封闭管母，直流出线部分与励磁柜体通过软连接对接；投标方设计柜体尺寸和柜
内布局方式应充分考虑现有交流电缆接入（包括交流电缆线鼻子接入）以及直流出
线通过软连接与直流管母对接，同时要求在不依靠智能均流（但具备该功能）条件
下，均流系数满足国标和行标。如原有一次电缆与直流管母无法利旧，投标方负责
一次电缆的采购、敷设及接线以及直流管母改造相关工作，由此引起的全部费用由
投标方负责。
3.6 直流倒极功能：为平衡磁极磨损，延长转子及相关部件的使用寿命，投标方
应充分设计柜体布局结构，在直流出线柜与原直流管母中心对接的前提下，在直流
出线柜内通过交换正、负连接排的方式实现直流倒极，同时投标方负责因励磁改造
引起的直流管母共箱外壳加工与安装工作。
117
3.7 为确保原励磁小间支撑钢梁与钢化玻璃合理利用，投标方需将钢梁主体(钢
梁主体 4 根，长度和高度约为 6.1 米×3 米，每根重量为 2-3 吨)、钢化玻璃整体性
拆除及厂内运转。
3.8 投标方负责完成励磁小间的翻新工作，包括但不仅限于：钢结构焊口防腐刷
漆；钢化玻璃外立面腰线恢复一致；安全标示标志更换；励磁小间顶部照明桥架拆除
及周边照明灯具升级；室内地面找平及自流平刷漆；玻璃门密封条安装、励磁小间顶
部亚克力防护条安装等。
3.9 新励磁改造后应重新计算空调制冷量，总制冷量不满足设备运行要求时投标
方负责加装符合能效等级的空调。投标方负责新励磁设备安装后的空调移位（含附属
设备）及电源引接，对电源线使用暗装，空调位置摆放及电源线布置符合励磁小间整
体美观协调性。
3.10 投标方负责励磁系统与 DCS 系统、发变组保护、同期装置、AVC 系统、测控
装置、PMU 系统、故障录波器等相关系统的拆、接线工作，负责上述系统的调试及 DCS
数据库组态、逻辑修改工作，满足 DCS 改造接入要求。并负责与华东网调、江苏省调
进行测控装置、AVC 系统、PMU（包括负责联系 PMU 装置厂家配置参数工作）系统的调
试工作。
3.11 投标方负责本次励磁系统改造涉及的华东网调、江苏省调工作协调、技术方
案评审、启动方案评审及励磁系统参数调度备案。
3.12 投标方负责新励磁系统涉网保护定值计算，并由满足资质要求的第三方出具
整定计算书及与发变组保护相关定值配合说明，并负责将励磁系统相关定值于调度备
案。
3.13 投标方负责提供符合现场实际的设备图纸、使用说明书等技术性资料各 6
份，供货时提供所供产品的型式试验报告及产品鉴定报告。
3.14 投标方负责对招标方的维护及运行人员提供技术培训工作。
3.15 招标方在进行工程验收时提出的合理修改意见由投标方按要求修改，并承担
由于其自身责任造成修改所发生的费用由投标方负责。工程验收合格后，招标方向投
标方出具“工程竣工报告”。
3.16 投标方有责任向招标方提供以下资料：
3.16.1 有关部门核发的营业执照、施工资质、法人代表资质；
3.16.2 工程负责人、工程技术人员资格证书、专职安全员、监理工程师、特种作
业人员、工人的相关资格证书；
3.16.3 同类项目的施工简历及近 3 年安全施工记录和无事故记录（由当地县级以
上安全监管部门或上级主管单位出具证明）；
3.16.4 从业人员县级以上医院体检证明，所有人员不得有所从事工种的职业禁忌
症；
118
3.16.5 项目负责人、技术负责人、安全管理人员由投标主体缴纳的近一年社保证
明；
3.16.6 投标方从业人员《劳动合同书》、工伤保险（人身意外保险或雇主责任
险），投保人身意外保险或雇主责任险赔偿限额不得低于 100 万元（要重点审查免责
条款，确保生产安全人身事故在保险理赔条款适用范围内）；
3.16.7 涉及定期试验的工器具、绝缘用具、施工机具、安全防护用品检验合格报
告（由有检验、试验资质部门出具）；
3.16.8 投标方从业人员清册，内容包括姓名、性别、年龄、健康状况、工种、学
历、资质证书名称及编号等；
3.16.9 投标方工器具、绝缘用具、施工机具、安全防护用品清册，包括名称、编
号、检验合格时间等；
3.17 投标方负责本次改造的所有现场服务，现场项目经理必须具备相关资质（相
关工作经验及资格证书），现场作业人员必须至少两人具备高压或低压电工证，施工
人员具备敷设电缆高空作业的能力。安全、技术工器具必须满足相关规范要求且经招
标方认可。现场服务所产生的费用全部由投标方负责。
3.18 投标方励磁系统调试负责人满足以下要求：（招标方有权利对不满足要求的
调试负责人进行更换）
3.18.1 具有相当于大学毕业及以上的专业理论水平和 3 年以上的实际调试经
验。
3.18.2 熟悉并掌握励磁系统及装置的工作原理、调试方法与要求。
3.18.3 能熟练地应用励磁相关技术规范、设计文件及合同规定，以及建设单位的
有关条文。
3.18.4 具有编制励磁系统及励磁装置的调试大纲和试验措施的能力。
3.18.5 熟悉并掌握调试中所用仪器、仪表和调试设备的原理、性能和使用方法。
3.18.6 能组织和领导调试人员进行各项调试工作。
3.18.7 能解决调试中出现的技术问题，并能审核与汇总调试记录和结论。
3.19 投标方励磁系统调试人员满足以下要求：(招标方有权利对不满足要求的调
试人员进行更换)
3.19.1 具有相当于大专毕业及以上的专业理论水平和 1 年以上的实际调试经
验。
3.19.2 熟悉励磁系统及装置的工作原理、调试方法与要求。
3.19.3 了解本招标文件所用标准的有关条文。
119
3.19.4 能正确使用调试中所用的仪器、仪表与调试设备。
3.19.5 能正确地测录、计算、填写各种调试项目的参数和数据。
3.20 由本次改造所引起的其他系统变更工作均属于本工程范围。因此发生的费用
由投标方负责。
（二）技术参数和性能要求：
1.1 投标方应根据本技术规范书要求，提供完整的励磁系统装置改造设计图纸
（含保留设备部分），并至少满足以下总的技术要求：
1.1.1 采用先进、成熟、可靠的、有多个成功应用案例的先进技术，选用成熟的
自主可控工控系统。严禁采用淘汰技术与产品及不成熟的自主可控工控系统。实现励
磁系统控制板件和软件系统的自主可控。灭磁开关、可控硅、励磁风机采用先进可靠
的产品。可控硅选用标准为“1.4.1.7 整流桥可控硅参照或相当于 ABB、丹尼克斯、西
门康等同等品质品牌”；灭磁开关选用标准为“1.4.3.1 灭磁开关采用知名品牌磁场
断路器（参照或相当于 GE、ABB、Lenoir Elec 等同等品质品牌）”；励磁风机参照或
相当于罗森博格、施依诺、EBM、kura 等同等品质品牌。
1.1.2 改造后的励磁系统应具备较高的安全性、可靠性与稳定性。
1.1.3 便于运行操作、监视与检修维护。
1.1.4 所有的设备和材料应是新的和优质的，对目前国内产品质量尚不过关的部
件，应选用进口产品。所选用的电子元器件必须达到工业级及以上。
1.1.5 励磁系统能够满足发电机的启动、运行、停机及负荷变动。
1.1.6 投标方投标时应提供投标所使用的可控硅、灭磁开关、随机备件（板件、
重要元器件）、试验仪器型号及生产厂家清单并就其质量做出承诺。
1.1.7 确保人员和设备安全。
1.1.8 励磁系统元器件及工艺质量达到招标方的标准要求，不出现因干扰等原因
引起跳闸等故障，产品使用年限不少于 15 年。
1.1.9 保留励磁变压器电流互感器、及相关辅助设备，通过设计交流进线电缆的
布置，采用物理均流，实现不依靠智能均流条件下，均流系数高于国标和行标。交流
电缆、直流出线母排不满足新励磁设备及安装工艺要求时由投标方负责更换。
1.1.10 励磁系统开入、开出不采用公共端接线，每一个开入、开出接线采用双线
配置，必须采用公共端时确保每个端子接一根线，跳闸出口的接线端子之间隔一个空
端子或用隔片隔开，直流回路正、负端子、交流回路火、零（相线之间）用空端子隔
开。
1.1.11 用于励磁调节器内发出封脉冲信号和灭磁开关跳闸信号的中间继电器满足
额定直流电流电压的 55%～70%范围以内，动作功率不低于 5W，采用大功率继电器。
120
1.1.12 实现双套转子接地保护装置配置。（两套转子接地保护装置均采用注入
式，正常运行时投入第一套，靠切换把手实现转子接地保护装置的选择，转子接地保
护装置测量参数可以在工控机画面查看。）
1.1.14 整流桥数量不少于 4 面，且满足 n-1 要求。
1.1.15 符合外接电缆全面性要求，励磁外部电缆满足发变组保护升级改造的需求。
1.2 工艺设计要求
1.2.1 投标方针对本工程，采取可靠的方法与措施进行改造工程的设计,至少达到
如下设计要求：
1.2.2 励磁小间及原励磁设备布置图及交直流母排布局图如下图：
1-4 号机组励磁柜安装图
励磁Ⅰ型、Ⅱ型绝缘板尺寸图
1.2.3 投标方应对与本工程相类似的励磁系统改造业绩加以分析比较，基于自身
的技术特点，出具励磁系统改造方案。
1.2.4 励磁系统改造设计方案必须力求简洁，避免增加过多而在实际运行中又无
法实施的控制手段。
1.2.5 励磁系统改造的设计和布置保证励磁小间空间位置足够，并且留有安全通
道。
121
1.2.6 励磁系统改造后的空调制冷量必须满足设备运行需要。
1.3 性能指标及各项要求
1.3.1 投标方应保证励磁系统改造后，性能满足以下要求，主要指标如下：
13.1.1 励磁电压和励磁电流不超过其额定励磁电压和电流的 1.1 倍时，励磁系统应保
证连续运行。
1.3.1.2 励磁系统的短时过负荷能力应大于发电机转子短时过负荷能力，自并励静止
励磁系统顶值电压倍数在发电机额定电压时不低于 2.25 倍，励磁顶值电压倍数大于 2 倍
时，励磁顶值电流倍数为 2 倍，强励时间不低于 10s。
1.3.1.3 自动励磁调节器应保证发电机端电压静差率不大于 1%。此时励磁系统的稳态
增益不小于 200 倍。
1.3.1.4 自动励磁调节器的调压范围：励磁系统的自动电压调节功能应能保证在发电
机空载额定电压的 70～110%范围内稳定、平滑地调节；励磁系统的手动电压调节功能应能
保证同步发电机励磁电路在空载励磁电流的 20%到额定励磁电流 110%范围内稳定地平滑调
节。
1.3.1.5 发电机的电压频率特性：当发电机空载频率变化±1%时，其端电压变化不大
于±0.25%额定值。
1.3.1.6 在发电机空载运行状态下，自动励磁调节器调压速度应不大于±1%额定电压/
秒，不小于±0.3%额定电压/秒。
1.3.2 阶跃响应应满足以下要求：
1.3.2.1 发电机空载额定电压状态下，在自动电压调节器输入端突加±10 %阶跃信号
时，发电机端电压超调量不应超过阶跃量的 30%，振荡次数不超过 3 次，调节时间不大于
10 秒。
1.3.2.2 发电机额定负载时阶跃响应，阶跃量为发电机额定电压的 1%~4%,有功功率波
动次数不大于 5 次,阻尼比大于 0.1,调节时间不大于 10 秒。
1.3.3 自动电压调节器在发电机零起升压时，发电机机端电压应稳定上升，超调量不
大于额定值 10%，振荡次数不超过 3 次，调节时间不超过 10 秒。
1.3.4 在额定功率因素下，当发电机突然甩额定负荷后，发电机电压超调量不大于
15%额定值，振荡次数不超过 3 次，调节时间不超过 10 秒。
1.3.5 发电机转子回路应装设过电压保护装置，其动作电压的分散性不大于±10 %。
1.3.6 励磁系统在发电机变压器高压侧对称或不对称短路时，应能正常工作；励磁设
备应能经受同步发电机任何故障和非正常运行而不损坏。可控硅整流器及转子过电压保护
元件应能承受直流侧短路故障、发电机滑极、异步运行、非全相运行等工况而不损坏，转
子过电压保护装置的容量设计，应考虑发电机的最恶劣工况（如空载无强励）运行而不损
坏。
122
1.3.7 励磁系统在受到现场任何电气操作、雷电、静电和无线电收发信机等电磁干扰
时不应发生误调、失调、误动、拒动等情况。
1.3.8 自动电压调节器的投入率不低于 99%；PSS 投入率不低于 99%。
1.3.9 励磁系统故障引起的发电机强迫停机率不大于 0.1%。
1.3.10 环境温度从 0℃到 40℃变化时，应不影响励磁调节器的调压精度。
1.3.11 励磁系统的动态增益不小于 30 倍，励磁系统电压响应时间不大于 0.1 秒。
1.3.12 自动电压调节器应具有动作符合发电机变压器组及电力系统特性的过励限制
（包含定值电流瞬时限制和过励反时限限制）
、欠励限制、伏/赫兹（V/Hz）限制、定子过
流限制和电力系统稳定器（PSS）等附加功能单元。自动电压调节器的限制特性和整定值应
发挥发电机变压器组短时工作能力，且与相关发电机变压器组和励磁变压器继电保护匹
配。限制过程应快速而平稳。
1.3.13 自并励励磁系统引起的轴电压应不破坏发电机轴承油膜，励磁设备应加装轴电
压抑制器。
1.3.14 当励磁电流小于 1.1 倍额定值时，励磁绕组两端所加的整流电压最大瞬时值不
应大于规定的励磁绕组出厂试验
1.3.15 励磁装置操作与控制：
1.3.15.1 励磁装置能够进行就地、远方的磁场断路器分合，调节方式和通道的切换，
以及增减励磁和电力系统稳定器的投退操作。
1.3.15.2 励磁装置能够与自动准同期装置和计算机监控系统等装置接口。当接入机组
故障录波器、同步相量测量装置（PMU）等监测系统的励磁电流和励磁电压信号采用变送器
输出时，励磁电压输出信号应有一定负值量显示，正向输出信号最大值应不低于额定励磁
电压的 2 倍；励磁电流输出信号最大值应不低于额定励磁电流的 2 倍。
1.3.15.3 励磁装置在一路工作电源丢失和恢复时应保持发电机工作状态不变，且不误
发信号。
1.3.16 励磁系统的可控硅整流装置有必要的备用容量，功率整流装置并联支路数等于
4，当有 1 支路退出运行时，满足发电机强励和 1.1 倍额定励磁电流运行的要求；当有 2 支
路退出运行时满足发电机额定励磁电流运行的要求。
1.3.17 开入接点采用直流 110V 强电开入，有抗干扰措施。
1.3.18 电源要求
1.3.18.1 控制电源：DC110V 两路，取自不同直流段，AC220V 两路，取自机组 UPS，
双套调节器 2+2 电源配置。
1.3.18.2 起励电源：AC220V/380V，取自机组 UPS 或 PC 段。
123
1.3.18.3 风机电源：AC380V、3 相，50Hz、5kW，双路彼此独立取自机组不同 PC 段，
风机电源具备监视功能。
1.3.18.4 辅助、照明电源：AC220V、单相，50Hz，取自机组 PC 段。
1.3.18.5 灭磁开关操作电源：DC110V，取自直流段。
1.3.18.6 上述电源在下列范围内变化时励磁系统应保证发电机正常运行。
交流电压偏差：-15%～+10%，频率偏差：-6%～+4%。
直流电压偏差：-20%～+10%。
1.3.18.7 电压调节器使用的发电机电压互感器（PT）和电流互感器（CT）
：
电压互感器（PT）副边输出：100V（线电压）
，3 相，50Hz，两组。
电流互感器（CT）副边输出：AC1A，三相四线制，50Hz，两组。
1.3.19 磁场断路器要求
1.3.19.1 电气寿命：磁场断路器的电气寿命不小于 30 年；
1.3.19.2 电气分断能力：磁场断路器的最大分断电流满足发电机电枢故障时的发单机
转子的直流分量，短路分断电流满足磁场断路器输出侧短路时的最大分断电流；最大分段
电压满足灭磁电阻两端的最大电压及晶闸管整流桥输出的最大电压。
1.3.19.3 动作性能：
1）磁场断路器在操作电源电压为（80%-110%）Ue 之间，能可靠吸合；
（60%-75%）Ue
之间，能可靠断开。
2）磁场断路器在动合弧触头断开时，其放电的动断触头应先闭合（如有放电触头
时）
。
3）磁场断路器在动合弧触头关合时，其放电的动断触头应后断开（如有放电触头
时）
。
注：Ue 为磁场断路器的额定操作电压。
1.3.19.4 机械寿命：磁场断路器的机械寿命不低于 10000 次；第一次维护前，使用次
数不少于 2000 次。
1.3.19.5 提供磁场断路器技术手册、维护手册及性能试验报告。
1.4 励磁系统设备
1.4.1 可控硅整流装置
1.4.1.1 整流器的接线方式为三相全桥，以便工作在逆变状态，在发电机正常停机时
采用逆变灭磁。
124
1.4.1.2 可控硅整流装置应有足够的备用容量，并联路数维持不变，采用 4 路并联，
当 1 路退出运行时，应保证包括强励在内的所有运行工况所需励磁电流，当 2 路退出运行
时，应保证发电机额定工况所需励磁电流。
1.4.1.3 可控硅采用多个并联时，应保证均流系数达 0.95 以上，整流桥应配置可监视
整流桥输出的电流表。
1.4.1.4 整流装置采用强迫风冷却，由双电源供电。冷却风机上级电源及下级
空开实现电源监视及跳闸监视功能。当工作风机电源中断时，备用电源将自动投入
并同时发出故障信号，当 4 个整流柜风机电源全部中断停风后，励磁系统仍能维持
发电机额定负载长期运行，当整流柜冷却系统故障后，励磁系统保证能自动降低故
障整流柜输出电流，不影响其它整流柜出力和正常运行。冷却风机组采用一体抽屉
式，能够实现在线检修维护，并提供抽屉风机结构设计图及应用证明，风机组单元
与整流柜的回路连接采用可靠稳固的插头连接。
1.4.1.5 整流装置的冷却风机采用低噪音风机，装置噪声应小于 70db，标称连续
可用小时数不低于 15000 小时/台；励磁风机参照或相当于罗森博格、施依诺、EBM、
kura 等同等品质品牌。
1.4.1.6 整流装置每个功率元件都应装设有快速熔断器保护，可控硅元件及整
流桥的交、直流均应有抑制过电压的措施，发电机转子两端所加的整流电压最大瞬
时值应不大于交流电压峰值的 1.5 倍，同时出具快速熔断器选择整定书，确保熔断
器选择无误。
1.4.1.7 整流桥可控硅参照或相当于 ABB、丹尼克斯、西门康等同等品质品牌。
1.4.1.8 励磁系统能够实时测量各整流柜电流，柜内温度、环境温度，采用数
字显示。监视各快熔熔断情况、整流桥、开关状态等。
1.4.2 自动励磁调节器
1.4.2.1 自动励磁调节器为数字式高可靠的调节器，应具备两个完全独立的自
动通道，通道之间并列运行，每个通道运行时，功能齐全,能单独承担发电机的各种
运行工况的调节、限制、保护和发信任务，可随时停运任一通道进行检修。所有励
磁装置应具有自诊断功能，确保装置运行安全可靠。
1.4.2.2 自动励磁调节器应具备下列特性：
1.4.2.2.1 具有自动诊断功能和检验各部分功能的软件及接口。
1.4.2.2.2 具有与电厂 DCS 的接口，能接受控制和调节指令，提供励磁系
统状态和量值，通信协议满足监控系统厂家提供的通信规约。
1.4.2.2.3 具有完备的静止特性和动态特性试验软件。
1.4.2.2.4 能在线修改参数值和对故障部分进行检修。
125
1.4.2.2.5 自动励磁调节器应具备良好的抗干扰性能，不受现场任何电气操
作、雷电及无线电通信等强磁、强电干扰的影响。
1.4.2.2.6 励磁调节器应提供模拟量的输入接口一个和输出接口四个及相应
的手段，以便用户进行励磁系统和各环节参数测试，以及 PSS 频率特性试验。
PSS 模型应具备多重选择功能且不低于 2B 模型要求，具体模型投标方负责与江
苏省调、华东网调确认。
1.4.2.2.7 励磁调节器具有柔性的智能接口，以常规接点、串行通讯、现场
总线（如 CANBUS）、组网等各种方式实现与电站计算机监控系统及电网电压调
节系统 AVC 通信的功能。当串行通信接口发生通信故障时，不会引起调节器产
生过励或欠励，确保励磁维持在当前工作状态。
1.4.2.2.8 励磁调节器具有 B 码（电或光信号）对时功能。
1.4.2.2.9 励磁调节器具有与 PMU 装置、DCS、发变组保护、同期柜信号接
口保持通畅，输出信号分别以开关量和模拟量方式上送，满足各系统要求，下
表列出了部分信号清单，投标方根据现场实际完善。因励磁改造需在其他系统
新增设备的供货、安装及调试均由投标方负责。
序号
信号名称
输出方式
1
FLZ1 温度
模拟量（4-20mA）
2
FLZ2 温度
模拟量（4-20mA）
3
FLZ3 温度
模拟量（4-20mA）
4
FLZ4 温度
模拟量（4-20mA）
5
励磁变 A 相温度
模拟量（4-20mA）
6
励磁变 B 相温度
模拟量（4-20mA）
7
励磁变 C 相温度
模拟量（4-20mA）
8
励磁变铁芯温度
模拟量（4-20mA）
9
转子温度
模拟量（4-20mA）
10
励磁电流
模拟量（4-20mA）
11
励磁电压
模拟量（4-20mA）
12
电压给定
模拟量（4-20mA）
13
电流给定
模拟量（4-20mA）
14
励磁小间温度
模拟量（4-20mA）
15
励磁小间湿度
模拟量（4-20mA）
16
A 套为主（M1 通道运
行）
开关量
17
调节器 A 套故障
开关量
18
定子电流限制
开关量
19
强励反时限限制
开关量
20
V/H 限制动作 V/HZ
ACT LIM
开关量
21
欠励限制动作 LOW-XCT
ACT LIM
开关量
126
22
调节器报警 XCS SYS
ALM
开关量
23
起励失败
开关量
24
功率柜故障
开关量
25
励磁严重故障
开关量
26
FLZ1 退出运行
开关量
27
调节器 B 套掉电
开关量
28
FLZ3 退出运行
开关量
29
B 套为主（M2 通道运
行）
开关量
30
调节器 B 套故障
开关量
31
调节器 A 套掉电
开关量
32
开入电源掉电
开关量
33
交流过压熔丝熔断
开关量
34
恒功率因素运行
开关量
35
转子过压动作
开关量
36
PT 断线
开关量
37
转子接地装置告警
开关量
38
转子接地跳闸
开关量
39
转子接地告警
开关量
40
综合限制
开关量
41
FLZ2 退出运行
开关量
42
FLZ4 退出运行
开关量
43
励磁运行（励磁投
入）
开关量
44
励磁退出
开关量
45
自动控制方式运行
OPTN AUT
开关量
46
手动控制方式运行
OPTN MAN
开关量
47
AVR 远方控制
开关量
48
PSS 退出
开关量
49
灭磁开关控制回路掉
电
开关量
50
断路器合闸
开关量
51
断路器分闸
开关量
52
调节器风扇掉电
开关量
53
恒无功运行
开关量
54
风机电源掉电
开关量
55
24V 电源掉电
开关量
56
PSS 运行
开关量
57
励磁变超温告警
开关量
不限于此
127
1.4.2.3 励磁调节器电压调差率应根据江苏省调及华东网调整定并设置。
1.4.2.4 励磁调节器应具备完善的并经实际运行良好的 PT 慢熔判别功能。
1.4.2.5 自动励磁调节器至少应具备下列功能：
1.4.2.5.1 电压闭环控制
1.4.2.5.2 电流闭环控制
1.4.2.5.3 恒无功控制
1.4.2.5.4 强励限制一段、强励限制二段
1.4.2.5.5 低励限制一段、低励限制二段
1.4.2.5.6 V/Hz 限制一段、V/Hz 限制二段
1.4.2.5.7 调差功能
1.4.2.5.8 PT 断线保护
1.4.2.5.9 电力系统稳定器（PSS）
1.4.2.5.10 励磁系统必须的保护和监视
1.4.2.6 励磁调节器可在自动及手动情况下录取标准 COMTRADE 格式录波，录波
精度可选，励磁系统故障及报警时启动故障录波功能，录波次数达 500 次以上，具
有至少具有 512GB 内存存储波形，录波数据能方便调取并能够使用便携存储器保
存；励磁调节器具有自动分析故障波形的功能，包含不少于 16 条通道组合分析功
能，对所录到的波形可自动分析故障原因，并给出自动分析结果。调节器应具有可
脱离工控机独立存储至少 10000 条变位记录的功能，以防止运行时工控机断电或者
损坏从而丢失调节器动作变位记录。
1.4.2.7 励磁调节器试验功能方便操作，具备一键调试，一键试验功能，用来
防止运行操作人员试验时操作错误。励磁系统具备开机保护能力，用来防止开机时
出现 PT 外回路断开，转子侧短路等问题时事故扩大现象的出现。
1.4.3 灭磁和过电压保护装置
1.4.3.1 灭磁方式采用线性与非线性电阻组合灭磁方式。灭磁开关采用知名品
牌磁场断路器（参照或相当于 GE、ABB、Lenoir Elec 等同等品质品牌），灭弧容量
足够，具有较高弧压水平，采用动触头加主触头的方式，能满足发电机在各种工况
下进行灭磁时，不会造成发电机、灭磁装置、灭磁开关等设备损坏。灭弧性能良
好，其性能符合国家和电力行业的最新标准，能与发电机组性能和励磁系统其他设
备良好匹配。辅助接点不少于 6 常开 6 常闭，跳闸线圈为 2 个。
1.4.3.2 发电机正常停机（就地或远方分灭磁开关）时，采用先进行可控硅逆
变灭磁，当励磁电流至零后，再进行灭磁开关跳闸；在发电机内部电气故障时，直
接进行灭磁开关跳闸，采用磁场断路器和非线性电阻灭磁。任何情况下灭磁时发电
128
机转子过电压不应超过转子出厂工频耐压试验电压幅值的 70%，应低于转子过电压保
护动作电压。
1.4.3.3 发电机在强励状态下灭磁时，过电压保护装置不应动作，发电机转子
过电压值不应超过 6 倍额定励磁电压，过电压保护动作后能自动关断（当过电压消
失后），在一般情况下，过电压保护仅用于报警而不作用于停机。
1.4.3.4 发电机灭磁时，励磁系统保证具有灭磁后自动计算灭磁电阻消耗的能
量的功能，并对灭磁电阻能容量进行校核。当系统配有多种灭磁环节时，要求时序
配合正确、主次分明、动作迅速。灭磁主回路绝缘水平不低于发电机转子绕组的绝
缘水平。
1.4.3.5 灭磁开关在操作电源电压（80％~110%）Ue 时应可靠合闸，在（65％
~75%）Ue 时应能可靠分闸，低于 30％时应可靠不分闸。
1.4.3.6 投标方负责提供励磁测试工具 1 台，用于励磁模拟量、开关量通道保
护校验。
1.4.4 起励装置
起励电源为交流 220V 或 380V（50Hz），当发电机建压至额定电压的 20%（可调
节）时，能自动断开起励回路，起励失败时，自动退出起励回路，并能发出起励失
败信号。
1.4.5 转子接地保护装置
配置双端注入式转子接地保护装置。（两套转子接地保护装置均采用注入式，
正常运行时投入第一套，靠切换把手实现转子接地保护装置的选择，转子接地保护
装置测量参数可以在工控机画面查看。）
1.4.6 装置应具备容错控制和录波记忆功能:
1.4.6.1 机端电压测量容错
1.4.6.2 机端电压测量容错
1.4.6.3 定子电流测量容错
1.4.6.4 转子电流测量容错
1.4.6.5 增减磁信号容错
1.4.6.6 主断路器信号容错
1.4.6.7 故障或异常自动保存故障信息
1.4.6.8 手动、自动录波
1.4.6.9 报警信号（最低要求）
1.4.6.10 任一个整流柜退出运行报警
129
1.4.6.11 可控硅熔丝熔断报警；
1.4.6.12 AC、DC 侧过电压动作报警
1.4.6.13 冷却风扇故障报警
1.4.6.14 脉冲故障报警
1.4.6.15 控制回路断线报警
1.4.7 励磁系统监控界面及相关要求
1.4.7.1 励磁系统监控界面简洁、明了。
1.4.7.2 软件、显示界面采用中文。
1.4.7.3 励磁调节器面板参数与传递函数框图参数等应符合相关要求。
1.4.7.4 电气量参数测量精度必须满足励磁系统测量要求，相关变送器精度符
合行标要求，并提供检验报告。
1.4.8 励磁系统内交直流母排及连接件
所有盘柜内的交直流母排，大型连接件，均按照交流三相黄绿红，直流正极赭
色，负极蓝色进行热缩套封装，除连接螺旋部分外，不应有裸露部分。
1.4.9 屏柜要求
1.4.9.1 各控制柜的防护等级不得低于为 IP54。屏的前后应开门，门应带有可
取下钥匙的门锁。装置的机械结构应能防灰尘、虫及小动物、机械振动、潮湿及有
害气体的影响，控制柜柜门密封条厚度配置适当，实现柜门关闭后密封良好。整流
柜内导体部分应采用透明亚克力板进行防护（亚克力板安装考虑整流桥散热，必须
开具适当数量散热孔），防止人员触电，但应留有可控硅测温窗口，便于运行中对
各可控硅进行红外测温。屏柜正背两面门板上应开方格孔并可以安装滤网，滤网罩
应采用百叶式开缝，下端封闭，滤网可从滤网罩上端开口处插入或取出，便于运行
过程中进行更换，并在随机配件中附带足够的过滤棉替换芯。
★1.4.9.2 1-4 号机励磁小间周围设备、管道、电缆桥架等
情况介绍：1-4 号机励磁小间顶部四周有电缆桥架和照明电缆桥架，3 号机励磁小间西侧 1.4 米有供热管道，管道直径 1.8米，小间西北侧角有直径 10cm 粗的电缆镀锌管，投标方对新建玻璃小间及励磁盘柜安装设计时充分考虑空间受限的因素，重建后的励磁小间外观要求整齐大方，内部设备设施布置合理，严禁使用双排励磁系统盘柜布置方式，新励磁柜安装后保证励磁小间空间位置足够，并留有安全通道。3 号机励磁玻璃房安装尺寸受励磁变及供热母管安装位置限制，为保证预留安全逃
130
生通道，7 面新励磁柜一字排列总长度不应超过 6 米，新励磁玻璃房长度不应超过 7.5 米。投标时请认真确认所供设备是否可以满足安装要求并提供新励磁设备外形尺寸图及励磁玻璃房外形尺寸图。
1.4.9.3 电缆采用下进线，改造过程中需要的外部电缆由投标方提供，一次电
缆入孔洞时与孔洞周边有良好的防护措施，屏的底部要求有可封闭的电缆孔。电缆
两端应带有标牌，标注电缆号、电缆型号、起点、终点。在改造过程中因电缆老
化、绝缘降低、长度不够等原因无法利旧的电缆由投标方负责换新，此次改造需要
的电缆规格及长度不局限于以下内容：
1.4.9.3.1 1 号机励磁改造所需二次电缆清单（供货时至少满足表中数量要求，
不足时由投标方负责）：
序号
电缆型号
作用简述
规格
1
ZRA-
KVVP,450V/750V,4x1
.5
1、励磁到非电量柜；
2、转子接地保护动作到
发变组；3、发变组跳励
磁 4 根；4、并网信号到
励磁
1200 米
2
ZRA-
KVVP,450V/750V,7x1
.5
同期增减磁、故录励磁
电压电流
240 米
3
6*4（黄绿红蓝）电
压电流（控揽）（4
平方 6 芯）
两根 CT、两根 PT（PT、
CT 端子箱到调节柜）
400 米
4
ZRA-KVVP-
450/750V,4*6（6 平
方 4 芯控揽，带相序
色标）
A、B 套直流控制加灭磁
500 米
5
仪表用数字通信电缆
|ZRA-DJYP2VP2-
2*2*1.0||（单股）
盘前 AVR 灭磁、AVC 励磁
电流
300 米
6
WDZ-YJGPP22-3kV
4*4
转子电压到发变组保护
柜
240 米
7
1.8/3kV 高绝缘电缆
1*4 独芯软线
大轴接地
120 米
8
ZA--YJV-
0.6/1KV,4*6（6 平
方 4 芯带相序色标）
起励电源
200 米
9
ZA--YJV-
0.6/1KV,3*6+4(带相
序色标)
风机、空调电源各两路
700 米
10
ZA--YJV-
0.6/1KV,4X4(带相序
色标)
A、B 套交流（UPS 两
路）、照明加热、调节
器风扇
500 米
131
11
仪表用数字通信电缆
|ZRA-DJYP2VP2-
6*2*1.0||（单股）
DCS{1、3*3=9 根；2、起
励、灭磁、命令 4 根；
3、模拟量两根；4、给
定值最大、最小、AVR 电
压输出参考两根 DCS 共
20 根、保护间 3 根
2800 米（为便于运转
900 米左右一盘）
12
RVSP 双绞线 2*1
通讯电缆
120 米
不限于此
1.4.9.3.2 2 号机励磁改造所需二次电缆清单（供货时至少满足表中数量要求，
不足时由投标方负责）：
序号
电缆型号
作用简述
规格
1
ZRA-
KVVP,450V/750V,4x1
.5
1、励磁到非电量柜；
2、转子接地保护动作到
发变组；3、发变组跳励
磁 4 根；4、并网信号到
励磁
1200 米
2
ZRA-
KVVP,450V/750V,7x1
.5
同期增减磁、故录励磁
电压电流
240 米
3
6*4（黄绿红蓝）电
压电流（控揽）（4
平方 6 芯）
两根 CT、两根 PT（PT、
CT 端子箱到调节柜）
400 米
4
ZRA-KVVP-
450/750V,4*6（6 平
方 4 芯控揽，带相序
色标）
A、B 套直流控制加灭磁
500 米
5
仪表用数字通信电缆
|ZRA-DJYP2VP2-
2*2*1.0||（单股）
盘前 AVR 灭磁、AVC 励磁
电流
300 米
6
WDZ-YJGPP22-3kV
4*4
转子电压到发变组保护
柜
240 米
7
1.8/3kV 高绝缘电缆
1*4 独芯软线
大轴接地
120 米
8
ZA--YJV-
0.6/1KV,4*6（6 平
方 4 芯带相序色标）
起励电源
200 米
9
ZA--YJV-
0.6/1KV,3*6+4(带相
序色标)
风机、空调电源各两路
700 米
10
ZA--YJV-
0.6/1KV,4X4(带相序
色标)
A、B 套交流（UPS 两
路）、照明加热、调节
器风扇
500 米
132
11
仪表用数字通信电缆
|ZRA-DJYP2VP2-
6*2*1.0||（单股）
DCS{1、3*3=9 根；2、起
励、灭磁、命令 4 根；
3、模拟量两根；4、给
定值最大、最小、AVR 电
压输出参考两根 DCS 共
20 根、保护间 3 根
2800 米（为便于运转
900 米左右一盘）
12
RVSP 双绞线 2*1
通讯电缆
120 米
不限于此
1.4.9.3.3 3 号机励磁改造所需二次电缆清单（供货时至少满足表中数量要求，
不足时由投标方负责）：
序号
电缆型号
作用简述
规格
1
ZRA-
KVVP,450V/750V,4x1
.5
1、励磁到非电量柜；
2、转子接地保护动作到
发变组；3、发变组跳励
磁 4 根；4、并网信号到
励磁
1200 米
2
ZRA-
KVVP,450V/750V,7x1
.5
同期增减磁、故录励磁
电压电流
240 米
3
6*4（黄绿红蓝）电
压电流（控揽）（4
平方 6 芯）
两根 CT、两根 PT（PT、
CT 端子箱到调节柜）
400 米
4
ZRA-KVVP-
450/750V,4*6（6 平
方 4 芯控揽，带相序
色标）
A、B 套直流控制加灭磁
500 米
5
仪表用数字通信电缆
|ZRA-DJYP2VP2-
2*2*1.0||（单股）
盘前 AVR 灭磁、AVC 励磁
电流
300 米
6
WDZ-YJGPP22-3kV
4*4
转子电压到发变组保护
柜
240 米
7
1.8/3kV 高绝缘电缆
1*4 独芯软线
大轴接地
120 米
8
ZA--YJV-
0.6/1KV,4*6（6 平
方 4 芯带相序色标）
起励电源
200 米
9
ZA--YJV-
0.6/1KV,3*6+4(带相
序色标)
风机、空调电源各两路
700 米
10
ZA--YJV-
0.6/1KV,4X4(带相序
色标)
A、B 套交流（UPS 两
路）、照明加热、调节
器风扇
500 米
133
11
仪表用数字通信电缆
|ZRA-DJYP2VP2-
6*2*1.0||（单股）
DCS{1、3*3=9 根；2、起
励、灭磁、命令 4 根；
3、模拟量两根；4、给
定值最大、最小、AVR 电
压输出参考两根 DCS 共
20 根、保护间 3 根
2800 米（为便于运转
900 米左右一盘）
12
RVSP 双绞线 2*1
通讯电缆
120 米
不限于此
1.4.9.3.4 4 号机励磁改造所需二次电缆清单（供货时至少满足表中数量要求，
不足时由投标方负责）：
序号
电缆型号
作用简述
规格
1
ZRA-
KVVP,450V/750V,4x1
.5
1、励磁到非电量柜；
2、转子接地保护动作到
发变组；3、发变组跳励
磁 4 根；4、并网信号到
励磁
1200 米
2
ZRA-
KVVP,450V/750V,7x1
.5
同期增减磁、故录励磁
电压电流
240 米
3
6*4（黄绿红蓝）电
压电流（控揽）（4
平方 6 芯）
两根 CT、两根 PT（PT、
CT 端子箱到调节柜）
400 米
4
ZRA-KVVP-
450/750V,4*6（6 平
方 4 芯控揽，带相序
色标）
A、B 套直流控制加灭磁
500 米
5
仪表用数字通信电缆
|ZRA-DJYP2VP2-
2*2*1.0||（单股）
盘前 AVR 灭磁、AVC 励磁
电流
300 米
6
WDZ-YJGPP22-3kV
4*4
转子电压到发变组保护
柜
240 米
7
1.8/3kV 高绝缘电缆
1*4 独芯软线
大轴接地
120 米
8
ZA--YJV-
0.6/1KV,4*6（6 平
方 4 芯带相序色标）
起励电源
200 米
9
ZA--YJV-
0.6/1KV,3*6+4(带相
序色标)
风机、空调电源各两路
700 米
10
ZA--YJV-
0.6/1KV,4X4(带相序
色标)
A、B 套交流（UPS 两
路）、照明加热、调节
器风扇
500 米
134
11
仪表用数字通信电缆
|ZRA-DJYP2VP2-
6*2*1.0||（单股）
DCS{1、3*3=9 根；2、起
励、灭磁、命令 4 根；
3、模拟量两根；4、给
定值最大、最小、AVR 电
压输出参考两根 DCS 共
20 根、保护间 3 根
2800 米（为便于运转
900 米左右一盘）
12
RVSP 双绞线 2*1
通讯电缆
120 米
不限于此
1.4.9.4 每面控制屏应装有不小于 100mm2 的接地铜排，铜排的末端应装有可靠
的压接端子。接地铜排应用截面不小于 50mm²的铜缆与主接地网相连。控制屏本身必
须可靠接地，且应具有抗电磁干扰的屏蔽功能，并具有防震性。各控制柜的保护接
地和工作接地分开。裸铜排要打直径为 13mm 的孔，以使连接到电厂接地网端的要求
一致。
1.4.9.5 控制屏外观镀膜平整，不反光，色泽一致，无气孔砂眼、裂纹及锈斑
等现象。柜外表面采用静电喷塑式涂层材料，随屏提供金属制 KKS 标识牌，保护屏
的颜色由需方规定。
1.4.9.6 端子排应保证足够的绝缘水平，端子排应该分段，各类端子排应有总
端子数的 15%～20%的备用端子，且可在必要时再增加，外部接入的一根电缆中所有
的导线应接于靠近的端子。每个信号输出接点须采用两个端子接线，不采用公用线
接法。所有二次端子的额定电流应不小于 10A，1000V，一次端子的容量应不小于负
载容量的 1.5 倍。端子排前应保留足够空间，并设有固定电缆的措施，便于电缆连
接。端子应采用螺栓连接型。不允许使用双层端子。电流端子的额定值应大于额定
电流值。柜内端子参照或相当于菲尼克斯、魏德米勒、ABB、万可、泰科、莫仕、安
费诺同等品质品牌。交直流端子颜色应进行区分，交流使用红色，直流使用灰色，
接地使用黄绿或黄色。
1.4.9.7 端子排的布置在参考原设计的基础上，充分考虑电缆布置的均匀与合
理；各屏上的电缆必须固定良好，防止脱落拉坏接线端子排造成事故；跳(合)闸引
出端子应与正电源适当隔开，跳闸、合闸端子也不能相邻；控制屏上配线应为耐
热、耐潮、阻燃、热固性的交联聚乙烯绝缘铜绞线。导线额定电压不低于 500V。一
般控制导线截面应大于 2.5mm2，CT、PT 及励磁开关合闸回路的控制导线截面应大于
4mm2。励磁系统开入、开出不采用公共端接线，每一个开入、开出接线采用双线配
置。
1.4.9.8 用于励磁调节器内发出封脉冲信号和灭磁开关跳闸信号的中间继电器
满足额定直流电流电压的 55%～70%范围以内，动作功率不低于 5W。采用大功率继电
器。所有大功率继电器接线均应经试验端子可靠压接，方便定期校验。
135
1.4.9.9 导线应无损伤，导线与端子的连接应用螺丝加 O 型线鼻子的连接方
式。投标方应提供走线槽，以便固定电缆及端子排的接线。接到端子排上的导线应
有标志条和标志套管标识清楚标明导线两侧端子号，对于电压、电流回路标明回路
号及中文说明。
1.4.9.10 每块屏及屏内的装置（包括继电器、控制开关、控制回路的熔丝、开
关及其他独立设备等）都应有标签框，以便于清楚地识别，外壳可移动设备，在设
备本体上也要有同样的标签的标识要求。
1.4.9.11 每块屏应配置下列附件：带自动温度调节器的防凝露电阻器，温度调
节范围为 20-50℃，适用于每块屏内阻止由温度而引起的凝露现象，电源为 220V，
50HZ；每块屏内照明灯为 25W，220V，光源为 LED；需要配置端子排，供上述照明
灯、开关和防凝露电阻器以及双向馈电电缆和相关的内部布线等连接使用。
1.4.9.12 屏柜几何尺寸必须根据现场励磁小间场地进行设计，屏柜几何尺寸设
计必须保证励磁系统运行、检修、设备巡视要求；（要求投标方现场勘测确定，确
保生产设备满足现场实际场地安装要求，且保证实用、美观）
1.4.9.13 屏柜颜色：采用国际标准色标体系 RAL7032,门轴在左侧。
1.4.10 励磁小间
1.4.10.1 1-4 号机励磁小间布置于 1-4 机组 6.5 米平台，交流电缆采用型号为
YJV 3*240，每相 6 根，合计 54 芯，布局为 1、2 号桥接入 9 根，3、4 号桥接入 9
根，交流电缆接入口为 2、4 号桥，直流出线形式为共箱母线封闭管母，直流出线部
分与励磁柜体通过软连接对接；投标方设计柜体尺寸和柜内布局方式应充分考虑现
有交流电缆接入（包括交流电缆线鼻子接入）以及与直流出线通过软连接与直流管
母对接，同时要求在不依靠智能均流（但具备该功能）条件下，均流系数满足国标
和行标。如原有一次电缆与直流管母无法利旧，投标方负责一次电缆的采购、敷设
及接线以及直流管母改造相关工作，由此产生的费用全部由投标方承担。
1.4.10.2 励磁小室采用室内循环冷却方式，空调不满足设备制冷要求时负责增
加空调，空调购置、安装及耗材所需费用由投标方提供。
1.4.10.3 为满足安装需要，1-4 号机需要将励磁玻璃房拆装及更换作为安装进
入空间，改扩建改造过程中破坏的所有设施，例如钢结构、钢化玻璃、地面等部
位，投标方需要按照招标方要求进行恢复，因改造发生的一切事宜，均由投标方按
照招标方要求妥善解决。
1.4.10.4 新励磁盘柜安装后，投标方要对地面重新找平并打磨平整，铺设自流
平漆。（自流平漆施工工艺要求：基层处理整体平整，底漆、中涂层及面漆涂装规
范，厚度适中，整体效果平整、耐压、抗磨、光泽度好）
1.4.10.5 投标方负责新励磁设备安装后的空调移位，1-4 号机励磁小间空调下方
地板开孔走线，电源取自 MCC 盘，空调位置摆放及电源线布置符合励磁小间整体美观
协调性。并对原有孔洞进行加固修复。
136
1.4.10.6 励磁小间顶部应安装足够的照明灯，照明灯采用 LED 灯，照明电源分为
事故照明和应急照明两路。
1.4.11 安装要求
1.4.11.1 投标方负责完成设备现场的安装工作和调试工作，现场服务人员应服
从招标方统一调度。
1.4.11.2 设备安装方式采用停机一次安装，设备安装满足规程要求。
1.4.12 其他要求
1.4.12.1 改造后的励磁系统必须满足励磁系统反措相关条款的技术要求。
1.4.12.2 在各种干扰情况下，装置应正确工作，装置应满足下列试验标准：耐
冲击电压试验：5kV，1.2/50µs 冲击波；绝缘强度试验：2kV/50Hz，1min；高频干扰
试验：Ⅲ级；快速瞬变干扰：Ⅳ级；辐射电磁场：Ⅲ级；静电放电：Ⅳ级。
1.4.12.3 自动通道中任一元件损坏或程序故障时，装置应正确工作，不应造成
停机。
1.4.12.4 直流电源电压在 80～115%额定值范围内变化时，装置应正确工作。直
流电源纹波系数≤5%时，装置应正确工作。
1.4.12.5 装置电源必须具有有效的抗干扰措施，并对此作出说明。拉合一路电
源以及插拔熔丝发生重复击穿火花时，装置应正确工作。电源回路出现各种异常情
况（如短路、断线、接地等）时装置应正确工作。
1.4.12.6 装置报警需自保持，只有当运行人员复归后，信号才能复归，复归按
钮装在柜上适当位置，以便于操作，并应有远方复归功能。
1.4.12.7 发电机由于励磁系统故障造成的年强行退出比不大于 0.25；励磁系统
的年强行退出比不大于 0.1%；AVR（包括 PSS）运行比大于 99%。
1.4.12.8 励磁系统模型符合 IEEE Std421.5 规定。
1.4.13 励磁系统参数（投标方填写）
1.4.13.1 励磁性能参数表
序号
项目
设计值
保证值
1.
制造厂
2.
励磁方式
3.
额定励磁电压
4.
额定励磁电流
5.
励磁顶值电压
137
6.
励磁顶值电流
7.
允许强励时间(励磁顶值电流)
8.
励磁系统退出一个整流桥时，励磁系统出力/时间
9.
励磁系统退出二个整流桥时，励磁系统出力/时间
10.
励磁系统整流桥全面停风时，励磁系统出力/时间
11.
励磁系统电压响应时间
12.
励磁系统的年不可利用率
13.
励磁系统使用寿命
14.
励磁系统平均故障间隔时间（MTBF）
15.
励磁系统年运行小时数
16.
励磁系统年利用小时数
1.4.13.2 整流柜参数
序号
项目
内容
1.
制造厂
2.
晶闸管整流桥并联支路数
3.
每条支路串联元件数
4.
并联支路均流系数
5.
晶闸管整流柜数量
6.
晶闸管组件
7.
晶闸管元件反向峰值电压
8.
晶闸管元件额定正向平均电流
9.
单个整流桥的长期额定负荷能力
10.
单个整流桥的停风负荷能力
11.
强励时晶闸管控制角
12.
整流柜冷却方式
13.
风机噪声（1M 处）
14.
整流柜冷却方式
138
15.
有无智能均流功能
16.
能否对单个整流桥进行限流
1.4.13.3 灭磁及过压保护参数
序号
项目
内容
1.
灭磁电阻材料
2.
灭磁电阻型号及规格
3.
灭磁控制电压
4.
灭磁容量
5.
过电压保护动作电压值
6.
过电压保护非线性电阻容量
7.
灭磁开关型号
8.
灭磁开关额定电压
9.
灭磁开关额定电流
10.
灭磁开关跳闸时最大弧压
11.
能否测量灭磁电阻能量消耗
1.4.13.4 起励参数
序号
项目
内容
1.
起励电压
2.
起励电流
3.
起励时间
1.4.13.5 励磁调节器
序号
项目
内容
1.
制造厂
2.
型号
3.
调节装置数量
4.
调节通道数量
5.
AVR 调节范围(自动)
139
6.
FCR 调节范围(手动)
7.
调压精度
8.
运算周期（秒）
阶跃响应调节指标参数
空载时，10%UFN 阶跃量，超调量
振荡次数
9.
调节时间
零起升压，调节指标参数
发电机电压最大值
振荡次数
10.
调节时间
软起动时，调节指标参数
发电机电压最大值
振荡次数
11.
调节时间——可整定
12.
励磁调节器规律（PID+PSS）
13.
AVR 电压调差率范围
励磁调节器硬件配置
CPU
系统总线形式及位数
主频
采样位数
采样速度（点/周期）
有效值计算方式
14.
通讯接口形式
15.
频率响应范围
16.
调节器录波参数
140
模拟量路数
数字量路数
内存存放录波组
时间轴
操作记录数字量
操作记录组数
录波保存方式
1.5 专用技术要求
1.5.1 投标方技术需满足第五章技术要求及科技项目实现。
1.5.2 科技产出：
（1）投标方负责按照招标方要求完成两项发明专利授权。
（2）投标方负责按照招标方要求完成四篇省部级正规期刊论文发表。
（三）设计联络：
1..1 设计联络会的目的是保证合同设备和电厂的成功设计，及时协调和解决设
计中的技术问题，协调招标方和投标方之间的接口问题。
1.2 为协调设计及其它方面的接口工作，根据需要招标方与投标方应召开设计
联络会。投标方应制定详细的设计联络会日程。签约后的___10__天内，投标方应向
招标方建议设计联络会方案，在设计联络会上招标方有权对合同设备提出改进意
见，投标方应按此意见作出改进。投标方应负责合同设备的设计和协调工作，承担
全部技术责任并做好与招标方的设计联络工作。
设计联络计划表
序号
次数
内容
时间
地点
人数
1
1
招标方
2
1
投标方
1.3 除上述规定的联络会议外，若有任何重要事情需有关方面进行研究和讨
论，经各有关方面同意可另行召开联络会议解决。
1.4 每次会议均应签署会议纪要，包括讨论的事项和结论，该纪要作为合同的
组成部分。与合同具有同等效力。
141
1.5 除联络会议外，由任一方提出的所有有关合同设备设计的修正或修改都应
由对方参与讨论并同意。一方接到任何需批复的文件或图纸 4 周内，应将书面的批
复或意见书返还提出问题方。
1.6 在本合同有效期内，买卖双方应及时回答对方提出的技术文件范围内有关
设计和技术的问题。
1.7 联络会主要内容：
1.7.1 决定最终布置尺寸，包括外形和其它附属设备的布置；
1.7.2 复核保护装置及配件的主要性能和参数，并进行确认；
1.7.3 检查总进度、质量保证程序及质控措施；
1.7.4 决定施工要求，运输尺寸和重量，以及工程设计的各种接口的资料要
求；
1.7.5 讨论交货程序；
1.7.6 解决遗留问题；
1.7.7 讨论监造、工厂试验及检验问题；
1.7.8 讨论运输、安装、调试及验收试验。
（四）供货要求：
1.1 供货范围
投标方供货范围及详细要求见第五章。
附表 A.1 阳城国际发电有限责任公司 1-4 号机组励磁改造供货清单
1-4 号机组励磁改造主设备供货清单
序号
名称
型号和规格 单位
数量
生产厂家
备注
1
励磁调节器柜
面
4
2
可控硅整流柜
面
16
3
灭磁开关柜
面
4
4
灭磁电阻柜
面
4
1-4 号机组励磁改造必备的备品备件、辅材供货清单(不单独报价计入材料费总价)
序号
名称
型号和规格 单位
数量
生产厂家
备注
142
1
脉冲电源板
块
4
2
系统电源板
块
2
3
风机
台
4
4
电压变送器
块
8
5
电流变送器
块
8
6
继电器（包含大功率）
个
按继电器
型号划
分，每种型号各 4
个
7
整流柜显示屏
块
4
8
脉冲隔离板
块
4
9
智能均流板
块
4
10
功整流柜控制器
块
4
11
电流端子
个
1000
12
调节器插箱（含完整板
件）
套
1
自主可控
13
脉冲放大板
块
1
14
交流采样板
块
2
15
CPU 板
块
1
16
DSP 板
块
1
17
调节器小风扇
台
12
18
温湿度仪（可远传）
台
6
19
可控硅
个
6
20
滤网
个
200
不同规格
平均
143
21
除湿机
台
4
22
励磁测试工具（1. 交流电压输出：6×（0～125）V；2 .交流电流输出：6×（0～40）V， 可多相并联输出。3.八对开入量；两对通用开出量；四对快速开出量。4.内置模拟断路器。
ONLLY-
AQ66098
台
1
带保护测试和模拟断路器功
能
23
专用故障检测维护调试工
具
台
4
具备在线调试读取修改参数
功能
24
密封胶
7587
支
100
25
防火板
1*2
平方
米
60
26
防火包
280*180*40
个
1000
27
有机防火堵料
千克
100
28
无机防火堵料
千克
100
29
绝缘板 477.41
厚度 20mm
块
260
Ⅰ型 60 块，Ⅱ型
200 块
SMC 材质
30
支柱绝缘子
SWD-
5/3.5kV，
高度 125mm
个
24
DMC 材质
31
环氧锌黄底漆
桶
5
32
直流耐压高压测试线
10 米
根
2
33
红外测试仪
UTi261M
个
4
34
钳形电流表
F381CN
个
4
35
打印机
台
2
彩色，具
备 A3 打
印功能
★投标人投标时严格按照附表 A.1 格式提供供货清单，并注明规格型号及生产厂
家，未按要求提供者将做否决处理。
144
1.2 交货进度
从合同签订后开始起 30 天内完成供货(包含节假日)。注：根据具体项目要求填
写。
（五）设备监造、试验和验收：
投标方应在本合同生效后 1 个月内，向招标方提供与本合同设备有关的监造、检
验、性能验收试验标准。
1.1 工厂检验
1.1.1 工厂检验是质量控制的一个重要组成部分。投标方须严格进行厂内各生
产环节的检验和试验。投标方提供的合同设备须签发质量证明、检验记录和测试报
告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。
1.1. 2 工厂检验的所有费用包括在合同总价之中。
1.1.3 投标方应在开始进行工厂试验前 1 个月，通知招标方其日程安排。根据
这个日程安排，招标方需确定要见证的项目，并在 15 天内通知投标方。
1.1.4 若招标方不派或未按时派遣监造人员参加上述试验，投标方应在接到招
标方相关通知后，自行组织检验。
1.1.5 投标方应至少提前 15 天将制造、组装重要阶段的日期和工厂试验日期、
地点通知招标方参加检验。投标方应向招标方提供全部工厂试验文件的经认可的副
本。
1.1.6 招标方有权派遣其检验人员到投标方及其分包商的车间场所，以使其不
受限制地对合同设备的加工制造进行检验和监造。招标方的检查和监造并不代替或
减轻投标方对检验结果和生产质量而负担的责任。招标方应将为此目的而派遣的代
表人员名单以书面形式通知投标方。
1.1.7 为对合同设备进行实地了解，投标方应在本厂内组织一次对招标方的培
训。
1.1.8 监造人员前往投标方和(或)其分包商生产现场，观察和了解该合同设备
工厂试验的情况及其运输包装的情况时，若发现任一货物的质量不符合合同规定的
标准，或包装不满足要求，监造人员有权发表意见，投标方应认真考虑其意见，并
采取必要措施以确保合同设备的质量。
1.1.9 合同设备运到招标方后，招标方有进行检验、试验和拒收(如果必要时)
的权利，不得因该合同设备在原产地发运以前已经由招标方或其代表进行过监造和
检验并已通过作为理由而受到限制。监造人员参加工厂试验，包括会签任何试验结
果，既不免除投标方按合同规定应负的责任，也不能代替合同设备到达招标方后的
检验。
145
1.1.10 如经检验和试验有不符合技术规范的合同设备，招标方可以拒收，投标
方应更换被拒收的货物，或进行必要的改造使之符合技术规范的要求，招标方不承
担上述的费用。
1.1.11 检验的范围包括原材料和元器件的进厂，部件的加工、组装、试验至出
厂试验。
1.1.12 投标方检验的结果要满足电力行业技术规要求，如有不符之处或达不到
标准要求，投标方要采取措施处理直至满足要求，同时向招标方提交不一致性报
告。投标方发生重大质量问题时应将情况及时通知招标方。励磁调节器装置必须按
照国家有关标准进行出厂试验。招标方参加相关出厂试验。
1.2 设备监造
1.2.1 监造依据
根据本规范和电力工业部、机械工业部文件电办(1995)37 号《大型电力设备质
量监造暂行规定》和《驻大型电力设备制造厂总代表组工作条例》的规定，以及国
家有关规定。
1.2.2 监造方式
文件见证、现场见证和停工待检，即 R 点、W 点、H 点。每次监造内容完成后，
投标方和监造代表均须在见证表上履行签字手续。投标方复印 3 份，交监造代表 1
份。
1.2.3 设备监造内容(下表由投标方填写，招标方确认)：
监造方式
序号
监造部套
监造内容
H
W
R
数量
注：H～停工待检，w～现场见证，R～文件见证，数量～检验数量
1.2.4 投标方应向监造人员提供的资料：
1.2.4.1 原材料型号规格及物理、化学、电气性能分析；
146
1.2.4.2 分包商主要零部件的验收报告、型式试验及出厂试验报告、合格证及
使用说明；
1.2.4.3 型式试验、出厂试验报告及试验依据和中间试验报告，外购件或配套
件的进厂验收报告；
1.2.4.4 产品改进和完善的报告(如有)；
1.2.4.5 与分包商的技术协议和分包合同副本；
1.2.4.6 合同设备生产进度表。
1.3 性能验收试验
1.3.1 性能验收试验目的是为了检验合同设备的所有性能是否符合技术规范书
的要求。
1.3.2 性能验收试验的地点为招标方现场。
1.3.3 性能试验的时间一般在机组 168h 试运行之后半年内进行，具体试验时间
由供需双方协商确定。
1.3.4 性能验收试验由招标方组织，投标方参加。试验大纲由投标方提供，与
招标方讨论后确定。
1.3.5 性能验收试验的标准和方法：按设备的技术性能要求和有关部委及国家
标准进行。由投标方提供详细资料清单，招标方确认。
1.3.6 性能验收试验所需的测点、一次元件和仪器或器材及其装置应由投标方
提供，招标方参加配合。投标方也要提供试验所需的技术配合和人员配合。
1.3.7 性能验收试验的费用：所有试验的配合等费用已在合同总价内。其它费
用，如实验在现场进行，由招标方承担；在现场以外的地方进行，则已包含在合同
总价中。
1.3.8 性能验收试验结果的确认：性能验收试验报告以招标方为主编写，投标
方参加，共同签章确认结论。如双方对试验的结果有不一致意见，双方协商解决；
如仍不能达成一致，则提交双方上级部门协调。进行性能验收试验时，一方接到另
一方试验通知而不派人参加试验，则被视为对验收试验结果的同意，并进行确认签
盖章。
1.4 质量保证
1.4.1 投标方必须具有一套质保系统以保证其产品、服务及其转包合同所提供
产品和服务的质量。
1.4.2 订购的新产品除应满足本规范书外，投标方还应提供产品的鉴定证书。
147
1.4.3 投标方应保证制造过程中的所有工艺、材料等（包括投标方的外购件在
内）均应符合规范书的规定。若招标方根据运行经验指定投标方提供某种外购零部
件，投标方应积极配合。
1.4.4 投标方应遵守本规范书中各条款和工作项目的 ISO9000（GB/T19000）质
量保证体系，该质量保证体系经过国家认证和正常运转。
1.4.5 所有对设备和材料有影响的生产、过程、安装及测试都必须由招标方监
督。
1.4.6 质保期：励磁调节器装置的整机柜质量保证期为设备投运之日起一年。
两年内投标方为招标方提供免费的技术服务（含 DCS 国产化改造期间的调试配
合）。当投标方设备出现异常或故障时，投标方应积极协助招标方技术人员进行处
理。
1.4.7 投标方承诺在励磁调节器的整机柜装置质保期内，向招标方免费维修并
无偿更换非招标方误操作造成损坏设备；超出质保期外，也能保证向招标方有偿提
供备品配件，并提供终生的免费技术支持。
1.4.8 投标方所提供的设备可靠性指标能够达到：励磁系统强行切除率不大于
0.05%。平均无故障时间（MBTF）大于 30000 小时。自动电压调节器(包括 PSS)应保
证投入率不低于 99%。设备使用寿命保证 15 年以上。
1.4.9 当投标方提供的设备异常或故障时，投标方有义务及时帮助招标方进行
分析工作；当设备发生异常或故障时，投标方承诺及时向招标方提供正式分析报
告。
1.4.10 投标方承诺为所供设备提供及时的升级服务，其中软件升级免费，硬件
升级只适当收取硬件成本费及相应的劳务费用。
（六）包装、运输、储存：
1.1 设备制造完成并通过试验后，应及时包装，否则应得到切实的防护，确保
其不受污损。
1.2 所有部件经妥善包装或装箱后，在运输过程中还应当采取其它防护措施，
以免散失损坏或被盗。
1.3 在包装箱外应标明需方的订货号、发货号。
1.4 包装箱应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮
和腐蚀。
1.5 包装箱上应有明显的包装储运图示标志(按 GB191 标准)。
1.6 整体产品或分别运输的部件都要适合运输和装载的要求。
1.7 出厂的设备应附有产品合格证书、装箱单和安装使用说明书以及出厂试验
报告，在说明书中应提供可能的安装方式等。
148
（七）建筑要求： 满足相关规程要求 ；
（八）安装要求： 满足相关规程要求 ；
（九）现场试验、调试：
1.1 设备试验
1.1.1 投标方负责励磁系统全部功能试验，静态试验、动态试验、励磁建模试
验、PSS 试验应满足入网要求，并经江苏省调、华东网调审核合格，出具中国电力科
学院认证的动态试验报告。
1.1.2 投标方负责与励磁相关的如 DCS、同期、AVC、PMU 等系统的调试，并负
责与调度相关参数的对点工作。
1.1.3 投标方负责励磁系统涉及的保护、涉网保护及限制器的定值整定及计
算，出具满足资质要求的整定计算书及定值清单。
1.1.4 投标方负责励磁系统改造涉及的改造方案、技术方案、试验方案、启动
方案经江苏省调、华东网调评审及协调工作。
1.1.5 投标方负责励磁改造后相关参数及资料报江苏省调、华东网调审核、备
案工作。
1.1.6 励磁设备试验应由具备资质的科研单位按照相关标准进行。
1.1.7 励磁设备型式试验及出厂试验由投标方负责，供货时提供符合标准的试
验报告。
（十）技术资料及交付进度：
1.1 投标方负责提供完整的励磁系统说明书、软件逻辑图、安装接线图纸等各六
份，硬件的说明书按安装数量提供。具体要求如下。
1.1.1 投标方提供的资料应使用国家法定单位制即国际单位制(语言为中文)。在
提供图纸的同时提供 AUTOCAD 电子文件。
1.1.2 资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容正确、准确、一致、清晰完
整，装订成册，满足工程要求。
1.1.3 投标方资料的提交应及时、充分，满足工程进度要求。
1.1.4.完工后的产品应与最后确认的图纸一致。招标方对图纸的认可并不减轻
投标方关于其图纸的正确性的责任。设备在现场安装时，如投标方技术人员进一步
修改图纸，投标方应对图纸重新收编成册，正式递交招标方，并保证安装后的设备
与图纸完全相符。
1.1.5 对于其它没有列入合同技术资料清单，却是工程所必需文件和资料，一经
发现，投标方应及时免费提供。如本期工程为多台设备构成，后续设备有改进时，
149
投标方也应及时免费提供新的技术资料，设备图纸类的提供六份，硬件的说明书按
安装数量提供。
1.1.5.1 资料提交的基本要求
1）投标方应及时提供满足下列资料和图纸，包括但不限于：
·系统设计说明书，励磁系统主要元器件选型说明、计算书；
·励磁系统控制逻辑图、程序框图、分柜图及元件参数表；
·励磁系统传递函数总框图及参数说明；
·电气原理图、电气接线图；
*（以上图纸需在设备出厂前一个半月提供给招标方）
·设备安装布置图；
·设备清册(包括名称、型号规范、安装地点、数量、生产厂家等) ；
·所有设备说明书；
·软件、软件说明；
·设备安装、运行、维护、检修说明书（包括设备结构特点、安装程序和工艺
要求、启动调试要领、运行操作规定和控制数据、定期校验和维护说明等）；
·备品配件清单；
·检查记录、试验报告、出厂试验报告及质量合格等出厂报告，以及所有重要
元器件的测试报告；
·提供在验收时所遵循的规范、标准和规定清单及样本。
2）资料交付进度及数量
·设备验收前提供所有资料，每套资料提供 6 套纸介质，两套电子版。
1.1.5.2 技术资料要求
1）励磁系统设备清单，文件和图纸清单、联系窗口清单(含地址、联系人、电
话、传真)等内容；
2）励磁系统技术规范书，其中包含励磁系统整体技术参数，整体安装、运行、
调试、维护、设计说明(供方分项编写)，除此之外，供方还提供励磁系统方框图、
原理接线图、设备外形图、安装图、出厂试验报告等资料；
3）励磁系统主要设备选择计算书及励磁系统发热计算书。
4）励磁系统各单项设备技术规范书，包含单项设备的安装、运行、调试、维
护、设计说明，单项设备内部元器件型式、技术参数等。
150
5）励磁系统与外部设备接口项目清单，包含接口内容、技术数据、对外部设备
的技术要求、接口所对应的接线端子号、电缆规格等具体事项；
6）设备制造厂家需向需方提供发电机励磁调节器模型框图、PSS 传递函数框
图、传递函数和相应的参数。
7）设备制造厂家供方在上述资料中标明工程名称、日期、提供单位、资料性质
(如是确认资料或是最终资料)等内容，供方提供的资料装订成册。
8）MICROSOFT OFFICE 或 AUTOCAD 软件编写或绘制。所供资料，不管设备是否国
内提供，均采用中文简体印刷字体。投标方提供的资料有文字和电子版两种型式，
电子版应可编辑。
1.2 设备交货进度和工程总进度
1.2.1 设备交货进度及交货地点
1.2.1.1 供货周期：从合同签订后开始起 90 天内完成供货(包含节假日)。
1.2.1.2 交货地点：阳城国际发电有限责任公司 1-4 号机组现场。
1.2.1.3 序号要与供货范围分项清单序号一致。
1.2.1.4 备品备件及专用工具设备同时交货。
1.2.1.5 交货时间是指设备/部件到达招标方指定交货地点的时间。
1.2.1.6 本交货时间为暂定计划，具体交货时间待合同谈判时确定，投标方应满
足工程进度的要求。
1.2.1.7 设备的接卸、倒运由投标方负责，租用吊车、叉车、货车等发生的费用
由投标方负责。
1.2.1.8 设备的现场防护、保管由投标方负责；投标方专用包装箱、架子由投标
方负责装车回收。
1.2.1.9 技术协议签订后，投标方应在 2 周内，向招标方提供一个详尽的生产计
划，包括设备计、材料采购、设备制造、厂内测试以及运输等项的详情，以确定每
部分工作及其进度，投标方自制生产计划进度表，并列出详细条目。
1.2.2 工程总进度
1.2.2.1 投标方应按照承诺的工程进度精心组织、科学合理地安排各项工作，以
确保本工程优质、高效、如期完成。
1.2.2.2 投标方应列出详细的设计、供货、安装施工和调试时间进度表。
1.2.2.3 设计进度：投标方保证在合同签定后十天内，召开设计联络会。指定专
人开始产品设计工作，所有设计应在 1 个月内完成，产品技术设计方案经双方技术
151
人员审核后，方可组织生产。因招标方针对设计提出的要求，投标方不应增加产品
报价。
投标方至少提供下列产品设计技术资料五份以供设计联络会讨论、审核。
电气原理图、接线图；基础安装图；柜体内部设备布置图、接线图（含外围设
备接口图）；
励磁系统功能及控制流程图；设备说明书；第三方配套设备的技术资料。
1.2.2.4 检修工期：
2026 年 03 月 20 日至 2027 年 2 月 20 日具体以调度审批一次设备检修及开工时
间为准，并由招标方提前一个月告知投标方。
1.2.2.5 投标方承诺除满足合同工期外，还要满足根据招标方要求导致的工期变
更。
1.2.2.6 本改造工程由招标方负责旧设备系统的拆除、新设备系统的安装调试施
工，改造施工工期为 20 天/台。
（十一）技术服务：
1.1 现场技术服务
1.1.1 投标方应指定一名工地代表，配合招标方及安装承包商的工作。投标方
应指派有经验的安装指导人员和试验工程师，对合同设备的安装、调试和现场试验
等进行技术指导。投标方指导人员应对所有安装工作的正确性负责，除非安装承包
商的工作未按照投标方指导人员的意见执行，但是投标方指导人员应立即以书面形
式将此情况通知了招标方。
1.1.2 投标方服务人员的一切费用己包含在合同总价中，它包括诸如服务人员
的工资及各种补助、交通费、通讯费、食宿费、医疗费、各种保险费、各种税费,等
等。投标方对其现场服务人员的一切行为负全部责任。
1.1.3 合同设备的安装工期为 2 周。投标方在设备安装前及时向招标方提供技
术服务计划，包括服务内容、日程、工作人员、天数等。买卖双方据此共同确认一
份详尽的安装工序和时间表，作为投标方指导安装的依据，并列出安装承包商应提
供的人员和工具的类型及数量。
1.1.4 双方应该根据施工的实际工作进展，通过协商决定投标方技术人员的专
业、人员数量、服务持续时间、以及到达和离开工地的日期。
1.1.5 现场服务人员的工作时间应与现场要求相一致，以满足现场安装、调
试、和运行的要求。招标方不再因投标方现场服务人员的加班和节假日而另付费
用。
152
1.1.6 未经招标方同意，投标方不得随意更换现场服务人员。同时，投标方须
及时更换招标方认为不合格的投标方现场服务人员。投标方现场服务人员的正常来
去和更换应事先与招标方协商。
1.1.7 下述现场服务表中的天数均为现场服务人员人天数。现场服务计划表(格
式)
派出人员构成
序号
技术服务内容
计划人月数
职称
人数
备注
1.1.8 在下列情况下发生的服务人天数将不计入投标方现场总服务人天数中：
1.1.8.1 由于投标方原因不能履行服务人员职责和不具备服务人员条件资质的
现场服务人员人天员数；
1.1.8.2 投标方为解决在设计、安装、调试、试运等阶段的自身技术、设备等
方面出现的问题而增加的现场服务人天数；
1.1.8.3 现场代表的健康原因；
1.1.8.4 投标方自行要求增加人日数。
1.1.8.5 因其他投标方原因而增加的现场服务人员。
1.1.9 投标方现场服务人员应具有下列资质：
1.1.9.1 遵守中华人民共和国法律,遵守现场的各项规章和制度；
1.1.9.2 有较强的责任感和事业心,按时到位；
1.1.9.3 了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近机组的现场工作经
验，能够正确地进行现场指导；
1.1.9.4 身体健康，适应现场工作的条件。
1.1.9.5 投标方要向招标方提供服务人员情况表。投标方须更换不合格的投标
方现场服务人员服务人员情况表
姓名
性别
年龄
民族
政治面貌
学校和专业
职务
职称
153
工
作
简
历
(包括参加了哪些工程的现场服务)
单
位
评
价
(按资质 4 条逐条评价)
单位(盖章)
年月日
(注：每人一表)
1.1.10 现场服务人员的任务和职责
1.1.10.1 投标方指定的工地代表，应在合同范围内与招标方工地代表充分合作
与协商，以解决有关的技术和工作问题。双方的工地代表，未经双方授权，无权变
更和修改合同。投标方的现场代表应具备相应的资质和经验，以督导安装、负责调
试、投运等其他各方面，并对施工质量负责。
1.1.10.2 投标方现场服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、设
备质量问题的处理、代表投标方，完成合同规定有关设备的技术服务，指导和监督
设备的安装、调试及验收试验。
1.1.10.3 投标方技术人员应对招标方人员详细地解释技术文件、图纸、运行和
维护手册、设备特性、分析方法和有关的注意事项等，以及解答和解决招标方在合
同范围内提出的技术问题。
1.1.10.4 投标方技术人员有义务对招标方的运行和维护人员进行必要的培训。
1.1.10.5 投标方技术人员的技术指导应是正确的，如因错误指导而引起设备和
材料的损坏，投标方应负责修复、更换和(或)补充，费用由投标方承担，该费用中
还包括进行修补期间所发生的服务费。招标方的有关技术人员应尊重投标方技术人
员的技术指导。
154
1.1.10.6 投标方代表应充分理解招标方对安装、调试工作提出的技术和质量方
面的意见和建议，使设备的安装、调试达到双方都满意的质量。如因投标方原因造
成安装或试验工作拖期，招标方有权要求投标方的安装监督人员或试验工程师继续
留在工地服务，且费用由投标方自理。如因招标方原因造成安装或试验拖期，招标
方根据需要有权要求投标方的安装监督人员或试验工程师继续留在工地服务，并承
担有关费用。
1.1.10.7 在安装和调试前，投标方技术服务人员应向招标方进行技术交底，讲
解和示范将要进行的程序和方法。在设备安装前，投标方应向招标方提供设备安装
和调试的重要工序和进度表，招标方技术人员要对此进行确认，否则投标方不能进
行下一道工序。经招标方确认的工序不因此而减轻技术投标方服务人员的任何责任,
对安装和调试中出现的任何问题仍要投标方负全部责任；投标方提供的安装、调试
重要工序表
序号
工序名称
工序主要内容
备注
注:此表内容在合同执行期间提供。
1.1.11 招标方的义务
招标方要配合投标方现场服务人员的工作,并在生活、交通和通讯上提供方便。
（十二）保密及成果应用
1. 未经招标人同意，投标人不得将本项目涉及到的技术资料外泄。
2. 本项目实施过程中所形成的成果（新技术、新工艺）归招标人所有。
（十三）培训：
1.2.1 为使合同设备能正常安装、调试、运行、维护及检修,投标方有责任提供
相应的技术培训。培训内容和时间应与工程进度相一致。
1.2.2 培训计划和内容由投标方在投标文件中列出(格式)
培训教师构成
序号
培训内容
计划人月数
职称
人数
地点
备注
155
1.2.3 培训的时间、人数、地点等具体内容由供需双方商定。
1.2.4 投标方为招标方培训人员提供设备、场地、资料等培训条件，并提供食
宿和交通方便。
（十四）缺陷处理及质量保证： ；
（十五）备品备件和专用工具要求
控制器内的电源板、脉冲电源板、风机、电流端子、通用线鼻子、脉冲板（整流
桥里面的板件）、防尘滤网，具体备件要求见附表。
156
157
第六章 图纸及资料
1. 施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信等地下管线资
料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与改造工程有关的原始资料。
2. 定位放线的基准点、基准线和基准标高。3. 招标图纸：
。
4. 其他资料：
。
158
第七章 投标文件格式
(请各投标人务必仔细阅读招标文件，特别提醒认真阅读招标文件评分标准，结合评分标
准编写有关内容)
159
（分子公司简称） 项目（项目容量）（标段名称）
商务投标文件
投标人： （盖单位章）
年 月 日
160
目录
一、投标函及投标函附录
二、法定代表人身份证明
三、授权委托书
四、联合体协议书（如有）
五、投标保证金
六、资格审查资料
七、商务部分投标文件差异表
八、财务用款计划
九、商务部分评标因素统计表
十、廉洁合同
十一、投标人关于资格的声明函
十二、投标人须知前附表规定的其他材料
161
一、投标函及投标函附录
（一）投标函
（招标人名称）: 1．我方己仔细研究了（项目名称）施工总承包招标文件的全部内容，愿意以人民币（大
写）（¥）的投标总报价，工期日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到。
2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）（¥）。4. 如我方中标：（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约保证金或银行保函。（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。（5）我方接受招标书中的所有条款（差异表内所列内容除外）。5. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章
“投标人须知”第 1.4.3 项和第 1.4.4 项规定的任何一种情形。
6. （其他补充说明）。
投标人： 地址：网址：电话：传真：邮政编码：
年月日
162
（二）投标函附录
序号
条款名称
合同条款号
约定内容
备注
1
承包人的名称和地址
…
2
项目经理
4.5.5
姓名：
3
计划工期
1.1.4.3
天数:日历天
4
缺陷责任期
19.1
5
分包
4.3
6
发出开工通知的时间
7
提交进度计划的时间
合同生效日期后天
8
履约担保
4.2
合同价格的%
9
质量保证金的金额
17.4.4
合同价格的%
163
二、法定代表人身份证明
投标人名称：单位性质：地址：成立时间：年月日经营期限：姓名：性别：年龄：职务：系（投标人名称）的法定代表人。特此证明。附：法定代表人身份证复印件。
注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。
投标人：（盖单位章）
年月日
164
三、授权委托书
本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根
据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改（项目名称）施工总承包招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。本授权委托书生效后，可对被授权人签署的有关本项目的其他文件进行事后追认。
委托期限：。代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件
注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人和委托代理人签字。
投标人：（盖单位章）法定代表人：
（签字）
身份证号码：委托代理人：
（签字）
身份证号码：
（附身份证复印件）
年 月 日
165
四、联合体协议书（如有）
（所有成员单位名称）自愿组成（联合体名称）联合体，共同参加（项目名称）施工总
承包招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。
1. （某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资
料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。
3. 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承
认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。
4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：
。
5. 本协议书自所有成员单位法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章之日起生效，合同
履行完毕后自动失效。
6. 本协议书一式份，联合体成员和招标人各执一份。注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由委托代理人签字的，应
附授权委托书。
联合体成员名称：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
联合体成员名称：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
联合体成员名称：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
166
五、投标保证金
____________________(投标人名称)：标段名称：
招标编号：
投标保证金电汇底单复印件：
银行汇款底单复印件
投标人名称：_______________
地址：___________________________
邮政编码：___________________________
电话：___________________________
________年____月____日
167
六、资格审查资料（一）投标人基本情况表
投标人名称
注册地址
邮政编码
联系人
电话
联系方式
传真
网址
组织结构
法定代表人
姓名
技术职称
电话
技术负责人
姓名
技术职称
电话
成立时间
员工总人数：
企业资质等级
一级建造师人数
（提供四库一平台
截图）
营业执照号
高级职称人员
注册资金
中级职称人员
开户银行
初级职称人员
账号
其中
技工
经营范围备注
注：投标人应根据投标人须知第 3.5.1 项的要求在本表后附相关证明材料。一级建造师人
数需提供四库一平台截图。
168
（二）近年财务状况表
近年财务状况汇总表（此表必需填写）
年份
单位
年
年
年
备注
营业收入
万元
流动资产
万元
流动负债
万元
流动比率
%
净利润
万元
所有者权益
万元
净资产收益
万元
负债总额
万元
资产总额
万元
资产负债率
%
固定资产
万元
注：1.投标人应根据投标人须知第 3.5.2 项的要求在本表后附相关证明材料。
2..提供近 3 年经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报告及报表，至少包括资产
负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书复印件。
投标人名称：
年
月
日
169
（三）投标人近三年无重大安全和质量事故的证明文件
注：投标人应根据投标人须知第 3.5.8 项的要求附相关证明材料
170
（四）投标人近五年荣誉及获奖情况的证明文件
3.1 近五年荣誉及获奖情况汇总表（此表必需填写）3.1.1 近五年获奖情况汇总表（此表必需填写）
序号
奖项名称
获奖工程名称
获奖时间
颁发单位
获奖级别（国家级
/省部级/行业级）
1
注：1、本表序号需与近五年荣誉及获奖情况明细表序号一一对应。
3.1.2 近五年获得荣誉情况汇总表（此表必需填写）
序号
获得荣誉名称
获得荣誉时间
颁发单位
获得荣誉级别（国家
级/省部级/行业级）
1
3.2 近五年荣誉及获奖情况明细表3.2.1 近五年获奖情况明细表（序号：1）
奖项名称
获奖工程名称
获奖时间
颁发单位
获奖级别（国家级/省部级/
行业级）
备注
171
注：1.投标人应在本表后附相关证明材料。
2.每个奖项对应一个表格，每个表格后附获奖证书、与该奖项的关联性文件等证明材
料，未提供证明材料视为无效奖项。
3.2.2 近五年获得荣誉情况明细表（序号：1）
获得荣誉名称
获得荣誉时间
颁发单位
获得荣誉级别（国家级/省
部级/行业级）
备注
注：1.投标人应在本表后附相关证明材料。
2.每个荣誉对应一个表格，每个表格后附相关证明材料。
172
七、商务部分投标文件差异表
商务部分投标文件差异表
序号
招标文件内容
投标文件内容
1
1.投标文件应实质上响应招标文件的要求，无显著的差异或保留。2.投标文件对招标文件未提出异议的条款，均被视为接受和同意。投标文件与招标文件有
差异之处，无论多么微小，均应按本表格式统一汇总说明。
173
八、财务用款计划
财务用款计划表
序号
用款时间（月）
付款金额
累计金额
备注
174
九、商务部分评标因素统计表
序号
评分项目
简要描述（投标人根据投标文件内容进行
提炼，简明描述，字数控制在 500 字之
内。）
评标因素所在投标文件位
置
1
对招标文件商务部分的响
应性
存在 条商务负偏差。
第几章第几节第几页
2
企业实力
2.1
营业收入（近三年平均）
XXX 万元(每年营业收入相加后取算术平均
值)
第几章第几节第几页
2.2
一级建造师人数
XXX 人
第几章第几节第几页
2.3
已建工程获奖情况
近五年，国家级只限于鲁班奖、国家优质
工程奖：XXX 项。
获奖业绩名称：1、XXXX；2、XXXX；3、
XXXX；
近五年，省部级，专业性奖励为省部级：
XXX 项。
获奖业绩名称：1、XXXX；2、XXXX；3、
XXXX；
第几章第几节第几页
2.4
投标单位荣誉称号
近五年，获得国家级荣誉 XXX 项。
获得荣誉名称：1、XXXX；2、XXXX；3、
XXXX；
近五年，获得省部级荣誉 XXX 项。
获得荣誉名称：1、XXXX；2、XXXX；3、
XXXX；
(中共中央、国务院、全国人大、全国总工
会等为颁发单位，或两个部委以上联合颁
发的，或国家级（评审）委员会颁发的，
视为国家级荣誉)
第几章第几节第几页
3
财务状况
3.1
经营状况
最近三年盈利 XXX 万元；最近两年盈利 XXX
万元；最近一年盈利 XXX 万元。
第几章第几节第几页
3.2
流动比率（最近一年）
流动比率为 XXX
第几章第几节第几页
4
银行资信等级
XX（银行或机构名称）出具的 XX 级证书。
第几章第几节第几页
十、廉洁合同（格式见专用合同条款附件）
175
十一、投标人关于资格的声明函
承诺函
致：(招标人名称）、北京国电工程招标有限公司针对我方参与投标的（项目名称），我方郑重承诺：1、本次投标所提供的授权委托书、资质、业绩、人员信息、拟分包项目情况表均真实、
完整、有效；
2、若中标，我方将严格按照招标文件要求和投标文件承诺签订合同，不违规进行转包、
分包，不擅自更换项目人员；
3、若中标，我方将强化队伍管理，杜绝重大安全风险隐患，严格按照合同约定的安全保
障措施，及招标人有关规定，认真履行安全管理，履职尽责。
以上内容如有违反，我方将承担由此造成的一切后果。
（投标人名称）年 月 日
176
十二、投标人须知前附表规定的其他材料
177
（分子公司简称） 项目（项目容量）（标段名称）
技术投标文件
投标人： （盖单位章）
年 月 日
178
目录
一、业绩资格审查资料二、主要人员简历表三、施工组织设计四、技术部分投标文件差异表五、技术部分评标因素统计表六、其他材料
179
一、业绩资格审查资料
（一）近年完成的类似项目业绩汇总表
序号
项目名称
规模
发包人名称
合同签订日期
备注
1
2
3
注：1、本表序号需与近年完成的类似项目情况明细表序号一一对应。
2、规模：火电和水电填写台数及单机容量（如：2*300MW），新能源项目填写总容
量
（二）近年完成的类似项目业绩明细表（序号：1）
项目名称
项目所在地
发包人名称
发包人地址
发包人电话
180
合同价格
开工日期
竣工日期
承担的工作
工程质量
项目经理
技术负责人
项目描述
备注
注：1.投标人应根据投标人须知第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。
2.每个业绩对应一个表格，每个表格后附一套相关证明材料。3.业绩证明材料必须能证明业绩类型及规模，否则不予认可。
（三）正在施工和新承接的项目情况表（序号：1）
项目名称
项目所在地
发包人名称
发包人地址
发包人电话
签约合同价
开工日期
181
计划竣工日期
承担的工作
工程质量
项目经理
技术负责人
项目描述
备注
注：投标人应根据投标人须知第 3.5.4 项的要求在本表后附相关证明材料。
182
二、主要人员简历表
“主要人员简历表”中的项目经理应附项目经理证、身份证、职称证、学历证、养老保险
复印件，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件；设计、施工、采购负责人应附身份证、职
称证、学历证、养老保险复印件，以及设计、施工负责人的执业资格证书复印件，管理过的项
目业绩须附证明其所任技术职务的企业文件或用户证明；其他主要人员应附职称证（执业证或
上岗证书）
、养老保险复印件。
姓 名
年 龄
学历
职 称
职 务
拟在本合同任职
毕业学校
年毕业于 学校 专业
主要工作经历时 间
参加过的类似项目
担任职务
发包人及联系电话
183
三、施工组织设计
编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入本标段的主要施工设备情况、拟
配备本标段的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施和高原应对措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。包括但不限于以下文件：
1. 总体施工组织布置及规划，包括但不限于以下内容：1.1 现场组织机构1.2 项目主要负责人(项目经理、副经理、技术负责人)情况1.3 其他专业人员配备情况1.4 办公硬件设施1.5 投标人认为应补充的内容本部分附件见附表一2. 主要工程项目的施工方案、方法与技术措施(尤其对重点、关键和难点工程的施工方
案、方法及其措施)，包括但不限于以下内容：
2.1 施工组织设计概述2.2 主要施工方案3. 施工总平面布置、力能供应3.1 施工区域划分、施工道路布置3.2 临时设施布置3.3 临时供电、供水排水设施及布置3.4 施工总平面管理规划施工总平面见附表二临时用地表见附表九4. 工期保证措施4.1 施工计划安排4.2 保证计划完成的措施横道图、网络图规范、关键线路见附表三5. 劳动力计划安排5.1 拟投入劳动力安排、季节性施工工人保证措施5.2 工人实名制，门禁系统情况5.3 工人工资保障承诺和措施具体劳动力安排可见附表四6. 施工机械配置和试验和检测仪器设备6.1 施工机械总体安排情况6.2 施工机械性能先进、保证本工程措施施工设备具体见附表五试验和检测仪器设备见附表六7. 质量管理体系7.1 质量体系建设情况7.2 具体质量控制计划、措施目标7.3 特殊条件下(雨季、冬季)保证措施7.4 根治质量通病、确保合格竣工的措施和手段7.5 对招标文件中有关质量标准、质量保证等方面未提出偏差7.6 质量报表情况(须提供了政府主管部门或上级单位盖章的质量报表)质量事故统计表见附表七8. 安全保证体系(职业健康安全管理体系)
184
8.1 针对本工程完善的安全保证体系8.2 安全管理目标8.3 特殊安全措施8.4 习惯性违章的措施和手段8.5 安全管理协议(见合同附件)是否提出偏差8.6 安全报表情况(须提供了政府主管部门或上级单位盖章的安全报表)安全事故统计表见附表八9. 现场文明施工9.1 现场文明施工措施完善9.2 现场文明承诺9.3 主要文明措施考核9.4 现场文明管理协议(见合同附件)是否偏差10. 目前在建工程情况10.1 目前在建工程情况、本单位正常情况接纳工程能力10.2 优先保证本标段施工的承诺投标人认为要补充的其他内容，如：11. 项目风险预测及防范，事故应急预案12. 对工程设计、施工的特别建议13. 其他应说明的事项(招标文件要求和投标人认为需要的其他措施)附件：施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后，不限于以下
内容。
附表一 项目管理机构附表二 施工总平面图附表三 计划开、竣工日期和施工进度网络图附表四 劳动力计划表附表五 拟投入本标段的主要施工设备表附表六 拟配备本标段的试验和检测仪器设备表附表七 质量事故统计表附表八 安全事故统计表附表九 临时用地表
185
附表一 项目管理机构
(一) 项目管理机构框架图
企业名称
法定代表
人
注册地址
邮政编码
电话
成立时间
传真
资质等级
营业执照
承包经历
年(国内)年(国际)
分包经历
年(国内)年(国际)
职工人数
总人数： 人；技术人员： 人；行政人员： 人
组织机构框图(含结构、领导成员、主要技术人员及数量等)
186
(二) 项目管理机构组成表
·执业或职业资格证明
备注
职务
姓名
职称
证书名称
级别
证号
专业
187
附表二 施工总平面图
投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设
施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。
188
附表三 计划开、竣工日期和施工进度网络图
1. 投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施
工的各个关键日期。
2. 施工进度表可采用网络图(或横道图)表示。
189
附表四 劳动力计划表
单位：人
年(人)
年(人)
年(人)
年(人)
工种
平均
高峰
平均
高峰
平均
高峰
平均
高峰
劳动力/技术人员
……
合计
备注：劳动力计划曲线随本表一并提供。
190
附表五 拟投入本标段的主要施工设备表
序号 设备名称
型号规格
数量
国别产地
制造年份
额定功率(KW)
生产能力
用于施工部位 备注
后可附自有大型机械购买证明复印件
191
附表六 拟配备本标段的试验和检测仪器设备表
序号
试验和检测仪器设备名称
型号规格
数量
国别产地
制造年份
已使用台时数 用途 备注
192
附表七 质量事故统计表
193
附表八 安全事故统计表
194
附表九 临时用地表
用途
面积(平方米)
位置
需用时间
195
四、技术部分投标文件差异表
技术部分投标文件差异表
序号
招标文件内容
投标文件内容
1
1.投标文件应实质上响应招标文件的要求，无显著的差异或保留。2.投标文件对招标文件未提出异议的条款，均被视为接受和同意。投标文件与招标文件有
差异之处，无论多么微小，均应按本表格式统一汇总说明
196
五、技术部分评标因素统计表
序号
名称
简要描述（投标人根据投标文件内容进行提炼，简明描
述，字数控制在 500 字之内。）
评标因素所在投标
文件位置
（一）
对招标文件技术部分
的响应性
存在 条技术负偏差。
第几章第几节第几
页
（二） 业绩
1
设备业绩
具有（数量）个有效业绩：
1.项目名称（规模）XX 年 XX 月 XX 日
2.项目名称（规模）XX 年 XX 月 XX 日
……
第几章第几节第几
页
（三） 设计方案
1
设计方案的完整性
设计方案内容
第几章第几节第几
页
2
设计方案的针对性、先进性
设计方案的针对性、先进性的相关说明
第几章第几节第几
页
（四）
设备、材料供货
1
设备、材料供货范围
提供设备、材料供货范围
第几章第几节第几
页
2
主要设备、材料技术性能指标
主要设备、材料技术性能指标与招标文件要求对比
第几章第几节第几
页（目录页）
3
励磁性能及技术要求
励磁性能及技术要求与招标文件要求对比
第几章第几节第几
页
4
性能试验
性能试验与招标文件要求对比
第几章第几节第几
页
（五） 施工组织设计
1
内容完整性和编制水平
施工组织设计内容
第几章第几节第几
页
（六）
技术培训及服务
提供的技术培训及服务
第几章第几节第几
页
197
六、其他材料
自主可控承诺函
致：(招标人名称）
针对（项目名称），我方郑重承诺：
本次投标所供励磁系统设备全部为国内成熟的自主可控设备；
以上内容如有违反，我方将承担由此造成的一切后果。
（所供励磁系统设备厂家名称）
年 月 日
198
（分子公司简称） 项目（项目容量）（标段名称）
价格投标文件
投标人： （盖单位章）
年 月 日
199
目录
一、 价格清单
200
一、 价格清单
（一）价格清单说明
1.1 本改造工程项目清单应与招标文件中投标人须知、专用合同条款、通用合同条
款、技术标准和要求等一起阅读和理解。
1.2 勘察设计费说明：
。
1.3 工程设备、材料费的说明：________________________________ 。1.4 专用工具和备品配件费的说明：_____________________________。1.5 建筑安装工程费的说明：___________________________________。1.6 技术服务费的说明：_______________________________________。1.7 暂列金额的说明：由招标人列明并应包含在投标报价汇总表中。1.8 专业工程暂估价的说明：由招标人列明并应包含在投标报价汇总表中。1.9 其它费用的说明：____________________________________。2. 改造工程项目清单（包括工程量清单等，格式应与第七章投标文件格式 改造工
程报价表保持一致）；
3. 专业工程暂估价（如有）；4. 暂列金（如有）。5. 投标报价表组成
投标报价表目录
序号
编号
名称
备注
1
投标总价封面
2
表 1
阳城电厂 1-4 号机组励磁系统
升级改造投标总报价表
表 1：阳城国际发电有限责任公司 1-4 号机组励磁改造总报价表 （单位：万
元）
序号
名称
型号和规格
厂家
单位
数量
税率
单价
合价
1
调节控制柜
面
4
13%
2
功率整流柜
面
16
13%
3
灭磁电阻柜
面
4
13%
4
灭磁开关柜
面
4
13%
5
施工费
项
4
9%
201
序号
名称
型号和规格
厂家
单位
数量
税率
单价
合价
6
设计及调试费
项
4
6%
7
知识产权费（发
明专利）
项
2
6%
8
知识产权费（论
文）
篇
4
6%
合计（万元）
注：1、以上报价均为含税单价，报价时请核实清楚税率。2、报价时将备品备件、专用维护检修工具、改造所必须的电缆（含电缆桥架及附件）、除湿机、对时扩展装置、光纤输出模块板卡及相关辅材合并于主材料费中一并报价，不做单独报价。★
3、请按上述格式进行报价，未按上述格式报价的将作否决处理。
400-888-7022
APP下载
小程序
公众号
