【大唐清苑热电有限公司1B、5B、6号落煤管改造项目】计划及文件公示_标标达招标网官网

您当前的位置:

标标达 > 【大唐清苑热电有限公司1B、5B、6号落…

【大唐清苑热电有限公司1B、5B、6号落煤管改造项目】计划及文件公示

发布时间：

2025-11-27

发布于

河北保定

公告内容

项目编号

立即查看

采购单位

立即查看

供应商

立即查看

采购代理

立即查看

公告详情

您当前为:【游客状态】,公告详情仅对登录用户开放，

后查看完整商机。全国免费咨询热线:400-888-7022

招标编号：

2*开通会员可解锁*72

大唐清苑热电有限公司

1B、5B、6 号落煤管

改造项目

招标文件

招标人：

大唐清苑热电有限公司

招标代理机构： 北京国电工程招标有限公司

2025 年 11 月

目

录

目

录 ............................................................................................................................................................................1

总说明

..........................................................................................................................................................................11

第一卷商务文件

.....................................................................................................................................................12

第一章

招标公告 ...................................................................................................................................................13

1. 招标条件

......................................................................................................................................................13

2. 项目概况与招标范围

...............................................................................................................................13

3. 投标人资格要求

.........................................................................................................................................13

4. 招标文件的获取

.........................................................................................................................................15

5. 投标文件的递交

.........................................................................................................................................16

6. 发布公告的媒介

.........................................................................................................................................16

7. 联系方式

......................................................................................................................................................17

8. 提出异议、投诉的渠道和方式

.............................................................................................................17

9. 监督部门

......................................................................................................................................................17

第二章

投标人须知...............................................................................................................................................18

1. 总则

...............................................................................................................................................................25

1.1 招标项目概况

.................................................................................................................................25

1.2 招标项目的资金来源和落实情况

............................................................................................25

1.3 招标范围、计划工期和质量标准

............................................................................................25

1.4 投标人资格要求

............................................................................................................................25

1.5 费用承担

...........................................................................................................................................27

1.6 保密

...................................................................................................................................................30

1.7 语言文字

..........................................................................................................................................30

1.8 计量单位

..........................................................................................................................................30

1.9 踏勘现场

..........................................................................................................................................30

1.10 投标预备会

...................................................................................................................................30

1.11 分包

.................................................................................................................................................30

1.12 响应和偏差

...................................................................................................................................31

2. 招标文件

......................................................................................................................................................31

2.1 招标文件的组成

............................................................................................................................31

2.2 招标文件的澄清

............................................................................................................................31

2.3 招标文件的修改

............................................................................................................................32

2.4 招标文件的异议

............................................................................................................................32

3. 投标文件

......................................................................................................................................................32

3.1 投标文件的组成

............................................................................................................................32

3.2 投标报价

..........................................................................................................................................33

3.3 投标有效期

.....................................................................................................................................36

3.4 投标保证金

.....................................................................................................................................36

3.5 资格审查资料

.................................................................................................................................36

3.6 备选投标方案

.................................................................................................................................37

3.7 投标文件的编制

............................................................................................................................38

4. 投标

...............................................................................................................................................................38

4.1 投标文件的密封和标记

...............................................................................................................38

4.2 投标文件的递交

............................................................................................................................38

4.3 投标文件的修改与撤回

...............................................................................................................38

5. 开标

...............................................................................................................................................................39

5.1 开标时间和地点

............................................................................................................................39

5.2 开标程序

..........................................................................................................................................39

5.3 开标异议

..........................................................................................................................................39

6. 评标

...............................................................................................................................................................39

6.1 评标委员会

.....................................................................................................................................39

6.2 评标原则

..........................................................................................................................................40

6.3 评标

...................................................................................................................................................40

7 合同授予

.........................................................................................................................................................40

7.1 中标候选人公示

............................................................................................................................40

7.2 评标结果异议

.................................................................................................................................40

7.3 中标候选人履约能力审查

..........................................................................................................40

7.4 定标

...................................................................................................................................................40

7.5 中标通知

..........................................................................................................................................40

7.6 履约担保

..........................................................................................................................................41

7.7 签订合同

..........................................................................................................................................41

8. 重新招标和不再招标

...............................................................................................................................41

8.1 重新招标

..........................................................................................................................................41

8.2 不再招标

..........................................................................................................................................41

9. 纪律和监督

..................................................................................................................................................42

9.1 对招标人的纪律要求

...................................................................................................................42

9.2 对投标人的纪律要求

...................................................................................................................42

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

.................................................................................................42

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

..........................................................................42

9.5 投诉

...................................................................................................................................................42

10. 是否采用电子招标投标

.........................................................................................................................42

11. 需要补充的其他内容

.............................................................................................................................42

12.招标文件中关于知识产权的免责声明

...............................................................................................43

第三章

评标办法（综合评估法） ...................................................................................................................44

评标办法前附表

...............................................................................................................................................44

1. 评标方法

......................................................................................................................................................52

2. 评审标准

......................................................................................................................................................52

2.1 初步评审标准

.................................................................................................................................52

2.2 分值权重构成与评分标准

..........................................................................................................52

3. 评标程序

......................................................................................................................................................52

3.1 初步评审

..........................................................................................................................................52

3.2 详细评审

..........................................................................................................................................53

3.3 投标文件的澄清

............................................................................................................................53

3.4 评标结果

..........................................................................................................................................54

第四章

合同条款及格式 .....................................................................................................................................55

第一节通用合同条款

....................................................................................................................................55

1. 一般约定........................................................................................................................................................55

1.1 词语定义............................................................................................................................................551.2 语言文字............................................................................................................................................571.3 法律.....................................................................................................................................................57

1.4 合同文件的优先顺序.....................................................................................................................571.5 合同协议书.......................................................................................................................................571.6 图纸和承包人文件 .........................................................................................................................571.7 联络.....................................................................................................................................................58

2. 发包人 ............................................................................................................................................................58

2.1 遵守法律............................................................................................................................................582.2 发出开工通知 ..................................................................................................................................582.3 提供施工场地 ..................................................................................................................................582.4 协助承包人办理证件和批件.......................................................................................................582.5 组织技术交底 ..................................................................................................................................582.6 支付合同价款 ..................................................................................................................................582.7 组织竣工验收 ..................................................................................................................................582.8 其他义务............................................................................................................................................58

3. 监理人 ............................................................................................................................................................58

3.1 监理人的职责和权力.....................................................................................................................593.2 总监理工程师 ..................................................................................................................................593.3 监理人员............................................................................................................................................593.4 监理人的指示 ..................................................................................................................................593.5 商定或确定.......................................................................................................................................60

4. 承包人 ............................................................................................................................................................60

4.1 承包人的一般义务 .........................................................................................................................604.2 履约担保............................................................................................................................................604.3 承包人项目经理及人员 ................................................................................................................614.4 分包.....................................................................................................................................................614.5 合同价款应专款专用.....................................................................................................................62

5. 培训和资料 ...................................................................................................................................................62

5.1 培训.....................................................................................................................................................625.2 竣工文件............................................................................................................................................625.3 操作和维修手册..............................................................................................................................635.4 承包人文件错误..............................................................................................................................63

6. 材料和设备 ...................................................................................................................................................63

6.1 承包人提供的材料和设备............................................................................................................636.2 发包人提供的材料和设备............................................................................................................636.3 专用于改造工程的材料和设备 ..................................................................................................636.4 实施方法............................................................................................................................................636.5 禁止使用不合格的材料和设备 ..................................................................................................64

7. 施工设备和临时设施.................................................................................................................................64

7.1 承包人提供的施工设备和临时设施 .........................................................................................647.2 发包人提供的施工设备和临时设施 .........................................................................................647.3 要求承包人增加或更换施工设备..............................................................................................647.4 施工设备和临时设施专用于合同工程.....................................................................................64

8. 交通运输........................................................................................................................................................64

8.1 道路通行权和场外设施 ................................................................................................................648.2 场内施工道路 ..................................................................................................................................648.3 场外交通............................................................................................................................................658.4 超大件和超重件的运输 ................................................................................................................658.5 道路和桥梁的损坏责任 ................................................................................................................658.6 水路和航空运输..............................................................................................................................65

9. 测量放线........................................................................................................................................................65

9.1 施工测量............................................................................................................................................659.2 基准资料错误的责任.....................................................................................................................65

10 安全文明施工与环境保护.......................................................................................................................65

10.1 安全文明施工 ................................................................................................................................6510.2 职业健康 .........................................................................................................................................6710.3 环境保护 .........................................................................................................................................67

11. 工期...............................................................................................................................................................68

11.1 进度计划 .........................................................................................................................................6811.2 改造工程实施 ................................................................................................................................6811.3 发包人引起的工期延误..............................................................................................................6811.4 异常恶劣的气候条件...................................................................................................................6911.5 承包人引起的工期延误..............................................................................................................6911.6 暂停和终止.....................................................................................................................................69

12. 改造工程质量 ............................................................................................................................................70

12.1 改造工程质量要求 .......................................................................................................................7012.2 监理人的质量检查 .......................................................................................................................7012.3 不合格项的处理............................................................................................................................7012.4 质量争议检测 ................................................................................................................................70

13. 试验和检验.................................................................................................................................................71

13.1 材料、设备和工程的试验和检验............................................................................................7113.2 现场材料试验 ................................................................................................................................7113.3 现场工艺试验 ................................................................................................................................71

14. 变更...............................................................................................................................................................71

14.1 变更的范围.....................................................................................................................................7114.2 变更权..............................................................................................................................................7214.3 变更程序 .........................................................................................................................................7214.4 变更估价 .........................................................................................................................................7214.5 暂列金额 .........................................................................................................................................7214.6 计日工..............................................................................................................................................7214.7 暂估价..............................................................................................................................................72

15. 支付...............................................................................................................................................................74

15.1 付款方式 .........................................................................................................................................7415.2 预付款..............................................................................................................................................7415.3 工程进度付款 ................................................................................................................................7415.4 质量保证金.....................................................................................................................................7415.5 竣工结算 .........................................................................................................................................74

16. 竣工试验和竣工验收...............................................................................................................................75

16.1 竣工试验 .........................................................................................................................................7516.2 竣工验收的含义............................................................................................................................7516.3 竣工验收申请报告 .......................................................................................................................7516.4 竣工和验收.....................................................................................................................................7516.5 竣工清场 .........................................................................................................................................75

17. 缺陷责任与保修责任...............................................................................................................................76

17.1 缺陷责任期.....................................................................................................................................7617.2 保修责任 .........................................................................................................................................76

18. 保险...............................................................................................................................................................7619. 不可抗力......................................................................................................................................................77

19.1 不可抗力的确认............................................................................................................................7719.2 不可抗力的通知............................................................................................................................7719.3 不可抗力后果的承担...................................................................................................................7719.4 因不可抗力解除合同...................................................................................................................78

20. 违约...............................................................................................................................................................78

20.1 发包人违约.....................................................................................................................................7820.2 承包人违约.....................................................................................................................................7920.3 第三人造成的违约 .......................................................................................................................80

21. 索赔...............................................................................................................................................................81

21.1 承包人索赔的提出 .......................................................................................................................8121.2 承包人索赔处理程序...................................................................................................................8121.3 承包人提出索赔的期限..............................................................................................................8121.4 发包人索赔的提出 .......................................................................................................................8121.5 发包人索赔处理程序...................................................................................................................81

22. 争议的解决.................................................................................................................................................82第二节专用合同条款

..................................................................................................................................83

1. 一般约定........................................................................................................................................................83

1.1 词语定义............................................................................................................................................831.4 合同文件的优先顺序.....................................................................................................................831.6 图纸和承包人文件 .........................................................................................................................83

2. 发包人义务 ...................................................................................................................................................84

2.3 提供施工场地 ..................................................................................................................................842.8 发包人其他义务..............................................................................................................................842.9 发包人的其他权利 .........................................................................................................................85

3. 监理人 ............................................................................................................................................................85

3.1 监理人的职责和权力.....................................................................................................................85

4. 承包人 ............................................................................................................................................................85

4.1 承包人的一般义务 .........................................................................................................................854.2 履约担保............................................................................................................................................864.4 分包.....................................................................................................................................................86

5. 培训和资料 ...................................................................................................................................................87

5.2 竣工文件............................................................................................................................................87

6. 材料和设备 ...................................................................................................................................................87

6.1 承包人提供的材料和设备............................................................................................................876.2 发包人提供的材料和设备............................................................................................................876.3 专用于改造工程的材料和设备 ..................................................................................................87

7. 施工设备和临时设施.................................................................................................................................87

7.2 发包人提供的施工设备 ................................................................................................................87

10. 安全文明施工与环境保护......................................................................................................................87

10.1 安全文明施工 ................................................................................................................................87

11. 工期...............................................................................................................................................................88

11.1 进度计划 .........................................................................................................................................8811.4 异常恶劣的气候条件...................................................................................................................8811.5 承包人引起的工期延误..............................................................................................................8811.6 暂停和终止.....................................................................................................................................88

12. 改造工程质量 ............................................................................................................................................89

12.1 改造工程质量要求 .......................................................................................................................89

13. 试验和检验.................................................................................................................................................89

13.2 现场材料试验 ................................................................................................................................89

14. 变更...............................................................................................................................................................89

14.1 变更的范围.....................................................................................................................................8914.4 变更估价 .........................................................................................................................................8914.7 暂估价..............................................................................................................................................90

15. 支付...............................................................................................................................................................90

15.1 付款方式 .........................................................................................................................................9015.2 预付款..............................................................................................................................................9015.3 工程进度付款 ................................................................................................................................9015.4 质量保证金.....................................................................................................................................9115.5 竣工结算 .........................................................................................................................................91

16. 竣工试验和检验........................................................................................................................................91

16.1 竣工试验 .........................................................................................................................................9116.4 竣工和验收.....................................................................................................................................91

17. 缺陷责任和保修责任...............................................................................................................................91

17.2 保修责任 .........................................................................................................................................91

19. 不可抗力......................................................................................................................................................92

19.4 因不可抗力解除合同...................................................................................................................92

20. 违约...............................................................................................................................................................92

20.2 承包人违约.....................................................................................................................................92

22. 争议的解决.................................................................................................................................................9323. 专用合同条款附件 ...................................................................................................................................93

附件一：廉洁合同

.................................................................................................................................94

附件二：安全协议书

............................................................................................................................95

第三节合同附件格式

................................................................................................................................101

附件一：合同协议书

..........................................................................................................................101

附件二：履约担保格式

......................................................................................................................104

第二卷技术文件

...................................................................................................................................................105

第五章

技术标准和要求......................................................................................................................................106

一、总则

...........................................................................................................................................................106

二、总的要求

.................................................................................................................................................108

三、工程范围

.................................................................................................................................................108

四、技术要求

.................................................................................................................................................110

五、竣工试验

.................................................................................................................................................111

六、竣工验收

.................................................................................................................................................111

七、工程项目管理

........................................................................................................................................112

八、其他要求

.................................................................................................................................................112

九、附件清单

.................................................................................................................................................112

第六章

图纸及资料...............................................................................................................................................113

第三卷投标文件

...................................................................................................................................................114

第七章

投标文件格式........................................................................................................................................115

商务投标文件

..........................................................................................................................................................116

一、投标函及投标函附录

...........................................................................................................................118

（一）投标函

........................................................................................................................................118

（二）投标函附录

...............................................................................................................................119

二、法定代表人身份证明

...........................................................................................................................120

三、授权委托书

.............................................................................................................................................121

四、联合体协议书（如有）

......................................................................................................................122

五、投标保证金

.............................................................................................................................................123

六、资格审查资料

........................................................................................................................................124

（一）投标人基本情况表

.................................................................................................................124

（二）近年财务状况表

......................................................................................................................125

（三）投标人近三年无重大安全和质量事故的证明文件

......................................................127

（四）投标人近五年荣誉及获奖情况的证明文件

...................................................................128

七、商务部分投标文件差异表

.................................................................................................................130

八、财务用款计划

........................................................................................................................................131

九、商务部分评标因素统计表

.................................................................................................................132

十、廉洁合同（格式见专用合同条款附件）

......................................................................................132

十一、投标人关于资格的声明函

.............................................................................................................133

十二、投标人须知前附表规定的其他材料

...........................................................................................134

技术投标文件

..........................................................................................................................................................135

一、业绩资格审查资料

...............................................................................................................................137

二、主要人员简历表

....................................................................................................................................140

三、施工组织设计

........................................................................................................................................141

附表一项目管理机构

..................................................................................................................................144

附表二施工总平面图

..................................................................................................................................146

附表三计划开、竣工日期和施工进度网络图

....................................................................................147

附表四劳动力计划表

..................................................................................................................................148

附表五拟投入本标段的主要施工设备表

.............................................................................................149

附表六拟配备本标段的试验和检测仪器设备表

................................................................................150

附表七质量事故统计表

.............................................................................................................................151

附表八安全事故统计表

.............................................................................................................................152

附表九临时用地表

......................................................................................................................................153

四、技术部分投标文件差异表

.................................................................................................................154

五、技术部分评标因素统计表

.................................................................................................................155

六、其他材料

.................................................................................................................................................156

价格投标文件

..........................................................................................................................................................157

一、价格清单

................................................................................................................................................159

（一）价格清单说明

..........................................................................................................................159

总说明

1 本招标文件由以下章节组成

第一章招标公告第二章投标人须知第三章评标办法第四章合同条款及格式第五章技术标准和要求第六章图纸及资料第七章投标文件格式

上述章节和本总说明以及对本招标文件的澄清和修改所产生的书面通知、会议记录

及补充通知均为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

2 投标人应当按照本招标文件的要求编制投标文件，并对招标文件提出的实质性要

求和条件作出响应。投标人应认真审阅全面理解本招标文件中所有的须知、条件、格式、条款、规范和图纸等。如果投标人的投标文件不符合招标文件的要求，责任由投标人自负。不符合招标文件要求的投标文件将被拒绝。3 凡获得本招标文件者，无论其投标与否均应对招标文件保密。

第一章

招标公告

大唐清苑热电有限公司

1B、5B、6 号落煤管改造项目

招标公告

1. 招标条件

本招标项目大唐清苑热电有限公司 1B、5B、6 号落煤管改造项目改造已由大唐国际

发电股份有限公司以大唐国际生环（2025）535 号批准，资金来自自筹，招标人为大唐

清苑热电有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 招标编号：2*开通会员可解锁*72

2.2 项目名称：大唐清苑热电有限公司 1B、5B、6 号落煤管改造项目

2.3 建设地点：大唐清苑热电有限公司

2.4 建设规模：600MW

2.5 计划工期：合同签订后 60 日内完成

2.6 招标范围：（1）1B 皮带机尾部改造包括旧设备的拆除和新设备的设计和安装：

1B 尾部曲线落煤管（含 3 个振打电机）、1B 尾部导料槽（含抑尘单元）、1B 尾部皮带

机架、支架、托辊、及 1B 尾部缓冲床及物料对中装置。

（2）1B 皮带机头部改造包括旧设备的拆除和新设备的设计和安装：1B-2/1B-3 曲

线落煤管（含 2 个振打电机）、三通挡板、缓冲滚筒漏斗、缓冲滚筒外壳、1B-2/1B-3

导料槽（含抑尘单元）、2 号、3 号皮带尾部缓冲床及物料对中装置。

（3）5B 皮带机尾部改造包括旧设备的拆除和新设备的设计和安装：5B 尾部曲线落

煤管、5B 尾部导料槽（含抑尘装置）、5AB 尾部皮带机架、支架、托辊、及 1B 尾部缓

冲床及物料对中装置（含皮带机护栏）、除尘器风管、5B 尾部缓冲床及物料对中装置、

5B 落煤管检修平台。

（4）6AB 皮带机尾部改造包括旧设备的拆除和新设备的设计和安装：6AB 尾部曲线

落煤管、滚轴筛漏斗、碎煤机漏斗及物料对中装置。

（5）结构加固与修复包括旧设备的拆除和新设备的设计和安装：包括皮带机机架

支腿更换及防腐、尾部滚筒支架更换及防腐等。

（6）皮带跑偏调整及新增调偏组：针对 1 号、5 号、6 号皮带机进行重型机械槽

型上调偏、重型机械下调偏装置及托辊组更换。

（7）新增两台除尘器的安装，包括不限于机务本体、电控箱、检修平台、吸风管

道、DCS 画面及 SIS 组态等工作。

以上具体工作量详见采购需求。

3. 投标人资格要求

3.1 通用资格条件

3.1.1 投标人须具有独立法人资格或其他组织。

3.1.2 财务要求：没有处于被责令停产、停业或进入破产程序，且资产未被重组、

接管，也未被司法机关采取财产保全或强制执行措施。

3.1.3 否决项包括供应商的以下情形：

（1）在信用中国网站（查询网址：https://www.creditchina.gov.cn/）被列入严

重失信主体名单，且有效期结束时间晚于投标截止日的；

（2）按照中国大唐集团有限公司供应商管理相关规定，应在规定范围内停止授标

或取消采购活动参与资格（“灰名单”、“黑名单”供应商等），且有效期结束时间晚

于投标截止日的。

对于中标候选人/中标人，将在采购评审、中标公示、合同签订等关键环节进行复

核，如存在违反上述否决投标条款情形的，不予授标或不签订合同。上述否决投标条款

所涉及的事项，接受社会监督，投标人及其利害关系人可按照招标文件载明的方式进行

举证。

3.1.4 本次招标采用资格后审方式，开标后由评标委员会对投标人的资格条件进行

审查，资格条件没有达到招标文件规定要求的，评标委员会将否决其投标。

3.1.6 近三年无重大安全质量事故，并出具相应证明。

3.1.7 符合法律、法规规定的其他条件。

3.2 专用资格条件：

3.2.1 企业资质要求：须具有应具电力施工总承包三级或机电施工总承包三级资质

及以上资质和有效的安全生产许可证。

3.2.2 企业业绩要求：自 2022 年 10 月至该项目报价截止日（以签订时间为准），

具有 1 项火力发电厂输煤系统综合治理改造的业绩（业绩服务范围中需包括导流抑尘落

煤管设备改造业绩），并提供合同和竣工验收报告等有关证明资料，合同证明资料和竣

工验收报告等应体现竣工验收时间、施工范围、签字盖章页等。

3.2.3 人员资质要求：无

3.2.4 人员业绩要求：无

3.2.5 本次招标（不接受）联合体投标。

3.2.6 其他特殊要求：

（1）业绩证明材料须包含：合同（至少包含合同首页、签字盖章页和合同主要内

容页）、竣工验收证明（EPC 业绩或施工业绩的竣工验收证明必须经建设单位和施工单

位盖章齐全，否则不予认可；其余业绩可提供用户证明）。

（2）合同（至少包含合同首页、签字盖章页和能够反映上述业绩要求的合同主要

内容页）、竣工验收证明（竣工验收证明必须经建设单位和施工单位盖章齐全，竣工验

收证明中须有拟派项目经理姓名，否则不予认可）。

（3）一级注册建造师证（满足建办市〔2021〕40 号《住房和城乡建设部办公厅关

于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》相关要求。一级建造师电子证书应在个人

签名处手写本人签名，电子证书上已标明使用时限，超出使用期限的电子证书无效。

（4）首台(套)装备、首批次材料、首版次软件参与投标时，属于工业和信息化部

等部门相关名录所列首台(套)装备、首批次材料、首版次软件的，以及《中央企业科技

创新成果推荐目录》成果的，仅需提交正式印发的名录文件并说明本次投标属于名录中

的哪一项，即视同满足市场占有率、使用业绩等要求。

3.3 注意事项：

3.3.1 以上资质要求均需提供相关证书扫描件或电子证书。

3.3.2 业绩时间以竣工验收证明上的竣工验收时间为准。竣工验收证明上没有竣工

验收时间的，以签字盖章中的最晚时间为准；签字盖章无时间的，以竣工时间为准；竣

工验收证明上没有上述时间的不予认可。

3.3.3 业绩证明材料必须能证明业绩类型及规模，否则不予认可。

3.3.4 用户证明须由最终用户盖章，可以是验收证明、使用证明、回访记录。

3.3.5 提供的相关证明材料应清晰可辨，不能识别有效信息的不予认可。

3.3.6 如发现拟派任项目经理在投标阶段存在其他在建工程情况，评标委员会将启

动澄清程序，投标人应按澄清要求提供经建设单位同意的项目经理变更说明或在建工程

竣工验收证明，否则不予认可。

3.3.7 在建工程是指处于中标结果公示到合同约定的工程全部完成且竣工验收合

格期间的工程（与本次招标的工程属于同一工程相邻分段发包或分期施工的除外）。

3.3.8 本次招标采用电子方式开评标，除联合体协议书（如有）、法定代表人身份

证明、法定代表人授权委托书需要满足签字盖章要求外，投标商务文件、技术文件、价

格文件和其他文件首页由有法定代表人或其委托代理人电子签字并加盖电子单位公章

后即视为满足招标文件所有签字盖章要求。

并按照规定的时间上传加密的投标文件即可，

无需逐页签字盖章。

4. 招标文件的获取

4.1 获取招标文件的时间及地点：凡有意参加投标者，

请于 2025 年 12 月 02 日至 2025

年 12 月 16 日 17 时 00 分（北京时间，下同），登录大唐电子商务平台（网址：

http://www.cdt-ec.com），下载电子招标文件。

4.2 招标文件每套售价详见大唐电子商务平台（网址：http://www.cdt-ec.com），

标书费汇款账户按大唐电子商务平台提示信息为准。

4.3 招标文件获取须知：为保障电子招标投标交易平台数据安全，潜在投标单位在

下载招标文件时需企业 CA 证书电子钥匙，《CA 证书电子钥匙办理指南》详见（电子招

投标交易平台），咨询电话：400-888-6262。

4.4 其他注意事项：

4.4.1 即日起，我公司开具的标书费发票实行电子发票。潜在投标人在购买标书时，

请正确填写手机号码，在备注中填写邮箱地址。发票开具成功后，系统会以邮件和短信

的形式通知，请在邮件中查看、保存电子发票，或者点击短信中的链接即可下载。未收

到短信或邮件的，请拨打 400-888-6262，告知客服人员手机号码或邮箱地址，待客服

人员重新发送后，即可查看、保存电子发票。

5. 投标文件的递交

5.1 递交投标文件的截止时间及地点：投标文件递交的截止时间（投标截止时间，

下同）为 2025 年 12 月 23 日 09 时 00 分整（如有变化，另行通知），投标人应在截止

时间前通过大唐电子商务平台递交电子投标文件。

5.2 逾期上传的投标文件，大唐电子商务平台将予以拒收。

5.3 开标场所：大唐电子商务平台“电子开标大厅”

5.4 本次开标评标均在大唐电子商务平台进行，对于大唐电子商务平台投标操作不

熟悉的投标人，请与平台客服人员联系 400-888-6262 或大唐电子商务平台在线客服。

5.5 本次招标以大唐电子商务平台（http://www.cdt-ec.com）投标人上传加密的

投标文件为准，商务投标文件、技术投标文件和价格投标文件的总大小不能超过 800M，

投标文件（含商务、技术和价格投标文件）总数量不能超过 20 个，且单个文件的大小

不能超过 100M。投标文件递交截止时间前，投标人须在大唐电子商务平台上传加密的

投标文件。

6. 发布公告的媒介

本次招标公告仅在中国招标投标公共服务平台(www.cebpubservice.cn)、大唐电子

商务平台(http://www.cdt-ec.com)上发布。未经许可，其它任何网站不得转载；如有

发现，将追究非法转载单位的责任。

7. 联系方式

招标人：大唐清苑热电有限公司

地址：河北省保定市莲池南大街 2536 号

招标代理机构：北京国电工程招标有限公司

地址：北京石景山银河大街 6 号院 1 号楼银河财智中心 B 座

邮编：100040

联系人：王子南

电话：*开通会员可解锁*

电子邮件：wangzinan@cweme.com

8. 提出异议、投诉的渠道和方式

接收单位：中国水利电力物资武汉有限公司

采购业务异议、投诉电话：*开通会员可解锁*-3

采购业务异议、投诉路径：登录大唐集团电子商务平台

（https://www.cdt-ec.com）后在平台首页-菜单栏-“异议投诉”-“异议投诉提交”-

采购异议投诉栏“异议提交”中提出书面异议。

9. 监督部门

本招标项目的监督部门为：大唐国际发电股份有限公司供应链管理部

招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人)：（签名)

招标人或其招标代理机构：（盖章)

第二章

投标人须知

投标人须知前附表

条款号

条款名称

编列内容

1.1.2

招标人

见招标公告

1.1.3

招标代理机构

见招标公告

1.1.4

招标项目名称

见招标公告

1.1.5

项目建设地点

见招标公告

1.1.6

项目建设规模

见招标公告

1.2.1

资金来源

见招标公告

1.2.2

资金落实情况

已落实

1.3.1

招标范围

见招标公告

★1.3.2

计划工期

见招标公告

★1.3.3

质量标准

1. 质量标准执行国家、行业和中国大唐集团有限公司的有关标准、规程、规定；招标范围内的改造、试验项目的合格率达到 100%；2. 满足《中国大唐集团公司火电机组 A 级检修、重大技改项目创建精品工程管理办法》要求；3. 满足《中国大唐集团公司发电企业机组 A 级检修、技术改造项目质量事件管理办法》要求；4. 满足《中国大唐集团公司发电设备检修管理办法》要求；5. ……。

★1.4.1

投标人资质条件、能力、

信誉

★一、资质要求：见招标公告；★二、财务要求：见招标公告；★三、业绩要求：见招标公告；★四、人员的资格要求：见招标公告；五、其他要求：投标人应提供真实的资格文件，以证明其符合投标合格条件和具有履行合同的能力，具体要求见投标人须知“3.5 资格审查资料”。

★1.4.2

是否接受联合体投标

☑不接受

□接受，应满足下列要求：见招标公告

★1.4.3

投标人不得存在的其他情

形

具体要求见投标人须知“第 1.4.3 和 1.4.4”

条款号

条款名称

编列内容

1.9.1

踏勘现场

☑不组织

□组织，踏勘时间：

踏勘集中地点：踏勘联系人：联系方式：

1.10.1

投标预备会

☑不召开

□召开，召开时间：

召开地点：

1.10.2

投标人在投标预备会前提

出问题

时间：现场踏勘时间之前形式：投标人应在中国大唐集团有限公司电子商务平台上传（网址：http://www.cdt-ec.com）

1.10.3

招标文件澄清发出的形式

招标人由中国大唐集团有限公司电子商务平台发布（网址：http://www.cdt-ec.com），投标人由平台下载

1.11.1

分包

☑不允许

□允许，分包内容要求：分包金额要求：对分包人的资质要求：

1.12.1

实质性要求和条件

法律法规要求及招标文件中有“★”标示的条款均为实质性要求和条件

★1.12.3 偏差

☑不允许

□允许，最高项数：_________________

偏差范围：_________________偏差幅度：_________________

2.1

构成招标文件的其他资料招标文件的修改、澄清等文件

2.2.1

投标人要求澄清招标文件

时间：投标截止时间前 10 日形式：投标人应在中国大唐集团有限公司电子商务平台上传

（网址：

http://www.cdt-ec.com）

2.2.2

招标文件澄清发出的形式

由中国大唐集团有限公司电子商务平台发布（网址：http://www.cdt-ec.com），投标人由平台下载

2.2.3

投标人确认收到招标文件

澄清

时间：收到（查看）后即为确认。形式：投标人应在中国大唐集团有限公司电子商务平台（网址：http://www.cdt-ec.com）确认。

条款号

条款名称

编列内容

2.3.1

招标文件修改发出的形式

在中国大唐集团有限公司电子商务平台发布（网址：http://www.cdt-ec.com），投标人由平台下载

2.3.2

投标人确认收到招标文件

修改

时间：收到（查看）后即为确认。形式：投标人应在中国大唐集团公司电子商务平台（网址：http://www.cdt-ec.com）确认。

3.1.1

构成投标文件的其他资料招标文件的修改、澄清等文件

3.2.1

增值税税金的计算方法

按国家现行办法计算。（1）招标文件未明确税率，投标人报价税率不一致时，按照含税价进行评审；（2）招标文件明确税率，投标人报价税率与招标文件要求税率不一致，一般情况下按照不含税价格折算至同一基准作为评标价格，但招标文件已明确投标报价税率与招标文件要求税率不一致应否决的除外。

3.2.3

报价方式

固定总价形式，投标文件报价全部采用人民币表示。

★3.2.4

最高投标限价

☑无

□★有，最高投标限价：万元

3.2.8

投标报价的其他要求

如有，根据情况填写

★3.3.1

投标有效期

投标截止时间后 180 天

★3.4.1

投标保证金

1. 投标保证金金额详见大唐电子商务平台。2. 操作流程：投标保证金应为银行电汇，保证金电汇金额及账户详见大唐电子商务平台

（http：

//www.cdt-ec.com），在"参与投标-已参与项目"菜单下查看需要交纳保证金的标段，点击操作栏"参与信息"查看投标人所需保证金支付金额、电汇账户（注意：与购买招标文件开户行账号不同）等支付信息，并根据页面提示信息支付保证金。3. 为提高投标保证金收退效率，保证金收退方式为大唐电子商务平台线上操作方式，每个标的汇款账号均不相同。登录大唐电子商务平台查看保证金实时收退情况。操作流程：保证金退还由项目经理发起，当退款完成后，在保证金退还管理菜单下可以看到退还的保证金，如果为中标供应商，需要先由项目经理扣除中标服务费后才能退还保证金，退还金额为扣除中标服务费后剩余

条款号

条款名称

编列内容

部分。如果为非原路退还保证金，则需要供应商线下向项目经理提交非原路退还的各种信息如银行账户、姓名、开户行等，若存在其他情况的非原路退回情况，比如公司主体发生变化等，需要提交相关的公司变更证明材料至项目经理处，待审核通过后方可非原路退回。4. 投标保证金必须以投标人的基本账户电汇（不允许以个人名义电汇或其他公司名义代汇）。如投标人参与多个标的投标，按标的分别单独电汇（不允许将多个标的保证金合成一笔）。如因本条原因造成保证金无法正常退回或延期退回，我方将不承担相关责任。5. 招标人或招标代理机构将对投标保证金进行核查，投标截止时间前未收到投标保证金，将视同未递交投标保证金。以银行保函形式提交的投标保证金，银行保函原件应在投标截止时间前送达招标代理机构。6. 招标人及/或招标代理机构（代理机构名称）退还投标保证金的地点为线上，投标人收取退还的投标保证金的地点同上。7. 投标人参加多个项目或者多个标段时，应按项目、标段分别提交投标保证金。投标人以联合体形式投标的，原则上由牵头方缴纳投标保证金（联合体协议书另有约定的，从其约定），其提交的投标保证金对联合体各方均有约束力。8. 中标通知书发出后 5 个工作日内，与中标人开始结算中标服务费并退还剩余投标保证金，同时向其余投标人退还投标保证金。

3.4.4

其他可以不予退还投标保

证金的情形

无

3.5

资格审查资料的特殊要求 ☑

无

□有，具体要求：

3.5.2

近年财务状况的年份要求近 3 年（2022 年至 2024 年）

3.5.3

近年完成的类似项目情况

的时间要求

近 3 年（2022 年 10 月 1 日至投标截止日），以合同签订日期为准。

3.6.1

是否允许递交备选投标方

案

不允许

4.1.2

电子投标文件加密要求

投标文件需使用指定的电子钥匙在投标文件上加盖电子签章，并加密上传。注：电子钥匙内企

条款号

条款名称

编列内容

业名称必须与平台注册企业名称一致，否则无法正常使用。各投标人根据实际情况提前变更钥匙名称或平台注册企业名称。投标时需使用电商平台指定的电子钥匙（中国金融认证中心（CFCA））。

★4.2.1

投标截止时间

见招标公告

4.2.2

递交纸质投标文件地点见招标公告

4.2.3

投标文件是否退还

否

5.1

开标时间和地点

开标时间：同投标截止时间开标地点：同递交投标文件地点

5.2

开标程序

电子开标

6.1.1

评标委员会的组建

评标委员会构成：5 人以上单数其中招标人代表：不超过评标委员会总人数三分之一评标专家确定方式：专家库随机抽取

6.3.2

评标委员会推荐中标候选

人的人数

1-3 人

7.1

中标候选人公示媒介及期

限

公示媒介：中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.cn）、中国大唐集团公司电子商务平台（http://www.cdt-ec.com）。公示期限：3 日。

7.4

是否授权评标委员会确定

中标人

否

7.6.1

履约担保

是否要求中标人提交履约担保：□要求，履约担保的形式：履约保证金或银行保函履约担保的金额：合同金额的 10%

☑不要求

是否采用电子招标投标

本次招标以大唐电子商务平台确认（网址：http：//www.cdt-ec.com）投标人上传加密的投标文件为准。投标文件递交截止时间前，投标人须在大唐电子商务平台上传加密的投标文件。投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。投标截止时间后未完成投标文件全部传输的（技术文件、商务文件、价格文件、投标总价等），视为投标文件递交不完整，不满足招标文件实质

条款号

条款名称

编列内容

性要求，由评标委员会依法否决其投标。开标采用在大唐电子商务平台网上开标大厅开启投标人上传加密的投标文件方式。投标文件递交截止时，招标公司在大唐电子商务平台开启所有有效投标人报价，投标人可在大唐电子商务平台查看所有有效投标人报价，并进行网上确认。开标后评标委员会对投标人上传的电子投标文件是否解密成功进行核对，如未解密成功，将告知投标人。因投标人原因造成其投标文件任一文件未解密成功的，视为撤销其投标文件；因投标人之外原因造成其投标文件任一文件未解密成功，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方赔偿因此遭受的直接损失（如招标方原因，赔偿投标人购买招标文件的费用）。解密失败原因的说明由第三方机构中国金融认证中心（CFCA）提供。虽然解密成功，投标文件无法读取（含文件损坏、其他加密等导致无法正常识别的情况），由评标委员会依法否决其投标。当发生极端情况（或不可抗力）造成无法正常电子开评标时，视为未递交投标文件。极端情况包括：服务器端软、硬件出现故障且无法修复（程序、中间件、数据库及网络交换机等)；大量投标人第三方控件及电子钥匙出现故障且无法修复；开标现场软、硬件设备出现故障且无法修复（电子钥匙驱动、现场网络、电源、视频等）；服务器端软、硬件出现故障无法修复（解密服务、中间件、数据库及网络交换机、安全设备等）。

需要补充的其他内容

1. 本次招标的招标代理服务费（中标服务费）和大唐电子商务平台交易费向中标人收取。1）招标代理服务费应包含在投标总价中，在投标报价中不再单独列项。费用由招标代理机构向中标人收取，发票由招标代理机构开具，取费标准执行《中国大唐集团有限公司招标代理服务费取费标准》（大唐集团物〔2012〕150 号）。2）大唐电子商务平台交易费应包含在投标总价中，在投标报价中不再单独列项。费用由大唐电商技术有限公司向中标人收取，中标人应在合同签订后，

在大唐电子商务平台上缴纳平台交易费，

发票由大唐电商技术有限公司开具，取费标准执行《中国大唐集团有限公司电子商务相关业务取费标准》（大唐集团物【2016】241 号）。2.“招标人与投标人因本项目招标、投标、开标、

条款号

条款名称

编列内容

评标、中标等所有招投标过程中产生的争议和纠纷应由双方协商解决。如协商未能解决，任何一方可根据争议标的金额及招标人住所地人民法院关于级别管辖的规定向招标人住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。招标人住所地见招标公告。3.“招标代理机构与投标人因本项目招标、

投标、

开标、评标、中标等所有招投标过程中产生的争议和纠纷应由双方协商解决。如协商未能解决，任何一方可根据争议标的金额及招标代理机构住所地人民法院关于级别管辖的规定，向招标代理机构住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。招标代理机构住所地见招标公告。4.关于合同生效及预付款需遵守中国大唐集团有限公司的相关具体要求。5.即日起标书费发票实行电子发票。潜在投标人在购买标书时，请正确填写手机号码，在备注中填写邮箱地址。发票开具成功后，系统会以发送邮件和短信的形式通知，请在邮件中查看、保存电子发票，或者点击短信中的链接即可下载。未收到短信或邮件的，请拨打 400-888-6262，告知客服人员手机号码或邮箱地址，待客服人员重新发送后，即可查看、保存电子发票。6.投标文件以投标人在开标截止日期前递交的电子版投标为准。开标截止时间前，投标人应按招标文件要求在中国大唐集团有限公司电子商务平台（投标工具）响应投标：【标书制作】中上传商务技术文件及填写开标一览表（上传分项报价如有）、【评审响应】中绑定每一项详细评审指标项对应的投标文件开始页及结束页、【评审应答】中填写【其他评审因素填写】和【评分类评审因素应答（参照示例填写准确及完整）】。请投标人合理安排投标时间，以免投标不完整。投标工具技术支持 400-888-6262。。

……

招标文件中关于知识产权的免责声明

1.招标人有义务对其向招标代理机构提供的文件进行全面的知识产权权利审查，保证其提供的所有文件不侵犯任何第三方的著作权、商标权、专利权、技术秘密及其它任何知识产权。2.招标代理机构为招标人和投标人提供交易便利，招标代理机构所发布的招标文件均来自招标人，招标文件已经过招标人审查，其中不涉及侵犯任何第三人的著作权、商标权、专利权、技术

条款号

条款名称

编列内容

秘密及其它任何知识产权。3.投标人应对其向招标代理机构递交的投标文件进行全面的知识产权权利审查，保证投标文件中没有侵犯第三人的著作权、商标权、专利权、技术秘密及其它任何知识产权。4.如招标人或者投标人因自身原因造成在招标文件或者投标文件中存在侵犯第三人的著作权、商标权、专利权、技术秘密及其它任何知识产权的内容，应由招标人或者投标人承担相应的赔偿责任。

注：如后续文字描述与本前附表内容有不一致的，以前附表内容为准。

1. 总则

1.1 招标项目概况1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法

实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。1.1.6 项目建设规模：见投标人须知前附表。1.2 招标项目的资金来源和落实情况1.2.1 资金来源：见投标人须知前附表。1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。1.3 招标范围、计划工期和质量标准1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。1.4 投标人资格要求1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：（1）资质要求：见投标人须知前附表；（2）财务要求：见投标人须知前附表；（3）业绩要求：见投标人须知前附表；（4）信誉要求：见投标人须知前附表；（5）项目负责人的资格要求：见投标人须知前附表；（6）其他要求：见投标人须知前附表。需要提交的相关证明材料见本章第 3.5 款的规定。1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第

1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体

牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质

等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中

投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；（5）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶

属关系或者其他利害关系；

（6）为本招标项目的代建人；（7）为本招标项目的招标代理机构；（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（9）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；（10）被依法暂停或者取消投标资格；（11）被责令停业、暂扣或者吊销执照，或吊销资质证书；（12）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；（13）在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处

罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（14）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或

各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（15）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。1.4.4 投标人若出现以下情况，将可能视为串通投标：（1）不同投标人的联系人名称、身份证号码、电子邮箱、联系电话一致；（2）不同投标人的投标保证金从同一账号汇出或汇入同一虚拟账号；（3）不同投标人的招标文件下载或投标文件上传 IP 地址一致；（4）不同投标人的投标硬件设备环境信息一致，包括：网卡 MAC 地址信息、

硬盘信息、主板信息、CPU 信息；

（5）不同投标人的投标文件作者或最后一次保存者一致（特殊情况除外）；（6）同一标段不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；（7）不同投标人的投标文件相互混装，或投标文件中出现另一个投标人的

财务审计报告、或资质证书等资料；

（8）不同投标人的投标文件异常一致，或投标报价呈规律性差异，或投标

文件中错误的内容异常一致、或分项报价的价格多处完全相同；

（9）其他串通投标行为。具体情况由评标委员会结合相关法律法规、招标文件等认定。1.5 费用承担1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。1.5.2 本次招标的招标代理服务费（中标服务费）和电子商务平台交易费向

中标人收取。

（1）招标代理服务费应包含在投标总价中，在投标报价中不再单独列项。

一般项目招标代理服务费计费按单标段中标金额计算，中标通知书发出后向中标

人收取招标代理服务费，中标人的投标保证金金额不足以支付招标代理服务费或

采用银行保函等形式投标保证金的，中标人应及时补足差额或足额支付招标代理

服务费。框架、长协项目按单个合同或订单实际执行情况结算。取费标准执行

《中国大唐集团有限公司招标代理服务费取费标准》（大唐集团物〔2012〕150

号）。

招标代理服务费取费标准

服务类型

费率

中标额（万元）

货物招标

服务招标

工程招标

100 万元以下

1.6500%

1.1000%

100～500 万元

1.2100%

0.8800%

0.7700%

服务类型

费率

中标额（万元）

货物招标

服务招标

工程招标

500～1000 万元

0.8800%

0.4950%

0.6050%

1000～5000 万元

0.5500%

0.2750%

0.3850%

5000～10000 万元

0.2750%

0.1100%

0.2200%

1～5 亿元

0.0550%

5～10 亿元

0.0385%

10～50 亿元

0.0088%

50～100 亿元

0.0066%

100 亿元以上

0.0044%

一次招标最高限额

（完成一次招投标全流程）

350 万元

300 万元

450 万元

有关说明：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某工程招标代理业务中标金额为 6000 万元，计算招标代理服务收费

额如下：

100 万元×1.100%=1.1 万元（500-100）万元×0.77%=3.08 万元（1000-500）万元×0.605%=3.025 万元（5000-1000）万元×0.385%=15.4 万元（6000-5000）万元×0.22%=2.2 万元合计收费=1.1+3.08+3.025+15.4+2.2=24.805（万元）

（2）电子商务平台交易费向成交供应商收取。电子商务平台交易费应包含

在总报价中，在报价中不再单独列项。中标人在电子商务平台上缴纳平台交易费，发票由大唐电商技术有限公司开具。非长协类项目（含框架采购等），交易费收取额按照单个合同金额或单个订单金额计算,大唐电商技术有限公司定期结算。取费标准执行《中国大唐集团有限公司电子商务相关业务取费标准》（大唐集团物【2016】241 号）。长协类项目，采购计划金额在“124”以上的，收费标准参照国家计委计价格〔2002〕1980 号文规定的招标代理服务费基础标准的 55%向中标人收取；采购计划金额在“124”以下的，收费标准为实际成交金额的1.8%。费用由大唐电商技术有限公司按照每 12 个月向供应商收取。

电子商务平台交易费取费标准

服务类

型

费率

中标额（万元）

服务招标

工程招标

100 万元以下

0.8250%

0.5500%

100～500 万元

0.4400%

0.3850%

500～1000 万元

0.2475%

0.3025%

1000～5000 万元

0.1375%

0.1925%

5000～10000 万元

0.0550%

0.1100%

1～5 亿元

0.0275%

5～10 亿元

0.0193%

10～50 亿元

0.0044%

50～100 亿元

0.0033%

100 亿元以上

0.0022%

一次招标最高限额

（完成一次招投标全流程）

150 万元

225 万元

有关说明：例如：某工程招标业务中标金额为 6000 万元，计算电子招标平台交易收费

额如下：

100 万元×0.550%=0.55 万元（500-100）万元×0.3850%=1.54 万元（1000-500）万元×0.3025%=1.5125 万元（5000-1000）万元×0.1925%=7.7 万元（6000-5000）万元×0.1100%=1.1 万元合计收费=0.55+1.54+1.5125+7.7+1.1=12.4025（万元）注：本标段中标服务费为 24.805 万元，电子商务平台交易费为 12.4025 万

元，本标段投标人应交纳 24.805+12.4025 万元=37.2075 万元。

1.6 保密参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密

保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注

释。

1.8 计量单位所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。1.9 踏勘现场1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表

规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡

和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标

人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前

附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达

招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知

前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包1.11.1 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分

包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和分包商的资质要求等限制性条件。除投标人须知前附表规定的非主体、非关键性工作外，其他工作不得分包。投标人应在投标文件中明确说明需要分包的工程及范围，提供与拟分包内容相对应的拟分包商短名单以及双方协作关系说明。列入大唐集团施工单位黑名单的单位不得列入拟分包商短名单；近 3 年内出现重大安全、质量事故的主体责任单位不能列入分包商短名单。

1.11.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中

标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.12 响应和偏差1.12.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利

于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.12.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标施工方案、设备技术性能指

标的详细描述、技术支持资料、技术服务和质保期服务计划等内容以对招标文件作出响应。

1.12.3 投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏差应

当符合招标文件规定的偏差范围和幅度。

1.12.4 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的差异表中列明，

除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

2. 招标文件2.1 招标文件的组成本招标文件包括：（1）招标公告（2）投标人须知（3）评标办法（4）合同条款及格式（5）技术标准和要求（6）图纸及资料（7）投标文件格式根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，

构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不

全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标

文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知

招标人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在

本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已

购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通

知招标人，确认已收到该修改。

2.4 招标文件的异议投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10

日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

3. 投标文件3.1 投标文件的组成3.1.1 投标文件应包括下列内容：3.1.1.1 商务投标文件（1）投标函及投标函附录（2）法定代表人身份证明（3）授权委托书

（4）联合体协议书（如有）（5）投标保证金（6）资格审查资料（7）商务部分投标文件差异表（8）财务用款计划（9）商务部分评标因素统计表（10）廉洁合同（11）投标人关于资格的声明函（12）投标人须知前附表规定的其他材料3.1.1.2 技术投标文件（1）业绩资格审查资料（2）主要人员简历表（3）施工组织设计（4）技术部分投标文件差异表（5）技术部分评标因素统计表（6）其他材料3.1.1.3 价格投标文件（1）价格清单投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成

投标文件的组成部分。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合

体的，投标文件不包括本章第 3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第

3.1.1（4）目所指的投标保证金。

3.2 投标报价 3.2.1 报价要求3.2.1.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有

规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第七章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写改造工程项目清单。

3.2.1.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要

素，结合市场情况进行投标报价。

3.2.1.3 本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间前

修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“改造工程项目清单”中的相应报价。此项修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。投标人在投标截止时间前提出的降（提）价函或在投标文件中所作的类似规定（如有）须附有降（提）价部分的详细说明，并有投标人法定代表人或其授权代表签字，否则降（提）价函将被视为无效。降（提）价函或投标文件的类似规定中如无另行说明，视为其报价中各项报价分别按照降（提）价函的降（提）幅度，做同比例的下浮（提升）。

3.2.1.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标

限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.2.1.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。3.2.2 报价原则3.2.2.1 采用总价承包，除专用合同条款约定可调整物价波动引起的价格差

额的材料外，所有投标人采购材料的物价波动引起价格变化的风险，被视为已包含在投标报价中。

3.2.2.2 投标人应按照招标文件规定、改造工程项目内容清单、施工现场实

际情况，结合自身技术和管理水平、经营状况、机械配备以及制定的改造方案编制报价书，不得哄抬报价或恶性压价。除合同条款中另有规定外，投标总价应包括为完成本标段工作进行的设备采购、改造准备、临时设施（如有）、现场作业、试运、再鉴定、竣工和缺陷责任处理而发生的费用，包括设备购置费、人工费、材料费、施工机械使用费、措施费、规费、企业管理费、试验检验费、配合试运费、培训服务费、利润、税金以及本合同要求由投标人承担的义务、责任和风险所发生的一切费用。

3.2.2.3 工伤保险或人身意外伤害险等由投标人投保的保险费含在投标报

价中，招标人不另行支付。

3.2.2.4 安全文明施工费、精品工程创建费用含在投标报价中，投标人应按

照《中国大唐集团公司火电机组 A 级检修、重大技改项目创建精品工程管理办法》、大唐集团《安全文明生产管理办法》和《火力发电厂安全文明生产达标验收导则》、《中国大唐集团公司有限空间作业防止人身伤亡事故重点要求》等要求进行报价，并且不得低于国家及地方行业标准。安全文明施工费应在投标总报价表中单独列项。

3.2.2.5 投标报价中应包括在总工期不变的情况下，由于改造计划调整而增

加的各种费用；并根据本工程的气候特点充分考虑冬雨季施工的各项措施费用。

3.2.2.6 投标报价中应包括改造过程中发生的成品保护设施、看管等费用，

责任区域内承包人各自的保卫费用。

3.2.2.7 除合同另有规定外，在投标截止时间前 28 天（基准日期）当时所

依据的国家法律、行政法规和规章以及工程所在地的省、自治区、直辖市的地方法规和规章中规定应由承包人缴纳的税金和其它费用均计入投标报价中。

3.2.2.8 报价中的风险费用包括但不限于以下内容：（1）一般自然灾害造成投标人所属财产及人员的损失费用和预防一般自然

灾害所采取的措施费用。

（2）除合同另有约定外，合同执行期间发生的因停水、停电、变更、质量

检验、机械维修、天气影响、设备、材料迟供、环保或暂时脱供等因素可能造成的窝工、停工、待工费用。

3.2.2.9 本工程不保证最低价中标。3.2.3 投标报价的费用构成投标报价包括：设备购置费、建筑及安装工程费、其他费用、与本工程有关

的拆改费、专业工程暂估价、暂列金、计日工。

3.2.3.1 设备购置费包括但不限于：（1）投标人提供的设备和材料费，含采购、运输、装卸、保管、利润、税

金等费用；

（2）招标人供应设备材料的卸车、保管、二次倒运及参加开箱验收的费用。3.2.3.2 建筑及安装施工费包括但不限于：人工费、材料费、施工机械使用

费、措施费、配合试运费、规费、管理费、利润、税金等。

3.2.3.3 其他费用包括但不限于：为完成本标段工程所发生的其他各种成本

费用，包括但不限于下列内容

（1）试验检验费；

（2）培训服务费；（3）其他。3.2.3.4 与本工程有关的拆改费用包括但不限于：相关设备、设施拆除及清

运等。

3.2.3.5 专业工程暂估价（如有）：按照招标人给定的金额进行计列，不发

生要在结算中核减。

3.2.3.6 暂列金（如有）：按照招标人给定的金额进行计列，不发生要在结

算中核减。

3.2.3.7 计日工：指在施工过程中，承包人完成发包人提出的改造工程项目

清单以外的零星项目或工作，按合同中约定的综合单价计价的一种方式，包括人工费、材料费和施工机械使用费三种形式。

计日工人工费按照改造工程项目清单 2.6.1 计日工表中的数量自行报价，并

将合价计入总价；

计日工材料费按照项目当地建设行政主管部门发布的当期信息价执行；计日工机械使用费按照项目当地建设行政主管部门发布的当期价格执行。计日工的材料费和机械使用费没有信息价的，参考当地市场价格由双方协商

确定。

3.3 投标有效期3.3.1 投标有效期见投标人须知前附表。3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件

和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投

标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、

形式和第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证明。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否

决其投标。

3.4.3 招标人最迟将在与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人和中

标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签

订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。3.5 资格审查资料除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，

以证明其满足本章第 1.4 款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

3.5.1 “投标人基本情况表”应具有投标人营业执照及年检合格的证明材料、

资质证书副本等材料的复印件。其他组织需具有有效的证明文件。

3.5.2 “近年财务状况表” 应提供近 3 年经会计师事务所或审计机构审计

的财务会计报告及报表，至少包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附合同（至少包含合同首页、签字

盖章页和合同主要内容页）、竣工验收证明（竣工验收证明必须经建设单位和施工单位盖章齐全，否则不予认可；若为独立设计业绩可提供用户证明），具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格（近年完成的类似项目情况明细表）只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在施工和新承接的项目情况表”应附合同协议书复印件。每张表

格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “拟委任的主要人员汇总表”应填报满足本章第 1.4.1 项规定的项目

经理和其他主要人员的相关信息。“主要人员简历表”中项目经理应附身份证、学历证、职称证、执业资格证书和社保缴费证明复印件，并附能证明其管理过项目业绩的证明材料包括合同、竣工验收证明；其他主要人员应附身份证、学历证、职称证、有关资格证书和社保缴费证明复印件。

3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第 3.5.1 项至第

3.5.6 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.5.7 投标人近三年无重大安全和质量事故证明材料，可以是有关部门出具

的证明文件或投标人的承诺文件。

3.6 备选投标方案3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否

则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案

方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报

价，但同时提供两个或两个以上设计方案的，视为提供备选方案。

3.7 投标文件的编制3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增

加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、发包人要求、招标

范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件以上传的电子投标文件为准。除投标人须知前附表另有规定

外，电子投标文件所附证书证件均为原件扫描件。当投标人在投标工具中填写的内容与上传的投标文件(含电子签章 PDF 版)不一致时，以上传的投标文件(含电子签章 PDF 版)为准。

3.7.4 在中标候选人公示时，招标代理机构将中标候选人的企业业绩、拟派

项目负责人业绩同时公示，便于投标人互相监督。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记4.1.1 电子投标文件投标人应当按照招标文件和大唐电子商务平台的要求

加密投标文件，具体要求见投标人须知前附表。

4.1.2 未按本章第 4.1.1 项要求递交的投标文件，招标人将予以拒收。4.2 投标文件的递交4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。4.2.2 投标人递交投标文件的地点：电子投标文件在大唐电子商务平台

（http://www.cdt-ec.com）上传递交，具体见投标须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，

投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 投标人完成电子投标文件上传后，须在大唐电子商务平台确认投标。

递交时间以传输完成后确认投标的时间为准。

4.2.5 逾期上传的投标文件，大唐电子商务平台将予以拒收。4.3 投标文件的修改与撤回4.3.1 在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已

递交的投标文件。

4.3.2 投标人对已递交的投标文件需要修改的，需在大唐电子商务平台上撤

回原投标文件，修改后重新上传。

4.3.3 投标人撤回投标文件且放弃投标的，在开标结束后须向招标人提供退

还投标保证金的书面申请，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3

条、第 4 条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标5.1 开标时间和地点招标人在投标人须知前附表规定的开标时间（投标截止时间）和投标人须知

前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序主持人按下列程序进行开标：（1）投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密，

公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、施工工期及其他内容，并记录在案。

（2）投标人代表在中国大唐集团大唐电子商务平台上对开标记录进行线上

确认。

（3）开标结束。5.3 开标异议投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制

作记录。

6. 评标6.1 评标委员会6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其

委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受

过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原

因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。6.3 评标6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和

程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选

人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7 合同授予7.1 中标候选人公示招标人在收到采购结果审核意见的通知之日起 3 日内，按照投标人须知前附

表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于 3 日。

7.2 评标结果异议投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期

间提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

7.3 中标候选人履约能力审查中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可

能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4 定标按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定

中标人。

7.5 中标通知在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标代理机构（没有招标代理机构的

为招标人）以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.6 履约担保7.6.1 在签订合同前/合同签订后 14 天内，中标人应按投标人须知前附表规

定的形式、金额、和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过投标人书面认可的履约担保形式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交。

7.6.2 中标人不能按本章第 7.6.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，

其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7 签订合同7.7.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起 30 日内，根据招标文

件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约担保的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时

向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.7.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目

向招标人承担连带责任。

8. 重新招标和不再招标8.1 重新招标有下列情形之一的，招标人将重新招标：（1）购买招标文件的潜在投标人少于 3 个的；（2）到投标截止时间时，投标人少于 3 个的；（3）评标委员会否决所有投标，或否决部分投标后因有效投标少于 3 个使

得投标明显缺乏竞争，决定否决全部投标的；

（4）国家法律法规规定的其他应重新招标的。8.2 不再招标重新招标后投标人仍少于 3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准

的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督9.1 对招标人的纪律要求招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通

损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委

员会成员行贿谋取中标，

不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；

投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标

文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人

透露对投标文件的评审和比较、

中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。

在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉9.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规

规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

9.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、

开标和评标结果提出投诉的，

应当按照投标人须知第 2.4 款、

第 5.3 款和第 7.2 款的规定先向招标人提出异议。

异议答复期间不计算在第 9.5.1 项规定的期限内。

10. 是否采用电子招标投标本招标项目采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。11. 需要补充的其他内容需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。12.招标文件中关于知识产权的免责声明

见投标人须知前附表

第三章

评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

条款号

评审因素

评审标准

评标方法

中标候选人排序方

法

综合得分排序

投标人名称

与营业执照、安全生产许可证、资质证书一

致

投标函签字盖章

有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。

法人授权委托书签字

盖章

有法定代表人及其委托代理人签字并加盖单位

章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身

份证明，授权委托书应符合 “投标文件格式”

的规定

投标文件格式

符合第七章“投标文件格式”的规定

联合体投标人（如

有）

提交符合招标文件要求的联合体协议书，明

确各方承担连带责任，并明确联合体牵头人

备选投标方案

除招标文件明确允许提交备选投标方案外，

投标人不得提交备选投标方案

2.1.

形式评

审标准

……

营业执照

符合第二章“投标人须知”第 3.5.1 项规定

安全生产许可证

符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

资质要求

符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

财务要求

符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

业绩要求

符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

信誉要求

符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

2.1.

资格评

审标准

项目负责人

符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

条款号

评审因素

评审标准

其他要求

符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

联合体投标人

符合第二章“投标人须知”第 1.4.2 项规定

不存在禁止投标的

情形

不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项、

1.4.4 项规定的任何一种情形

……

投标报价

符合第二章“投标人须知”第 3.2 款规定

投标内容

符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定

工期

符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定

质量标准

符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定

投标有效期

符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定

投标保证金

符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定

权利义务

符合第二章“投标人须知”第 1.12.1 项规定

和第四章“合同条款及格式”中的实质性要

求和条件

技术标准和要求

符合第五章“技术标准和要求”中的实质性

要求和条件

分包资格评审

符合第二章“投标人须知”第 1.11 款规定

2.1.

响应性

评审标准

……

条款号

条款内容

编列内容

本次评标采用综合

评估法

根据商务、技术和报价评分标准进行评分。

按照综合得分的高低进行综合排序，综合排

序高者优先。

总计

技术

商务

报价

2.2.1

分值权重构成

100%

50%

10%

40%

2.2.2（1）商务评分标准

商务评分标准表

序号

评分项目

分值

评分标准

序号

评分项目

分值

评分标准

对招标文件

商务部分的

响应性

1、完全响应招标文件要求者得 5 分；偏差表中列出的，

则每存在一条商务负偏差扣 0.5 分；未在偏差表中列出

的，则每存在一条扣 1 分；扣至 0 分为止。

2、完全响应商务部分评标因素统计表填写要求得 5 分；

每出现一项未按要求填写情况扣 0.2 分，扣至 3 分。

企业实力

2.1

营业收入

（近三年平

均）

有效投标人中最高者得满分，每降低一个名次减 1 分，最低得 12 分。(每年营业收入相加后取算术平均值)

2.2

资产总额

（近三年平

均）

有效投标人中最高者得满分，每降低一个名次减 1 分，最低得 12 分。(每年资产总额相加后取算术平均值)

2.3

企业人数

公司人数≥ 30 人，得 5 分；

20 ＜公司人数＜ 30 ，得 4 分；公司人数≤ 20 人，得 3 分。

2.4

企业荣誉

及获奖情

况

近 5 年：

获得国家级一项为 6 分，每增加一项加 2 分，最高 10

分；

获得省部级或行业级一项为 4 分，每增加一项加 2 分，

最高 8 分；

国家级未得满分的，有省部级或行业级的无论多少项最

高得分为 9 分；

其他等级 0-3 分。

同一个项目获奖以最高获奖得分记入，不重复计分。

财务状况

3.1

负债率（近

三年平均）

近三年平均资产负债率＜40%的，得 15 分；40%≤近三年平均资产负债率≤60%的，得 13 分；60%＜近三年平均资产负债率≤80%的，得 10 分；80%＜近三年平均资产负债率得 6 分。

(每年资产负债率相加后取算术平均值)

3.2

流动比率

（最近一

年）

流动比率≥2，得 15 分；1.5≤流动比率＜2，得 12 分；其余得 6 分。(流动比率=流动资产/流动负债)。

序号

评分项目

分值

评分标准

银行资信

等级

银行资信良好、等级为 AAA 级，得 5 分；银行资信较好、等级为 AAA-、AA+、AA 级，得 4 分；其余等级或银行出具的“结算良好”等描述性证明，得3 分；

如是非银行机构出具的信用证明，得 0 分。

合计

100

2.2.2（2）技术评分标准

技术评分标准表

序号

项目

分值

评分标准

对招标文件技术部分的响应性

1、完全响应招标文件要求者得 3 分；偏差表中列出的负偏差，则每存在一条技术负偏差扣 0.25 分；未在偏差表中列出的，则每存在一条扣 0.5 分；扣至 0 分为止。2、完全响应技术部分评标因素统计表填写要求得 2 分；每出现一项未按要求填写的扣0.1 分，扣至 1.5 分为止。

项目业绩

满足招标文件资格要求的业绩数量得

6 分，

每增加

1 个有效业绩得 1 分，最高不超过 10

分。

输煤导流抑尘设备技

术要求、材质符合性

根据各投标人所投设备的材质选择、结构特

点、设备配置方案合理性等方面情况，按优、

良、一般分档，优档（

13＜得分≤15），良档

（

11＜得分≤13），一般档（9＜得分≤11）

导流缓冲调节总成设

备技术要求、材质符合

性

根据各投标人所投设备的材质选择、结构特

点、设备配置方案合理性等方面情况，按优、

良、一般分档，优档（

13＜得分≤15），良档

（

11＜得分≤13），一般档（9＜得分≤11）

落料装置设计和导料

槽尾箱

1.落料装置设计采用离散元仿真模拟分析，提供设计说明、仿真模拟截图、计算通流面

积等得

5 分，提供落煤装置设计说明未提供

模拟截图得

3 分，未提供不得分。

2.扩容抑尘导料槽具有尾部密封箱及简图原理得

5 分，仅表述设置尾部密封箱得 3 分，

无此项功能不得分。

主要施工及技术方案

工艺、材料、技术措施合理、先进；施工机

械及工器具配置齐全完整；施工总平面布置

合理；满分

10 分，每不合格项扣 1 分，扣

至

3 分。

安全管理与安全文明

施工措施

安全保证体系、安全管理目标、安全措施、

安全管理协议偏差、文明施工措施及考核、

智慧工地管理措施编制合理；满分

5 分，每

不合格项扣

1 分，扣至 2 分。

质量管理与措施

质量保证体系、质量控制计划、措施目标、

根治质量通病、确保合格竣工的措施和手段、

对招标文件中有关质量标准、质量保证等方

面未提出偏差；满分

8 分，每不合格项扣 1

分，扣至

2 分。

环境管理与措施

环保管理体系、管理目标、管理制度、管理

具体措施编制合理；满分

4 分，每不合格项

扣

1 分，扣至 0 分。

工期进度及保证措施

总工期、重要节点设置合理，施工进度网络

图完整，管理措施具有针对性；满分

8 分，

每不合格项扣

1 分，扣至 2 分。

施工组织管理

组织机构健全、人员配置合理得

10 分；如不

合理或漏项、每项扣

1 分，扣至 3 分。

合计

100

2.2.2（3）报价评分标准

报价评分标准表

序号

评分因素

评分标准

投标报价审核

是否按招标文件规定进行报价

2 评标价格计算

1．投标人应按照招标文件规定的币种进行报价。2．投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正。2.1 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；2.2 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。经修正后的投标报价为评标价格 P。3.投标人出现报价错误时，评标价格将以不利于投标人的原则进行确定。

评标基准价（K）计算

方法

评标基准价（K）计算方法：1.若有效评标价为小于等于 3 家时，则各投标人有效评标价的平均值 K 为评标基准价。

【基准价计算公

式：K= { (P1+P2+P3+…+Pn)/n）}；

（n≤3）

】

2. 若有效评标价为 4-6 家时，设置投标最高限价的则去掉最低有效评标价、未设置投标最高限价的则去掉最高有效评标价后其余各投标人有效评标价的平均值 K 为评标基准价。【基准价计算公式：K= {（P1+P2+P3+…+Pn-1)/(n-1)}；

（4≤n≤6）

】

3. 若有效评标价为 7 家（含 7 家）以上时，则去掉最高有效评标价和最低有效评标价后其余各投标人有效评标价的平均值 K 为评标基准价。

【基准价计算

公式：K= {（P2+P3+P4+…+Pn-1)/(n-2)}；(n≥7)】4. 有效评标价计算评标基准价时，若开标时投标人为 7 家及以上，通过评审后合格投标人少于 7 家，则按照上述 1 和 2 原则进行计算。

报价评分计算

（100 分）

报价分计算办法：（1）若评标价 P 等于 K 时，得 95 分（基准分）

；

（2）评标价 P 每高于评标基准价 1%在基准分基础上扣 1 分，最低得 60 分；（3）评标价 P 每低于评标基准价 1%在基准分基础上加 1 分，最高为 100 分；（4）若评标价 P 低于评标基准价 5%以上时，每再低 1%在 100 分基础上扣 1 分；（5）若评标价 P 低于评标基准价 20%以上时，得 85分；（6）中间采用插值法计算，分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”

。

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文

件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，按照商务因素评分、技术因素评分和报价评分乘以分值权重加权得出综合评分；并按照综合评分由高到低顺序推荐中标候选人。综合评分相等时，以评标价低的优先；评标价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，以业绩多者优先。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。2.2 分值权重构成与评分标准2.2.1 分值权重构成（1）商务部分：见评标办法前附表；（2）技术部分：见评标办法前附表；（3）报价部分：见评标办法前附表。2.2.2 评分标准（1）商务评分标准：见评标办法前附表 2.2.2（1）商务评分标准；（2）技术评分标准：见评标办法前附表 2.2.2（2）技术评分标准；（3）报价评分标准：见评标办法前附表 2.2.2（3）报价评分标准。3. 评标程序

3.1 初步评审3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证

明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标

文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报

价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点

有明显错误的除外。

（3）投标人出现报价错误时，评标价格将以不利于投标人的原则进行确定。3.1.4 评标委员会按本章第 2.2 款规定的方法进行价格折算，计算出经评审

后的评标价格。

3.2 详细评审3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算

出综合评估得分。

（1）按本章第 2.2.2（1）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分

A；

（2）按本章第 2.2.2（2）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分

B；

（3）按本章第 2.2.2（3）目规定的评审因素和分值对报价部分计算出得分

C；

A 为所有商务评标专家对投标人商务部分评分的算术平均值。B 为所有技术

评标专家对投标人技术评分的算术平均值。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”

。

3.2.3 投标人得分=A×权重+B×权重+C×权重。3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报

价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.3 投标文件的澄清3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含

义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实

质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投

标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会

按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单

第四章

合同条款及格式

第一节

通用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。1.1.1 合同1.1.1.1 合同文件（或称合同）：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的

文件，构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书、投标函及其附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、已标价改造工程项目清单以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：指第 1.5 款所指的合同协议书。1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。中标通知书随附的澄清、说

明、补正事项纪要等，是中标通知书的组成部分。

1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。1.1.1.6 技术标准和要求：是指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求的文件，

以及合同双方当事人约定的对其所做的修改和补充。

1.1.1.7 三措两案：是指承包人在国家法律法规范围内，依据改造实际情况和发包人

要求制定的针对合同项目的施工组织设计文件的分解文件。包括“组织措施、技术措施、安全措施、施工方案、应急预案”，简称“三措两案”。

1.1.1.8 图纸：是由发包人提供满足工作需要的图纸资料，以及在合同履行过程中形

成的图纸文件。

1.1.1.9 已标价改造工程项目清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按照规定的

格式和要求填写并标明价格的改造工程项目清单。

1.1.1.10 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。1.1.2 合同当事人和人员1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。1.1.2.3 承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。1.1.2.4 承包人项目经理：指承包人派驻施工场地的全权负责人。1.1.2.5 监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的

法人或其他组织。属于国家强制监理的，监理人应当具有相应的监理资质。

1.1.2.6 总监理工程师（总监）：指由监理人委派常驻施工场地对合同履行实施管理

的全权负责人。

1.1.3 改造工程1.1.3.1 改造工程：为维持或改善火力发电设备与系统的安全性、可靠性、可控性、

经济性和环保性

,使其能够处于安全运行状态,效率能够保持或接近最佳状态而进行的检

查和改造工作，包括设备、材料采购、现场施工、调试、试验、验收等内容。

1.1.3.2 备品配件：设备或工艺系统在改造过程中需要更换的各种部件、组件、零件、

插件、设备、阀门、管道、支吊架、保温材料、电缆、表计、填充油、填充气等。

1.1.3.3 施工场地（或称现场）：指用于合同改造工程施工的场所，以及在合同中指

定作为施工场地组成部分的其他场所。

1.1.4 日期1.1.4.1 开工通知：指监理人按第 11.2 款通知承包人开工的函件。1.1.4.2 开工日期：指监理人按第 11.2 款发出的开工通知中写明的开工日期。1.1.4.3 工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工程所需的期限，包括按第 11.3

款、第

11.4 款约定所作的变更。

1.1.4.4 竣工日期：指第 1.1.4.3 目约定工期届满时的日期。包括计划竣工日期和实际

竣工日期。计划竣工日期是指合同协议书约定的竣工日期；实际竣工日期以竣工验收单中写明的日期为准。

1.1.4.5 缺陷责任期：指履行第 17.1 款约定的缺陷责任的期限，具体期限由合同条款

约定。

1.1.4.6 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，

从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天

24:00。

1.1.5 合同价格和费用1.1.5.1 签约合同价：指签订合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额的合同总

金额。

1.1.5.2 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，

发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。

1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应

分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.5.4 暂估价：是指发包人在工程量清单或预算书中提供的用于支付必然发生但暂

时不能确定价格的材料、工程设备的单价、专业工程以及服务工作的金额。

1.1.5.5 暂列金额：指发包人在改造工程项目清单中暂定并包括在合同价格中的一笔

款项，用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工器具、服务的采购，改造中可能发生的变更、合同约定调整因素出现时的合同价格调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用，报价中的暂列金额据实结算。

1.1.5.6 计日工：指合同履行过程中，承包人完成发包人提出的零星工作或需要采用

计日工计价的变更工作时，按合同中约定的单价计价的一种方式。

1.1.5.7 质量保证金（或称保留金）：指按第 17.1 款约定用于保证在缺陷责任期内履

行缺陷修复义务的金额。

1.1.6 报复役报复役：机组经过整体试运行合格，并经现场全面检查，各项指标与状况正常后，

向当地电网公司报备用。

1.1.7 其他书面形式：指合同文件、信函、传真、电子数据交换和电子邮件等可以有形地表现

所载内容的形式。1.2 语言文字

合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.3 法律

适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在

地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。

1.4 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合

同文件的优先顺序如下：

（

1）合同协议书；

（

2）中标通知书；

（

3）投标函及投标函附录；

（

4）专用合同条款；

（

5）通用合同条款；

（

6）技术标准和要求；

（

7）已报价改造工程项目清单；

（

8）图纸；

（

9）其他合同文件。

1.5 合同协议书

承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同

另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 发包人提供的图纸除专用合同条款另有约定外，图纸应在合理的期限内按照合同约定的数量提供给承

包人。

1.6.2 承包人提供的文件按专用合同条款约定由承包人提供的文件，包括施工组织设计（“三措两案”）、

网络进度图等，承包人应按约定的数量和期限报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。1.7 联络

与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和

决定等重要文件，均应采用书面形式。

按合同约定应当由监理人审核、批准、确认或者提出修改意见的承包人的要求、请

求、申请和报批等，监理人在合同约定的期限内未回复的，视同认可，合同中未明确约定回复期限的，其相应期限均为收到相关文件后

7 天。

2. 发包人

2.1 遵守法律

发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而

引起的任何责任。2.2 发出开工通知

发包人应委托监理人按第

5.2 款的约定向承包人发出开工通知。

2.3 提供施工场地

发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地，以及施工场地内地下管线和

地下设施等有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。2.4 协助承包人办理证件和批件

发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

2.5 组织技术交底

发包人应根据合同进度计划，向承包人进行技术交底。

2.6 支付合同价款

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。

2.7 组织竣工验收

发包人应按合同约定及时组织竣工验收。

2.8 其他义务

发包人应履行合同约定的其他义务。

3. 监理人

如项目无监理人，监理人职责和权力由发包人行使。

3.1 监理人的职责和权力

3.1.1 监理人受发包人委托，享有合同约定的权力，其所发出的任何指示应视为已得

到发包人的批准。监理人在行使某项权力前需要经发包人事先批准而通用合同条款没有指明的，应在专用合同条款中指明。未经发包人批准，监理人无权修改合同。

3.1.2 合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人文件的审查或批

准，对项目、材料和设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。3.2 总监理工程师

发包人应在发出开工通知前将总监理工程师的任命通知承包人。

3.3 监理人员

3.3.1 总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。

总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知发包人和承包人。

3.3.2 监理人员对承包人文件、改造工作等未在约定的或合理的期限内提出否定意见

的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作的权利，监理人的拒绝应当符合法律规定和合同约定。

3.3.3 承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可在该指示发出

的

24 小时内向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在 24 小时内对该指示予以

确认、更改或撤销。

3.3.4 除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第 3.5 款约定应由总监理工

程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。3.4 监理人的指示

3.4.1 监理人应按第 3.1 款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人授

权的施工场地机构章，并由总监理工程师或总监理工程师按第

3.3.1 项约定授权的监理

人员签字。

3.4.2 承包人收到监理人按第 3.4.1 项作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，

应按第

8 条处理。

3.4.3 紧急情况下，为了保证施工人员的安全或避免工程受损，监理人员可以口头形

式发出指示，该指示与书面形式的指示具有同等法律效力，但必须在发出口头指示后

小时内补发书面监理指示，补发的书面监理指示应与口头指示一致。承包人应在收到上

述临时书面指示后

24 小时内，向监理人发出书面确认函。监理人在收到书面确认函后 24

小时内未予答复的，该书面确认函应被视为监理人的正式指示。

3.4.4 除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第 3.3.1 项被授权的监理人

员处取得指示。

3.4.5 由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用

增加和（或）工期延误的，由发包人承担赔偿责任。3.5 商定或确定

3.5.1 合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程

师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。

3.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监

理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第

15 条的约定处理。在争议解决前，双方

应暂按总监理工程师的确定执行，按照第

16 条的约定对总监理工程师的确定作出修改

的，按修改后的结果执行。

4. 承包人

4.1 承包人的一般义务

4.1.1 办理法律、法规或发包人制度规定应由承包人办理的许可和批准，并将办理结

果书面报送发包人留存。

4.1.2 按法律规定和合同约定的改造工程范围、内容、技术要求及质量、性能保证、

进度、安全、环保、文明施工等既定目标完成项目，并在保修期内承担保修和缺陷修复义务。

4.1.3 按法律规定和合同约定采取安全文明施工和环境保护措施，确保项目实施及其

人员、材料、设备和设施的安全，防止发生人身伤害和财产损失。

4.1.4 按合同约定的工作内容和改造进度要求，编制施工组织设计（“三措两

案”），并对所有改造作业和方法的完备性和安全可靠性负责；

4.1.5 在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、

市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰，并对邻近生产设施进行有效隔离。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任；

4.1.6 按照第 7.3 款约定负责施工现场及其周边环境与生态的保护工作；4.1.7 按安全文明施工要求采取安全措施，确保人员、设备和设施的安全，防止因改

造作业造成的人身伤害和财产损失；

4.1.8 将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同改造工程，且应及时支付其雇

用人员工资，并及时向分包人支付合同价款；

4.1.9 按照法律规定和合同约定编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档，并按专用

合同条款约定的竣工资料的套数、内容、时间等要求移交发包人；

4.1.10 合同履行期间，承包人所有人员应严格遵守发包人及其上级公司制订的各项

管理制度。

4.1.11 承包人应履行的其他义务。

4.2 履约担保

4.2.1 承包人应保证其履约担保在发包人竣工验收合格前一直有效。发包人应在竣工

验收合格后

28 天内把履约担保退还给承包人。

4.2.2 如工程延期，承包人有义务继续提供履约担保。由于发包人原因导致延期的，

继续提供履约担保所需的费用由发包人承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由承包人承担。4.3 承包人项目经理及人员

4.3.1 承包人项目经理4.3.1.1 承包人应按合同约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。承包人项目经

理应按合同约定以及监理人按第

3.4 款作出的指示，负责组织合同的实施。承包人为履

行合同发出的一切函件均应盖有承包人授权的管理机构章，并由承包人项目经理或其授权代表签字。

4.3.1.2 项目经理应驻现场，项目经理不得同时担任其他项目的项目经理。项目经理

确需离开现时，应取得发包人的书面同意，临时代行其职责的人员需经过发包人的书面同意，该人员应具备履行相应职责的能力。承包人项目经理未经发包人同意擅自离开现场的，发包人有权按照相关管理制度进行考核。

4.3.1.3 承包人更换项目经理时，应提前 5 天书面通知并取得发包人书面同意。替换

人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得发包人的同意。

4.3.1.4 项目经理按合同约定组织改造工作。在紧急情况下为确保作业安全和人员安

全，在无法与发包人代表及时取得联系时，项目经理有权采取必要的措施保证与作业有关的人身、财产的安全，但应在

24 小时内向发包人代表提交书面报告。

4.3.1.5 发包人有权书面通知承包人更换其认为不称职的项目经理，通知中应当载明

要求更换的理由。承包人应在接到更换通知后

2 天内向发包人提出书面的改进报告。发

包人收到改进报告后仍要求更换的，

承包人应在接到第二次更换通知的

3 天内进行更换，

并将新任命的项目经理的相关资料书面通知发包人。继任项目经理继续履行第

4.3.1 项

约定的职责。

4.3.2 承包人人员4.3.2.1 承包人派驻到现场的主要管理人员应相对稳定。改造过程中如有变动，承包

人应及时向发包人提交现场人员变动情况的报告。承包人更换主要管理人员时，应提前2 天书面通知并取得发包人书面同意。

4.3.2.2 特殊工种作业人员均应持有相应的资格证明，发包人可以随时检查。4.3.2.3 承包人的主要管理人员离开现场应报发包人同意。主要管理人员离开现场前

应指定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得发包人的同意。

4.3.2.4 承包人擅自更换主要管理人员，或前述人员未经发包人同意擅自离开施工现

场的，发包人有权按照相关管理制度进行考核。

4.3.2.5 承包人应与所雇用的劳动者签订劳动合同，切实加强用工管理。承包人应加

强劳务分包队伍的管理，对劳务分包队伍统一培训，执证上岗。4.4 分包

4.4.1 分包的确定4.4.1.1 除专用合同条款另有约定外，承包人不得进行分包。4.4.1.2 按照合同约定进行分包的，承包人应确保分包人具有相应的资质和能力。4.4.1.3 项目分包不减轻或免除承包人的责任和义务，承包人和分包人就分包工程向

发包人承担连带责任。

4.4.1.4 除合同专用合同条款另有约定外，承包人应在分包合同签订后 2 天内向发包

人提交分包合同副本。

4.4.2 分包管理

承包人应向发包人提交分包人的主要改造工程管理人员表，并对分包人的改造人员

进行实名制管理，包括但不限于进出场管理、登记造册以及各种证照的办理。

4.4.3 分包合同价款4.4.3.1 除本项第 4.4.3.2 目约定的情况或专用合同条款另有约定外，分包合同价款由

承包人与分包人结算，未经承包人同意，发包人不得向分包人支付分包工程价款；

4.4.3.2 生效法律文书要求发包人向分包人支付分包合同价款的，发包人有权从应付

承包人工程款中扣除该部分款项。

4.4.4 分包合同权益的转让分包人在分包合同项下的义务持续到缺陷责任期届满以后的，发包人有权在缺陷责

任期届满前，要求承包人将其在分包合同项下的权益转让给发包人，承包人应当转让。除转让合同另有约定外，转让合同生效后，由分包人向发包人履行义务。

4.4.5 设备照管4.4.5.1 除专用合同条款另有约定外，自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包

人应负责照管现场相关设备、设施等，直到项目完工交付发包人为止。

4.4.5.2 在承包人负责照管期间，无论何种原因造成相关设备、设施损坏的，均由承

包人负责修复、更换。由承包人原因造成相关设备、设施损坏、丢失，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。除承包人以外的原因造成设备、设施的损坏，承包人更换、修复产生的费用由双方协商。4.5 合同价款应专款专用

发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同项目。

5. 培训和资料

5.1 培训

承包人应按照发包人要求，对发包人的人员进行工程操作和维修方面的培训。合同

约定接收之前进行培训的，应在第

16.4 款约定的竣工验收前完成培训。

5.2 竣工文件

5.2.1 承包人应编制并及时更新反映改造工程实施结果的竣工记录，如实记载竣工工

程的确切位置、尺寸和已实施工作的详细说明。竣工记录应保存在施工场地，并在竣工试验开始前，按照专用合同条款约定的形式和份数提交给监理人。

5.2.2 在颁发竣工验收文件之前，承包人应按照发包人要求的份数和形式向监理人提

交相应竣工图纸，并取得监理人对尺寸、参照系统及其他有关细节的认可。

5.2.3 在监理人收到上述文件前，不应认为改造工程已根据第 16.4 款约定完成验收。

5.3 操作和维修手册

5.3.1 在竣工试验开始前，承包人应向监理人提交暂行的操作和维修手册，该手册应

足够详细，以便发包人能够对生产设备进行操作、维修、拆卸、重新安装、调整及修理。

5.3.2 承包人应提交足够详细的最终操作和维修手册，以及在技术标准和要求中明确

的相关操作和维修手册。在监理人收到上述文件前，不应认为改造工程已根据第

16.4 款

约定完成验收。5.4 承包人文件错误

承包人文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，无论承包人是

否根据本款获得了批准，承包人均应自费对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改正。

6. 材料和设备

6.1 承包人提供的材料和设备

6.1.1 除专用合同条款另有约定外，承包人提供的材料和设备均由承包人负责采购、

运输和保管。承包人应对其采购的材料和设备负责。

6.1.2 承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和改造设备的供货人及品种、技

术要求、规格、数量和供货时间等报送监理人和发包人批准。承包人应负责提供的材料和改造设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。

6.1.3 对承包人提供的材料和设备，发包人组织相关单位进行检验和交货验收，查验

材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人及发包人指示，进行材料的抽样检验和设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人和发包人，所需费用由承包人承担。6.2 发包人提供的材料和设备

除专用条款另有约定外，发包人不提供材料和设备。

6.3 专用于改造工程的材料和设备

6.3.1 运入施工场地的材料、设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必

须专用于合同约定范围内的改造工程，未经监理人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。

6.3.2 随同设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同

发包人和监理人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经发包人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向发包人提出申请。6.4 实施方法

承包人对材料的加工、设备的采购、制造、安装应当按照法律规定、合同约定以及

行业习惯来实施。6.5 禁止使用不合格的材料和设备

6.5.1 发包人和监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或设备，并要求承包人立即

进行更换。发包人和监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

6.5.2 发包人和监理人发现承包人使用了不合格的材料和设备，应即时发出指示要求

承包人立即改正，并禁止在改造工程中继续使用不合格的材料和设备。

7. 施工设备和临时设施

7.1 承包人提供的施工设备和临时设施

7.1.1 承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施

工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。

7.1.2 除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用。需要临

时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。7.2 发包人提供的施工设备和临时设施

除专用条款另有约定外，发包人不提供施工设备或临时设施。

7.3 要求承包人增加或更换施工设备

承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量标准时，监理人有权要

求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工

期延误由承包人承担。7.4 施工设备和临时设施专用于合同工程

7.4.1 除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时

设施应专用于合同工程。未经监理人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。

7.4.2 经监理人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。

8. 交通运输

8.1 道路通行权和场外设施

承包人应根据改造工程施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的

通行权，以及取得为施工所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。发包人应协助承包人办理上述手续。8.2 场内施工道路

8.2.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需

的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。

8.2.2 除专用合同条款另有约定外，承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发

包人和监理人为实现合同目的使用。8.3 场外交通

8.3.1 承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人

承担。

8.3.2 承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服

从交通管理部门的检查和监督。8.4 超大件和超重件的运输

由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手

续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。8.5 道路和桥梁的损坏责任

因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的

全部费用和可能引起的赔偿。8.6 水路和航空运输

本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河

道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。

9. 测量放线

9.1 施工测量

9.1.1 承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、

设备和其他物品。

9.1.2 监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定

的误差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。

9.2 基准资料错误的责任

发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性

和完整性负责，对其提供上述基准资料错误导致承包人损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误。承包人应在设计或施工中对上述资料的准确性进行核实，发现存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理人。

10 安全文明施工与环境保护

10.1 安全文明施工

10.1.1 安全施工要求10.1.1.1 合同履行期间，合同当事人均应当遵守国家和项目所在地有关安全生产的

要求，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中明确改造项目安全生产标准化达标目标及相应事项。承包人有权拒绝发包人及监理人强令承包人违章作业、冒险作业的任何指示。

10.1.1.2 因安全生产需要暂停施工的，按照第 11.6.1 项【暂停施工】的约定执行。10.1.2 安全生产保证措施承包人建立安全生产责任制度，应遵守双方签订的安全协议，编制“三措两案”，

并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制改造工程安全生产的有关记录，接受发包人、监理人及政府安全监督部门的检查与监督。

10.1.3 特别安全生产事项10.1.3.1 承包人应按照法律及发包人相关规定进行施工，开工前做好安全技术交底

工作，施工过程中做好各项安全防护措施。承包人为实施合同而雇用的特殊工种的人员应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构颁发的上岗证书。

10.1.3.2 承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密闭空间、易燃易爆地段以及

临街交通要道等附近施工时，施工开始前应向发包人和监理人提出安全防护措施，经发包人认可后实施。

10.1.3.3 在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀

性物品施工时，承包人应在施工前以书面通知发包人和监理人，并报送相应的安全防护措施，经发包人认可后实施。

10.1.3.4 承包人进行起重、有限空间、高空等高风险作业时，施工开始前应办理相

关手续。

10.1.4 治安保卫10.1.4.1 承包人应指定专人统一管理施工场地及生活区在内的治安保卫，履行合同

项目的治安保卫职责。

10.1.4.2 除专用合同条款另有约定外，承包人制定应对突发治安事件的紧急预案。

在施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量避免人员伤亡和财产损失。

10.1.5 文明施工10.1.5.1 承包人在施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。施

工所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。合同当事人对文明施工有其他要求的，可以在专用合同条款中明确。

10.1.5.2 在改造工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的多余材料、垃

圾和各种临时设施等，并保持施工现场清洁整齐。经发包人书面同意，承包人可在发包

人指定的地点保留承包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、设备和临时设施等。

10.1.5.3 安全文明施工费包含在合同价款中，承包人对安全文明施工费应专款专用，

不得挪作他用，否则发包人有权责令其限期改正；逾期未改正的，可以责令其暂停施工，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

10.1.6 事故处理施工过程中发生事故的，承包人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人

员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按《中国大唐集团公司生产安全事故报告与调查规程》的规定执行。

10.1.7 安全生产责任10.1.7.1 发包人的安全责任发包人应负责赔偿以下各种情况造成的损失：（

1）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失；

（

2）由于发包人原因对承包人、监理人造成的人员人身伤亡和财产损失；

（

3）由于发包人原因造成的发包人自身人员的人身伤害以及财产损失。

10.1.7.2 承包人的安全责任由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的承包人、发包人、监理人以及第

三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。10.2 职业健康

10.2.1 劳动保护10.2.1.1 承包人应按照法律规定安排现场施工人员的劳动和休息时间，保障劳动者

的休息时间，并支付合理的报酬和费用。承包人应依法为其履行合同所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等，承包人应督促其分包人为分包人所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等。

10.2.1.2 承包人应按照法律规定保障现场施工人员的劳动安全，并提供劳动保护,并

应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。承包人雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

10.2.1.3 承包人应按法律规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权

利。因施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。

10.2.2 生活条件承包人应为其履行合同所雇用的人员提供必要的膳宿条件和生活环境；承包人应采

取有效措施预防传染病，保证施工人员的健康，并定期对施工现场、人员生活基地进行防疫和卫生的专业检查和处理。10.3 环境保护

承包人应在施工组织设计中列明环境保护的具体措施。在合同履行期间，承包人应

采取合理措施保护施工现场环境。对施工作业过程中可能引起的大气、水、噪音以及固体废物污染采取具体可行的防范措施。

承包人应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因上述环境污染引起

纠纷而导致暂停施工的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

11. 工期

11.1 进度计划

11.1.1 承包人应按照专用合同条款约定的时间，向监理人提交进度计划。经监理人

审批后的进度计划具有合同约束力，承包人应当严格执行。实际进度与进度计划不符时，监理人应当指示承包人对进度计划进行修订，重新提交给监理人审批。提交的进度计划表应符合发包人要求，其中必须包括（但不限于）：

（

1）承包人拟进行项目的工序和时间表；

（

2）承包人在施工现场进行各项工作所需的作业人员和管理人员的预计数量；

（

3）承包人拟进行改造项目的网络进度图。

11.1.2 监理人对进度计划的认可不免除承包人于合同项下的任何责任。11.1.3 在未经监理人同意前，承包人不得对已经发包人认可的进度计划作任何实质

性的更改。

11.1.4 承包人必须严格遵守经监理人认可的项目节点进度计划。

11.2 改造工程实施

11.2.1 监理人应在开工日期 7 天前向承包人发出开工通知。承包人应在第 1.1.4.3 目

约定的期限内完成合同工程。实际竣工日期在接收证书中写明。

11.2.2 如果是由于发包人的原因或发生不可抗力事件，承包人因此无法按期完工，

双方应共同商议延期后相关事宜。

但承包人必须尽一切努力去缩小该延迟所造成的后果。

11.2.3 由于承包人原因导致的赶工，所产生的一切相关费用由承包人自行承担。

11.3 发包人引起的工期延误

在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包

人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第11.1 款的约定执行。

（

1）增加合同工作内容；

（

2）改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性；

（

3）发包人迟延提供材料、设备或变更作业地点；

（

4）因发包人原因导致的暂停作业；

（

5）提供图纸延误；

（

6）未按合同约定及时支付预付款、进度款；

（

7）发包人造成工期延误的其他原因。

11.4 异常恶劣的气候条件

由于出现专用合同条款约定的异常恶劣气候导致工期延误的，承包人有权要求发包

人延长工期。11.5 承包人引起的工期延误

由于承包人原因造成工期延误，承包人应按照专用合同条款中约定的逾期竣工违约

金计算方法和最高限额，支付逾期竣工违约金。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。11.6 暂停和终止

11.6.1 暂停施工11.6.1.1 发包人原因引起的暂停施工因发包人原因引起暂停施工的，监理人经发包人同意后，应及时下达暂停施工指示。

情况紧急且监理人未及时下达暂停施工指示的，按照第

11.6.1.4 目【紧急情况下的暂停

施工】执行。

因发包人原因引起的暂停施工，发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，

并支付承包人合理的利润。

11.6.1.2 承包人原因引起的暂停施工因承包人原因引起的暂停施工，承包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，

且承包人在收到监理人复工指示后

24 小时内仍未复工的，视为第 20.2.1 项【承包人违约

的情形】第（

8）目约定的承包人无法继续履行合同的情形。

11.6.1.3 指示暂停施工监理人认为有必要时，并经发包人批准后，可向承包人作出暂停施工的指示，承包

人应按监理人指示暂停施工。

11.6.1.4 紧急情况下的暂停施工因紧急情况需暂停施工，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施

工，并及时通知监理人。监理人应在接到通知后

24 小时内发出指示，逾期未发出指示，

视为同意承包人暂停施工。监理人不同意承包人暂停施工的，应说明理由，承包人对监理人的答复有异议，按照第

22 条【争议的解决】约定处理。

11.6.1.5 暂停施工后的复工暂停施工后，发包人和承包人应采取有效措施积极消除暂停施工的影响。在施工复

工前，监理人会同发包人和承包人确定因暂停施工造成的损失，并确定施工复工条件。当施工具备复工条件时，监理人应经发包人批准后向承包人发出复工通知，承包人应按照复工通知要求复工。

承包人无故拖延和拒绝复工的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期；

因发包人原因无法按时复工的，按照第

11.3 款【发包人引起的工期延误】约定办理。

11.6.1.6 暂停施工期间的工程照管暂停施工期间，承包人应负责妥善照管并提供安全保障，由此增加的费用由责任方

承担。

11.6.1.7 暂停施工的措施暂停施工期间，发包人和承包人均应采取必要的措施确保改造工程质量及安全，防

止因暂停施工扩大损失。

11.6.2 合同的终止11.6.2.1 因承包人的过错而导致合同终止（

1）如果承包人未能履行本合同的义务且对合同的履行有实质性的和负面的影响

造成的过错，发包人可在不影响对违反合同所作的任何其它补救措施的条件下，以书面通知承包人违约。

（

2）当达不到合同约定的最低性能保证值时，发包人有权终止部分或合同的全部。

11.6.2.2 因破产而导致合同终止如果承包人进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形，或其他无

力偿还债务，发包人可在任何时候用书面通知承包人终止合同而不对承包人进行任何补偿。但上述合同的终止并不损害或影响发包人采取行动或补救措施的任何权力。

11.6.2.3 因发包人的以下过错导致合同终止发包人未按合同在从应付款的最后日期起

90 天，仍未向承包人付款，并且没有承

包人可以接受的合理理由；或发包人破产；或从发出暂停通知起，项目持续暂停时间超过

1 年，承包人可终止合同。

12. 改造工程质量

12.1 改造工程质量要求

12.1.1 改造质量标准必须符合现行相关质量验收规范和标准的要求。有关设备、施

工质量的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

12.1.2 因承包人原因造成设备、施工质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求

承包人返工直至质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。12.2 监理人的质量检查

监理人有权对施工的所有部位及其改造工艺、材料和工程设备进行检查和检验。监

理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。12.3 不合格项的处理

因承包人原因造成的不合格项，发包人有权随时要求承包人采取补救措施，直至达

到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。无法补救的，由双方协商解决。12.4 质量争议检测

合同当事人对施工质量有争议的，由双方协商确定的施工质量检测机构鉴定，由此

产生的费用及因此造成的损失，由责任方承担。

合同当事人均有责任的，由双方根据其责任分别承担。合同当事人无法达成一致的，

按照第

3.5 款【商定或确定】执行。

13. 试验和检验

13.1 材料、设备和工程的试验和检验

13.1.1 本款适用于竣工试验之前的试验和检验。13.1.2 承包人应按合同约定进行材料、设备和工程的试验和检验，并为监理人对上

述材料、设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。

13.1.3 监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人

可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。

13.1.4 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成

果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误。13.2 现场材料试验

13.2.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试

验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。

13.2.2 监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条

件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。13.3 现场工艺试验

承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监

理人认为必要时，应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人批准。

14. 变更

14.1 变更的范围

除专用合同条款另有约定外，合同履行过程中发生以下情形的，应按照本条约定进

行变更：

（

1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；

（

2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；

（

3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；

（

4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸；

（

5）改变工程的时间安排或实施顺序。

14.2 变更权

在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第

14.3 款（变更程序）向承包人作

出变更指示，承包人应遵照执行。14.3 变更程序

承包人应在收到变更指示

7 天内，向监理人提交变更报价书。监理人应审查，并在

收到承包人变更报价书后

7 天内，与发包人和承包人共同商定此估价。在未达成协议的

情况下，监理人应确定该估价。14.4 变更估价

除专用合同条款另有约定外，因变更引起的价格调整按照本款约定处理：（

1）已标价改造工程项目清单中有适用于变更工作的项目的，采用该项目的价格；

（

2）已标价改造工程项目清单中无适用于变更工作的项目，但有类似项目的，可

在合理范围内参照类似项目，由监理人按第

3.5 款（商定或确定）变更工作的价格；

（

3）已标价改造工程项目清单中无相同及类似报价的，按照合理成本加利润的原

则，由合同当事人协商后在变更通知单（或委托单）中明确变更的内容及计量、计价原则和方法。14.5 暂列金额

暂列金额只能按照监理人的指示使用，并对合同价格进行相应调整。

14.6 计日工

14.6.1 发包人认为有必要时，由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工

作。其价款按列入已标价改造工程项目清单中的计日工计价子目及其单价进行计算。

14.6.2 采用计日工计价的任何一项变更工作，应从暂列金额中支付，承包人应在该

项变更的实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审批：

（

l）工作名称、内容和数量；

（

2）投入该工作所有人员的姓名、工种、级别和耗用工时；

（

3）投入该工作的材料类别和数量；

（

4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；

（

5）监理人要求提交的其他资料和凭证。

14.6.3 计日工由承包人汇总后，按第 15.3 款（工程进度付款）列入进度付款申请单，

由监理人复核并经发包人同意后列入进度付款。14.7 暂估价

暂估价专业分包工程、服务、材料和工程设备的明细由合同当事人在专用合同条款

中约定。

14.7.1 依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目，采取以下第

1 种方式确定。合同当事人也可以在

专用合同条款中选择其他招标方式。

第

1 种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由承包人招标，对该暂估价项目的

确认和批准按照以下约定执行：

（

1）承包人应当根据施工进度计划，在招标工作启动前 14 天将招标方案通过监理

人报送发包人审查，发包人应当在收到承包人报送的招标方案后

7 天内批准或提出修改

意见。承包人应当按照经过发包人批准的招标方案开展招标工作；

（

2）承包人应当根据施工进度计划，提前 14 天将招标文件通过监理人报送发包人

审批，发包人应当在收到承包人报送的相关文件后

7 天内完成审批或提出修改意见；发

包人有权确定招标控制价并按照法律规定参加评标；

（

3）承包人与供应商、分包人在签订暂估价合同前，应当提前 7 天将确定的中标

候选供应商或中标候选分包人的资料报送发包人，发包人应在收到资料后

3 天内与承包

人共同确定中标人；承包人应当在签订合同后

7 天内，将暂估价合同副本报送发包人留

存。

第

2 种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共同招标确定暂

估价供应商或分包人的，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前

14 天通知发

包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。发包人应在收到后

7 天内确认。确定中标人

后，由发包人、承包人与中标人共同签订暂估价合同。

14.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目除专用合同条款另有约定外，对于不属于依法必须招标的暂估价项目，采取以下第

1 种方式确定：

第

1 种方式：对于不属于依法必须招标的暂估价项目，按本项约定确认和批准：

（

1）承包人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前 28

天向监理人提出书面申请。监理人应当在收到申请后

3 天内报送发包人，发包人应当在

收到申请后

14 天内给予批准或提出修改意见，发包人逾期未予批准或提出修改意见的，

视为该书面申请已获得同意；

（

2）发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求的，

发包人可以要求承包人重新确定暂估价项目的供应商、分包人

;

（

3）承包人应当在签订暂估价合同后 7 天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第

2 种方式：承包人按照第 14.7.1 项【依法必须招标的暂估价项目】约定的第 1 种

方式确定暂估价项目。

第

3 种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人具备实施暂估价项目的资格和条件的，经发包人和承包人协商一致后，可由

承包人自行实施暂估价项目，合同当事人可以在专用合同条款约定具体事项。

14.7.3 因发包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）

延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。因承包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

15. 支付

15.1 付款方式

具体付款方式在专用合同条款中约定。

15.2 预付款

预付款用于承包人为合同工程施工购置设备材料，施工设备、修建临时设施以及组

织施工队伍进场等。预付款的额度、预付办法在专用合同条款中约定。预付款必须专用

于合同工程。15.3 工程进度付款

承包人应按专用条款约定的每个付款周期末，按监理人批准的格式和专用合同条款

约定的份数，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：

（

1）根据第 15 条应增加和扣减的变更金额；

（

2）根据第 21 条应增加和扣减的索赔金额；

（

3）根据第 15.4 款应扣减的质量保证金；

（

4）根据合同应增加和扣减的其他金额。

监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的

7 天内完成

核查，并向承包人出具经发包人签认的付款证书。发包人应在监理人收到进度付款申请单的

28 天内将进度应付款支付给承包人。涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等

国家相关规定和专用合同条款的约定执行。15.4 质量保证金

从第一个付款周期开始，在发包人的进度付款中，按专用合同条款的约定扣留质量

保证金，直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。

在专用合同条款约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩

余的质量保证金金额，发包人应在

50 天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人

是否完成缺陷责任，并将无异议的剩余质量保证金返还承包人。15.5 竣工结算

15.5.1 除专用合同条款另有约定外，竣工结算价格不因物价波动和法律变化而调整。15.5.2 竣工验收合格证明文件颁发后，承包人应按专用合同条款约定的份数和期限

向监理人提交竣工付款申请单，并提供相关证明材料。监理人应当在收到竣工结算申请单的

7 天内完成核查、准备竣工付款证明文件并送发包人审核，发包人应在收到后 21

天内提出具体意见或签认竣工付款证明文件，并在发包人签认竣工付款证明文件后的

天内将应付款支付给承包人。发包人未在约定时间内审核并提出具体意见或者签认竣工付款证明文件的，视为同意承包人提出的竣工付款金额。

15.5.3 竣工付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合

同条款的约定执行。

16. 竣工试验和竣工验收

16.1 竣工试验

16.1.1 承包人按照第 13.12 款和第 13.1.3 款提交文件后，进行竣工试验。16.1.2 承包人应提前 XX 天将可以开始进行竣工试验的日期通知监理人或发包人，

监理人或发包人应在该日期后

XX 天内，确定竣工试验具体时间。除专用合同条款中另

有约定外，竣工试验应按下述顺序进行：

（

1）单体试验，承包人对单体设备按合同约定进行适当的检查和功能性试验，保

证每一项设备都满足合同要求，并能安全地进入下一阶段试验

;

（

2）系统试验，承包人应进行系统试验，保证工程或区段工程满足合同要求，在

所有可利用的操作条件下安全运行；

（

3）性能试验，当工程能安全运行时，承包人应通知监理人或发包人，可以进行

其他竣工试验，包括各种性能测试，以证明工程符合技术标准和要求中列明的性能保证指标。

16.1.3 承包人应按合同约定进行工程及设备试运行。试运行所需人员、设备、材料、

燃料、电力、消耗品、工具等必要的条件以及试运行费用等由专用合同条款规定。

16.1.4 某项竣工试验未能通过的，承包人应按照监理人的指示限期改正，并承担合

同约定的相应责任。16.2 竣工验收的含义

竣工验收是指承包人完成了全部合同工作后，发包人按合同要求进行的验收。

16.3 竣工验收申请报告

当工程具备竣工条件时，承包人即可向监理人报送竣工验收申请报告。

16.4 竣工和验收

监理人审查后认为具备竣工验收条件的，提请发包人进行工程验收。发包人经过验

收后同意接收的，由监理人向承包人出具经发包人签认的竣工验收合格证明文件。

除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以合同当事人和监

理人在竣工验收合格证明文件中签字的日期为准。16.5 竣工清场

除合同另有约定外，竣工验收合格证明文件颁发后，承包人应对施工场地进行清理，

直至监理人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。

17. 缺陷责任与保修责任

17.1 缺陷责任期

17.1.1 缺陷责任期缺陷责任期从机组投复役之日起计算，缺陷责任期的期限为

12 个月。

17.1.2 缺陷责任期的延长上述的缺陷责任期满之前，

已经存在但不能立即处理的因承包人的原因造成的缺陷，

发包人有权根据缺陷情况适当延长缺陷责任期，延长期限最长不超过

12 个月。

17.1.3 承包人一旦收到发包人的缺陷处理书面通知，即应有责任履行缺陷消除义务。

17.2 保修责任

17.2.1 保修期 12 个月，自机组报复役之日起计算。17.2.2 除专用条款另有约定外，自机组报复役之日后 180 天内出现因改造质量原因

引起的非计划停运，扣除全部质量保证金。

17.2.3 保修期内若发生施工质量问题，承包人应在接到发包人通知后 24 小时内派人

无偿修复，发包人将视问题的严重程度酌情扣减质量保证金。承包人未按发包人要求处理的，发包人可自行委托他人进行处理，相关费用由承包人承担，发包人可直接从质量保证金中扣留，质量保证金不足已支付的部分承包人应在收到发包人付款通知后

10 日

内支付给发包人。给发包人造成损失的承包人应承担赔偿责任。

17.2.4 质量保证金的退还缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，到期后，承包人可向发包人申请

返还质量保证金。

发包人在接到承包人返还质量保证金申请后，应于

14 天内会同承包人按照合同约

定的内容进行核实。如无异议，发包人应当按照约定将质量保证金返还给承包人。

发包人和承包人对保证金预留、返还以及工程维修质量、费用有争议的，按本合同

第

22 条【争议的解决】的约定处理。

18. 保险

18.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应为其参与本项目全体人员购买工伤保险

或全过程的人身意外伤害险，未按合同约定办理保险的承包人人员禁止进入施工场地；因投保产生的保险费和其他相关费用已包含在合同价中。合同延期，保险期限应相应延长。

18.2 承包人应向发包人提交其已投保的各项保险的凭证和保险单复印件，相关凭证

将作为合同付款的依据之一。

19. 不可抗力

19.1 不可抗力的确认

19.1.1 不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避

免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。

19.1.2 不可抗力发生后，发包人和承包人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成

损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。发生争议时，按第

22 条【争议的解决】

的约定处理。19.2 不可抗力的通知

19.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即

通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

19.2.2 不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人

提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后

28 天

内提交最终报告及有关资料。19.3 不可抗力后果的承担

19.3.1 不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各

自承担。不可抗力发生前已完成的工程应当按照合同约定进行计量支付。

19.3.2 不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，

由合同当事人按以下原则承担：

（

1）永久工程、已运至现场的设备、材料的损坏，以及因改造设备、设施损坏造

成的第三方人员伤亡和财产损失由发包人承担；

（

2）承包人工器具的损坏由承包人承担；

（

3）发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失；

（

4）因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，

应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须支付的工人工资由发包人承担；

（

5）因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人要求赶工的，由此增加的赶工费

用由发包人承担；

（

6）承包人在停工期间按照发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发包人承

担。

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方

当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责

任。19.4 因不可抗力解除合同

因不可抗力导致合同无法履行连续超过

84 天或累计超过 140 天的，发包人和承包人

均有权解除合同。合同解除后，由双方当事人商定或确定发包人应支付的款项，该款项包括：

（

1）合同解除前承包人已完成工作的价款；

（

2）承包人为项目订购的并已交付给发包人，或承包人有责任接受交付的材料和

其他物品的价款；

（

3）发包人要求承包人退货或解除订货合同而产生的费用，或因不能退货或解除

合同而产生的损失；

（

4）承包人撤离现场以及遣散承包人人员的费用；

（

5）按照合同约定在合同解除前应支付给承包人的其他款项；

（

6）扣减承包人按照合同约定应向发包人支付的款项；

（

7）双方商定或确定的其他款项。

除专用合同条款另有约定外，合同解除后，发包人应在商定或确定上述款项后

天内完成上述款项的支付。

20. 违约

20.1 发包人违约

20.1.1 发包人违约的情形在合同履行过程中发生的下列情形，属于发包人违约：（

1）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的；

（

2）发包人违反第 14.1 款【变更的范围】第（2）项约定，自行实施被取消的工作

或转由他人实施的；

（

3）因发包人违反合同约定造成暂停施工的；

（

4）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；

（

5）发包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

（

6）发包人未能按照合同约定履行其他义务的。

发包人发生除本项第（

5）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要

求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后

3 天内仍不纠正违约行

为的，承包人有权暂停相应部位工程施工，并通知监理人。

20.1.2 发包人违约的责任发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合

理的利润。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定发包人违约责任的承担方式和计算方法。

20.1.3 因发包人违约解除合同除专用合同条款另有约定外，承包人按第

20.1.1 项【发包人违约的情形】约定暂停

施工满

28 天后，发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，或出现第

20.1.1 项【发包人违约的情形】第（5）目约定的违约情况，承包人有权解除合同，发包人应承担由此增加的费用，并支付承包人合理的利润。

20.1.4 因发包人违约解除合同后的付款承包人按照本款约定解除合同的，发包人应在解除合同后

28 天内支付下列款项，

并解除履约担保：

（

1）合同解除前所完成工作的价款；

（

2）承包人为工程施工订购并已付款的设备、材料和其他物品的价款；

（

3）承包人撤离现场以及遣散承包人人员的款项；

（

4）按照合同约定在合同解除前应支付的违约金；

（

5）按照合同约定应当支付给承包人的其他款项；

（

6）按照合同约定应退还的质量保证金；

（

7）因解除合同给承包人造成的损失。

合同当事人未能就解除合同后的结清达成一致的，按照第

22 条【争议的解决】的

约定处理。

承包人应妥善做好已完项目和与项目有关的已购设备材料的保护和移交工作，并将

施工设备和人员撤出施工现场，发包人应为承包人撤出提供必要条件。20.2 承包人违约

20.2.1 承包人违约的情形在合同履行过程中发生的下列情形，属于承包人违约：（

1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的；

（

2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的设备、材料和工器具等的；

（

3）因承包人原因导致施工质量不符合合同要求的；

（

4）承包人未经批准，私自将已按照合同约定进入现场的设备、材料和工器具等

撤离施工现场的；

（

5）承包人未能按进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的；

（

6）因承包人违反合同约定造成暂停施工的；

（

7）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对缺陷进行修复，或拒绝

按发包人要求进行修复的；

（

8）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

（

9）由于承包人的责任使一项或更多项的技术性能和保证值没有达到要求的；

（

10）由于承包人原因，产生安全事故及环境保护事故的；承包人在本项目或其它

项目中因发生较大安全生产事故、环境保护事故被行政处罚、列入失信名单等。

（

11）承包人未能按照合同约定履行其他义务的。

承包人发生除本项第（

8）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出

整改通知，要求其在指定的期限内改正。

20.2.2 承包人违约的责任20.2.2.1 承包人应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期。增加的费

用除应包括由于上述违约行为直接造成发包人的所有支出或损失外，还应包括由于承包人违约而造成的发包人向第三方支付的费用。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定承包人违约责任的承担方式和计算方法。

20.2.2.2 承包人提交违约金后，仍有义务向发包人提供技术支持。由于承包人的原

因导致发包人拒收项目的，并不免除承包人支付违约金的义务。

20.2.2.3 承包人发生第 20.2.1（8）目约定的违约情形应支付违约金，违约金额度在

专用条款中约定。

20.2.3 因承包人违约解除合同除专用合同条款另有约定外，出现第

20.2.1 项【承包人违约的情形】第（8）目约定

的违约情况时，或监理人发出整改通知后，承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的，发包人有权解除合同。合同解除后，因继续完成施工的需要，发包人有权使用承包人在现场的设备、材料、工器具、临时设施、承包人文件和

由承包人或以其名义编制的其他文件，合同当事人应在专用合同条款约定相应费用的承担方式。发包人继续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任。

20.2.4 因承包人违约解除合同后的处理因承包人原因导致合同解除的，则合同当事人应在合同解除后，

50 天内完成估价、

付款和清算，并按以下约定执行：

（

1）合同解除后，按第 3.5 款【商定或确定】承包人实际完成工作对应的合同价款，

以及承包人已提供的材料、临时设施等的价值；

（

2）合同解除后，承包人应支付的违约金；

（

3）合同解除后，因解除合同给发包人造成的损失；

（

4）合同解除后，承包人应按照发包人要求和监理人的指示完成现场的清理和撤

离；

（

5）发包人和承包人应在合同解除后进行清算，出具最终结清付款证书，结清全

部款项。

因承包人违约解除合同的，发包人有权暂停对承包人的付款，查清各项付款和已扣

款项。发包人和承包人未能就合同解除后的清算和款项支付达成一致的，按照第

22 条

【争议解决】的约定处理。20.3 第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承

担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

21. 索赔

21.1 承包人索赔的提出

根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序

向发包人提出索赔：

（

l）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后 14 天内，向监理人递交索赔通知

书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；

（

2）索赔事件具有连续影响的，承包人应在索赔事件影响结束后的 14 天内，向监

理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料；

（

3）承包人未在前述 14 天内递交索赔通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长

工期的权利。21.2 承包人索赔处理程序

（

1）监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应按第 3.5 款商定或确定追加的付

款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的

天内，将索赔处理结果答复承包人。

（

2）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后 14 天内完

成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第

17 条的约定执行。

21.3 承包人提出索赔的期限

承包人按第

16.5 款的约定接受了竣工付款证明文件后，应被认为已无权再提出在竣

工验收合格证明文件颁发前所发生的任何索赔。21.4 发包人索赔的提出

根据合同约定，发包人认为有权扣减付款和（或）延长缺陷责任期的，应按以下程

序向承包人提出索赔：

（

l）发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后 14 天内，向承包人递交索赔通知

书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求扣减的付款金额和（或）延长缺陷责任期，并附必要的记录和证明材料；

（

2）索赔事件具有连续影响的，发包人应在索赔事件影响结束后的 14 天内，向承

包人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的扣减付款金额和延长缺陷责任期，并附必要的记录和证明材料。21.5 发包人索赔处理程序

（

1）发包人按第 3.5 款（商定或确定）发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）

缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。承包人在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的

14 天内，将索赔处理结果答复发包人。如承包人在收到索赔通知书后 14

天内未做答复，则视为该索赔已被接受。

（

2）承包人接受索赔处理结果后 28 天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，

按第

22 条的约定执行。

22. 争议的解决

发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决。合同当事人友好协

商解决不成的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：

（

l）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（

2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

合同编号：

大唐清苑热电有限公司 1B、5B、6 号落煤管

改造项目合同

发包人（甲方）:

承包人（乙方）:

合同签订日期: 年月日

合同签订地点:

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自

愿、公平和诚实信用的原则，双方就大唐清苑热电有限公司大唐清苑热电有限公

司 1B、5B、6 号落煤管改造项目合同协商一致，订立本合同。

1 项目概况

项目名称：大唐清苑热电有限公司 1B、5B、6 号落煤管改造项目

项目地点：大唐清苑热电有限公司

施工作业内容、范围：

（1）1B 皮带机尾部改造包括旧设备的拆除和新设备的设计和安装：1B 尾部

曲线落煤管（含 3 个振打电机）、1B 尾部导料槽（含抑尘单元）、1B 尾部皮带

支架及托辊、1B 尾部缓冲床及物料对中装置。

（2）1B 皮带机头部改造包括旧设备的拆除和新设备的设计和安装：

1B-2/1B-3 曲线落煤管（含 2 个振打电机）、三通挡板、缓冲滚筒漏斗、缓冲滚

筒外壳、1B-2/1B-3 导料槽（含抑尘单元）、2 号、3 号皮带尾部缓冲床及物料

对中装置。

（3）5B 皮带机尾部改造包括旧设备的拆除和新设备的设计和安装：5B 尾部

曲线落煤管、5B 尾部导料槽（含抑尘装置）、5AB 尾部皮带支架及托辊（含皮带

机护栏）、除尘器风管、5B 尾部缓冲床及物料对中装置、5B 检修平台。

（4）6AB 皮带机尾部改造包括旧设备的拆除和新设备的设计和安装：6AB 尾

部曲线落煤管、滚轴筛漏斗、碎煤机漏斗及物料对中装置。

（5）结构加固与修复（设计+拆除+安装）：包括皮带机机架支腿更换及防

腐、尾部滚筒支架更换及防腐等。

（6）皮带跑偏调整及新增调偏组：针对 1 号、5 号、6 号皮带机进行重型

机械槽型上调偏、重型机械下调偏装置及托辊组更换；

（7）新增两台除尘器的安装，包括不限于机务本体、电控箱、检修平台、

吸风管道、DCS 画面及 SIS 组态等工作。

以上具体工作量详见采购需求。

2 合同工期

合同签订后 60 日内完成。

3 合同价格

3.1 本合同货币为人民币。

3.2 本合同固定总价结算，无预付款。双方同意按下述方式支付本合同价款，

甲方付款前，乙方应提供正式发票。

3.3 合同含税总价为人民币 XXXX 元（大写：XXXX 元整），含 XXX%增值税。

不含税价格为 XXXX 元。本合同约定不含税价格不因国家税率变化而变化，若在

合同履行期间，如遇国家的税率调整，则含税总价相应调整，此项目竣工后需进

行项目审计，结算价格以最后审定结果为准。

4 合同结算

乙方全部设备到货后，支付设备款的 30%，乙方施工完成，甲方验收合格后

开具项目质量验收单，

支付至合同额 80%，

结算完成后乙方提交合同结算价款 100%

的增值税专用发票（税率 %）给甲方，甲方付至结算价款的 97%，余款 3%作为

质量保证金。本项目无预付款，完工后 2026 年支付工程款。

5 甲方职责

5.1 甲方向乙方提供厂址、气象、煤尘条件，以便乙方设计、产品能下长期

安全运行，

5.2 负责监督乙方是否按确认的（或通用标准）制造加工图纸生产，进行监

督、检查和考核。

5.3 甲方在设备未正式制造前，依据通用标准最新变化，有权在这一范围内

要求乙方变更设计参数。

5.4 负责乙方生产的设备部件型号、质量及出库进行验收。

5.5 按合同约定支付乙方合同款项。

5.6 负责对乙方工作进度监督。

5.7 负责对乙方现场安全、文明生产、设备安装工艺及标准监督。

6 乙方职责

6.1 乙方应严格按照甲方确认的（或通用标准）制造加工图纸生产。如甲方

对设备的结构或材料、材质有特殊要求时，乙方应积极配合落实。

6.2 乙方应有健全的质量保证体系，并应随投标书提交一份全面的质量保证

计划，该计划应包括质量保证程序、组织方式和所涉及人员的资格证明及影响项

目质量的各项活动如设计、采购、制造、安装、调试和维护等控制。

6.3 乙方在设备生产过程中必须按有关企业标准进行检验、试验，不合格品

不能进入后续工序。

6.4 乙方未按规定工期完工延误设备投运，或工程完工后未达到设计标准或

存在降低保证值的缺陷，乙方必须在采购方规定工期内解决。如工期延迟造成设

备不能按时正常投运，根据延误时间，每延误 1 天按该合同金额 1%对乙方进行

经济损失处罚。

6.5 配合甲方完成验收工作。

6.6 乙方需按照合同约定的工期完成相应工作。

6.7 乙方应遵守甲方相关制度，并服从甲方管理。

6.8 乙方应配合甲方提供竣工验收所需的一切材料，包括清单、施工记录、

会议记录、工程图纸、合同等文件。如因材料缺失无法进行验收，由乙方承担相

关责任。

6.6 乙方必须为每个现场作业职工办理保险额不低于 100 万元的意外伤害保

险并支付其保险费用。

7 验收

7.1 乙方的施工质量及提交的资料必须符合国家、地方法律、法规及行业标

准、技术规范、规程等相关规定。

7.2 验收合格的，双方进行交接，验收不合格的，乙方应及时返工，费用由

乙方自行承担，返工导致工期延误的，乙方应承担相应的违约责任。

8 质量保证及期限

8.1 本项目质保期限为 1 年，自项目竣工验收合格起算。

在免费质保期内，乙方应保证通讯畅通，令甲方能够随时同乙方取得联系。

乙方在接到甲方维修通知后及时到达现场并及时处理。如乙方更换保修人员或联

系电话，应及时通知甲方。若因乙方通讯不畅或故意不接，拖延推诿，甲方将视

为乙方放弃保修责任，有权自行解决，并将质保金扣除。

9 分包

本工程不允许分包，严禁项目转包。

10 安全文明施工及环保要求

10.1 合同履行期间，合同当事人均应当遵守国家、地方、甲方及其上级公

司有关安全生产的要求，乙方有权拒绝甲方强令乙方违章作业、冒险作业的任何

指示。

10.2 乙方应遵守双方签订的安全协议，编制“三措两案”并按安全生产法

律规定及合同约定履行安全职责，接受甲方及政府安全监督部门的检查与监督。

10.3 本合同履行过程中，甲乙双方应各自负责各自员工的保险及安全警示

教育培训，认真落实安全上岗的要求，此期间任何一方的员工产生的人身损害等

事故，由各自方负责。如因乙方未履行相关义务包括但不限于未给项目员工购买

保险、未按约定支付工资福利等导致本合同履行受到影响的，甲方有权单方解除

合同，并停止支付合同款，乙方应赔偿甲方的损失，甲方有权从乙方的合同款中

直接扣除，应付款不足的，乙方应另行支付。

10.4 在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，工器具等摆放整

齐，并保持施工现场清洁整齐。

10.5 乙方在合同履行期间，应采取合理措施保护施工现场环境。对施工作

业过程中可能引起的大气、水、噪音以及固体废物污染采取具体可行的防范措施。

10.6 乙方应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因上述环

境污染引起纠纷而导致暂停施工的，由此增加的费用和（或）延误的工期由乙方

承担。乙方应遵守项目建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，

采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责

任和因此发生的费用，由乙方承担。

11 违约责任

11.1 乙方未按合同约定开工或未能按时竣工的，每延期一日应按项目总价

款的 1% 向甲方支付违约金（从合同总价款中直接扣除）；无故延期 15 日以上视

为根本性违约，甲方有权解除本合同，乙方除应全额退还甲方已支付的合同价款

外，还应向甲方支付违约金人民币 20%合同价款。

11.2 项目出现质量问题视为乙方严重违约，视情节轻重乙方应按合同价款

的 10-30%向甲方支付违约金（可从合同价款中直接扣除），此外应赔偿因此给

甲方造成的损失，亦可作为解除合同条件。

11.3 协议一方擅自解除或终止本合同，违约方应按合同价款的 20%向守约方

支付违约金。

11.4 乙方不得克扣员工工资，如因此问题对甲方生产经营或社会声誉造成

不良影响，甲方有权停止支付相应价款，待问题解决后再按照合同约定支付。如

给甲方生产经营造成损失，则由乙方承担相应赔偿责任。

11.5 乙方在施工过程中，发生环保或网络事件，对甲方生产经营、社会声

誉造成不良影响或造成舆情事件，甲方有权根据影响大小扣除合同总价 10％至

30%，并暂停支付相应价款，直至影响消除。如影响恶劣给甲方生产经营造成损

失，由乙方承担赔偿责任，同时甲方有权单方面解除合同。

11.6 履行本合同如果需要乙方具备合同相关运输、利用、处置固体废物的

资格时，乙方承诺：具有合同相关运输、利用、处置固体废物的资格和技术能力，

所提交的相关证明材料，真实、合法有效。否则由此给甲方造成损失的（包括但

不限于甲方支付的罚款赔偿金等）应当承担赔偿责任。

11.7 乙方未经甲方同意将项目分包，甲方有权解除本合同，乙方除应全额

退还甲方已支付的合同价款外，还应向甲方支付违约金人民币 20%合同价款。

11.8 乙方派驻到现场的主要管理人员应相对稳定。项目工作过程中如有变

动，乙方应及时向甲方提交现场人员变动情况的报告。乙方更换主要管理人员时，

应提前 2 天书面通知并取得甲方书面同意，如乙方擅自更换主要管理人员的，甲

方有权按照相关管理制度进行考核，并单次处罚款 1000 元。

11.9 特殊工种作业人员或甲方在采购文件中要求作业人员需持有某些资格

证明的，均应持有相应的资格证明，甲方可以随时检查，如违约每人次罚款 1000

元。

11.10 乙方违约造成甲方其他损失时，乙方承担其相应损失费用，包括但不

限于产生的诉讼费、律师费、保全费等实现债权的相关费用。

12 不可抗力

12.1 不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中

不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如（台风、洪水、地震、火

灾、爆炸等）、战争（不论是否宣战）、叛乱、动乱等。合同双方中的任何一方，

由于不可抗力事件而影响合同义务的执行时，则延迟履行合同义务的期限相当于

不可抗力事件影响的时间，但是不能因为不可抗力的延迟而调整合同价格。

12.2 受到不可抗力影响的一方应在不可抗力事件发生后，尽快将发生不可

抗力的情况以传真或电子邮件的形式提交给另一方，并在 7 日内将有关部门出具

的证明文件提交给另一方确认。受影响的一方同时尽量设法缩小这种影响和由此

引起的延误，一旦不可抗力的影响消除后，应将此情况立即通知对方，恢复工作。

12.3 如双方对不可抗力事件的影响估计将延续 90 天以上或由于不可抗力事

件发生后合同无法继续履行时，双方通过友好协商解决。

13 保密条款

13.1 乙方对在工作过程中接触到的甲方的任何资料、文件、数据(无论是书

面的还是电子的)，以及对为甲方服务形成的任何交付物，负有为甲方保密的责

任。未经甲方书面同意，乙方不得以任何方式向任何第三方提供或透露。

13.2 甲方向乙方提供的任何资料、文件和信息，在乙方服务结束后，乙方

均应及时归还甲方，电子文档的应从自己的电脑等存储设备上予永久删除。

13.3 乙方人员违反上述保密规定时间，乙方应承担相应法律责任。

13.4 以上 1、2、3 款在合同有效期结束后继续生效。

14 合同的变更、修改、中止和终止

14.1 本合同一经生效，合同双方均不得擅自对本合同的内容作任何单方面

修改。但任何一方均可以对要求修改的合同内容以合同修改意见书的形式通知对

方并经双方签字认可。

14.2 如因乙方未能履行合同义务，甲方有权中止部分或全部合同。如果甲

方行使中止权利，甲方有权停付中止部分的款项，并有权将在执行合同中预付给

乙方的中止部分款项索回。

14.3 在合同执行过程中，若因计划调整而引起本合同无法执行时，甲方或

乙方可以向对方提出中止执行合同和修改合同有关条款的建议，与之有关的事宜

双方协商办理。

14.4 当甲方认为乙方无正当理由而又未履行义务时，可向乙方发出指明其

未履行义务的通知。若甲方发出通知后 30 日内没有收到答复，可向乙方发出终

止合同的通知，合同即行终止。乙方承担违约责任。

14.5 乙方施工完成，甲方完成验收材料并结清费用，本合同即终止。

15 合同争议的解决

本合同执行过程中，如发生争议或经济纠纷（例：合同一方的经济困难、

或其雇员的罢工、或劳资纠纷，导致履行本合同项下义务的延误或停止的），合

同双方应友好协商解决，协商不成，合同双方约定向甲方住所地人民法院提起诉

讼。

在诉讼期间，除提交有关争议事项，合同仍应继续履行。

16 其它

16.1 本合同适用法律为中华人民共和国法律。

16.2 下述文件是本合同不可分割并相互补充和说明的一部分，与本合同

具有同样的法律效力，并与本合同一起阅读和解释：

（1）本合同技术协议书；

（2）标准、规范及有关技术文件、图纸；

（3）本项目采购、应答文件及澄清；

（4）双方有关项目的洽商、变更等书面协议或文件。

（5）其他合同文件。

16.3 如遇下列事宜，甲乙双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有

同等法律效力：

（1）本合同及其附件中未尽事宜。

16.4.1 根据《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》（劳社部发

[2004]22 号）和《国务院办公厅关于清理规范工程建设领域保证金的通知》（国

办发〔2016〕49 号），乙方应按照国家和当地行政主管部门制定的相关规定缴

纳农民工工资保证金。当发生拖欠农民工工资时，经当地劳动保障行政部门、建

设行政主管部门核实无误后，由建设行政主管部门从该账户支付拖欠的农民工工

资。

16.4.2 乙方未向当地劳动和社会保障部门缴纳的，甲方将按照当地劳动

和社会保障部门的规定，在支付给乙方工程进度款中扣留农民工资保证金，用于

支付拖欠的农民工工资。

16.4.3 乙方应设置农民工工资专用账户，专用账户上的款项只能用于支

付农民工工资。乙方及其分包单位，应按月考核农民工工作量并编制农民工工资

支付表，并由农民工本人签字确认，经乙方汇总并核查后，与当月工程进度等情

况一并报送至甲方。经甲方或甲方委托的监理单位审查同意后，甲方依据农民工

工资支付表，将农民工工资汇入农民工工资专用账户。乙方应及时支付农民工工

资，甲方将定期对农民工工资账户支付情况进行检查。

16.4.4 甲方有权监督农民工工资发放情况，如果乙方或其分包单位所负

责的工程出现拖欠农民工工资情况，甲方有权要求乙方限期整改。每发生一次农

民工工资迟付、聚众讨薪、骚乱滋事、停工罢工、上访等事件，对乙方按未及时

足额支付的工资总额的 1-30%进行处罚。

16.5 本合同一式六份，甲方四份，乙方两份，自双方法定代表人或委托

代理人（须经法定代表人书面授权委托）签字、加盖双方公章或合同专用章后生

效。

甲方

甲方：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

开户银行：

帐号：

税号：

地址：

乙方

单位名称：

法定代表人：

委托代表人：

电话：

传真：

开户银行：

帐号：

税号：

单位地址：

附件一：廉洁合同

廉洁合同

项目名称：

采购编号（或合同号）：_______________________

甲方（采购人）：

乙方（供应商）：_____________________________

为规范大唐集团下属单位的非招标采购工作，防止违法违纪事件的发生，经甲方和

乙方协商同意，双方将严格执行以下条款。

一、甲方的权利和义务

（一）甲方的工作人员有责任向乙方介绍本单位有关廉洁从业的制度、规定。甲方

的纪检监察人员有权对双方在非招标采购及合同执行过程中的廉洁情况进行监督。

（二）甲方的工作人员不得向乙方泄露非招标采购中的商业秘密。

（三）甲方的工作人员在非招标采购过程中以及合同执行过程中，不得以任何形式

向乙方索取贿赂、收受回扣及好处费等；不得接受乙方馈赠的有价证券和贵重物品；不

得让乙方报销任何费用；不得参加对执行公务有影响的娱乐活动和宴请；不得向乙方介

绍家属或亲友从事与该项目有关的材料、设备供应和该项目分包等经济活动；不得要求

乙方为其装修房子；不得要求乙方为亲属安排出境和国内旅游等；不得借婚丧嫁娶之机

收受乙方的钱（含有价证券）、物。

（四）对乙方主动给予的钱（含有价证券）、物，甲方的工作人员要坚决谢绝，无

法拒绝的要在一个月内上交甲方的纪检监察部门或上级纪检监察部门。

（五）甲方的工作人员在招标及执行合同过程中，必须遵守廉洁自律的其他有关规

定。

二、乙方的权利和义务

（一）乙方的纪检监察人员有权对双方在非招标采购及合同执行过程中的廉洁从业

情况进行监督，并积极配合甲方纪检监察人员就有关违纪问题进行调查取证。

（二）乙方有权了解甲方在廉洁从业方面的各项制度和规定，并主动配合甲方遵守

执行。

（三）

乙方的工作人员不得以任何方式向甲方的工作人员了解招应答中的商业秘密。

（四）乙方的工作人员在应答过程及成交后的合同执行过程中，不得向甲方的工作

人员行贿、提供回扣或其他好处费等；不得向甲方的工作人员馈赠有价证券和贵重物品；

不得给甲方的工作人员报销任何费用；不得为甲方的工作人员购置或长期无偿提供交通

工具、通讯工具、家电、办公用品等；不得邀请甲方的工作人员参加对执行公务有影响

的娱乐活动和宴请；不得接受甲方的工作人员介绍的家属或亲友从事与该项目有关的材

料、设备供应或该项目分包等经济活动；不得为甲方的工作人员装修房子；不得为甲方

的工作人员的亲属安排出境和国内旅游等；不得借婚丧嫁娶之机向甲方的工作人员赠送

钱（含有价证券）、物。

（五）乙方发现甲方的工作人员有不廉洁的行为，必须在 48 小时内署名报告甲方

的纪检监察人员或有关领导。

三、违约责任

（一）甲方的工作人员违反廉洁规定，经调查属实的，甲方将依据党纪政纪对当事

人进行严肃处理，对涉嫌犯罪人员移送司法机关。

（二）乙方的工作人员违反廉洁规定，经调查属实的，乙方应依据党纪政纪对当事

人进行严肃处理，对涉嫌犯罪人员移送司法机关。甲方及其代理机构有权退回其应答；

对成交的乙方，甲方及其代理机构有权撤销成交决定，或一次性扣罚与其签订合同总价

款的 0.5—10%，直至终止合同执行，由此造成的经济损失由乙方承担。

四、合同的生效

（一）本合同在双方签字盖章后即生效。

（二）本合同一式两份，双方各执一份。

（三）本合同在主合同授予、履行的全过程有效，并作为主合同的附件。

甲方：乙方：

法定代表人（或授权代表）签字：__________法定代表人（或授权代表）签字：___________

盖章：___________________________ 盖章：_____________________________

签字日期：___________________签字日期：

附件二：安全协议

大唐清苑热电有限公司发包工程

安全协议书

发包方：（以下简称甲方）

承包方：（以下简称乙方）

根据甲方工作需要，现将大唐清苑热电有限公司 1B、5B、6 号落煤管改造项目发包

给乙方，为确保设备检修工作安全顺利开展，明确甲乙双方的安全职责，根据安全生产

工作的相关规定，经协商签订本协议，甲乙双方必须严格履行。

一、总则部分

1.甲乙双方均应严格贯彻落实国家及行业相关法律法规、标准规范，认真执行中国

大唐集团有限公司、清苑热电公司《安全生产工作规定》《发承包工程及外来人员安全

管理规定》等有关安全管理规定，落实好双方的安全生产责任，共同做好现场的安全生

产、文明生产、生态环境保护、职业健康等工作。

2.甲乙双方应建立健全各自安全生产管理体系，做到“凡事有章可循、凡事有据可

查、凡事有人负责、凡事有人监督”。

3.甲方对乙方队伍及人员纳入甲方进行“一体化”安全管理；乙方各级人员要服从

甲方的管理，按规定参加甲方的安全会议，定期到甲方安全主管部门汇报安全工作执行

落实情况。

4.甲乙双方均充分发挥安全保障体系、安全监督体系和技术支撑体系的作用，加强

反违章违规管理，对作业现场“三违”现象“零容忍”；乙方人员出现违章违规情况时，

甲方有权按照相关安全管理规定进行考核和处理。

5.甲乙双方均应明确项目安全生产管理职责，签订责任书，落实各层级责任，严格

各现场安全管理。

6.因乙方责任造成人身伤亡事故，事故调查及处理由地方相关政府部门负责的，依

据事故调查组的调查结论，应由乙方承担事故责任和事故费用的，接受事故处理并承担

由于事故给甲方造成的经济损失；由甲乙双方共同调查处理的，共同协商成立事故调查

组，依据事故调查组的调查结论，承担各自事故责任和事故费用，造成甲方损失的，由

乙方负责赔偿；经协商达不成一致意见时，可申请第三方仲裁或当地人民法院判决。

7.因乙方责任造成生产设备、生态环境保护、职业健康等事故事件，造成经济损失

的，乙方须承担全部责任，负责赔偿甲方损失。

8.其他责任和义务（由各单位结合现场实际补充完善）。

二、甲方的安全责任和义务

1.在项目发包前，甲方负责对乙方的资质和条件进行审查，凡资质和条件不符合甲

方要求的承包单位，不得承包本项目。

2.甲方负责根据乙方提供的人员清册，审查乙方人员的年龄、健康状况、工种配备

等情况是否符合有关规定要求。

3.甲方负责对乙方负责人、工程安全负责人和工程技术人员进行安全技术交底，并

记录存档。

4.甲方负责对乙方全体人员进行进厂前一级安全教育培训，培训内容包括安全、消

防、气防、职业健康、救护、应急等方面内容，培训并考核合格后方可进厂，并登记存

档。

5.甲方负责提供项目有关生产运行的规程、图纸、设备或装置等技术资料，以及有

关安全生产、生态保护、职业健康的有效制度清单及文本。

6.甲方有权对乙方制定的组织措施、安全措施、技术措施、作业方案和应急救援方

案（“三措两案”）进行审查和提出意见或建议。

7.甲方对乙方使用的不符合安全要求的机械、工器具、安全用具、安全防护用具等

有权禁止使用；现场安全条件或设施不满足安全要求时有权责令停止作业。

8.甲方发现乙方人员的违章违规行为，有责任及时制止，并按规定给予考核，严重

时有权责令停止作业并整改。

9.乙方因违章作业造成设备停运、损坏、火灾及人身伤亡等事故（含未遂），甲方

有权对乙方按有关规定进行处理；对于情节严重的，甲方有权终止该项项目合同。

10.甲方负责对乙方工作负责人、工作签发人进行培训考试，甲方有权监督检查乙

方对作业人员的安全培训情况。

11.其他责任和义务（由各单位结合现场实际补充完善）。

三、乙方的安全责任和义务

1.乙方应具备承揽项目所必须的、符合规定的资质和条件，按照甲方的要求提供相

关材料，接受甲方对资质和条件等方面的审查。

2.乙方应严格遵守国家、行业和地方有关法律法规、标准规范，应组织学习并执行

落实甲方提供的有关安全生产、生态保护、职业健康等方面的安全生产管理制度清单及

文本。

3.乙方应按照规定设立安全监督机构或配备专职安全监督管理人员，并按要求持证

上岗。

4.乙方应建立健全全员安全生产责任制，压实各级安全责任，并按照甲方安全生产

目标、规定要求进行安全管理。

5.乙方应根据所承包项目生产工艺流程特点，

对可能存在的危险有害因素进行辨识、

分析和风险评估，建立安全风险辨识和管控清单，并制定和落实管控措施。

6.乙方应自觉接受甲方的安全监督、管理和指导，按照甲方提出的技术和安全方面

的整改要求立即整改，不能立即整改的，应当报告甲方协商解决。

7.乙方应严格执行甲方关于突发事件信息报告制度的有关规定，发生危及人身或设

备安全的情况，除按规定逐级上报外，还应立即停止作业，并报告甲方组织处理。

8.乙方应提供项目所用施工机械、安全工器具、安全防护设施及用品登记表或清册，

并按规定及时维护检修和检测检验，确保性能可靠、有效可用。

9.乙方应严格按照甲方作业票证管理规定组织现场作业，涉及有限空间、高处、动

火、临时用电、抽堵盲板等高风险作业，严格按照甲方规定，办理作业许可，落实安全

措施。

10.乙方应建立安全风险分级管控和隐患排查治理制度，按照规定开展各类检查督

查，防范安全风险，消除事故隐患；问题隐患不能立即整改的，应当报告甲方协商解决。

11.乙方应制定确保作业安全的组织措施、安全措施、技术措施、作业方案和应急

救援方案（“三措两案”），经甲方审核批准后严格执行落实。

12.乙方应在甲方入厂培训的基础上，对全体人员进行安全规程、消防安全、设施

保护、社会治安、气体防护、职业健康、危险化学品生产、储存、使用等安全知识的培

训和考试，并建立档案。

13.乙方在有可能造成火灾、爆炸、触电、中毒、窒息、机械伤害、烫伤、坠落、

溺水等人身伤害、设备损坏及系统破坏事故的危险性区域内作业的，乙方应事先做好危

险点分析、制定安全措施和防止发生危险的预案并经甲方审核批准；乙方应监督工作人

员实施，并按要求设专职监护人。

14.乙方不得擅自将项目转包或违法分包，严禁返包（即乙方将工程的某些具体工

作交由甲方的部门（车间、区队、中心）、班组或个人完成）；乙方在工作中遇有特殊

情况确实需要由甲方配合完成的工作，需书面提出申请，经甲方领导批准后，指派有关

部门（车间、区队、中心）、班组完成。乙方将专业劳务作业分包给第三方应经甲方同

意。甲方同意不能免除乙方对第三方的监督义务，乙方就第三方的安全生产向甲方承担

连带责任。

15.乙方应按甲方规定或要求，参加甲方安全生产委员会会议、安全生产月度分析

会、月度安全网例会等，并落实会议要求。

16.乙方应按照甲方规定或要求，规范开展班组安全日活动、“三讲一落实”活动，

做好日常安全教育培训，按计划开展应急预案演练。

17.乙方应明确外包队伍工作负责人，外包队伍工作负责人对施工作业的现场组织、

协调和施工作业人员安全行为负责。

18.乙方不得中途擅自换人，特殊情况需要换人时须履行手续征得甲方的同意。

19.乙方不得使用未满 18 周岁的未成年人；现场施工作业人员年龄不得超过 55 周

岁；项目负责人、安全管理人员、工程技术人员等管理、技术性工种年龄不得超过 60

周岁；确实需要的安全生产管理专业人员、监理人员，且不从事现场作业的，经企业主

要负责人签字同意后，年龄可放宽到不超过 65 岁。

20.乙方特种作业人员必须经过有关部门的安全、技术培训并取得相应的操作证，

做到持证上岗。

21.乙方应为从业人员提供符合国家标准的安全生产、职业病防护用品和劳动防护

用品，不得使用不符合国家标准或者已经失效的个人防护用品，监督、指导从业人员正

确佩戴、使用，并进行维护和保养，确保防护用品有效。

22.乙方应按国家有关规定，为从业人员足额缴纳工伤保险费。乙方应提供为项目

负责人、技术员、安全员缴纳的社保有效证明。

23.乙方应当按规定设置或者指定职业健康管理机构或者组织，配备专职职业健康

管理人员；乙方必须认真学习有关职业健康的有关法律法规，自觉遵守甲方所制定的有

关职业健康的管理制度，提高员工的职业健康防护意识，强化自身保护能力。

24.乙方的主要负责人和职业健康管理人员应当具备与本单位所从事的生产经营活

动相适应的职业健康知识和管理能力，并接受职业健康培训。

25.乙方与从业人员订立劳动合同（含聘用合同，下同）时，应当将工作过程中可

能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等如实告知从业人员，并在劳动

合同中写明，不得隐瞒或者欺骗。

26.乙方应当对从业人员进行上岗前的职业健康培训和在岗期间的定期职业健康培

训，普及职业健康知识，督促从业人员遵守职业病防治的法律、法规、规章、国家职业

健康标准和操作规程。

27.对从事接触职业病危害因素作业的从业人员，乙方应当按照《用人单位职业健

康监护监督管理办法》、《职业健康监护技术规范》等有关规定组织上岗前、在岗期间、

离岗时的职业健康检查，并将检查结果书面如实告知从业人员。

28.乙方应遵守甲方对治安保卫管理的有关要求。

（1）办理进厂证之前，应到项目所在地公安机关办理人员核查手续。

（2）乙方应接受甲方的治安保卫教育培训，严格遵守甲方关于治安保卫各项管理

规定。

（3）未经批准不得擅自动用甲方的一切物资和器材，如有违反按偷盗论处。

（4）不得在非工作区域滞留或随意进入未经许可的其他生产区域、关键设备装置

区、重大危险源区、重点办公区域等。

（5）严禁在运行维护场所和厂内居住地发生打架、斗殴、互相谩骂、酗酒闹事等

事件。

（6）不得使用假证、过期证件和借用他人证件进厂。

（7）未经允许和许可不得擅自带领非乙方人员进入作业现场。

29.乙方应遵守甲方对消防安全管理的相关要求。

（1）不得私自更改、堵截、损坏消防器材和消防设施。

（2）不得在非应急情况下擅自挪用、使用现场的消防器材和消防设施；未经许可

不得使用消防水。

（3）应保持所辖区域的消防器材和消防设施的卫生，及时整理、擦拭、清扫。

（4）不得在消防水系统上无工作票或在禁火区域内无动火票开展作业活动。

（5）不得埋压、圈占防火间距、堵塞消防通道。

（6）严格遵守明火作业规定，禁止在具有火灾、爆炸危险场所吸烟、使用明火。

（7）租用甲方或在甲方场地建设的宿舍、仓库、办公等场所，要遵守甲方有关安

全用火、用电、用气规定。

30.乙方应遵守甲方对交通安全管理的相关要求。

（1）机动车辆进入厂区，驾驶证、行驶证应齐全有效，特种车辆还应持有相应的

检测报告和检验证明。

（2）车辆和人员进厂应遵守厂内交通规则，按规定路线、速度行走。

（3）生产区禁止客车进入，仅允许工作需要的工具车（货车）和工程机械车辆进

入。

（4）机动车和非机动车应在指定的区域停放。

（5）作业中不得影响车辆通行，不得占用消防通道。

（6）需临时占路或断路工作，应提前向甲方负责部门提出申请，经批准后方可开

展工作。

31.乙方进入甲方生产现场的准入区域：输煤区域；行走路线：公司东门-输煤区域

-输煤项目部；严禁铁路沿线 2 米内行走。

32.其他法律法规规定的责任和义务。

四、关于考核和处理

（一）甲方建立违章负面清单制度，乙方应组织各级人员熟悉掌握以下违章负面清

单内容及管理要求，发生以下情形，按规定接受相应考核和处理；涉及违章负面清单的

相关人员，甲方有权根据相应情形将人员清离出厂。

1.违反国家、行业、地方、上级单位以及甲方有关安全生产的法律法规、规程标准、

规章制度、反事故措施和安全管理要求；

2.未按规定编制“三措两案”或“三措两案”未经审核通过即开始作业；

3.作业项目开工前，未开展风险辨识或安全措施未落实到位；

4.存在违章作业、违章指挥、违反劳动纪律（“三违”）现象；

5.不具备作业条件，强令冒险作业；

6.作业人员、工作负责人、监护人未履行相应安全生产责任；

7.未按要求执行甲方规定的票证管理制度；

8.擅自扩大工作范围或私自安排非工作班成员参加工作；

9.其他甲方要求的情形。

（二）甲方建立“黑名单”制度，乙方应组织各级人员熟悉掌握以下情形及管理要

求，如有违反，按规定接受相应处理。

1.发生较大事故及以上事故的乙方队伍，列入“黑名单”，终身禁止其进入集团公

司系统企业承揽外包外委项目。

2.发生以下情形的乙方队伍，列入“黑名单”，2 年内禁止其进入集团公司系统企

业承揽外包外委项目。

（1）发生一般人身事故的；

（2）在责令停工整顿期间擅自复工的；

（3）因乙方原因影响甲方正常生产、生活秩序，或导致负面舆情的；

（4）存在转包、违法分包、挂靠资质情况的。

其余被列入“黑名单”的乙方队伍，1 年内禁止其进入集团公司系统企业承揽外包

外委项目。

3.以下列入“黑名单”的乙方人员，终身禁止其进入集团公司系统企业现场工作。

（1）对安全生产事故承担主要责任的乙方人员；

（2）多次严重违章被清离出厂的乙方人员。

其余被列入“黑名单”的乙方人员，2 年内禁止其进入集团公司系统企业现场工作。

（三）存在下列情形，甲方有权将乙方相关人员清离出厂，并将人员列入“黑名

单”。

1.无票证作业；

2.擅自进入受限空间或无监护人进行有限空间作业；

3.高处作业不系安全带或不按规范佩戴使用;

4.无特种作业有效证件上岗操作；

5.酒后上岗；

6.故意移动、关闭视频监控设施，故意破坏现场设备设施；

7.不服从现场管控或寻衅滋事、打架斗殴；

8.作业人员违反“四不干”（无工作票不干、无监护人不干、不知道作业危险点不

干、安全措施不落实不干）安全工作要求的；

9.未经报告或请示擅自关闭、破坏甲方生产安全监控、报警、防护、救生设备、设

施的；

10.未经甲方允许或许可擅自动用甲方生产设备、设施的；

11.使用假证、过期证件或冒用他人资格证件的；

12.发生其他违规违纪违章行为达 3 次以上的；

13.其他甲方决定将乙方人员清离出厂情形，列入“黑名单”的。

（四）乙方存在下列情形，甲方有权将乙方队伍清离出厂，并将队伍列入“黑名

单”。

1.发生乙方负主要责任的一般及以上生产安全事故；

2.发生乙方负主要责任的舆情事件、生态环保事件；

3.拒绝接受甲方安全监督、管理和指导；

4.不服从甲方安全生产管理、故意破坏设备设施、造成较大经济损失或负面影响的；

5.经甲方反复督促，多次考核，其工作质量、标准、进度仍不整改，或不满足安全

生产需要的；

6.擅自转包、违法分包项目的；

7.拒不执行安全技术措施、擅自变更施工工艺和安全技术措施的；

8.拒不执行停工令要求，私自开工；队伍停工整顿未经验收合格和批准，擅自开工；

队伍停工整顿复工后，同类型问题重复发生；

9.违反技术协议要求，使用劣质产品或材料、以次充好、偷工减料的情况，拒不更

换或整改；

10.存在重大事故隐患，未采取有效治理措施，无法保证作业安全，仍然冒险强令

组织作业的；

11.甲方责令整改事项拒不整改或重复整改不到位的；

12.其他情况甲方决定决定将乙方队伍清退出厂，列入“黑名单”的。

（五）乙方存在下列情形，甲方有权责令乙方停工整顿。

1.发生所属人员被清离出厂的情况；

2.项目经理不能常驻项目现场，现场出勤率低于 80%；

3.擅自改变施工工艺及工序存在安全事故隐患的；

4.未落实隔离措施、监护措施，安全防护设施缺失或存在缺陷，严重危及人身安全

的；

5.高风险作业未落实反事故措施重点要求的；

6.未履行安全协议，现场安全管理混乱，违章行为频发，或导致不安全事件发生的；

7.拒绝发包方、监理方或上级单位检查的；

8.安排未经安全培训教育并考试合格人员上岗作业，未按要求在法定节假日后组织

开展专题“安全日”活动；

9.其他情况甲方决定要求现场停工的。

（六）乙方存在下列情形，甲方有权与乙方解除合同，对甲方造成损失的，乙方应

承担相应的违约、赔偿责任。

1.乙方拒绝履行本协议相关要求；

2.乙方队伍被清离出厂；

3.存在主观故意降低工程质量、安全标准，造成事故的。

（七）乙方出现下列情形，甲方有权进行经济考核。

1.乙方人员每发生 1 起习惯性违章，考核每名违章人员不低于 50 元，连带考核乙

方不低于 50 元；每发生 1 起可能导致一般及以上生产安全事故的严重违章，考核每名

违章人员不低于 300 元，连带考核乙方不低于 300 元。

2.发生违反本协议中有关乙方安全责任条款的，每次每项考核乙方相关人员不低于

500 元，连带考核乙方不低于 500 元。

3.发生违反本协议中有关违章负面清单条款的，每次每项考核乙方相关人员不低于

500 元，连带考核乙方不低于 500 元。

4.发生违反本协议中有关停工整顿条款的，每次每项考核乙方不低于 1000 元。

5.发生乙方人员被列入甲方“黑名单”清离出厂的，每人次考核乙方不低于 1000

元。

6.其他违反甲方制度要求相关条款的按照甲方考核条款执行。

甲方（合同专用章）乙方（合同专用章）

甲方法人（或委托人）乙方法人（或委托人）

20 年月日 20 年月日

甲方发包部门负责人甲方安全监督部门负责人

（部门章）（部门章）

20 年月日 20 年月日

第五章

技术标准和要求

一、需应投标人知晓的技术要求

（一）总则

1、本采购需求提出了大大唐清苑热电有限公司 1B、5B、6 号落煤管改造项

目的技术要求

2、本采购需求提出的是最低限度的技术要求，并未对所有技术细节做出规

定，也未充分引述有关标准和规范的条文，应答方提供符合协议书和有关行业标

准的施工。

4、本采购需求所使用的标准如与应答方所执行的标准发生矛盾时，按较高

标准执行。

5、本采购需求采购方、应答方双方确认后作为合同的附件，与合同正文具

有同等效力。

6、合同执行中，采购方对应答方合同执行情况进行定期和不定期考评，若

应答方合同执行情况不能满足采购方要求，采购方有权利解除合同，并且不承担

由此而产生的任何责任。

7、应答方若有异议，则以差异表方式在应答文件中一并提出。如果没有以

差异表方式提出，则视为没有遗漏。

（二）采购范围

1、工程范围

（1）1B 皮带机尾部改造包括旧设备的拆除和新设备的设计和安装：1B 尾部

曲线落煤管（含 3 个振打电机）、1B 尾部导料槽（含抑尘单元）、1B 尾部皮带

支架及托辊、1B 尾部缓冲床及物料对中装置。

（2）1B 皮带机头部改造包括旧设备的拆除和新设备的设计和安装：

1B-2/1B-3 曲线落煤管（含 2 个振打电机）、三通挡板、缓冲滚筒漏斗、缓冲滚

筒外壳、1B-2/1B-3 导料槽（含抑尘单元）、2 号、3 号皮带尾部缓冲床及物料

对中装置。

（3）5B 皮带机尾部改造包括旧设备的拆除和新设备的设计和安装：5B 尾部

曲线落煤管、5B 尾部导料槽（含抑尘装置）、5AB 尾部皮带支架及托辊（含皮带

机护栏）、除尘器风管、5B 尾部缓冲床及物料对中装置、5B 检修平台。

（4）6AB 皮带机尾部改造包括旧设备的拆除和新设备的设计和安装：6AB 尾

部曲线落煤管、滚轴筛漏斗、碎煤机漏斗及物料对中装置。

（5）结构加固与修复包括旧设备的拆除和新设备的设计和安装：包括皮带

机机架支腿更换及防腐、尾部滚筒支架更换及防腐等。

（6）皮带跑偏调整及新增调偏组：针对 1 号、5 号、6 号皮带机进行重型

机械槽型上调偏、重型机械下调偏装置及托辊组更换；

（

7）新增两台除尘器的安装，包括不限于机务本体、电控箱、检修平台、

吸风管道、DCS 画面及 SIS 组态等工作（现有 DCS 系统平台研发单位：上海新华、

SIS 系统现有平台研发单位：和利时）。

2、项目背景

1 号 B 皮带机头部、1 号 B 皮带机尾部、5 号 B 皮带机尾部以及 6 号 AB 皮带

机尾部落煤管、导料槽、机架支腿腐蚀严重，造成上煤期间扬尘增大，存在环保

风险，跑煤漏煤情况频出，增加人工清煤工作量，严重影响设备安全稳定运行，

减缓了输煤系统洁净化速度。

为提升大唐国际清苑热电有限公司输煤系统的洁净化水平，确保系统运行高

效、环保，降低粉尘污染，提升整体工作环境，杜绝输煤系统皮带撒煤、漏煤，

输煤区域扬尘问题，对 1B、5B、6 号皮带机进行改造，更换落煤管、机架和挡煤

槽，对机架做防腐蚀更换，同时对相应皮带进行跑偏治理并完成两台除尘器的安

装。

3、计划工期

合同签订后 60 日内完成。

4、工程量表

序号

主要工作内容

单位

数量

备注

1B 皮带机尾部改造

项

详见（三）工程量

1B 皮带机头部改造

项

详见（三）工程量

5B 皮带机尾部改造

项

详见（三）工程量

6AB 皮带机尾部改造

项

详见（三）工程量

结构加固与防腐

项

详见（三）工程量

重型自动调偏托辊组

项

详见（三）工程量

新增除尘器安装

项

详见（三）工程量

5、标准与规范

5.1

通用部分：

DL/T869-2021《火力发电厂焊接技术规程》；

DL5190.2-2019《电力建设施工及验收技术规范第 2 部分：锅炉机组》；

DL/T 5210.2-2018《电力建设施工质量验收规程第 2 部分：锅炉机组》；

DL 5009.1-2014《电力建设安全工作规程第 1 部分：火力发电》；

GB 50660-2011《大中型火力发电厂设计规范》；

DL/T 5187.1-2016《火力发电厂运煤设计技术规程第 1 部分：运煤系统》；

GB50236-2011《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》；

GB50300-2013《建筑工程施工质量验收统一标准》；

JGJ46-2024《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》

以上标准均执行最新版本，但不仅仅限于上述标准。

5.2 专用部分

GB 14784-2013 《带式输送机安全规范》

GB/T 10595-2017 《带式输送机》

GB/T 13793-2016 《直缝电焊钢管》

GBZ1-2010 《工业企业设计卫生标准》

DL/T 5072-2019 《发电厂保温油漆设计规程》

GB/T 13306-2011 《标牌》

GB/T 13452.2-2008 《色漆和清漆漆膜厚度的测定》

GB/T 9286-2021 《色漆和清漆划格试验》

GB 12348-2008 《工业企业厂界环境噪声排放标准》

GB/T 14574-2000 《声学机器和设备噪声发射值的标示和验证》

DL/T 5035-2016 《发电厂供暖通风与空气调节设计规范》

GB3095-2012 《环境空气质量标准》

GB/T50087-2013 《工业企业噪声控制设计规范》

GB/T 3274 -2017《碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢板和钢带》

GB/T 699-2015 《优质碳素结构钢》

GB/T 3078-2019 《优质结构钢冷拉钢材》

GB/T 4208-2017《外壳防护等级（IP 代码）》

GB/T 7251.1-2023《低压成套开关设备和控制设备第 1 部分：总则》

GB50217-2018《电力工程电缆设计标准》

GB/T 191-2008《包装储运图示标志》

GB/T1993-1993《旋转电机冷却方式》

GB/T 755-2019《旋转电机定额和性能》

GB50169-2016《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》

GB50168-2018《电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》

Q/CDT109006 《中国大唐集团公司电缆防火标准》

DL/T5153－2014《火力发电厂厂用电设计技术规程》

GB/T11345-2023《焊缝无损检测超声检测技术、检测等级和评定》

GB/T 985.1-2008《气焊、焊条电弧焊、气体保护焊和高能束焊的推荐坡口》

GB/T985.2-2008《埋弧焊的推荐坡口》

GB/T 3323.1-2019《焊缝无损检测射线检测第 1 部分：X 和伽玛射线的胶

片技术》

GB/T11345-2023《焊缝无损检测超声检测技术、检测等级和评定》

GB/T 1184-1996《形状和位置公差、未注公差值》

GB/T 1801-2009《产品几何技术规范（GPS）极限与配合公差带和配合的选

择》

GB/T1804-2000《一般公差未注公差的线性和角度尺寸的公差》

GB/T 8923.1-2011《涂覆涂料前钢材表面处理　表面清洁度的目视评定　

第 1 部分：未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和

处理等级》

GB/T 10089-2018《圆柱蜗杆、蜗轮精度》

GB/T 10095.1-2022《圆柱齿轮 ISO 齿面公差分级制第 1 部分：齿面偏差的

定义和允许值》

GB/T 10095.2-2023《圆柱齿轮 ISO 齿面公差分级制第 2 部分：径向综合偏差

的定义和允许值》

GB 50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》

GB18613-2020《电动机能效限定值及能效等级》

中国大唐集团公司《电力设备预防性试验规程》

中国大唐集团公司安全设施标准

上述标准均应以国家或行业规定的最新有效版本为准。

（三）工程量

1、1B 皮带机尾部改造：更换 1B 尾部曲线落煤管（含 3 个振打电机），分 3

段，长度 25 米，包含给料匙及物料对中装置 3 套；更换 1B 尾部无动力抑尘导料

槽（含抑尘单元），长度 25 米（B=1400mm）；1B 尾部皮带机架、支腿及托辊，

长度 45 延米，更换前倾托辊组 36 组、下平行托辊组 11 组、上下纠偏装置各 2

组；更换 1B 尾部缓冲床 3 套。

2、1B 皮带机头部改造：更换 1B-2，1B-3 曲线落煤管（含 2 个振打电机），

分 2 段，长度总计 22 米，包含给料匙及物料对中装置各 2 套；更换三通挡板 1

个、缓冲滚筒漏斗 1 个、缓冲滚筒外壳 1 个；更换 1B-2，1B-3 无动力抑尘导料

槽（含抑尘单元），长度 42 米（B=1400mm），更换 1B 头部缓冲床 2 套。

3、5B 皮带机尾部改造：更换 5B 尾部曲线落煤管，分 5 段，长度总计约 35

米，含给料匙 5 套，物料对中装置 5 套。更换 5B 尾部无动力抑尘导料槽（含抑

尘装置），长度 65 米（B=1200mm）。更换 5AB 尾部皮带机架、支腿及托辊（含

皮带机护栏）共计 180 延米。更换除尘器风管 9 套。更换 5B 尾部缓冲床 5 套、

新增 5B 检修平台 5 套，更换 5AB 皮带尾部滚筒机架 2 套。

4、6AB 皮带机尾部改造：更换 6AB 尾部曲线落煤管，长度总计 30 米，包含

给料匙及物料对中装置各 4 套。更换滚轴筛漏斗落煤管 2 套。更换 6AB 尾部缓冲

床 4 套，皮带机架、支腿及托辊组更换 70 延米（含皮带机护栏），尾部滚筒支

架更换 2 套。

5、结构加固与修复：包括皮带机机架支腿更换及防腐、尾部滚筒支架更换

及防腐等，1 号皮带（B=1400）、2 号皮带（B=1400）、3 号皮带（B=1400）滚

筒支架共计 4 个尾部滚筒支架更换、浇筑。

6、皮带跑偏调整及新增调偏组：针对 1 号、5 号、6 号皮带机进行重型机

械槽型上调偏、重型机械下调偏装置及托辊组更换共计各 6 组。

7、新增两台布袋除尘器的安装，除尘器风量 8000m³/h，包括不限于机务本

体、电控箱、检修平台、吸风管道、DCS 画面及 SIS 组态等工作（现有 DCS 系统

平台研发单位：上海新华、SIS 系统现有平台研发单位：和利时）。电缆长度和

吸风管道按现场实际情况提供。

（四）技术要求

1、钢结构：

主要承载钢结构采用合适的结构型式，所有材料的化学成分和机械性能符合

国家标准的规定。所有钢材都能满足当地极端最低气温环境的要求。所用的材料

在焊接前均进行喷丸处理，所有施焊区域在焊接前均做清洁处理。主要角焊缝采

用自动或半自动的方法完成，保证有足够的熔深，钢板的对接焊采用埋弧焊，保

证焊透。焊缝坡口和外形尺寸 GB985，GB986，GB10854 的规定。按等强度的原则

选用焊条，且在大批量使用前进行工艺性试验，试验合格后方可使用。

2、设备标志：

（1）设备铭牌应采用耐腐蚀的不锈钢板制造。

（2）铭牌应安放在运行人员容易看到的地方。

（3）铭牌上应刻有耐磨损的下列内容，但不限于此：

a、设备名称；

b、制造厂国别；

c、制造厂名称；

d、设备型号及主要技术参数；

e、出厂日期编码；

f、出厂检验编码；

g、制造厂产品编号；

3、曲线落煤管的技术要求

（1）本要求适用于大唐国际清苑热电有限公司 2×330MW 燃煤机组输煤系统

1B、5B、6 号皮带包括头部护罩、头部集料装置、头部漏斗、流线型曲线落煤管、

流线型扩容三通、给料匙、施工平台等关产品；

（2）控制粉尘浓度要求：流线型落煤管系统（含无动力导料槽）投入运行

后，在不开启常规除尘器(如布袋除尘器、湿式除尘器、喷淋抑尘系统等)输煤过

程中总体粉尘含量符合《火电厂劳动卫生环境监测标准》，控制在 4mg/m3，呼

吸性粉尘含量控制在 2.5mg/m3 以下。验收时由业主方指定的有资质的第三方出

具本项目第三方检测报告，第三方检测机构至少应具有国家计量认证证书，检测

费用由投标方负责。

★（3）整个曲线落煤管系统须利用离散学（DEM）原理，研究物料（投标期

间根据招标方提供的物料参数或投标方采用的与本工程类似物料进行研究）粒子

的弹性、黏性、塑性、形变等级、滑动、膨胀和流动性，结合皮带机的运行参数，

设计布置，投标人须提供 1#转运站、煤仓间输煤转运系统控制流道曲线落煤管

初步 3D 设计图、CAD 二维图、DEM 仿真彩色动态工况图，提供的资料不得套用以

往工程或者非本工程的其它图形，此模拟截图为在 DEM 软件平台上针对物料流动

速度和流动形态的模拟截图以证明具备设计能力。

★（4）投标人还需对本项目 1#转运站曲线落煤管、无动力导料槽物料状态

进行详细分析，提供 1#转运站控制流道曲线落煤管系统初步方案做详细设计说

明，其中应包括方案的技术特点、结构特点、设计过程的物摸试验、数据的采集

和确认、仿真定型过程等，并提供本工程 1#转运站曲线落煤管、无动力导料槽

初步 3D 设计图、CAD 二维图、DEM 仿真彩色动态工况图，此模拟截图为在 DEM 软

件平台上针对物料流动速度和流动形态的模拟截图以证明具备设计能力，提供的

仿真模拟截图包括：冲击点位置冲击力的显示截图、皮带上物料分布情况截图、

曲线落煤管内物料速度截图、物料进出流量截图，提供的资料不得套用以往工程

或者非本工程的其它图形，此截图上必须标有导料槽出口风速、导料槽内外风压

等截图文件，此模拟图必须真实从软件平台上截取下来。

（5）所有模拟截图中物料流动形态和实际使用情况均须保证任何物料撞击

接料漏斗壁角度小于 20 度。

6）所有模拟截图中物料流动形态和实际使用情况均须保证物料流动形态为

沿流线型头部漏斗壁、中间过渡管壁和给料匙壁流动，并集中成束状，没有物料

散开情况发生，以保证在实际运行中不产生粉尘和堵料情况。

（7）所有模拟截图中物料流动形态和实际使用情况均须保证物料落在胶带

上速度和方向应和胶带运行方向一致，落料速度应控制在胶带速度的正负 10%范

围内。（提供各落料点物料末速度具体数值表格。）

（8）输煤转运系统须保证胶带系统实际输送能力达到和超过设计能力。控

制流道技术本身应具有除尘、防堵和降速及减少冲击的功能，手动调节挡板等辅

助缓冲装置。

（9）为保证带式输送机运行时最大跑偏量不得超过带宽的 3%，保证不发生

偏载跑偏，曲线落煤管系统设计需要确保落料点对中。

（10）头部漏斗、头部集流导流装置及头部护罩

1) 总体设计必须从头部漏斗开始，通过三维设计并结合仿真运行的结构确

定，最终头部集流导流装置应该设计成一体流线型，其应具备收集物料、控制物

料运行状态及减少诱导风等功效，物料与头部集流导流装置壁的接触角度不允许

大于 20°。

2) 头部集流导流装置结构应采用多边体弧状结构，依系统输送物料的不同

头部集流导流装置应具备可调角度和位置的功能。

3) 头部集流导流装置及漏斗内衬高铬耐磨衬板可根据冲击或或冲刷角度的

不同选择不同的高铬衬板，并且其内部必须全部设置高铬衬板（与曲线落煤管采

用同等材质的高铬衬板）。头部集流导流装置内衬的冲击面和磨损面耐磨衬板与

防堵曲线落煤管衬板要求相同。

4) 头部护罩的侧面设置 2 个运转时能打开的检查门，门要对称布置，检查

门要求密封良好，尺寸要应足够大，以便维修检查，投标方应在投标书中明确尺

寸。检查门采用 316 不锈钢材质。

（11）抑尘防堵曲线落煤管具体的技术要求

1)改造范围内所有落煤管按控制流道抑尘防堵曲线落煤管技术设计头部集

流导流装置、落煤管、给料匙并采用相关产品；落煤管采用流线多边型技术，不

接受传统方形、圆形落煤管技术。

2) 投标方须提供工程范围内所有转运站曲线落煤管模拟图。此模拟图为在

DEM 软件平台上针对物料流动速度和流动形态的模拟截图以证明具备设计能力。

此模拟图必须彩色打印,并真实从 DEM 平台上截取下来，并提供仿真视频文件。

3) 抑尘防堵曲线落煤管技术，利用离散元（ DEM）原理和方法，对物料及空

气流的状态进行详细的颗粒仿真分析，同时对物料及空气流的状态进行分散相在

连续相中的运动规律的研究分析并提供仿真模拟截图。研究物料粒子的弹性、黏

性、粒度、形变等级、滑动、膨胀和流动性等，结合皮带机的运行参数，对转运

站落料管的布置进行设计，投标阶段依本案特点做详细设计说明，此项为评标的

必备条款。

4) 所有模拟截图中物料流动形态和实际使用情况均须保证任何物料撞击接

料漏斗壁角度小于 20 度。

5) 所有模拟截图中物料流动形态和实际使用情况均须保证物料流动形态为

沿头部集流导流装置壁、中间过渡管壁和给料匙壁流动，并集中成束状，没有物

料散开情况发生，以保证在实际运行中不产生粉尘和堵料情况。

6) 所有模拟截图中物料流动形态和实际使用情况均须保证物料落在胶带上

速度和方向应和胶带运行方向一致，落料速度应控制在胶带速度的正负 10%范围

内。（提供各落料点物料末速度具体数值表格。）

7) 转运点系统须保证胶带系统实际输送能力达到和超过设计能力。控制流

道技术本身应具有除尘、防堵和降速及减少冲击的功能，不接受添加缓冲锁气器

（或阻尼）、手动调节挡板等辅助缓冲装置。

8) 为保证带式输送机运行时最大跑偏量不得超过带宽的 3%，保证不发生偏

载跑偏，落煤管系统设计需要确保落料点对中。

9) 落煤管需采用流线型设计，总体设计应能保证物料的汇集输送，结合落

差的大小设置诱导风抑制系统和缓冲物料冲击系统，避免采用传统落煤管时直接

落料对受料皮带造成的直接冲击的现象；落煤管的设计要求保证所有落料点和胶

带对中，运行期间不能发生落料点不正常现象；同时为了保证物料不在落煤管上

堆积。

10) 落煤管应采用衬板设计，便于后期维护与更换，但材料的选择和设计布

局要求达到落煤管设计的使用寿命（设计寿命≥8 年）；落煤管设计应结合《火

力发电厂带式输送机运煤部件典型设计选用手册》设计的布局进行优化，衬板面

积由投标方按模拟图确定，但不得小于落煤斗（管）面积的 70%。

11) 抑尘防堵曲线落煤管（含头部集流导流装置和给料匙）系统材料外壳

采用热浸锌材料，厚度为 10mm。冲击面及过流面内衬耐磨衬板采用高铬双金属

耐磨复合钢板（铬含量不低于 35%），衬板总厚度不低于 24mm（ 10mm+12mm），

基体为 10mm 厚的锰钢板 16Mn，堆焊厚度不小于 12mm；表面硬度为 HRC59-60，

含碳量（ C）不低于 4-5%，含铬（ Cr）量不低于 35%。寿命：使用寿命不低于

8 年，高铬耐磨复合板选用广西辉煌耐磨技术股份有限公司、上海信铬钢耐磨复

合材料有限公司、常州富通焊业有限公司或同等档次产品。

12) 落煤管出口采用向前扩容设计，

落料管给料匙两侧要求深入导料槽内侧，

对一条胶带只有一个落料点的，给料匙尾部距离胶带不高于 150mm，对后点落料

点则要充分估计煤流的高度设计, 给料匙应具有导正落料的作用，有效减少皮带

的跑偏。在曲线落煤管给料匙上方合适位置布置人孔门，入孔门应密封良好，采

用 316 不锈钢材质。

13) 落煤管各部分应采用分段法兰密封连接，以方便必要时候的维护，并方

便在改造现场施工时更换备品备件。落煤管法兰采用不小于 12mm 厚 Q235 钢板制

作。每个螺栓孔间隔需加加强筋以方便必要时候的维护，并方便在改造现场施工

时更换备品备件。

14) 各型落煤管及煤斗所有的施焊区域在焊接前均需经清洁处理。主要角焊

缝应采用自动或半自动焊的方法完成，保证具有足够的熔深，并不得出现夹渣、

气孔、裂纹等焊接缺陷。焊缝坡口和外形尺寸应符合 GB985， GB986， GB10854

的规定。应按等强度的原则选用焊条，且在大批量使用前需进行工艺性试验，试

验合格后方可使用。所有焊接件焊后的残余应力应进行消除。

15)

对落煤管中长期承受冲击的约

20%部位的设计要充分考虑更换的方便性，

投标方在投标文件中要充分体现出来。

16) 落料管各部分应采用分段法兰密封连接，以方便必要时候的维护，并方

便在改造现场施工时更换备品备件；连接件及密封件由投标方提供。

17) 落煤管的数量以及尺寸要求，要求投标厂家根据本技术规范书改造范围

优化设计投标方案，并提供详细的供货明细和报价。

18）落煤管应采取适当的措施如设置支架、吊杆等，以保障落煤管布置稳定

可靠，检修方便。

（12）流线型防堵电动三通技术要求：

1)采用流线型扩容三通装置，增大三通的通流面积降低堵煤，流线型防堵三

通应能满足相关使用要求,连接法兰尺寸及断面尺寸应和所选用的落煤管截面相

对应。流线型防堵三通是基于 DEM 模拟仿真设计的曲面三通分料装置，分料装置

内部为槽型曲面，模拟实际工况物料运行轨迹，使物料以小于 20 度角度冲刷挡

板内壁，而非“撞击”挡板壁，减少了内衬的磨损，延长了设备的使用寿命，同

时曲面槽型设计使散开物料集中起来沿壁下滑，解决倒“煤粉”问题。物料以集

中形式向下冲刷，一方面控制过快速度，另一方面集中物料使空气不易和其混合，

收集物料，分流装置的煤流经流面的曲线跟上下流线型落煤管呈一体流线以确保

煤流在三通位置不至于散乱，并减少带入的空气，整机具有强度高,无抖动现象。

各转动件必须转动灵活，不得有卡阻现象。分料器要求动作灵活，不漏粉，不卡

煤，安全可靠。

2)电动三通挡板基于 DEM 模拟仿真设计，模拟实际工况物料运行轨迹，使物

料以小于 20 度角度冲刷挡板内壁，而非“撞击”挡板壁，减少内衬磨损。挡板

二端面设置 2 块扇形挡板，以防止挡板与三通内壁的卡死现象。挡板应有足够的

强度和刚度，确保能承受煤流冲击；挡板应运转灵活，无卡死现象。电动三通通

壳体采用 12mm 厚的锰钢板 16Mn 制作，管内煤流冲击面两个整侧面全部采用总厚

度不低于 24mm（ 12mm+12mm）高铬双金属耐磨复合钢板（铬含量不低于 35%）制

作，耐磨扇形护板采用 12mm 厚 NM500 钢板制作。观察门采用 316 不锈钢。

3）三通的进出口截面尺寸与落煤管的截面尺寸要求相同。

4)挡板受煤处应装加强筋，以防受煤流冲击变形而出现煤流中漏和主体变形

等。电动挡板转轴直径不小于Φ85，挡板轴承型号不小于 1316。并设置双重密

封防止煤粉进入，外部设置注油口方便保养。耐磨板的使用寿命不少于 8 年。转

轴采用 45#钢并进行调质处理，以保证转轴的使用强度，工作中不得出现弯曲变

形，且轴径不低于 80mm.润滑部分密封良好，不得有油脂渗漏现象。

5）执行机构应采用电动推杆，推杆的推力应保证在有煤流的情况下能实现

带负荷切换并不小于 15kN。应有手柄人工驱动的机构。由行程开关控制推杆位

置，所采用的行程开关必须具有高度的可靠性，并应防水防尘。

6）电动三通管与水平面间倾角为≥60°，电动推杆行程应满足挡板位置要

求。

7)行程开关、接近开关、力矩开关选用优质品牌，由投标人供货。

8）电动三通应设置检查门，检查门采用 316 不锈钢材质。

9)对于电动三通、检查门等需要经常操作、检查或维修的场所，均应设置大

小合适的永久性钢制平台，方便的进行轴承加油润滑或检修更换、方便的从检查

人孔门处进行内部检查清理等。其负载能力不应小于 4000N/㎡。平台台面和扶

梯踏板采用热镀锌格栅板，一切敞开的边缘均应设置高度为 1200mm 的安全防护

栏杆和高度为 180mm 的护沿平台扶梯按照国标《圆定式工业防护栏杆安全技术条

件》GB4053(最新版)及《火力发电厂钢制平台扶梯设计规定》(DLGJ158-2001)设

计制造。平台的大小应合适于进行维修工作，至少应能并排容纳两人，最窄不得

小于 600mm。在驱动装置周围的平台究度不应小于 1000mm。检修平台台及配套的

支架、扶梯、爬梯等均为投标人供货范围。

10）设备配置就地控制柜，就地控制柜外壳板材为不小于 2.5mm 厚 316 不

锈钢，防护等级为 IP65 并表面经喷塑处理。柜内电气元器件采用施耐德、ABB 、

西门子或同等档次产品。所有电气一、二次设备均应具备与图纸相符的元器件

号，所有二次回路的线头均应有与图纸相符的线号。

三通挡板信号需接入 DCS 系统。

（13）仓壁振打器技术要求

1）曲线落煤管本身应具有抑尘、防堵和降速及减少冲击的功能，落煤管必

须在无仓壁振打器运行的情况下正常使用，采购人不接受添加振打器作为落煤管

的辅助运行设备。但投标人需要提供振打器作为落煤管停机检修、启动前后的生

产准备等情况下使用。

2）仓壁振打器布置在转运站三通管出口处、落煤管转折处。后续施工图设

计中，若采购人和设计院认为投标人需要增加仓壁振打器，投标人应无条件增加。

3）仓壁振打器激振力不小于 5kN。

4）仓壁振打器应具有体积小，重量轻，结构简单，高效节能，噪音低，寿

命长等特点，安装、维护方便。设备应能满足设计院带式输送机布置图的要求。

振动电机与底座接触必须平直，两接触面的光洁度≥3.2；连接处螺栓用逆止螺

母，确保振动电机与底座之间的连接牢固可靠。通过调节偏心块夹角，可无级调

整激振力。

5）设备配置就地控制柜，采用就地/自动控制，并接入输煤辅控系统。就地

控制柜外壳板材为不小于 2.5mm 厚 316 不锈钢，防护等级为 IP65 并表面经喷

塑处理。柜内电气元器件采用施耐德、ABB 、西门子或同等及以上档次产品。所

有电气一、二次设备均应具备与图纸相符的元器件号，所有二次回路的线头均

应有与图纸相符的线号。

（14）曲线落煤管所有部件均采用热浸锌工艺处理，锌层厚度必须满足相关行业

要求。

4、无动力除尘装置的技术要求

（1）无动力除尘导料槽主要包括导料槽本体（包含导料槽侧板、盖板、支

腿、活动扣件、托板组件、防溢裙板等），无动力除尘装置（包含一级循环回风

装置、二级循环卸压装置、多级可调阻尼装置、尾部密封装置等）。

（2）导料槽采用 Q235 材质，侧板厚度不低于 10mm，顶板厚度不低于 8mm，

支撑采用不小于 10#槽钢制作。导料槽内侧全部采用 500×230×14mm 厚的高分

子聚氨酯耐磨衬板，其中耐磨段厚度不小于 20mm，宽度不少于 50mm，长度

500mm；衬板与导料槽本体采用螺栓连接并确保不会脱落，衬板安装长度必须与

导料槽相同。导料槽外侧安装双密封防溢裙板，防溢裙板的安装采用不锈钢整体

夹持器和圆头角铝配合安装，要求改造现场施工维护拆卸方便（不接受凸轮式，

必须有防震动脱落），夹持器与圆头角铝配合使用，夹持器间隔每 500mm，圆头

角铝为 6063-T5 铝合金挤压成型，每段长度 1m。

（3）每套无动力除尘导料槽顶部至少设置一个一级循环回风装置和一个二

级循环卸压装置，一级缓冲泄压循环装置加装两个改造现场施工窗，二级缓冲泄

压循环装置加装一个改造现场施工窗，方便检查及清理工作；一级循环回风装置

和二级循环卸压装置采用不低于 6mm 厚 Q235 材料制作。涡流泄压装置设置数量

100

投标方依气固两相流仿真设定，涡流泄压装置应加装两个施工窗（316 不锈

钢），方便检查及清理工作。

（4）多级可调阻尼装置采用“三北”防风林原理，引导导料槽内部诱导风

逐级衰减，以达除尘降尘的目的。在每套导料槽内部加装不少于 12 道高耐磨、

柔性、抗冲击、防撕裂、抗老化的柔性耐磨橡胶材质制作的挡风抑尘帘，单条直

径不小于 6mm；长度根据导料槽的高度制作，宽度根据导料槽的宽度制作，阻尼

挡帘寿命不低于 2 年；每个挡尘帘均为可调式挡尘帘，可调式挡尘帘要具有“尘

降料走”的功能，要便于安装和更换，能有效阻挡粉尘外溢。

（5）导料槽下部采用双面矩形托板+托辊结构，双面矩形托板的表面材质为

超高分子量聚乙烯，以保证表面平滑，不伤皮带；双面矩形托板具有良好的耐磨、

防火性能，厚度大于等于 20mm，超高分子量大于 600 万，摩擦系数小于 0.1，实

现对皮带的连续支撑，双面矩形托板和防溢裙板将胶带加夹在中间，提高密封等

级，确保导料槽侧面的密封效果。双面矩形托板采用两侧向外抽出式结构，保证

改造现场施工维护拆卸方便。投标方必须提供能反映导料槽受料缓冲床前后设置

的托辊组+矩形托板的结构图，并说明矩形托板与皮带机支架之间的固定、连接

结构。

（6）导料槽尾部设有不少于 3 道密封的尾部密封装置，装置应设计合理，

与带面接触部分采用阻尼帘相同材质，保证运行时胶带面上的附着煤流能顺利通

过，又具备除尘能力，保证粉尘不会从尾部溢出。

（7）导料槽侧板、顶盖、支架、斜撑等所有材料均采用热浸锌工艺处理，

锌层厚度必须满足相关行业要求。镀锌层应满足以下要求：镀锌前需将所有焊渣、

脏物清除干净，部件材料应加工、制造完成后再镀锌。

镀锌层要求

名称

厚度

镀层重量（g∕m2）

平均值

最小值

硫酸铜溶液法通过次数（1min∕次）

成型件和板

材

超过 6mm

＞700

＞610

＞7

成型件和板

不到 6mm

＞610

＞550

＞6

101

材

螺栓、螺母、

垫圈等

＞470

＞400

＞5

5、重型缓冲床

（1）各带式输送机导料槽下对应于落料点处均设置重型缓冲床，重型缓冲

床总长度应满足落料点物料应全部落在缓冲床内的要求。

（2）重型缓冲床模拟摩擦系数应≤0.018。

（3）缓冲床的缓冲条采用分子量 800 万以上的超高分子聚乙烯板、天然橡

胶及铝合金型材一体硫化而成，单根为无拼接整体式结构。其上层缓冲板应低磨

耗性、低摩擦，中层缓冲条橡胶应有缓冲、吸震较强的性能，下层床体与橡胶的

连接应方便可靠，便于快速更换缓冲条，方便安装和维护。

（4）重型缓冲床材料技术特性：

缓冲条表面材料:超高分子量聚乙烯（900 万分子量）

磨损率：＜0.015g/cm2。

最大抗拉强度：28N/mm²。

压缩强度：≥40MPa。

冲击强度：≥145kJ/m2。

橡胶与铝合金剥离强度：42kgf/cm。

高分子衬板与橡胶剥离强度：42kgf/cm。

（5）缓冲床采用滑动抽取式的设计，改造现场施工更换维护缓冲条时可将

缓冲条构架抽取出导料槽外进行改造现场施工更换，缓冲条更换安全快捷。

（6）缓冲床应采用高强度设计，耐冲击，寿命长。。

6、皮带支架、支腿、托辊的技术要求

（1）带式输送机的支架应有足够的刚度和强度，焊缝坚固、美观、均匀。

其结构形式应在《火力发电厂带式输送机运煤部件典型设计选用手册 96 版》所

限定的范围之内，其制造误差不得超过有关标准的要求。

（2）对于特殊的非标准支架其结构形式应参照《火力发电厂带式输送机运

煤部件典型设计选用手册 96 版》所采用的结构形式。

102

（3）制造所使用的板材与型材必须选用优质钢材，并经过钢材预处理。

（4）支架焊接工艺应符合有关标准要求，主要受拉的焊接部位应进行探伤

检查。

（5）中部支架支腿 I 型 II 型间隔布置，布置间距不得大于 3000mm。中部

支架按《DTⅡ（A）型带式输送机设计手册》选型。

（6）承载托辊采用槽形托辊，其布置间距不得大于 1200mm，每 10 组承载

托辊中设 1 组调心托辊。弧段和导料槽下承载托辊的布置间距不得大于 600mm。

落料点处缓冲装置采用缓冲床，缓冲床长度：B=1200mm 不小于 1400mm；

B=1400mm 不小于 1600mm。密封良好，没有撒煤及粉尘外溢现象。

（7）回程托辊采用平形托辊和 V 型托辊，相间布置，其布置间距不得大于

3000mm，每 5 组回程托辊中设 1 组下调心托辊。

（8）托辊辊体采用托辊专用焊接钢管，钢管内需防锈并涂防锈漆。任何一

托辊的损坏，不应影响其相邻托辊运行。

（9）托辊采用大游隙轴承，迷宫方式密封，冲压式轴承座，轴承座内充锂

基润滑脂。轴向定位方式为双卡簧，保证两轴承有良好的同心度。冲压轴承座，

使用冲压板材，要求冲压轴承座与托辊辊体间采用二氧化碳气体保护焊焊接。

（10）所有托辊直径为：133mm（带宽 B=1200mm）、159mm（带宽

B=1400mm），托辊在正常工作条件下的使用寿命不低于 5 万小时，在寿命期内损

坏率不得超过 5%。托辊在装配后，要进行抽检，性能检测项目有：防尘、防水、

旋转阻力、轴向窜动、径向跳动等。托辊组要求检修维护方便。

（11）托辊的主要技术性能参数

运行阻力系数 ≤0.022；

外圆径向跳动 ≤0.5；

旋转阻力 ≤1.9；

托辊轴向承载能力≥20000N；

轴向位移量 ≤0.25；

使用寿命可达 5 万小时。

（12）制作工艺

1）托辊加工

103

托辊筒体加工时，需保证圆度误差不超过 0.3mm，圆柱度误差不超过 0.2mm，

以确保托辊转动平稳。两端焊接轴承座时，要保证同轴度误差不超过 0.05mm，

避免托辊在运行过程中出现偏心现象，影响纠偏效果。

对于锥形托辊，在加工筒体时，需严格控制锥度精度，确保两端直径符合设

计要求，锥度误差不超过 ±0.5°。

托辊轴加工后，表面粗糙度应达到 Ra0.8 - Ra1.6μm，以减小轴承与轴之间

的摩擦，提高托辊的转动灵活性。轴的关键尺寸公差需严格控制在设计要求范围

内，如轴径公差控制在 ±0.02mm。

托辊组装时，要保证轴承安装到位，游隙调整合适。采用专用的装配工具，

确保轴承安装过程中不受损伤，同时在轴承腔内填充适量的锂基润滑脂，填充量

为轴承腔容积的 50% - 60% ，以保证轴承的良好润滑和散热。

2）支架制作

各支架结构件的下料采用数控切割设备，确保下料尺寸精度，切割面粗糙度

不超过 Ra25μm。对于需要弯曲成型的部件，如槽型上支架的两端倾斜部分，采

用专用的模具和弯曲设备进行加工，保证弯曲角度准确，误差不超过 ±1°。

支架焊接时，选用合适的焊接工艺和焊接材料。对于 Q345B 材料，采用二氧

化碳气体保护焊，焊接电流、电压和焊接速度等参数根据焊件厚度和焊缝形式进

行合理调整。焊接过程中，严格控制焊接质量，焊缝应均匀、饱满，无气孔、裂

纹、夹渣等缺陷。焊后对焊缝进行外观检查和无损探伤检测，如采用磁粉探伤或

超声波探伤，确保焊缝质量符合相关标准要求。

支架焊接完成后，进行整体的去应力退火处理，消除焊接过程中产生的内应

力，防止支架在使用过程中因内应力释放而发生变形。退火温度控制在 550℃ -

650℃，保温时间根据焊件厚度确定，一般为 2 - 4 小时。

对支架表面进行处理，采用喷砂工艺去除表面的铁锈、油污等杂质，使表面

粗糙度达到 Ra6.3 - Ra12.5μm，然后进行静电喷涂处理。选用具有良好防腐性

能的环氧底漆和聚氨酯面漆，底漆厚度不小于 60μm，面漆厚度不小于 80μm，

确保支架在恶劣环境下具有较长的使用寿命。

7、防腐刷漆亮化的技术要求：

104

设备及部件所有需要油漆的部件表面均按 GB8923-88 进行清洁、除锈处理。

除锈等级应达到 Sa-2-0.5 级并执行有关涂漆标准。油漆为两底两面：厂里涂底

漆一面，防锈漆采用 H53-1 红丹环氧酯防锈漆，底漆采用 H05-4 环氧富锌底漆，

面漆采用丙烯酸聚氨酯磁漆，涂层总厚度不少于 200um，面漆颜色在合同谈判时

双方协商确定，色标、漆料由应答方提供，设备防腐喷涂完毕后再涂最后一道面

漆。

8、结构加固与修复的技术要求：

1 号皮带（B=1400）、2 号皮带（B=1400）、3 号皮带（B=1400）滚筒支架

共计 4 个尾部滚筒支架更换、浇筑。浇注料需满足强度及耐久性要求，浇筑前进

行混凝土地面打毛处理并进行预埋铁焊接。采用高强度无收缩膨胀速凝灌浆料，

24 小时后混凝土强度不低于 70%。

9、皮带跑偏调整及新增调偏组：针对 1 号、5 号、6 号皮带机进行重型机

械槽型上调偏、重型机械下调偏装置及托辊组更换（保证皮带跑偏范围小于皮带

宽度 5%）。

①重型槽型机械调偏：配套提供机械辊轮全自动调偏器和重型机械调偏

装置。机械辊轮全自动调偏器要求利用皮带跑偏的趋势进行皮带的超前调偏，不

依赖于皮带的边缘来驱动。机械辊轮全自动调偏器安装尺寸必须满足 DTⅡ（A）

型带式输送机设计要求，性能满足以下要求：（1）辊轮自动调偏器寿命不低于

30000 小时；（2）辊轮自动调偏器必须满足间断、连续自动运行的要求；（3）

辊轮自动调偏器安装于运煤系统，处于高潮湿、高盐雾环境，确保可靠运行；

（4）辊轮自动调偏器的辊轮表面包覆特种橡胶，保证传送带和托辊表面的良好

接触和摩擦。本工程不接受辊轮表面包覆聚氨酯材料的调偏器。（5）辊轮自动

调偏器的轴承盒以及前后密封圈需密封严实，

确保在恶劣的环境下有效的密封性。

（6）辊轮自动调偏器要求动作灵活，能够自动检测皮带跑偏的趋势并能实现追

踪实时调偏，当皮带出现跑偏时能在 10 秒内自动纠正，使皮带始终在正确的带

轨上运行。（7）保证瞬时皮带的跑偏量自动控制在国标的范围内，杜绝皮带边

缘的磨损现象。

105

重型机械调偏装置强制性地调整输送带在运行中出现跑偏的现象，通过安装

在输煤支架的输送带两侧的挡偏装置，实时动态的监测输送带的运行状况，出现

跑偏现象时，挡偏装置识别到跑偏后，从而对皮带进行强制调整。

重型机械调偏装置运转灵活，无需维护：在设计与制造过程中各部件的防护

等级均为 IP65，使该装置不怕水、煤泥、粉尘等物料侵袭，只需简单安装，无

需日常维护。

调偏托辊轴采用 45# 钢调质处理，筒体为壁厚≥6mm 的无缝钢管，支架采用

Q345B 钢材，轴承选用高品质轴承。

8、除尘器安装技术要求：

1.除尘器型式：设备外形尺寸满足现场安装要求。

2. 除尘器安装型式及管道走向应答方必须根据现场空间合理布局。

3. 系统气源：

采购方提供气源，压力为 0.4~0.6MPa。

4. 主要技术参数：

除尘效率(%)

≥99.5

本体漏风率

不大于 2%

设备阻力(Pa)

＜1000

过滤风速（m/min）

≤1.2

控制柜型式

壁挂式

电源参数

380V－50Hz（三相四线制）

出口含尘浓度

不大于 30mg/m3

布袋运行寿命（年）

过滤风速

1.0 m/min

滤袋材质

覆膜涤纶针刺毡

5. 通用技术条件：

5.1 除尘器应为专门从事该设备生产制造厂的产品，并能提供完整的设计、

安装和性能资料及图纸。应答方提供的设备应功能完整，技术先进，并能满足人

身安全和劳动保护条件。

106

5.2 应答方的应答文件中必须编制详细的设计方案、质量保证措施等方面内

容，若只是单纯完全响应采购文件，则视为无效应答（投标）文件。

5.3 所有设备均应正确设计和制造，在正常工况下均能安全、持续运行，而

不应有过度的应力、振动、温升、磨损、腐蚀、老化等其它问题；设备结构应考

虑方便日常维护（如加油、紧固等）需要。采购方欢迎应答方提供优于本规范书

要求的先进、成熟、可靠的设备及部件。

5.4 外购材料及部件应答方应进行检验，应答方应保证整机的性能，对所有

外购件的质量负责，在保质期内属质量问题的应免费修理或更换。

5.5 易于磨损、腐蚀、老化或需要调整、检查和更换的部件应提供备用品，

并能比较方便地拆卸、更换和修理。

5.6 所用的材料及零部件（或元器件）应符合有关规范的要求，且应是新的

和优质的，并能满足当地环境条件的要求。外购配套件须选用优质、节能、先进

的产品，并有生产许可证及产品检验合格证，严禁采用国家公布的淘汰产品。重

要部件需取得采购方认可或由采购方指定，优先选用优质产品。

5.7 外露的转动部件均应设置防护罩，且应便于拆卸。人员易于达到的运动

部位应设置防护栏，但不应妨碍维修工作。

5.8 各转动件应转动灵活，不得有卡阻现象。润滑部分密封良好，不得有油

脂渗漏现象。

6. 设备性能要求：

6.1 根据 GB 50660-2011《大中型火力发电厂设计规范》、GBZ 2.1-2007《工

作场所有害因素职业接触限值第 1 部分化学有害因素》

以及 DL 5454-2012《火

力发电厂职业卫生设计规程》的要求，工作地带时间加权平均容许浓度总尘不超

过 3mg/m3、呼吸性粉尘不超过 2.5mg/m3，排放空气含尘浓度不超过 10mg/m3。

6.3 除尘器为适应于室内运行，能直接安装在煤仓间顶部吸尘及卸灰的立式

单机除尘器。

6.4 除尘器应能有效地处理干燥的含尘气体和亚湿、带粘结性的含尘气体。

6.5 除尘器应可预防事故如爆炸等，配置可靠的防爆泄压保护装置。

6.6 除尘器应确保气体和悬浮煤尘均匀分布在过滤小室中，以达到使系统压

降和布袋磨损降低，以及系统运行状态得到改善。

107

6.7 除尘器壳体应不漏气，设计上应考虑防止气穴的形成及煤尘的积聚。

6.8 除尘器采用脉冲的方式定期清灰，以去除吸附在布袋上的煤尘，不至于

布袋过分绷紧或损坏。清理的时间间隔设计成定期的，并可由采购方在使用中再

作调整。并应提供用于除尘器的脉冲反喷吹清灰系统及压缩空气系统。该系统由

气源、电磁脉冲阀、喷吹管等组成，利用压缩空气脉冲反喷吹，清理吸附在滤袋

外表面的粉尘层，在可编程 PLC 的指令下定时循环喷吹，以保证滤袋的透气度能

达到长期工作要求。气源管道接口位置由应答方提供。

6.9 脉冲布袋除尘器用压缩空气气源由采购方提供，参数为：压力为

0.4~0.6MPa。从压缩空气气源至各除尘设备之间的管道及附件的设计、供货，包

括：空压管道、支吊架等，均由应答方提供。

6.10 要求技术成熟，加工及安装精度高，到位准确。清理气源不允许有泄漏。

6.11 除尘器应能进行远距离自动控制，也可就地手动控制，并应有故障报警

功能。

6.12 除尘器电控箱内应有手动/自动控制转换开关，

就地/远方操作转换开关，

紧急停机按钮，闪光报警信号，除尘器运行、停止、故障显示。

6.13 噪音：在距除尘器外框 1.0m 处测得的噪声值符合国家标准。风机振动

值:水平≤0.015mm，垂直≤0.025mm。

6.14 风机轴承最高温度≤70℃。

7. 除尘器形式及安装要求：

7.1 为便于检修，除尘器采用顶开门取袋；滤袋更换清洗方便。除尘器采用

便掀式顶盖，设有脉冲阀防雨箱、检修扶梯平台，避免了雨水的下衍损坏密封材

料。各项设施的设计采用人性化理念，保护除尘器顶部装置、方便人员检修、使

用和管理。

7.2 除尘器和风机为一体化设计，当离心风机与除尘器本体一起组装时，离

心风机应设减振机座。

7.6 除尘器本体：

7.6.1 煤仓间除尘利用原有的吸尘管及排风管通道，

可减少楼层开孔的难度。

除尘器壳体采用 Q235 钢制作，钢板厚度不小于 4mm，其结构能承受 3.8kPa 的正

压或负压。除尘器壳体应密封、坚固，焊缝连续平整。除尘器壳体上设有便于观

108

察和检修的检修门、防爆泄压门。检查门均应压紧不漏气。除尘器四上角设有吊

耳。除尘器壳体加工焊接应坚固、密封，焊缝抗拉强度应满足国家相关标准和规

范。焊后应清除焊渣、焊豆及其它焊接残留物，焊角高度应大于或等于相接材料

较薄者的厚度，焊缝接头型式与尺寸应符合《手工电弧焊焊接头的基本型式与尺

寸》GB97.5 的规定。

7.6.2 壳体应密封、坚固，连接件的尺寸配合公差除个别外均要求达到国家

标准公差与配合中规定的 10 级精度。壳体焊接应符合《手动电弧焊焊接接头的

基本型式与尺寸》（GB/T 985）的规定。

7.6.3 除尘器箱体必须以模块板形式成形后光滑平整，不允许有明显凹凸不

平现象，内部筋板布置合理，保证箱体强度和刚性。

7.6.4 焊接后的焊缝进行清理焊渣和飞溅物，不允许有明显的焊渣、飞溅物

和锈未清除就涂刷底漆。关键部位用手提砂轮机修磨焊缝和飞溅物。

7.6.5 花板开孔采用冲压工艺，位置要求准确，与理论位置的偏差不得大于

±0.05mm，确保两孔洞的中心距误差在±1.0mm。花板孔洞制成后焊接加强筋板

时，筋板布置合理。焊接后通过整形确保花板平整，花板平面度＜1/1000，对角

线长度误差＜3mm，内孔加工表面粗糙度为 Ra=3.2。滤袋与花板的配合合理，滤

袋安装后，必须严密、牢固不掉袋、装拆方便。

7.6.6 煤仓间、输煤管带机施工安装场地狭小，外墙四周也无可利用吊机工

作的空间，为降低设备搬运与安装的难度，以模块板螺栓连接形式现场组装。

7.6.7 DCS 画面及 SIS 组态工作需满足现有 DCS 系统平台（研发单位：上海

新华）SIS 系统现有平台（研发单位：和利时）使用。

（三）项目组织与管理

1、人员配置及组织

（1）开工后，应答方要保证投入至少有 1 名项目经理、1 名安全人员、 45

名施工人员。施工人员中焊工至少 10 人（焊工人员需持焊工证上岗）、技术人

员至少 8 人、持有叉车证人员 1 人、电工 5 人（电工人员需持电工证上岗）、普

工 20 人，年龄不能超过 55 岁。应答方需对分段工期节点安排 24 小时倒班工作，

保证重要工期完成，请应答方充分考虑。

（2）安全帽统一配置，并且经检验标准合格。

（3）作业队伍上岗、离岗时全部，统一站队出入生产区。

109

（4）不得在生产和生活区内流动吸烟，除个人办公区及指定场所的其他公

共场所禁止吸烟。

（5）不得随地吐痰、不得随意丢弃杂物。

（6）不得随意践踏草坪绿地。

（7）禁止在任何场所胡写乱画和乱张贴，现场施工区域严禁随意丢弃垃圾。

2、工程器械、材料

（1）应答方现场使用的电动工器具需满足我厂电动工器具使用规定，我厂

电气专业人员进行检测，安全带、手拉葫芦、爬梯等安全设施由项目负责人进行

检测并张贴检验合格证。

（2）应答方负责现场设备安装期间脚手架的搭设及拆卸，脚手架标准及脚

手架材料应符合我厂脚手架管理规定，架子管需经我厂脚手架人员进行验收，验

收合格方可使用。

3、安全文明管理

（1）应答方必须贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，确

保人身及设备事故零目标。

（2）由于应答方人员违反采购方有关安全工作的规定、规程，造成人员伤

亡和设备设施损环事故，责任完全由应答方独立承担，造成的经济损失采购方可

从应付给或将要付给应答方的款项中扣回。

（3）应答方在本合同开始履行前，应按照采购方要求组织其人员认真听取

采购方管理人员的安全技术交底，

制定出维护工作安全技术措施和防火防盗措施，

经采购方安监管理人员审核批准后方可开工。

（4）应答方人员在现场维护工作过程中，应接受采购方管理人员的安全技

术监督与管理。

（5）劳动保护防护用品及安全工器具由应答方按国家规定配备齐全。

（6）应答方所用的安全工器具必须按国家规定报请当地劳动部门检验后方

可使用。

（7）应答方在现场的工作人员应着装统一，佩带明显的能够表明身份的标

牌。

（8）职工上班必须遵守纪律，坚守工作岗位，不带无关人员进入施工区域。

110

（9）进行施工现场必须按有关规定正确穿好劳保用品和正确使用防护设施。

严禁使用不符合标准的安全带安全帽。

（10）作业人员在上班前必须进行检查并确认，要及时处理班中和交班提

出的各种隐患，下班前必须切断电源气源，熄灭火种，清理现场。

（11）施工现场要设置明显的各种安全标志。

（12）各种工机具使用前必须进行全面安全检查确认完好后，符合安全要

求方可使用。

（13）不准随意穿行或跨越各种设施和机械设备。

（14）认真执行国家建设部门有关工程建设文明施工管理规定。

（15）对采购方发放的关于文明施工的标准规定法律法规等资料要收集整理

保存并学习贯彻。

（16）安排专人维护周边的施工秩序与安全措施，保持良好的施工环境。

（17）通过各种教育培训提高施工现场全体职工的素质，养成遵章守纪和文

明施工习惯。

（18）将施工机械的位置与行走路线安全防火及其它一切施工所必须的临

时工程设施，按施工程序和安全文明的要求，合理地进行设计，保证相互间尽可

能互不干扰。

（19）保持施工现场道路畅通平坦整洁，现场不得有损坏积水及散落物。

（20）项目开工前要到项目采购方安监部门；进行安全教育和培训及面试，

并制定出三措两案（安全措施、技术措施、组织措施、施工方案、应急预案）必

须考试合格，并经招标备案后方可开工，一级培训不少于 4 个学时、二级培训不

少于 10 个学时、三级培训不少于 10 个学时。

（21）应答方在项目工程施工过程中，发生不文明施工和不安全现象，采购

方有权制止并责成应答方立即停工进行整顿。

（22）应答方施工人员进入现场后，未经采购方同意，不得擅自使用与施工

无关的设施及设备；不得擅自拆除，变更采购方防护设施和标识。

4、环境保护

（1）按照本办法需要使用防尘网遮盖的，防尘网的密度应当符合要求，并

采取有效防风加固措施。遮盖块状物料的防尘网，网目密度不得少于 800 目/100

平方厘米；遮盖粒状、粉状物料和裸露地面等的防尘网，网目密度不得少于 2000

111

目/100 平方厘米。防尘网应当保持完整无损，破损的应当及时修复或者更换。

另外入厂车辆应满足大型柴油车辆（含燃气）应满足国五以上排放标准，非道路

移动车辆满足国三以上排放标准

（2）施工垃圾应当及时清运，在场地内堆存的，应当集中堆放并采取密闭

或者遮盖等防尘措施。

（四）质量、验收与考评

1、罚则

（1）施工过程中，采购方有权对应答方的施工质量、进度、安全、文明施

工等方面进行检查考核，具体检查考核方式及要求见专用部分。

（2）因应答方原因造成采购方损失的，采购方除追究应答方违约责任外，

有权根据责任划分对应答方进行考核。

（3）应答方对每次施工进度、质量负全部责任。

（4）因应答方工程进度、质量问题，造成工期延误、设备缺陷及损坏事故

等事件、安全指标、质量指标、技术指标，按以下考核原则对应答方进行经济处

罚：

①延误工期

1）未按采购方规定工期完工延误设备投运，或工程完工后未达到设计标准

或存在降低保证值的缺陷，应答方必须在采购方规定工期内解决。如工期延迟造

成设备不能按时正常投运，根据延误时间，每延误 1 天按该合同总价金额 1%对

应答方进行经济损失处罚。

2）未按时提交各种采购方要求的文件资料的，每次考核 1000 元。

②设备损坏事故

因应答方工程、设备质量问题，形成设备严重缺陷或造成设备损坏，应答方

除按采购方要求在指定工期内完成事故抢修，现场修复等，全部费用由应答方承

担，

采购方将依据设备缺陷、

事故造成的经济损失，

并对应答方按合同金额 10-50%

进行责任处罚。

③现场施工管理

1）应答方根据施工需要搭建的脚手架应符合采购方厂内要求。所使用的电

焊机、电动工器具、安全带等要有合格检验证。如发生违反事项；则每项罚款 1000

元。

112

2）应答方要做到文明施工，现场工器具、材料要摆放整齐，分区摆放，同

时做到每天施工结束后，做到工完料净场地清。如违反；罚款 200 元。

3）应答方必须严格执行采购方的各项规章制度，遵循采购方安排，在采购

方指定的场所、时间内工作，禁止接触工作范围外的任何设备设施。如违反；罚

款 500 元。

4）应答方须遵守大唐清苑热电厂对外发包工程环境保护的具体要求。如发

生污染环境事件；罚款 2000 元。

5）现场布置、隔离、展示应符合采购方标准，每发生一次考核 200～2000

元。

6）应答方不服从采购方和对口管理部门指挥，每发生 1 次考核 2000 元。

7）应答方管理人员、技术人员、主要施工人员不到位（或未履行职责），

或未经同意更换这些工作人员，每人每天考核 1000 元。

8）施工过程中，应答方人员没有及时发现设备缺陷，或由此造成设备缺陷、

事故扩大，每次考核 200～5000 元,严重者按事故定性责任分解。

9）应答方项目安排不及时，不服从采购方施工进度安排，每次考核 1000 元。

10）应答方有关负责人不如实汇报工作情况，或隐瞒事实真相，每次考核

500～2000 元。

11）应答方因自备工器具或消耗性材料的准备不足导致工期延误，每次考核

500～2000 元，导致事故按程度另计。

12）项目人员进入现场未带安全帽，考核 5000 元，人员清除出厂；高空作

业未挂安全带，考核 5000 元，人员清除出厂；防护用品佩戴不规范，每人每次

考核 500～3000 元。

④安全指标

1）不发生人身轻伤及以上事故，每发生一起视情况考核总合同款的 10%～

50%。

2）不发生设备损坏事故，每发生一起除赔偿全部损失外，视情况考核总合

同款的 10%～50%。

3）不发生火灾事故，每发生一起除赔偿全部损失外，视情况考核总合同款

的 5%～10%。

4）不发生无票作业事件，每发生一起考核 500 元。

113

5）不发生环境污染事故，每发生一起视情况考核总合同款的 1%-5%。

6）不发生恶性未遂事件，每发生一起考核 500 元。

7）不发生职业中毒事故，每发生一起考核 2000 元。

8）工作票合格率为 100%，每降低 1 个百分点，考核 2000 元。

9）施工结束后质保期内，发生负施工责任的一类障碍扣除全部质保金；发

生负施工责任的二类障碍每次扣除质保金的 50%。

10）施工完成后质保期内，发生负施工责任的异常事件每次扣除质保金 1000

元。

11）在施工期内，如发生个体职业安全伤害事件、负主要责任的交通事故、

责任性治安事件、上访事件等每次视情况考核 20000～100000 元。

⑤质量指标

1）施工质量文件覆盖率 100%，每降低 1 个百分点考核 2000 元。

2）质检验收中采购方每发现 1 次质量问题，考核 500-2000 元。

3）验收优良率大于 98%，每降低 1 个百分点考核 2000 元。

⑥技术指标

1）本项目实施期间，应答方负责施工后的设备和项目必须达到国家电力公

司颁发的最新版的《电力建设施工、验收及质量验评标准汇编》中规定的质量标

准；未到达标准每项考核 1000 元。

2）施工中各质量鉴证点技术要求按采购方技术标准文件执行；未按照采购

方技术标准执行或漏项的；每项考核 500 元。

⑦其他

1）应答方未按照采购方指定时间进场。每缺少 1 人/天考核 500 元。

2）不能达到采购方文明生产要求，考核 500～1000 元/次，并限期整改，对

到期仍不整改的，考核 500 元/天。

3）因施工不当，造成采购方设备、部件损坏，除按原价赔偿外，加扣设备、

部件费用的 20%。

2、验收

（1）安全设施验收标准

①基础无松动、栏杆无破损、起皮、掉漆。

（2）导料槽、档尘帘、导料槽尾部循环泄压装置密封验收标准

114

①安装尺寸与现场尺寸相符；导料槽与皮带机架纵横中心线误差不大于 3mm。

②工作面光滑平整，导煤槽连接部位紧密均匀，密封良好。

③导煤槽各边要平直，连接部位紧密均匀，密封良好。

④导料槽改造后，皮带机能平稳运行，皮带跑偏减小到 30mm 以下，运行阻

力无明显增大。

⑤无论在落料点或平常段都不再有撒料现象，无须经常性进行清扫工作。

⑥环境粉尘污染浓度达到«作业场所空气中呼吸性粉尘卫生标准»的要求。

⑦治理后保证皮带机达到原有设计出力。

⑧封闭式导料槽应结构简单可靠，维护工作量小。导料槽使用寿命不少于 5

年，抑尘装置腔体下方应布置足够数量的抑尘分流帘，挡尘帘寿命不少于 2 年，

防溢裙板寿命不少于 2 年，保证无故障运行期不少于 1 年。

（3）1 号、5 号、6 号皮带机调偏验收标准。

①1 号、5 号、6 号皮带机调偏完成后跑偏误差皮带宽度的 5%。

115

第六章

图纸及资料

整个曲线落煤管系统须利用离散学（DEM）原理，研究物料（投标期间根据

招标方提供的物料参数或投标方采用的与本工程类似物料进行研究）

粒子的弹性、

黏性、塑性、形变等级、滑动、膨胀和流动性，结合皮带机的运行参数，设计布

置，投标人须提供 1#转运站、煤仓间输煤转运系统控制流道曲线落煤管初步 3D

设计图、CAD 二维图、DEM 仿真彩色动态工况图，提供的资料不得套用以往工程

或者非本工程的其它图形，此模拟截图为在 DEM 软件平台上针对物料流动速度和

流动形态的模拟截图以证明具备设计能力。

投标人还需对本项目 1#转运站曲线落煤管、无动力导料槽物料状态进行详

细分析，提供 1#转运站控制流道曲线落煤管系统初步方案做详细设计说明，其

中应包括方案的技术特点、结构特点、设计过程的物摸试验、数据的采集和确认、

仿真定型过程等，并提供本工程 1#转运站曲线落煤管、无动力导料槽初步 3D 设

计图、CAD 二维图、DEM 仿真彩色动态工况图，此模拟截图为在 DEM 软件平台上

针对物料流动速度和流动形态的模拟截图以证明具备设计能力，提供的仿真模拟

截图包括：冲击点位置冲击力的显示截图、皮带上物料分布情况截图、曲线落煤

管内物料速度截图、物料进出流量截图，提供的资料不得套用以往工程或者非本

工程的其它图形，此截图上必须标有导料槽出口风速、导料槽内外风压等截图文

件，此模拟图必须真实从软件平台上截取下来。

所有模拟截图中物料流动形态和实际使用情况均须保证任何物料撞击接料

漏斗壁角度小于 20 度。

所有模拟截图中物料流动形态和实际使用情况均须保证物料流动形态为沿

流线型头部漏斗壁、中间过渡管壁和给料匙壁流动，并集中成束状，没有物料散

开情况发生，以保证在实际运行中不产生粉尘和堵料情况。

所有模拟截图中物料流动形态和实际使用情况均须保证物料落在胶带上速

度和方向应和胶带运行方向一致，

落料速度应控制在胶带速度的正负 10%范围内。

（提供各落料点物料末速度具体数值表格。）

116

第七章

投标文件格式

(请各投标人务必仔细阅读招标文件，特别提醒认真阅读招标文件评分标准，结合评分标准

编写有关内容)

117

大唐清苑热电有限公司 1B、5B、6 号落煤管改造项目

商务投标文件

投标人：（盖单位章）

年月日

118

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、联合体协议书（如有）

五、投标保证金

六、资格审查资料

七、商务部分投标文件差异表

八、财务用款计划

九、商务部分评标因素统计表

十、廉洁合同

十一、投标人关于资格的声明函

十二、投标人须知前附表规定的其他材料

119

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

（招标人名称）

1．我方己仔细研究了（项目名称）施工总承包招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）

（

¥）的投标总报价，工期日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，

工程质量达到。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）（¥）。4. 如我方中标：（

1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（

2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（

3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约保证金或银行保函。

（

4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（

5）我方接受招标书中的所有条款（差异表内所列内容除外）。

5. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投

标人须知”第

1.4.3 项和第 1.4.4 项规定的任何一种情形。

6. （其他补充说明）。

投标人：

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年

月日

120

（二）投标函附录

序号

条款名称

合同条款号

约定内容

备注

承包人的名称和地址

…

项目经理

4.5.5

姓名：

计划工期

1.1.4.3

天数

:日历天

缺陷责任期

19.1

分包

4.3

发出开工通知的时间

提交进度计划的时间

合同生效日期后天

履约担保

4.2

合同价格的

质量保证金的金额

17.4.4

合同价格的

121

二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：

年月日

经营期限：

姓名：

性别：

年龄：

职务：

系（投标人名称）的法定代表人。特此证明。附：法定代表人身份证复印件。

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人：（盖单位章）

年

月日

122

三、授权委托书

本人（姓名）

系（投标人名称）

的法定代表人，现委托（姓名）

为我

方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改（项目名称）

施工总承包招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人和委托代理人（签

字）

。

投标人：

法定代表人：

（签字）

身份证号码：

委托代理人：

（签字）

身份证号码：

（附身份证复印件）

年月日

123

四、联合体协议书（如有）

（所有成员单位名称）自愿组成（联合体名称）联合体，共同参加（项目名称）施工总承

包招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. （某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、

信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3. 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。

联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：

。

5. 本协议书自所有成员单位法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章之日起生效，合同

履行完毕后自动失效。

6. 本协议书一式份，联合体成员和招标人各执一份。注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由委托代理人签字的，应

附授权委托书。

联合体成员名称：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

联合体成员名称：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

联合体成员名称：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

124

五、投标保证金

____________________(投标人名称)：标段名称：

招标编号：

投标保证金电汇底单复印件：

银行汇款底单复印件

投标人名称：

_______________

地址：

___________________________

邮政编码：

___________________________

电话：

___________________________

________年____月____日

125

六、资格审查资料（一）投标人基本情况表

投标人名称

注册地址

邮政编码

联系人

电话

联系方式

传真

网址

组织结构

法定代表人

姓名

技术职称

电话

技术负责人

姓名

技术职称

电话

成立时间

员工总人数：

企业资质等级

一级建造师人数

（提供四库一平台

截图）

营业执照号

高级职称人员

注册资金

中级职称人员

开户银行

初级职称人员

账号

其中

技工

经营范围备注

注：投标人应根据投标人须知第

3.5.1 项的要求在本表后附相关证明材料。一级建造师人数

需提供四库一平台截图。

126

（二）近年财务状况表

近年财务状况汇总表（此表必需填写）

年份

单位

年

备注

营业收入

万元

流动资产

万元

流动负债

万元

流动比率

净利润

万元

所有者权益

万元

净资产收益

万元

负债总额

万元

资产总额

万元

资产负债率

固定资产

万元

注：

1.投标人应根据投标人须知第 3.5.2 项的要求在本表后附相关证明材料。

2..提供近 3 年经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报告及报表，至少包括资产负

债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书复印件。

投标人名称：

年

月

日

127

（三）投标人近三年无重大安全和质量事故的证明文件

注：投标人应根据投标人须知第

3.5.8 项的要求附相关证明材料

128

（四）投标人近五年荣誉及获奖情况的证明文件

3.1 近五年荣誉及获奖情况汇总表（此表必需填写）3.1.1 近五年获奖情况汇总表（此表必需填写）

序号

奖项名称

获奖工程名称

获奖时间

颁发单位

获奖级别（国家级

省部级

/行业级）

注：

1、本表序号需与近五年荣誉及获奖情况明细表序号一一对应。

3.1.2 近五年获得荣誉情况汇总表（此表必需填写）

序号

获得荣誉名称

获得荣誉时间

颁发单位

获得荣誉级别（国家级

/省部级/行业级）

3.2 近五年荣誉及获奖情况明细表3.2.1 近五年获奖情况明细表（序号：1）

奖项名称

获奖工程名称

获奖时间

颁发单位

获奖级别（国家级

/省部级/

行业级）

备注

129

注：

1.投标人应在本表后附相关证明材料。

2.每个奖项对应一个表格，每个表格后附获奖证书、与该奖项的关联性文件等证明材料，

未提供证明材料视为无效奖项。

3.2.2 近五年获得荣誉情况明细表（序号：1）

获得荣誉名称

获得荣誉时间

颁发单位

获得荣誉级别（国家级

/省

部级

/行业级）

备注

注：

1.投标人应在本表后附相关证明材料。

2.每个荣誉对应一个表格，每个表格后附相关证明材料。

130

七、商务部分投标文件差异表

商务部分投标文件差异表

序号

招标文件内容

投标文件内容

1.投标文件应实质上响应招标文件的要求，无显著的差异或保留。2.投标文件对招标文件未提出异议的条款，均被视为接受和同意。投标文件与招标文件有差

异之处，无论多么微小，均应按本表格式统一汇总说明。

131

八、财务用款计划

财务用款计划表

序号

用款时间（月）

付款金额

累计金额

备注

132

九、商务部分评标因素统计表

序号

评分项目

简要描述（投标人根据投标文件内容进行提

炼，简明描述，字数控制在 500 字之内。）

评标因素所在投标文件位

置

对招标文件商务部分的响

应性

存在条商务负偏差。

第几章第几节第几页

企业实力

2.1

营业收入（近三年平均）

XXX 万元(每年营业收入相加后取算术平均

值)

第几章第几节第几页

2.2

资产总额

XXX 万元(每年资产总额相加后取算术平均

值)

第几章第几节第几页

2.3

企业人数

XXX 人

第几章第几节第几页

2.4

投标单位荣誉称号

近五年，获得国家级荣誉 XXX 项。

获得荣誉名称：1、XXXX；2、XXXX；3、

XXXX；

近五年，获得省部级荣誉 XXX 项。

获得荣誉名称：1、XXXX；2、XXXX；3、

XXXX；

(中共中央、国务院、全国人大、全国总工

会等为颁发单位，或两个部委以上联合颁发

的，或国家级（评审）委员会颁发的，视为

国家级荣誉)

第几章第几节第几页

财务状况

3.1

负债率

近三年平均负债率 XXX%

第几章第几节第几页

3.2

流动比率（最近一年）

流动比率为 XXX

第几章第几节第几页

银行资信等级

XX（银行或机构名称）出具的 XX 级证书。

第几章第几节第几页

十、廉洁合同（格式见专用合同条款附件）

133

十一、投标人关于资格的声明函

承诺函

致：

(招标人名称）、北京国电工程招标有限公司

针对我方参与投标的（项目名称），我方郑重承诺：1、本次投标所提供的授权委托书、资质、业绩、人员信息、拟分包项目情况表均真实、完

整、有效；

2、若中标，我方将严格按照招标文件要求和投标文件承诺签订合同，不违规进行转包、分

包，不擅自更换项目人员；

3、若中标，我方将强化队伍管理，杜绝重大安全风险隐患，严格按照合同约定的安全保障

措施，及招标人有关规定，认真履行安全管理，履职尽责。

以上内容如有违反，我方将承担由此造成的一切后果。

（投标人名称）年

月日

134

十二、投标人须知前附表规定的其他材料

135

大唐清苑热电有限公司 1B、5B、6 号落煤管改造项目

技术投标文件

投标人：（盖单位章）

年月日

136

一、业绩资格审查资料二、主要人员简历表三、施工组织设计四、技术部分投标文件差异表五、技术部分评标因素统计表六、其他材料

137

一、业绩资格审查资料

（一）近年完成的类似项目业绩汇总表

序号

项目名称

规模

发包人名称

合同签订日期

备注

注：

1、本表序号需与近年完成的类似项目情况明细表序号一一对应。

2、规模：火电和水电填写台数及单机容量（如：2*300MW），新能源项目填写总容量

（二）近年完成的类似项目业绩明细表（序号：1）

项目名称

项目所在地

发包人名称

发包人地址

发包人电话

138

合同价格

开工日期

竣工日期

承担的工作

工程质量

项目经理

技术负责人

项目描述

备注

注：

1.投标人应根据投标人须知第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。

2.每个业绩对应一个表格，每个表格后附一套相关证明材料。3.业绩证明材料必须能证明业绩类型及规模，否则不予认可。

（三）正在施工和新承接的项目情况表（序号：1）

项目名称

项目所在地

发包人名称

发包人地址

发包人电话

签约合同价

开工日期

139

计划竣工日期

承担的工作

工程质量

项目经理

技术负责人

项目描述

备注

注：投标人应根据投标人须知第

3.5.4 项的要求在本表后附相关证明材料。

140

二、主要人员简历表

“主要人员简历表”中的项目经理应附项目经理证、身份证、职称证、学历证、养老保险

复印件，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件；设计、施工、采购负责人应附身份证、职

称证、学历证、养老保险复印件，以及设计、施工负责人的执业资格证书复印件，管理过的项

目业绩须附证明其所任技术职务的企业文件或用户证明；其他主要人员应附职称证（执业证或

上岗证书）

、养老保险复印件。

姓名

年龄

学历

职称

职务

拟在本合同任职

毕业学校

年毕业于学校专业

主要工作经历时间

参加过的类似项目

担任职务

发包人及联系电话

141

三、施工组织设计

编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入本标段的主要施工设备情况、拟

配备本标段的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施和高原应对措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。包括但不限于以下文件：

1. 总体施工组织布置及规划，包括但不限于以下内容：1.1 现场组织机构1.2 项目主要负责人(项目经理、副经理、技术负责人)情况1.3 其他专业人员配备情况1.4 办公硬件设施1.5 投标人认为应补充的内容本部分附件见附表一2. 主要工程项目的施工方案、方法与技术措施(尤其对重点、关键和难点工程的施工方案、

方法及其措施)，包括但不限于以下内容：

2.1 施工组织设计概述2.2 主要施工方案3. 施工总平面布置、力能供应3.1 施工区域划分、施工道路布置3.2 临时设施布置3.3 临时供电、供水排水设施及布置3.4 施工总平面管理规划施工总平面见附表二临时用地表见附表九4. 工期保证措施4.1 施工计划安排4.2 保证计划完成的措施横道图、网络图规范、关键线路见附表三5. 劳动力计划安排5.1 拟投入劳动力安排、季节性施工工人保证措施5.2 工人实名制，门禁系统情况5.3 工人工资保障承诺和措施具体劳动力安排可见附表四6. 施工机械配置和试验和检测仪器设备6.1 施工机械总体安排情况6.2 施工机械性能先进、保证本工程措施施工设备具体见附表五试验和检测仪器设备见附表六7. 质量管理体系7.1 质量体系建设情况7.2 具体质量控制计划、措施目标7.3 特殊条件下(雨季、冬季)保证措施7.4 根治质量通病、确保合格竣工的措施和手段7.5 对招标文件中有关质量标准、质量保证等方面未提出偏差7.6 质量报表情况(须提供了政府主管部门或上级单位盖章的质量报表)质量事故统计表见附表七8. 安全保证体系(职业健康安全管理体系)

142

8.1 针对本工程完善的安全保证体系8.2 安全管理目标8.3 特殊安全措施8.4 习惯性违章的措施和手段8.5 安全管理协议(见合同附件)是否提出偏差8.6 安全报表情况(须提供了政府主管部门或上级单位盖章的安全报表)安全事故统计表见附表八9. 现场文明施工9.1 现场文明施工措施完善9.2 现场文明承诺9.3 主要文明措施考核9.4 现场文明管理协议(见合同附件)是否偏差10. 目前在建工程情况10.1 目前在建工程情况、本单位正常情况接纳工程能力10.2 优先保证本标段施工的承诺投标人认为要补充的其他内容，如：11. 项目风险预测及防范，事故应急预案12. 对工程设计、施工的特别建议13. 其他应说明的事项(招标文件要求和投标人认为需要的其他措施)附件：施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后，不限于以下

内容。

附表一项目管理机构附表二施工总平面图附表三计划开、竣工日期和施工进度网络图附表四劳动力计划表附表五拟投入本标段的主要施工设备表附表六拟配备本标段的试验和检测仪器设备表附表七质量事故统计表附表八安全事故统计表附表九临时用地表

143

附表一项目管理机构

(一) 项目管理机构框架图

企业名称

法定代表

人

注册地址

邮政编码

电话

成立时间

传真

资质等级

营业执照

承包经历

年(国内)年(国际)

分包经历

年(国内)年(国际)

职工人数

总人数：人；技术人员：人；行政人员：人

组织机构框图(含结构、领导成员、主要技术人员及数量等)

144

(二) 项目管理机构组成表

·执业或职业资格证明

备注

职务

姓名

职称

证书名称

级别

证号

专业

145

附表二施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设

施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

146

附表三计划开、竣工日期和施工进度网络图

1. 投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工

的各个关键日期。

2. 施工进度表可采用网络图(或横道图)表示。

147

附表四劳动力计划表

单位：人

年(人)

工种

平均

高峰

平均

高峰

平均

高峰

平均

高峰

劳动力/技术人员

……

合计

备注：劳动力计划曲线随本表一并提供。

148

附表五拟投入本标段的主要施工设备表

序号设备名称

型号规格

数量

国别产地

制造年份

额定功率(KW)

生产能力

用于施工部位备注

后可附自有大型机械购买证明复印件

149

附表六拟配备本标段的试验和检测仪器设备表

序号

试验和检测仪器设备名称

型号规格

数量

国别产地

制造年份

已使用台时数用途备注

150

附表七质量事故统计表

151

附表八安全事故统计表

152

附表九临时用地表

用途

面积(平方米)

位置

需用时间

153

四、技术部分投标文件差异表

技术部分投标文件差异表

序号

招标文件内容

投标文件内容

异之处，无论多么微小，均应按本表格式统一汇总说明

154

五、技术部分评标因素统计表

序号

名称

简要描述（投标人根据投标文件内容进行提炼，简明描述，字

数控制在 500 字之内。）

评标因素所在投标文件位

置

对招标文件技术部分的响应性

存在条技术负偏差。

第几章第几节第几页

2 企业业绩

具有（数量）个有效业绩：1.项目名称（规模）XX 年 XX 月 XX 日2.项目名称（规模）XX 年 XX 月 XX 日……

第几章第几节第几页

3 施工组织管理

1、组织机构2、人员配置

第几章第几节第几页（目录页）

输煤导流抑尘设

备技术要求、材质

符合性

1、设备的材质选择2、结构特点3、设备配置方案合理性等方面情况

第几章第几节第几页

导流缓冲调节总

成设备技术要求、

材质符合性

1、设备的材质选择2、结构特点3、设备配置方案合理性等方面情况

第几章第几节第几页

主要施工及技术方案

1、主要施工方案有： 2、主要施工机械有： 3、施工总平面布置方案简述：

第几章第几节第几页

安全管理与安全文明施工措施

1、安全保证体系2、安全管理目标3、安全措施4、文明施工措施及考核5、智慧工地管理措施

第几章第几节第几页

8 质量管理与措施

1、质量保证体系2、质量控制计划3、措施目标4、根治质量通病措施

第几章第几节第几页

9 环境管理与措施

1、环保管理体系2、管理目标3、管理制度4、管理措施

第几章第几节第几页

工期进度及保证措施

1、总工期2、里程碑进度3、施工进度网络图4、管理措施

第几章第几节第几页

11 施工组织管理

1、组织机构2、人员配置

第几章第几节第几页（目录页）

155

六、其他材料

156

大唐清苑热电有限公司 1B、5B、6 号落煤管改造项目

价格投标文件

投标人：（盖单位章）

年月日

157

一、价格清单

单位：人民币元

序号

项目明细

数量

单位

税率

含税单价

含税总价

1B 皮带机尾部改造

项

1B 皮带机头部改造

项

5B 皮带机尾部改造

项

6AB 皮带机尾部改造

项

结构加固与修复

项

皮带跑偏调整及新增调

偏组

项

除尘器改造安装

项

总计

总计（报价总计）

大写：。小写：。

备注

备注说明：1.含税总价=数量

✖单价；2.不含税价格不需要填报，可通过计算得出。不

含税价格=含税报价

➗（1+税率）；

1、投标人报价应包含按照招标文件要求完成所有工作所需的全部费用。 2、投标人报价应包含需缴纳的所有税费。 3、投标人应明确报价中的税率，根据国家税法要求，开具相应的增值税专用发票。

投标人名称：_____ _ __（盖单位章）

投标人法定代表人或被授权人：________（签字）

________年_ _月_ _日

标标达分站

华东：

上海江苏浙江安徽福建山东

华北：

北京天津河北山西内蒙古

西南：

重庆四川贵州云南西藏

东北：

黑龙江辽宁吉林

华南：

广东广西海南

西北：

陕西甘肃青海宁夏新疆

华中：

河南湖北湖南江西

合作机会

合作伙伴等你一起赚钱>

意见反馈

请输入您的联系电话(必填)

请选择您反馈的问题类型(必填)

系统问题

功能建议

其他问题

0/500

提交