收藏
嘉禾县科技和工业信息化局嘉禾县原水电设备厂及原彩印公司（原印刷厂）棚户区项目配电工程 项目竞争性谈判邀请公告
公告时间：*开通会员可解锁*
嘉禾县科技和工业信息化局的嘉禾县原水电设备厂及原彩印公司（原印刷厂）棚户区项目配电工程项目进行竞争性谈判 采购，现采用发布公告方式，邀请符合资格条件的供应商提交证明材料参与资格审查活动。
一、项目概况
1、项目名称：嘉禾县原水电设备厂及原彩印公司（原印刷厂）棚户区项目配电工程
2、政府采购计划编号：嘉财采计[2025]0076号
3、委托代理编号：********-********-84
4、采购项目预算：2,316,539元
支持预付款，预付比例： %
5、本项目对应的中小企业划分标准所属行业： 建筑业
6、合同定价方式： 固定总价 固定单价 成本补偿 绩效激励
7、合同履行期限：90日历天
8、本项目分阶段要求投标人提供以下保证：
投标保证金：采购项目预算的 %；
履约保证金：中标金额的 %；
预付款保证金：预付款的 %；
质量保证金：合同金额的 3 %；
二、采购需求
| 包名称 | 最高限价（元） | 标的名称 | 简要技术要求 | 数量 | 标的预算（元） | 节能产品 | 进口产品 |
| 包1 | 2,316,539 | 嘉禾县原水电设备厂及原彩印公司(原印刷厂)棚户区项目配电工程 | 详见采购需求 | 1 | 2,316,539 |
说明：
1.节能产品实行强制采购的，需提供国家认证机构出具的、处于有效期内的节能产品证书。
2.同意购买进口产品的，不限制满足采购需求的国内产品参与投标。
三、采购项目需落实的政府采购政策：
1、优先采购：节能产品、环境标志产品享受加分或价格折扣。
2、支持中小企业：中小企业享受预留采购份额或价格折扣。
四、供应商的资格要求
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：
专门面向： 中小企业 小微企业 监狱企业 福利性单位
强制分包：大型企业应将采购份额的 %分包给中小企业。
3、供应商特定资格条件：
包1:
3.1、供应商须具备建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包三级及以上资质或输变电工程专业承包三级及以上资质，且安全生产许可证处于有效期；湖南省外企业须具有入湘施工登记证（处于有效期内）或按照湘建建【2015】190号文件要求办理省外入湘企业基本情况登记（以“湖南省住房和城乡建设网”查询为准）； 3.2、拟任项目负责人（项目经理）应当具备有效的机电工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，具备项目负责人安全生产考核合格证书，拟任本项目的关键岗位人员必须是本企业在职人员且无在建工程，需提供依法缴纳社保承诺函及无在建承诺函。
4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
5、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。
6、列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。
7、联合体响应。本次采购 不接受 联合体响应。
五、供应商应提交的资格证明材料及说明
1、供应商应按下列规定提供资格证明文件。
（1）法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明：供应商为法人的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件；供应商为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件；供应商为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件；供应商为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件；
（2）湖南省政府采购供应商资格承诺函原件；
（3）符合特定资格条件证明材料复印件或者情况说明原件；
（4）符合采购项目供应商资格要求的其他证明材料：
联合体协议书（供应商为联合体形式的）；
分包承诺（执行强制分包的），格式自拟；
其他说明；
2、供应商为联合体形式的，除应提交联合协议(格式)外，参加联合体的各方均应提交上款资格证明材料。
3、供应商的资格证明文件均应为有效文件并加盖供应商单位公章，并按其规定签署。
六、资格审查证明材料的递交
1、按本公告第五条规定提交的证明材料及说明应装订成册，一式2份。
2、资格审查证明材料的递交截止时间为*开通会员可解锁* 17:00（北京时间），地点为湖南德宇工程项目管理有限公司（湖南省郴州市北湖区南湖路与九子塘路交汇处拇指时代1207），逾期送达的，不予受理。
七、资格审查方法及标准
1、采购人、采购代理机构按本公告第四、五条规定，对供应商提交的资格审查证明材料进行资格审查。
2、供应商提交的资格审查证明材料符合本公告第四、五条规定，采购人或谈判小组按照本公告第七条规定确定拟邀请参加谈判的供应商。
3、未通过资格审查的供应商，采购人、采购代理机构应当及时告知其未通过的原因。
八、确定拟邀请供应商
1、采购人确定所有符合相应资格条件的供应商参加谈判，也可以由谈判小组从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商参加谈判。
2、采购人、采购代理机构向确定参加谈判的供应商发出谈判邀请，并发出谈判文件。
九、公告期限
1、本公告在中国湖南政府采购网（***********）发布。公告期限自本公告发布之日起3个工作日。
2、在其他媒体发布的邀请公告，公告内容以本公告为准。
十、询问及质疑
1、供应商对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人、采购代理机构将在3个工作日内作出答复。
2、供应商认为谈判文件或本公告使自己的合法权益受到损害的，可以在收到谈判文件之日或本公告期限届满之日起7个工作日内，按《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2024〕67号)规定，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
十一、谈判说明
1、本公告选项： 表示选择， 表示未选择。
2、供应商参与政府采购活动，无需向采购人、代理机构、交易平台缴纳任何费用。
十二、采购项目联系人姓名和电话
1、联系人姓名：段平丽
1、电 话：153********
十三、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方法
1、采购人信息
（1）名 称：嘉禾县科技和工业信息化局
（2）地 址：郴州市嘉禾县珠泉东路61号
（3）联系人：李王华
（4）邮 编：/
（5）电 话：138********
（6）电子邮箱：/
2、采购代理机构信息
（1）名 称：湖南德宇工程项目管理有限公司
（2）地 址：湖南省郴州市北湖区北湖区涌泉街道七里洞村拇指时代1206号
（3）联系人：段平丽
（4）邮 编：423000
（5）电 话：153********、********
（6）电子邮箱：********@qq.com
附件下载：
嘉禾县原水电设备厂及原彩印公司(原印刷厂)棚户区项目配电工程-竞争性谈判(2)(1).pdf
嘉禾县原水电设备厂及原彩印公司（原印刷厂）棚户区项目配电工程.pdf
政府采购
竞争性谈判文件
采购项目名称：嘉禾县原水电设备厂及原彩印公司(原印刷厂)棚
户区项目配电工程
政府采购计划编号：嘉财采计[2025]0076号
委托代理编号：HNDY-JHCG-2025-045
采购人：嘉禾县科技和工业信息化局
采购代理机构：湖南德宇工程项目管理有限公司
*开通会员可解锁*
目录
第一章谈判邀请
一、项目概况
二、采购需求
三、采购项目需落实的政府采购政策
四、供应商的资格要求
五、供应商应提交的资格证明材料及说明
六、资格审查证明材料的递交..........................................................................................................
七、资格审查方法及标准..................................................................................................................
八、确定拟邀请供应商......................................................................................................................
九、提交首次响应文件的截止时间、谈判时间及地点
十、公告期限
十一、询问及质疑
十二、谈判说明
十三、采购项目联系人姓名和电话
十四、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方法
第二章谈判须知
第一节谈判须知前附表
第二节谈判须知正文
一、说明
二、谈判文件
三、响应文件
四、响应文件的递交
五、响应文件的评审与谈判
六、成交结果信息公布与授予合同
七、政府采购政策
八、其他规定
第三章采购需求
第五章响应文件组成
索引表符合性审查索引表
一、报价表及报价文件(格式)
附件1-1报价表
附件1-2分项报价说明
二、谈判响应声明(格式)
三、保证金
四、授权委托书(格式)
五、供应商资格审查材料
附件5-1资格更新证明材料
六、采购需求的响应
七、合同条款偏离表
八、采购需求偏离表
九、享受政府采购政策优惠的证明资料
附件9-1中小企业声明函(货物)
附件9-2残疾人福利性单位声明函
附件9-3监狱企业证明资料
附件9-4强制采购或者优先采购产品的证明材料
十、响应标的符合谈判文件规定的证明文件
十一、供应商认为需提供的其他资料
十二、最后报价
附件12-1报价表
第一章谈判邀请
嘉禾县科技和工业信息化局的嘉禾县原水电设备厂及原彩印公司(原印刷厂)棚户区项目配电工
程进行竞争性谈判采购，现采用发布公告方式，邀请符合资格条件的供应商提交证明材料参与资格
审查活动。
一、项目概况
1、采购项目名称：嘉禾县原水电设备厂及原彩印公司(原印刷厂)棚户区项目配电工程
2、政府采购计划编号：嘉财采计[2025]0076号
3、委托代理编号：HNDY-JHCG-2025-045
4、采购项目预算：********.00元
支持预付款，预付比例：/
5、本项目对应的中小企业划分标准所属行业：建筑业
6、合同定价方式：固定总价固定单价成本补偿绩效激励
7、合同履行期限：90日历天
8、根据《关于进一步优化政府采购领域营商环境的通知》郴财采资〔2024〕6号文件精神，本
项目取消投标保证金及履约保证金。
二、采购需求
| 序号 | 包名称 | 简要技术要求 | 数量 | 标的预算 | 节能产品 | 进口产品 |
| 1 | 嘉禾县原水电设备厂及原彩印公司(原印刷厂)棚户区项目配电工程 | 详见采购需求 | 1项 | ********.00元 | | |
三、采购项目需落实的政府采购政策
1、优先采购：节能产品、环境标志产品享受加分或价格折扣。
2、支持中小企业：中小企业享受预留采购份额或价格折扣。
四、供应商的资格要求
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：
专门面向：中小企业小微企业监狱企业福利性单位。
强制分包：大型企业应将采购份额的/%分包给中小企业。
3、本项目的特定资格要求：
3.1、供应商须具备建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包三级及以上资质或输变电工
程专业承包三级及以上资质，且安全生产许可证处于有效期；湖南省外企业须具有入湘施工登记证
（处于有效期内）或按照湘建建【2015】190号文件要求办理省外入湘企业基本情况登记（以“湖
南省住房和城乡建设网”查询为准）；
3.2、拟任项目负责人（项目经理）应当具备有效的机电工程专业贰级及以上注册建造师执业
资格，具备项目负责人安全生产考核合格证书，拟任本项目的关键岗位人员必须是本企业在职人员
且无在建工程，需提供依法缴纳社保承诺函及无在建承诺函。
4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的
政府采购活动。
5、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此
项目的其他采购活动。
6、被“信用中国”“信用湖南”“信用郴州”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事
人名单的、被“中国政府采购网”“湖南省政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录
名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动。
7、联合体响应：本次采购不接受联合体响应。
注：根据《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》（湘财购[2022]17
号）相关规定，符合法定条件的供应商凭《湖南省政府采购供应商资格承诺函》（格式见附件）参
与政府采购活动，无需提供财务状况、缴纳税收和社会保障资金等资格证明材料。
五、供应商应提交的资格证明材料及说明
1、供应商应按下列规定提供资格证明文件。
（1）法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明：供应商为法人的，
应提交营业执照或法人登记证书的复印件；供应商为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件；
供应商为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件；供应商为自然人的，应提交自然人的
身份证明复印件；
（2）湖南省政府采购供应商资格承诺函原件；
（3）符合特定资格条件证明材料复印件或者情况说明原件；
（4）符合采购项目供应商资格要求的其他证明材料：
联合体协议书（供应商为联合体形式的）；
分包承诺（执行强制分包的），格式自拟；
其他说明。
2、供应商为联合体形式的，除应提交联合协议(格式)外，参加联合体的各方均应提交上款资格
证明材料。
3、供应商的资格证明文件均应为有效文件并加盖供应商单位公章，并按其规定签署。
六、资格审查证明材料的递交
1、按本公告第五条规定提交的证明材料及说明应装订成册，一式两份。
2、资格审查证明材料的递交时间为*开通会员可解锁*至*开通会员可解锁*，每天上午9时00
分至12时00分，下午14时30分至17时00分（北京时间，不含节假日），地点为湖南德宇工程
项目管理有限公司（湖南省郴州市北湖区南湖路与九子塘路交汇处拇指时代1207）。逾期送达的，
不予受理。
七、资格审查方法及标准
1、采购人、采购代理机构按本公告第四、五条规定，对供应商提交的资格审查证明材料进行资
格审查。
2、供应商提交的资格审查证明材料符合本公告第四、五条规定，采购人或谈判小组按照本公告
第七条规定确定拟邀请参加谈判的供应商。
3、未通过资格审查的供应商，采购人、采购代理机构应当及时告知其未通过的原因。
八、确定拟邀请供应商
1、采购人确定所有符合相应资格条件的供应商参加谈判，也可以由谈判小组从符合相应资格条
件的供应商名单中确定不少于三家的供应商参加谈判。
2、采购人、采购代理机构向确定参加谈判的供应商发出谈判邀请。
九、提交首次响应文件的截止时间、谈判时间及地点
1、提交首次响应文件的截止时间：*开通会员可解锁*10时00分（北京时间）
2、谈判时间：*开通会员可解锁*10时00分（北京时间）。
3、谈判地点：湖南德宇工程项目管理有限公司开标室（湖南省郴州市北湖区南湖路与九子塘路
交汇处拇指时代602）。
十、公告期限
1、本公告在中国湖南政府采购网（***********）发布。公告期限自本公告发布之
日起3个工作日。
2、在其他媒体发布的邀请公告，公告内容以本公告为准。
十一、询问及质疑
1、供应商对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人、
采购代理机构将在3个工作日内作出答复。
2、供应商认为谈判文件或本公告使自己的合法权益受到损害的，可以在收到谈判文件之日或本
公告期限届满之日起7个工作日内，按《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操
作规程＞的通知》(湘财购〔2019〕20号)规定，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
十二、谈判说明
1、本公告选项：表示选择，表示未选择。
2、供应商参与政府采购活动，无需向采购人、代理机构、交易平台缴纳任何费用。
十三、采购项目联系人姓名和电话
1、联系人姓名：段女士
2、电话：153********、********
十四、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方法
1、采购人信息
（1）名称：嘉禾县科技和工业信息化局
（2）地址：郴州市嘉禾县珠泉东路61号
（3）联系人：李王华
（4）邮编：424500
（5）电话：138********
2、采购代理机构信息
（1）名称：湖南德宇工程项目管理有限公司
（2）地址：湖南省郴州市北湖区南湖路与九子塘路交汇处拇指时代1207
（3）联系人：段女士
（4）邮编：423000
（5）电话：153********、********
（6）电子邮箱：********@qq.com
附件1：
湖南省政府采购供应商资格承诺函(格式)
本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社
会保障资金,在前三年的经营活动中无重大违法记录,未列入严重失信行为名单,符合政府采购供
应商的基本资格要求。
按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号),本公司企业规模为:大型
口中型口小型□微型□。
公司(单位)名称(盖章)：
机构代码、注册登记机构、日期、有效期、注册资本、地址、经济行业、经济性质
法定代表人(负责人)姓名(签字)、身份证号、手机号:
授权代表人姓名(签字)、身份证号、手机号:
附件2
投标人资格声明(格式)
致，(采购人、采购代理机构)：
按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：
一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为，全称
为，统一社会信用代码为，，法定代表人（单位负责人）为，具有独
立承担民事责任的能力。
二、我单位未被“国家企业信用信息系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。
三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
四、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。
五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记
录。
六、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处
罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：
达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主
管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。
供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限
届满的，可以参加政府采购活动。
七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。
八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下
（如无，填写“无”）：
1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：
2、我单位直接控股的其他单位如下：
3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：
九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标
人。
十、我单位无以下不良信用记录情形：
1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；
2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。
我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担
因此所造成的一切损失。
注：第三条“良好的商业信誉”是指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形。
投标人名称（盖单位电子公章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人：（签字或签章）
日期：年月日
第二章谈判须知
第一节谈判须知前附表
| 条款号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| 一、说明 | ||
| 第1.1款 | 采购项目 | 嘉禾县原水电设备厂及原彩印公司(原印刷厂)棚户区项目配电工程 |
| 第1.2款 | 是否预留采购份额 | |
| 第2.1款 | 采购项目联系人姓名和电话 | 详见谈判邀请 |
| 第2.2款 | 采购人名称、地址、电话、联系人 | 详见谈判邀请 |
| 第2.3款 | 采购代理机构名称、地址、电话、联系人 | 详见谈判邀请 |
| 第3.1款 | 供应商资格条件 | 详见谈判邀请 |
| 第3.2款 | 是否接受联合体形式 | |
| 第5.1款 | 现场勘察 | |
| 二、谈判文件 | ||
| 第6.3款 | 谈判文件的实质性变动内容 | |
| 三、响应文件的编写 | ||
| 第11.3款 | 采购项目预算 | 预算：贰佰叁拾壹万陆仟伍佰叁拾玖元整（￥********.00元） |
| 第11.6款 | 报价的其他要求 | 供应商的最后报价不得超过首次报价，首次报价不得超过采购项目预算，否则，其响应无效。 |
| 第12.1款 | 保证金 | 根据《关于进一步优化政府采购领域营商环境的通知》郴财采资〔2024〕6号文件精神，本项目取消投标保证金及履约保证金。 |
| 第13.1款 | 响应文件有效期 | 90日（日历日） |
| 第14.1款 | 分包 | 不允许分包 |
| 第15.2款 | 响应文件副本份数 | 正本一份，副本二份，投标文件电子版一份（U盘独立密封） |
| 四、响应文件的递交 | ||
| 条款号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| 第16.2款 | 封套上应载明的信息 | 采购项目响应文件政府采购计划编号：委托代理编号：供应商名称：在年月日（星期）时分之前不得启封 |
| 第18.1款 | 响应文件的递交时间和地点 | 截止时间：*开通会员可解锁*10时00分（北京时间）谈判地点：湖南德宇工程项目管理有限公司开标室（湖南省郴州市北湖区南湖路与九子塘路交汇处拇指时代602） |
| 五、响应文件的评审与谈判 | ||
| 第22.1款 | 谈判小组人员数量 | 3人，专家2人，采购人代表1人。 |
| 第22.4款 | 谈判文件规定的实质性要求和条件 | 工期要求：90日历天。质量要求：工程质量标准必须符合电力工程施工质量验收规范和标准的要求，达到竣工验收的质量评定合格标准。安全要求：严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度，确保安全生产“零事故”。环保要求：严格执行有关环境保护的法律法规和规章制度，确保：符合环保相关法律法规的要求。保修要求：按中华人民共和国国务院令第[2000]279号《建设工程质量管理条例》规定且符合国家及行业规定。质保期2年，质保期内进场维修，保证无偿修理完好，否则，由采购人安排维修，维修费在质保金中扣除。 |
| 第28.3款 | 最后报价的算术修正 | / |
| 六、成交结果信息公布与授予合同 | ||
| 第34.1款 | 财政部门指定的媒体 | 湖南省政府采购网(***********) |
| 第35.3款 | 接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址 | 联系部门：湖南德宇工程项目管理有限公司联系电话：段女士153********、********通讯地址：湖南省郴州市北湖区南湖路与九子塘路交汇处拇指时代1207 |
| 第36.1款 | 履约担保 | 本项目不要求提供履约担保 |
| 七、政府采购政策 | ||
| 第40.1款 | 节能产品、环境标志产品的价格折扣比例 | 价格扣除比例为/％（本项目不适用） |
| 第41.2（1）项 | 小型、微型企业的价格折扣比例 | 工程类6%；货物类10%；服务类10%；本项目专门面向中小企业、小微企业，无价格折扣。 |
| 条款号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| 第41.2（2）项 | 小型、微型企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的价格折扣比例 | 本项目不适用 |
| 第44.1款 | 采购进口产品 | 本项目不接受进口产品参加谈判采购 |
| 八、其他规定 | ||
| 第46.1（1）项 | 合同预付款的支付比例和支付条件 | / |
| 第46.1（2）项 | 质量保证金 | / |
| 第46.2款 | 招标代理服务费 | 招标代理服务费参照计价格[2002]1980号文件计取，代理费合计19200.00元整，由采购人支付。 |
第二节谈判须知正文
一、说明
1.适用范围
1.1本竞争性谈判文件仅适用于本章第一节“谈判须知前附表”（以下简称【谈判须知前附表】）
中所叙述的采购项目。
1.2【谈判须知前附表】规定采购项目或者采购包属于“预留采购份额”的，供应商应当符合本
章第38.1款规定，否则，其响应无效。
2.定义
2.1采购项目联系人姓名和电话见【谈判须知前附表】。
2.2采购人名称、地址、电话、联系人见【谈判须知前附表】。
2.3采购代理机构名称、地址、电话、联系人见【谈判须知前附表】。
2.4供应商是指响应谈判文件要求、参加竞争性谈判采购的法人、其他组织或者自然人。
3.供应商的资格要求
3.1供应商应当符合【谈判须知前附表】规定的供应商资格条件。
3.2【谈判须知前附表】规定接受联合体形式的，供应商除应符合本章第3.1款规定外，还应遵
守以下规定：
（l）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的
供应商确定资质等级。
（2）联合体各方应按谈判文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利
义务、合同工作量比例；
（3）联合体各方签订联合体协议书后，不得再单独参加或者与其他供应商组成新的联合体参加
同一合同项下的采购活动。
4.参与谈判的费用
4.1无论谈判的结果如何，供应商应自行承担所有与竞争性谈判采购活动有关的全部费用。
5.现场勘察
5.1供应商应按【谈判须知前附表】中规定对采购项目现场和周围环境的现场考察。
5.2勘察现场的费用由供应商自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己
负责。
5.3采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何借
口，而提出额外补偿，或延长合同期限的要求。
二、谈判文件
6.谈判文件的组成
6.1谈判文件由下列文件组成：
第一章采购邀请
第二章谈判须知
第三章合同草案条款
第四章采购需求
第五章响应文件组成
6.2采购人、采购代理机构或者谈判小组在提交首次响应文件截止之日前对已发出的谈判文件
进行的澄清或者修改，构成谈判文件的组成部分。
6.3谈判文件中，谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容见【谈判须知前附表】。
对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分。
6.4供应商应仔细阅读谈判文件的全部内容，按照谈判文件要求编制响应文件。任何对谈判文
件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。
7.谈判文件的澄清或者修改
7.1在提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判
文件进行必要的澄清或者修改。
7.2澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在
提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足3个工
作日的，顺延供应商提交首次响应文件截止时间。
三、响应文件
8.一般要求
8.1供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按谈判文件的要求编制响应文件，并保证所提供
的全部资料的真实性，以使其响应文件对谈判文件做出实质性的响应。
8.2供应商提交的响应文件及供应商与采购人或采购代理机构、谈判小组就有关谈判的所有来
往函电均使用中文。供应商可以提交其他语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。
8.3计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。
8.4响应文件应采用书面形式，电报、传真、电子邮件形式的响应文件概不接受。
8.5供应商应按谈判文件中提供的响应文件格式填写。
9.响应文件的组成
9.1响应文件包括下列内容：
（1）报价表及报价文件(格式)
（2）谈判响应声明(格式)
（3）保证金
（4）授权委托书(格式)
（5）供应商资格审查材料
（6）采购需求响应
（7）合同条款偏离表
（8）采购需求偏离表
（9）享受政府采购政策的证明资料
（10）响应标的符合谈判文件规定的证明文件
（11）供应商认为需提供的其他资料（如有）
（12）最后报价
9.2在谈判过程中，供应商根据谈判小组书面形式要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文
件和最后报价)是响应文件的有效组成部分。
9.3根据《政府采购法》第四十二条的规定，供应商无论成交与否，其响应文件不予退还。
10.供应商的资格更新证明材料
10.1被邀请的供应商在提交首次响应文件前，其资格条件发生变化，影响或者可能影响资格条
件的，应随响应文件提供更新或者补充的资格证明材料，以证实其各项条件仍能继续满足本章第3.1
款规定的供应商资格条件要求。
11.报价要求
11.1供应商应当根据谈判文件第三章第一节“采购清单一览表”逐一报价；谈判文件第三章提
供第二节“工程量清单”的，供应商应按其要求填写相应表格。
11.2在报价表、分项报价表填写报价时应注意下列要求：
（1）采购需求要求的安装、调试、培训、售后服务及其他附加服务的费用。
（2）所有根据合同或其他原因应由供应商交纳和支付的税款和费用。
（3）谈判文件指定交货地点的运输、保险、装卸费。
（4）实行工程量清单报价的，供应商提交最后报价应与已标价工程量清单总报价一致。
11.3供应商的最后报价不得超过采购项目预算，否则，其响应无效。采购项目预算见【谈判须
知前附表】。
11.4采用固定价格定价方式的采购项目，供应商提交的最后报价在合同执行过程中是固定不变
的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质响应而被拒绝。
11.5采购人不接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
11.6报价的其他要求见【谈判须知前附表】。
12.谈判保证金
12.1谈判文件要求供应商提交谈判保证金的，供应商应按【谈判须知前附表】规定，在提交首
次响应文件的截止时间前提交谈判保证金。谈判保证金有效期应当与响应文件有效期一致。供应商
可用保函、电子增信替代谈判保证金。
12.2供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者共同交纳谈判保证金，其交纳的谈判保证
金，对联合体各方均具有约束力。
12.3采购人、采购代理机构在成交通知书发出后5个工作日内退还未成交供应商的谈判保证金；
在采购合同签订后5个工作日内退还成交供应商的谈判保证金，但因供应商自身原因导致无法及时
退还的除外。
12.4谈判保证金的退还按以下规定办理：
（1）成交供应商的谈判保证金，在政府采购合同签订后5个工作日内退还。
（2）未成交供应商的谈判保证金，在成交通知书发出后5个工作日内退还。
（3）终止竞争性谈判采购活动的，在发布项目终止公告后5个工作日内退还。
12.5有下列情形之一的，谈判保证金不予退还，并上缴本级财政国库：
（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；
（3）除因不可抗力或谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（5）谈判文件规定的其他情形。
13.响应文件有效期
13.1响应文件有效期见【谈判须知前附表】，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力，从
提交首次响应文件截止时间之日起计算。响应文件有效期不足的，其响应无效。
14.分包
14.1【谈判须知前附表】规定供应商分包的，供应商分包承诺不符合竞争性谈判文件中有关分
包规定的，其响应无效。
14.2供应商应在签订政府采购合同前向采购人提供分包合同，否则，采购人有权拒绝签订采购
合同。
14.3享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中
型企业不得将合同分包给大型企业。
14.4分包供应商不得再次分包。
15.响应文件的签署及规定
15.1响应文件应按谈判文件要求在签章处盖供应商单位公章和在签字处由供应商代表签字。供
应商代表可为供应商法定代表人(非法人组织为负责人或合伙人、个体工商户为负责人，谈判文件统
称单位负责人)；供应商代表不是供应商的法定代表人（单位负责人）的，应提供授权委托书。
15.2响应文件正本一份，副本份数见【谈判须知前附表】；响应文件电子文档（U盘或光盘形
式）：一份。纸质响应文件须清楚地注明“正本”或“副本”的字样。若副本和正本不一致或电子
版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。响应文件的正本与副本应分别装订成册，
并编制目录。响应文件的副本可为正本的复印件。
15.3响应文件任何加行、涂改、增删等改动，改动之处应由供应商代表签字。否则，将导致响
应文件无效。
15.4在谈判过程中，供应商按谈判文件规定和谈判小组要求提交的最后报价(或者重新提交的
响应文件和最后报价)，可打印或用不褪色材料书写，并经供应商代表签字，或者加盖供应商单位公
章。否则，将导致响应文件无效。
15.5为便于采购文件保存，响应文件电子文档建议为PDF格式，内容与纸质响应文件正本一致。
四、响应文件的递交
16.响应文件的密封和标记
16.1响应文件应密封包装，以保证其响应文件信息在提交首次响应文件截止时间前不被透露。
16.2响应文件封套上应写明的内容见【谈判须知前附表】。
16.3响应文件如果未按本章第16.1款规定密封，采购人、采购代理机构将拒绝接收。
17.响应文件的补充、修改或者撤回
17.1供应商在提交首次响应文件截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或
者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。该通知应有供应商代表签字。
17.2补充、修改的内容与响应文件不一致时，以补充、修改的内容为准。
18.响应文件的递交与接收
18.1供应商应在【谈判须知前附表】规定的时间和地点提交响应文件。采购人、采购代理机构
或者谈判小组拒收逾期送达的响应文件。
18.2采购人、采购代理机构收到响应文件后，应当如实记载响应文件的送达时间和密封情况，
签收保存，并向供应商出具包括以下信息的签收回执。任何单位和个人不得在提交首次响应文件截
止时间前开启响应文件。
（1）项目名称、政府采购计划编号；
（2）供应商名称；
（3）响应文件送达时间、地址；
（4）响应文件密封情况；
（5）采购人、采购代理机构名称；
（6）采购人、采购代理机构接收人签字。
18.3采购人、采购代理机构在按本章第24.3款规定公布供应商的最后报价前，不公开供应商
的技术资料、价格和其他信息。
五、响应文件的评审与谈判
19.供应商资格审查
19.1除本章第14.1款规定的情形外，采购人、采购代理机构不再对供应商进行资格审查。
19.2如果供应商不再具备本章第3.1款规定的供应商资格条件时，响应文件无效。
20.谈判小组
20.1谈判小组由采购人代表和评审专家组成。
20.2谈判小组成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）参加采购活动前年内与供应商存在劳动关系；
（2）参加采购活动前年内担任供应商的董事、监事；
（3）参加采购活动前年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血
亲或者近姻亲关系；
（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。
20.3谈判小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据谈判文件规定的评审程序、评审方
法和评审标准进行独立评审。
21.谈判程序
21.1谈判程序：谈判（响应文件审查、澄清）、最后报价、提出成交供应商。其中，谈判按本
章第23条进行。
21.2谈判小组应当对响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项
与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。
21.3在谈判过程中谈判的任何一方不得向他人透露与谈判有关的技术资料、价格或其他信息。
22.响应文件审查
22.1谈判小组对响应文件(包括首次提交的响应文件、重新提交的响应文件)的有效性、完整性
和对谈判文件的响应程度进行审查。
22.2响应文件有下列情况之一，响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。
（1）应交未交保证金或金额不足、保证金形式不符合谈判文件要求的；
（2）未按照谈判文件规定要求签署、盖章的；
（3）不满足谈判文件规定的实质性要求和条件的；
（4）法律、法规和谈判文件规定的其他响应无效情形。
22.3响应文件按无效处理的，谈判小组应拒绝其参与谈判，但属于谈判文件规定的实质性变
动内容的除外。
22.4谈判文件规定的实质性要求和条件见【谈判须知前附表】。
23.澄清
23.1谈判小组在对响应文件(包括首次提交的响应文件、重新提交的响应文件)的有效性、完整
性和对谈判文件的响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述
不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。该要求应当以书面形
式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，由其供应商代表签字，供应商的澄清、
说明或者更正不得超出谈判文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
24.谈判的规定
24.1在谈判过程中，谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判
的供应商平等的谈判机会。供应商应派其代表参加谈判。
24.2在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动技术标准及要求中的技
术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采
购人代表确认，谈判小组将以书面形式将修改内容同时通知所有参加谈判的供应商。
24.3每轮谈判中，参加谈判的供应商代表应认真、准确、完整地记录谈判小组提出的问题和要
求。重新提交的响应文件应当对谈判小组书面通知提出的要求和条件作出明确响应，并由供应商代
表签字或者加盖供应商单位公章。
25.退出谈判
25.1供应商在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，并书面通知采购人、采购代理
机构或者谈判小组。该通知由供应商代表签字。采购人、采购代理机构按本章第12.4款规定退还退
出谈判的供应商的保证金。
25.2供应商参与谈判，但未提交最后报价又未按前款规定退出谈判的，保证金不予退还。
26.最后报价
26.1谈判结束后，谈判小组按本章第22.2款规定对响应文件或重新提交的响应文件进行审查。
响应文件不符合谈判文件规定的实质性要求和条件的，谈判小组不得要求供应商提交最后报价，也
不得接受供应商提交的最后报价。符合谈判文件规定的实质性要求和条件的供应商不少于3家的，
谈判小组应当要求符合谈判文件规定的实质性要求和条件的供应商在规定时间内提交最后报价。最
后报价应由供应商代表签字或者加盖供应商单位公章。
（1）谈判文件能够详细列明采购需求的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所
有供应商在规定时间内提交最后报价。
（2）谈判文件不能详细列明采购需求的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案
或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设
计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。
26.2下列情形，谈判小组确认符合谈判文件规定的实质性要求和条件的供应商不少于3家，可
以不与供应商谈判，直接要求符合谈判文件规定的实质性要求和条件的供应商提交最后报价。
（1）谈判文件未明确可能实质性变动的；
（2）谈判文件明确可能实质性变动，但谈判小组对供应商提交的首次响应文件的有效性、完整
性和响应程度进行审查后，认为谈判文件不需发生实质性变动、不需要谈判的。
26.3谈判小组应召集所有提交最后报价的供应商，逐一公布供应商的最后报价，由采购人、采
购代理机构负责记录，并由供应商代表签字确认后随采购文件一并存档。
27.异常报价
27．1谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产
品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在谈判现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关
证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为响应无效处理。
28.提出成交供应商
28.1谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价
由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。
28.2供应商最后报价涉及算术修正、需落实政府采购政策的，按上款规定由低到高的顺序排序。
最后报价排序相同的并列。
28.3最后报价有算术错误的，除【谈判须知前附表】另有规定外，谈判小组按以下原则对报价
进行修正，修正的价格经供应商书面确认，并由供应商代表签字或者加盖单位公章确认后产生约束
力，供应商不接受修正价格的，其报价作无效报价处理。
（1）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。
（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
修正后的报价由供应商代表签字或者加盖单位公章确认后产生约束力，不确认的，其报价无效。
28.4最后报价的评审
（1）如果有算术错误，最后报价将按上款规定进行算术修正。
（2）需落实政府采购政策（优先采购、价格评审优惠）的，按本章本节第40、41条等相关规
定进行价格扣除。
29.确定成交供应商
29.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。
29.2采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量
和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权
谈判小组直接确定成交供应商。
29.3成交候选人并列的，由采购人自行确定成交供应商。
30.谈判的特殊情形
30.1对于经公开招标的货物、服务采购项目，招标过程中提交投标文件或者经评审实质性响应
招标文件要求的供应商只有2家的，采购人在本次谈判采购活动开始前，报经主管预算单位同意，
公开招标限额标准以上的经本级财政部门批准，可以与该两家供应商进行竞争性谈判采购。
30.2符合上款情形的，本章本节相关条款规定的供应商最低数量可以为两家。
31.谈判终止
31.1出现下列情形之一的，采购人、采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，在指定的媒
体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，或者
提交最后报价的供应商少于3家的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
32.重新评审
32.1除资格性审查认定错误和价格计算错误外，采购人、采购代理机构不以任何理由组织重新
评审。
32.2采购人、采购代理机构发现谈判小组未按照谈判文件规定的评定成交的标准进行评审的，
应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。
33.保密及串通行为
33.1谈判小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘
密、商业秘密。
33.2供应商不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机
构或者谈判小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假材料谋取成交；不得以任何方式
干扰、影响采购工作。
33.3有下列情形之一的，属于恶意串通，成交无效，并依照《政府采购法》第七十七条的规定
追究法律责任：
（1）供应商直接或者间接从采购人、采购代理机构获得其他供应商的响应情况，并修改其响应
文件的；
（2）采购人、采购代理机构授意供应商撤换、修改响应文件的；
（3）供应商之间协商技术方案、合同条款以及报价等响应文件实质性内容的；
（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加竞争性谈判政府
采购活动的；
（5）供应商之间事先约定由某一特定供应商成交的；
（6）供应商之间商定部分供应商放弃提交响应文件或者退出谈判或者放弃成交的；
（7）供应商与采购人、采购代理机构以及谈判小组成员之间、供应商相互之间，为谋求特定供
应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为的。
（8）法律、行政法规或规章规定的其他串通行为。
六、成交结果信息公布与授予合同
34.成交信息的公布与成交通知书
34.1采购人、采购代理机构应当自采购人确定成交供应商之日起2个工作日内，发出成交通知
书，并在【谈判须知前附表】指定媒体上公告成交结果，竞争性磋商文件随成交结果同时公告，成
交结果公告期限为1个工作日。
34.2成交供应商确定后，采购人、采购代理机构将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。
成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。
34.3成交通知书是合同文件的组成部分。
35.询问及质疑
35.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人或
采购代理机构将在3个工作日内作出答复。
35.2供应商若认为谈判文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害，可以按法律、规章
及《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2019〕20
号)文件规定向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采
购程序环节的质疑。
35.3供应商提出质疑的，质疑函应按照《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处
理操作规程＞的通知》规定制作、签署、送达。采购人、采购代理机构接收质疑函的联系部门、联
系电话和通讯地址见【谈判须知前附表】。
35.4采购人、采购代理机构按照《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作
规程＞的通知》规定进行质疑答复。
35.5供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或采购人或采购代理机
构未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后15个工作日内，按照《湖南省财
政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》规定向采购人
同级财政部门提出投诉。
36.履约担保
36.1谈判文件要求成交供应商向采购人提交履约担保的，成交供应商应按照【谈判须知前附表】
的规定提交，供应商可用保函、电子增信替代履约保证金。联合体成交的，履约担保由联合体各方
或联合体中牵头人的名义提交。
36.2成交供应商没有按照本章第36.1款规定提交履约担保的，视为放弃成交资格，其谈判保
证金不予退还。
37.签订合同
37.1谈判文件、成交供应商的响应文件及其补充的响应文件等均为签订政府采购合同的依据。
37.2成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订政府采购合同。
37.3成交供应商应当按照合同约定履行义务。成交供应商不得向他人转让成交项目，也不得将
成交项目分包后分别向他人转让。
七、政府采购政策
38.预留采购份额
38.1执行中小企业预留采购份额政策的规定：
（1）预留份额的采购项目或者采购包，应明确该项目或相关采购包专门面向中小企业采购，并
作为供应商资格条件。
（2）要求以联合体形式参加或者合同分包的，应明确联合协议或者分包承诺中中小企业合同金
额应当达到的比例，并作为供应商资格条件。
（3）组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业(成员)、分包企业之间不得
存在直接控股、管理关系。
39.强制采购
39.1纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品政府采购品目清单（品目清单中标注符
号产品），实施政府强制采购的，供应商提供的产品不符合强制采购规定，其响应无效。
40.优先采购
40.1对纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品(未标注符号产品)、环境标志产品政
府采购品目清单，实施政府优先采购的，评审时对该部分产品按【谈判须知前附表】规定给予价格
折扣；
40.2对纳入湖南省财政厅等有关部门发布的湖南省两型产品政府采购目录，实施政府优先采购
的，评审时该部分产品按【谈判须知前附表】规定给予价格折扣。
41.价格评审优惠
41.1在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的：（1）在货物采
购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（2）
在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（3）在服务采购项目中，
服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动
合同的从业人员；给予一定比例的价格折扣，用扣除后的价格参与评审；
41.2价格折扣比例
（1）对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额
项目中的非预留部分采购包，符合小微企业生产的货物或者提供的服务、工程情形的，按照【谈判
须知前附表】规定的比例给予价格折扣，用扣除后的价格参与评审。
（2）接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包
的采购项目，对于联合协议或者分包承诺约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，按
照【谈判须知前附表】规定的比例给予价格折扣，用扣除后的价格参与评审。以联合体形式参加政
府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业
的，联合体视同小微企业。
41.3符合中小企业划分标准的个体工商户视同中小企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业
发展的政府采购政策。
41.4监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业
发展的政府采购政策。
41.5与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的中小企业，不享受
评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。
41.6本章第1.2款规定采购项目或者采购包属于“预留采购份额”的，预留部分不再享受本款
“价格评审优惠”的小微企业扶持政策。
42.政府采购政策其他规定
42.1中型企业、小型企业和微型企业类型按照《关于印发＜政府采购促进中小企业发展办法＞
的通知》(财库[2020]46号)和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕
300号）规定认定。
42.2监狱企业、残疾人福利性单位以及个体工商户视同小型、微型企业，享受预留采购份额、
价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业、残疾人福利性单位以及个体工商户属于
小型、微型企业的，不重复享受扶持政策。
42.3以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其
中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
42.4在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，
不享受中小企业扶持政策。
42.5供应商提供的产品取得两个及以上优先采购产品认证的，评审时只有其中一项产品能够享
受优先采购优惠（供应商自行选择，并在响应文件中并填报相关信息及数据）。
42.6“价格评审优惠”可以与同时属于“节能产品”、“环境标志产品”及“两型产品”中的
一项“优先采购”累加计算。
43.供应商应提供的政府采购政策证明资料
43.1符合本章第38条、第39条、第40条、第41条规定的，供应商应在响应文件中提供相关
证明资料。
（1）节能产品、环境标志产品：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、
环境标志产品认证证书（复印件）。
（2）两型产品：提供《湖南省两型产品政府采购目录》（最新一期）文件首页和产品所在页（截
图）。
（3）中小企业：货物类采购项目，按《关于印发＜政府采购促进中小企业发展办法＞的通知》
(财库[2020]46号)和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）
文件规定提供中小企业声明函（格式）；工程、服务类采购项目，按《湖南省财政厅关于政府采购
促进中小企业发展的有关措施的通知》（湘财购[2022]17号）文件规定提供湖南省政府采购供应商
资格承诺函（格式）。
（4）监狱企业：按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)
文件规定提供证明文件（复印件）。
（5）残疾人福利性单位：按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141
号)文件规定提供《残疾人福利性单位声明函》（格式）。
44.采购进口产品
44.1进口产品是指符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）和《关于政府
采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）文件规定的产品。除【谈判须知前
附表】另有规定外，采购项目拒绝进口产品参加谈判。本款规定同意购买进口产品的，不限制满足
谈判文件要求的国内产品参与谈判竞争。
45.融资、担保
45.1供应商有融资、担保需求的，可登陆中国湖南政府采购网查询相关银行、担保机构业务。
八、其他规定
46.其他规定
46.1合同价款支付
（1）竞争性谈判文件规定支付合同预付款的，采购人应按【谈判须知前附表】规定的支付比例
和支付条件向符合要求的成交供应商及时支付相应款项，并在政府采购合同中进行明确。
（2）竞争性谈判文件规定需提交质量保证金的，采购人可以按【谈判须知前附表】规定要求成
交供应商提交质量保证金，并在政府采购合同中进行明确。
（3）供应商可以保函、电子增信替代预付款担保、质量保证金。
46.2谈判文件的其他规定见【谈判须知前附表】。
第三章采购需求
一、项目概况
（一）项目名称：嘉禾县原水电设备厂及原彩印公司(原印刷厂)棚户区项目配电工程。
（二）项目业主：嘉禾县科技和工业信息化局。
（三）建设地点：嘉禾县珠泉镇荞麦塘村。
（四）采购项目预算：￥********.00元。
（五）主要建设内容为：新建一进五出环网柜1套；新建S13-630kVA箱变4台；新建高压电
缆395米；高压电缆终端10套；新建电缆井14座；新建高压电缆排管176米；新建低压电缆排
管15米；新建进出线带开关型低压电缆分支箱共10台；新装单相远程费控智能表282块:新装
12位集中表箱24台，新装6位集中表箱14台，新装4位集中表箱2台；新建低压电缆共计1438m；
新增低压电缆头84套等（详见工程量清单）。
二、技术要求及其它要求
1、质量要求：工程质量标准必须符合电力工程施工质量验收规范和标准的要求，达到竣工验
收的质量评定合格标准。
2、施工要求：承包人须加强施工的组织管理，所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章
制度，持证上岗。
3、验收要求：要求符合国网湖南嘉禾供电分公司电力工程质量验收规范达到合格标准。验收
过程中产生纠纷的，由嘉禾县质量技术监督部门认定的检测机构检测,如为供应商原因造成的，由
供应商承担检测费用；否则，由采购人承担。项目验收不合格，由供应商返工直至合格，有关返
工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由供应商承担。连续两次项目验收不合格的，采
购人可终止合同，由此带来的一切损失由供应商承担。
4、保修要求：按中华人民共和国国务院令第[2000]279号《建设工程质量管理条例》规定且
符合国家及行业规定。质保期2年，质保期内进场维修，保证无偿修理完好，否则，由采购人安
排维修，维修费在质保金中扣除。
5、工期：90日历天。
6、付款方式：项目工程完工后，支付至合同总价的50%，项目完工竣工验收合格后，支付至
合同总价的80%；项目结算金额以业主单位审定最终结算结果作为工程结算的依据，审定结果出
来后30天内付至审定工程造价的97%；剩余3%的质量保证金待工程缺陷责任期满并经竣工验收合
格后支付。承包人应当在工程所在地开具符合财政部门要求的正式税务发票，否则发包方有权拒
付支付。
7、供应商的报价应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备、材料以及所有人工、
管理、财务等所有费用，发包人不再额外支付费用。
8、中标供应商必须根据项目实施进度合理安排机械设备及人员配备，确保项目顺利完成。
9、工程变更：当发生工程变更、工程量增减时，需由发包人批准同意。
10、争议的解决本合同在履行过程中发生争议，双方应及时协商解决，协商不成时，双方同
意诉讼解决。
11、其他要求
11.1承包人负责一切人员及项目所需物资和机械设备到项目实施地点的全部交通运输，包括
装卸、现场搬运、保管及拆除产生的建筑垃圾的清理、运输，拆迁至正负零地面平整等工作，并
按照市里统一规定的垃圾处理点倾倒等，直至项目验收合格。
11.2承包人对其派出的所有施工作业人员必须购买施工人员人身意外保险。如施工过程中，
发生了安全事故，一切责任由承包人承担，发包人不承担任何责任。
11.3承包人负责对施工场地周边人员及环境的保护，根据施工情况布置好周边安全维护措
施，确保周边人身及财产安全，并对因施工导致的周边环境破坏进行恢复。
11.4承包人在施工过程中与施工环境周边老百姓所发生的纠纷和冲突，一切责任由承包人负
责，发包人不负任何责任。
11.5承包人必须加强施工的组织管理，施工前进行安全教育，所有施工人员必须遵守文明安
全施工的有关规章制度，持证上岗。
11.6项目完成后，承包人应将项目有关的全部资料，移交发包人。
11.7、其他未尽事宜由发包人和承包人双方在采购合同中详细约定。
第四章合同草案条款
第一节合同协议书
发包人（全称）：嘉禾县科技和工业信息化局
承包人（全称）：
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、
自愿、公平和诚实信用的原则，双方就相关项目施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称：嘉禾县原水电设备厂及原彩印公司(原印刷厂)棚户区项目配电工程。
2.工程地点：嘉禾县。
3.工程立项批准文号：。
4.资金来源：。
5.主要建设内容为：新建一进五出环网柜1套；新建S13-630kVA箱变4台；新建高压电缆
395米；高压电缆终端10套；新建电缆井14座；新建高压电缆排管176米；新建低压电缆排管
15米；新建进出线带开关型低压电缆分支箱共10台；新装单相远程费控智能表282块:新装12位
集中表箱24台，新装6位集中表箱14台，新装4位集中表箱2台；新建低压电缆共计1438m；
新增低压电缆头84套等（详见工程量清单）。
6.工程承包范围：（详见本项目的施工图纸及工程清单）。
二、合同工期
计划开工日期：2025年月日。
计划竣工日期：2026年月日。
工期总日历天数：90天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一
致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准
工程质量等级必须符合国网湖南嘉禾供电分公司电力工程质量验收规范达到合格标准。
四、签约合同价与合同价格形式
1.签约合同价为：
人民币（大写）；
（小写）元。
2.合同价格形式：
合同价格形式为单价合同，以上工程最终造价以审计部门依法作出的审计结论为准。
五、项目经理
承包人项目经理：，注册编号：，。
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（如果有）；
（2）投标函及其附录（如果有）；
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）双方约定的其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的
文件，应以最新签署的为准。如双方对合同进行了修改或补充，必须将修改或补充合同文件提交
嘉禾县司法局审查备案，专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和
方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转
包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间
本合同于年月日签订。
十、签订地点
本合同在签订。
十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效
本合同自双方签字盖章后成立，并自双方签字盖章之日起生效。
十三、合同份数
本合同一式伍份，均具有同等法律效力，发包人执贰份，承包人执贰份，合同备案机关壹份。
发包人：（公章），承包人：（公章）
法定代表人或其委托代理人（签字）：法定代表人或其委托代理人（签字）：
| （发包人）嘉禾县科技和工业信息化局 | （承包人） | ||
| 组织机构代码： | 营业执照代码： | ||
| 地址： | 地址： | ||
| 邮政编码： | 424500 | 邮政编码： | |
| 法定代表人： | 法定代表人： | ||
| 委托代理人： | 委托代理人： | ||
| 电话： | 电话： | ||
| 传真： | 传真： | ||
| 电子信箱： | 电子信箱： | ||
| 开户银行： | 开户银行： | ||
| 账号： | 账号： |
第二节专用合同条款
1.一般约定
1.1词语定义
1.1.1合同
1.1.1.1其他合同文件包括：合同附件、设计文件、政府审批文件、政府职能部门文件等。
1.1.2合同当事人及其他相关方
1.1.2.1监理人：
名称：，；
资质类别和等级：，；
联系电话：，；
电子信箱：，；
通信地址：，。
1.1.2.2设计人：
名称：，；
资质类别和等级：，；
联系电话：，；
电子信箱：，；
通信地址：，。
1.2工程和设备
1.2.1作为施工现场组成部分的其他场所包括：现场临时办公场所以及施工场地。
1.2.2永久占地包括：/。
1.2.3临时占地包括：/。
1.3法律
适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等
国家、湖南省相关法律法规文件。
1.4标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：合同签订时现行的国家、本省、郴州市颁布的有关规范、
标准和规程等。
1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：/；发包人提供国外标准、规范的份数：/；发
包人提供国外标准、规范的时间：/；。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无。
1.5合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：协议书、专用条款、通用条款、本项目招标文件及投标文件、
设计文件、法律、法规及强制性条文。
1.6图纸和承包人文件
1.6.1图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：开工前14天；
发包人向承包人提供图纸的数量：贰套完整的施工图纸；
发包人向承包人提供图纸的内容：经图审合格的全部施工图纸。
1.6.2承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：营业执照；
承包人提供文件的期限为：开工前5天；
承包人提供文件的数量为：4份；
承包人提供文件的形式为：一式三份，若有复印件要加盖单位公章；
发包人审批承包人文件的期限：开工前7天。
1.6.3现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：承包人自行复印或加晒施工图纸给施工班组。
1.7联络
1.7.1发包人和承包人应当在天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指
令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2发包人接收文件的地点：；
发包人指定的接收人为：。
承包人接收文件的地点：；
承包人指定的接收人为：。
监理人接收文件的地点：，；
监理人指定的接收人为：，。
1.8交通运输
1.8.1出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：按通用条款执行。
1.8.2场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：按通用条款执行。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：按通用条款
执行。
1.8.3超大件和超重件的运输，超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他
有关费用由承包人承担。
1.9知识产权
1.9.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范
以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归发包人。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用合同条款执行。
1.9.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：除署名权以外的著作权属于发包
人。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用合同条款执行。
1.9.3承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：
按通用合同条款执行。
1.10工程量变更的修正
出现工程量变更时，按《嘉禾县政府投资建设项目隐蔽工程签证和工程变更管理办法》和嘉政发
〔2021〕5号文件执行。
2.发包人
2.1发包人代表
发包人代表：
姓名：；
身份证号：；
职务：；
联系电话：；
电子信箱：；
通信地址：。
发包人对发包人代表的授权范围如下：全权代表本合同发包人，依据本合同约定，发行发包
人的义务和权利。
2.2施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.2.1提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前7天。
2.2.2提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：/。
2.3资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：/。
发包人是否提供支付担保：/。
发包人提供支付担保的形式：/。
3.承包人
3.1承包人的一般义务
（1）承包人提交的竣工资料的内容：竣工图和竣工资料。
承包人需要提交的竣工资料套数：四套。
承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人自行承担。
承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格后30天内。
承包人提交的竣工资料形式要求：纸质版及电子版。
（2）承包人应履行的其他义务：承包人应做好现场安全文明施工及已成品的保护工作，现场
运输材料、堆放材料等造成的路面污染，承包人应负责打扫。工程及施工人员的水电费由承包人
负担。
（3）承包人在施工期间未尽到安全管理责任，发生安全事故或造成其他意外事件致他人损害，
产生的民事赔偿责任全部由承包人承担，若发包人因此遭受损失或被起诉追究责任的，发包人有
权预留和抵扣承包人相应数额的工程款。
3.2分包
本项目不允许分包。
3.3工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按通用合同条款执行。
3.4.1人员安排
承包人提交项目管理机构及施工现场人员安排的报告的期限：签订合同后7日内。
承包人提交关键人员信息及注册执业资格等证明其具备担任关键人员能力的相关文件的期
限：/。
3.4.2关键人员更换
承包人擅自更换关键人员的违约责任：按发包人制定的有关管理文件执行。
承包人无正当理由拒绝撤换关键人员的违约责任：双方协商解决。
3.4.3现场管理关键人员在岗要求
承包人现场管理关键人员离开施工现场的批准要求：按发包人制定的有关管理文件执行。
承包人现场管理关键人员擅自离开施工现场的违约责任：按发包人制定的有关管理文件执
行。
3.5承包人提供履约担保的形式：/。
4.监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：工程进度款、安全等监理、工程造价单位、隐蔽工程验收组织平行
施工单位之间的协调。
关于监理人的监理权限：开工、停工指令要甲方批准，工程量增减、材料价格认定等要业主
认可，工期延长要甲方同意，工期变更要经甲方同意才能签发。
关于监理人在施工现场办公场所、生活场所提供和费用承担的约定：/。
4.2监理人员（由监理人另行通知）
总监理工程师：
姓名：，；
职务：，；
监理工程师执业资格证书号：，；
联系电话：，；
通信地址：，；
关于监理人的其他约定：不得与施工方有经济利益往来，不准介绍施工班组、材料和进行工
程分包。
4.4商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
对不可抗力工期影响的认定；
5.工程质量
5.1质量要求
5.1.1特殊质量标准和要求：符合国家验收规范合格标准。
关于工程奖项的约定：。
5.2隐蔽工程检查
5.2.1承包人提前通知监理人隐蔽工程检查期限的约定：提前12小时书面通知监理公司组
织。
监理人不能按时进行检查时，应提前12小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：12小时。
监理人未按约定时间进行验收，也没有提交书面延期要求的，承包人可自行完成覆盖工作，
承包人覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重
新检验，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由
此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求
的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
6.安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1项目安全生产达标目标及相应事项的约定：
工地“四口”“五临边”的防护由进场施工的承包单位负责，文明施工标牌标及施工许可证
按建设行政主管部门要求办理。
6.1.2治安保卫的特别约定：施工场地内安全保卫工作由承包方负责。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工前提供。
6.1.3全文明施工
合同当事人对文明施工的要求：按安全生产及文明施工文件要求实行。
6.1.4于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：合同工期在一年以内的工程，建设单
位应在办理工程项目安全受监手续时将安全文明费一次性支付到位并按省住建厅文件要求实行四
方监管。
7.工期和进度
7.1施工进度计划
7.1.2施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：72小时。
7.2.1开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起7天内发出开工通知的，承包人有权提出
价格调整要求，或者解除合同。
7.3测量放线
7.3.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：
开工前一周确定，并在开工前5天内以书面形式提供给承包人，进行现场交验。
7.4工期延误
7.4.1因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：
⑴工程款项拨付超过应付时间15天；⑵因发包人原因下达停工指令；⑶一天内停水、停电
超过8小时。
7.4.2因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误的情形：⑴因承包人资金不
足、材料不及时到位造成的延误；⑵因管理人员、施工人员等人手不够造成的延误；⑶因施工质
量不符合要求返工造成的延误。
7.4.3因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金计算方法及上限：每延期一天违约金按
合同价的1‰计取，违约金上限为合同价的10%。
7.5不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：
施工场地周围地下管线，地下障碍物和污染物。临近建筑物，构筑物的保护要求或者其他。
7.6异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）台风、7级以上大风；
（2）持续8小时大雨、日气温超过39度或者低于零下10度；
7.7提前竣工的奖励：/。
8.材料与设备
8.1材料与工程设备的保管与使用
8.1.1发包人供应的材料设备的保管费用承担：按通用合同条款执行。
8.2施工设备和临时设施
8.2.1承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担约定：承包人承担，包含在工程总造价中。
9.试验与检验
试验费用的约定：工程检测费（含室内环境检测费）已包含在工程管理费中，由承包人负责。
10.变更
10.1变更范围的约定：按通用条款执行。
10.2变更估价
10.2.1变更估价原则
工程量清单中已有适用变更工程的单价，按已有的单价执行；工程师清单中有类似于变更工
程的单价，按类似的单价换算后确定，工程师清单中没有适用于变更工程的单价，由发包人按实
际发生的工程量编制预算后，经承包人、发包人、监理人三方签字确认，报嘉禾县监管领导小组
审定后提交县财评中心评审。
10.3承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：7天。
发包人审批承包人合理化建议的期限：7天。
承包人提出的合理化建议节约建筑成本：/。
11.价格调整
11.1市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：按嘉政办发【2021】5号文件标准执行。
12.合同价格、计量与支付
12.1合同价格形式
1、单价合同。
综合单价包含的风险范围：/。
风险费用的计算方法：
风险范围以外合同价格的调整方法：/。
2、总价合同。
总价包含的风险范围：
风险费用的计算方法：
风险范围以外合同价格的调整方法：/。
3、其他价格方式：/。
12.2预付款
12.2.1预付款的支付
预付款支付比例或金额：本工程无预付款。
预付款支付期限：/。
预付款扣回的方式：/。
12.2.2预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：/。
预付款担保的形式为：/。
12.3计量
12.3.1计量原则
工程量计算规则：/。
12.3.2计量周期
关于计量周期的约定：本工程计量周期为一个单位工程竣工周期，承包人向监理人和发包人
提交已完工程量报告的时间为一个单位工程竣工后十五个工作日内。
12.3.3单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：工程计量必须要有承包人、监理人、发包人三方共同参加。参与
各方的现场代表应当如实签署工程经济技术签证单，结算评审进行现场复核时若发现工程经济技
术签证单不属实的，以结算终审复核为准。
12.3.4总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：/。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约
定进行计量：按通用条款执行。
12.3.6其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：/。
12.4工程进度款支付：项目工程完工后，支付至合同总价的50%，项目完工竣工验收合格后，
支付至合同总价的80%；项目结算金额以业主单位审定最终结算结果作为工程结算的依据，审定结
果出来后30天内付至审定工程造价的97%；剩余3%的质量保证金待工程缺陷责任期满并经竣工验收
合格后支付。承包人应当在工程所在地开具符合财政部门要求的正式税务发票，否则发包方有权
拒付支付。
12.4.1质量检测合格，办理项目交（竣）工验收，按合同价的80%支付；项目经结算审计（评
审）后，30日内支付至审计（财政）部门审定工程总造价的97%；剩余3%的质量保证金待保修期满
后支付。承包人应开具等额的正式税务发票。
13.验收和工程试车
13.1分部分项工程验收
13.1.1监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不
得超过：48小时。
13.2竣工验收
13.2.1竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：
竣工验收申请报告内容和份数的约定：四套（其中竣工图四套）。
实际竣工验收日期的填写约定：工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为实际竣工日
期；承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为实际竣工
日期。
13.2.2移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：合同工期内竣工验收三天内，合同工期外发包人可随时使
用。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：/。
13.3工程试车
13.3.1试车程序
工程试车内容：/。
（1）单机无负荷试车费用由/承担；
（2）无负荷联动试车费用由/承担。
13.3.3投料试车
关于投料试车相关事项的约定：/。
13.4竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：按通用条款执行。
14.竣工结算
14.1竣工结算申请
承包人提交竣工付款申请单的期限：按通用合同条款执行。
竣工付款申请单应包括的内容：按通用合同条款执行。
14.2竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：按通用合同条款执行。
发包人完成竣工付款的期限：按通用合同条款执行。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用合同条款执行。
14.3最终结清
14.3.1最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：3份。
承包人提交最终结算申请单的期限：竣工验收合格，经结算审定后15天内。
14.3.2最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单审批并颁发最终结清证书的期限：结算及质保工作完成。
（2）发包人完成支付的期限：按通用合同条款执行。
15.缺陷责任期与保修
15.1缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：竣工验收合格之日起24个月。
15.2质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：支付结算工程款时，按工程结算总价的3％扣留。
15.2.1承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第（2）种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：/；
（2）5%的工程款；
（3）其他方式：实行质量保证金的保证方式。
15.2.2质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支
付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式：/。
关于质量保证金的补充约定：/。
15.3保修
15.3.1保修责任
本工程的保修范围：本工程施工范围内。
保修期限和责任：详见工程质量保修书。
质量保修责任：详见工程质量保修书。
15.3.2修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24小时。
16.违约
16.1发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
在合同履行过程中发生的下列情形，属于发包人违约：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的；
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的；
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他
人实施的；
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导
致交货日期延误或交货地点变更等情况的；
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的；
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；
（7）发包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；
（8）发包人未能按照合同约定履行其他义务的。
16.1.2因发包人违约解除合同
除专用合同条款另有约定外，承包人按第16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满
28天后，发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同，合同当
事人应在合同解除后28天内完成估价、付款和清算，并按以下约定顺序执行：
（1）合同解除后，发包人应支付承包人实际完成工作对应的合同价款，以及承包人已提供的
材料、工程设备、施工设备和临时工程等的价值；
（2）合同解除后，发包人应按工程总价款的%支付违约金；
（3）合同解除后，因解除合同给承包人造成的损失；
（4）合同解除后，承包人应按照发包人要求和监理人的指示完成现场的清理和撤离；
（5）发包人和承包人应在合同解除后进行清算，出具最终结清付款证书，结清全部款项。
16.2承包人违约
16.2.1承包人违约的情形在合同履行过程中发生的下列情形，属于承包人违约：
（1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的；
（2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的；
（3）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的；
（4）承包人违反第8.9款〔材料与设备专用要求〕的约定，未经批准，私自将已按照合同
约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的；
（5）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的；
（6）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包
人要求进行修复的；
（7）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；
（8）承包人未能按照合同约定履行其他义务的。
承包人发生除本项第（7）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，
要求其在指定的期限内改正。
16.2.2因承包人违约解除合同
除专用合同条款另有约定外，出现第16.2.1项〔承包人违约的情形〕第（7）目约定的违约
情况时，或监理人发出整改通知后，承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目
的不能实现的，发包人有权解除合同。合同解除后，因继续完成工程的需要，发包人有权使用承
包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件，
合同当事人应在专用合同条款约定相应费用的承担方式。发包人继续使用的行为不免除或减轻承
包人应承担的违约责任。
16.2.3因承包人违约解除合同后的处理
因承包人原因导致合同解除的，则合同当事人应在合同解除后28天内完成估价、付款和清算，
并按以下约定执行：
（1）合同解除后，按第4.4款〔商定或确定〕商定或确定承包人实际完成工作对应的合同价
款，以及承包人已提供的材料、工程设备、施工设备和临时工程等的价值；
（2）合同解除后，承包人应支付的违约金；
（3）合同解除后，因解除合同给发包人造成的损失；
（4）合同解除后，承包人应按照发包人要求和监理人的指示完成现场的清理和撤离；
（5）发包人和承包人应在合同解除后进行清算，出具最终结清付款证书，结清全部款项。
因承包人违约解除合同的，发包人有权暂停对承包人的付款，查清各项付款和已扣款项。发
包人和承包人未能就合同解除后的清算和款项支付达成一致的，按照第20条〔争议解决〕的约定
处理。
16.2.4采购合同权益转让
因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的采
购合同的权益转让给发包人，承包人应在收到解除合同通知后14天内，协助发包人与采购合同的
供应商达成相关的转让协议。
17.不可抗力
17.1不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力其他情形：按国家规定。
17.2因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后60天内完成款项的支付。
18.保险
18.1工程保险
关于工程保险的特别约定：建设工程一切险有承包人按有关规定办理。
18.2安全生产责任保险
关于安全生产责任保险的约定：按通用合同条款执行。
18.3通知义务
关于变更保险合同时通知义务的约定：。
19.争议解决
19.1争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：同意。
19.1.1争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：双方协商解决。
选定争议评审员的期限：争议发生后14天内。
争议评审小组成员的报酬承担方式：发包人和承包人各承担50%。
其他事项的约定：无。
19.1.2争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：按通用合同条款执行。
19.2仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，双方均可向郴州仲裁委员会提起仲裁。
20.特别约定
20.1关于工程预算、结算计价依据：按湘建价[2020]56号《关于印发
办法>及的通知》、《嘉禾县财政投资评审管理办法》（嘉政发【2021】
5号）、《嘉禾县政府投资建设项目资金管理办法》（嘉政发【2016】5号）等文件规定执行。本
项目财评价按照税前总造价下浮8%计价。
20.2根据嘉禾县财政事务中心审定的单价、审核确认的竣工图纸、设计变更、发包人或工程
师书面确认的有关指令、通知、工程会议纪要、工程联系单、现场签证及商洽单和相关影像资料
等相关工程结算资料，采用清单计价法进行结算。
20.3为加强政府投资建设项目审计管理，规范政府投资行为，提高投资效益，促进廉政建设，
施工单位必须按照合同约定做好结算审计工作。隐蔽工程签证及设计变更管理严格按照法律法规
及嘉禾县相关文件规定执行。
20.4承包人必须依法及时缴纳农民工工资保证金。施工过程中，承包人必须及时支付人工费，
若有拖欠人工工资款时，如发包人代发时，发包人有权从支付承包人款项中扣除代发款项，承包
人并因此承担代发金额按中国人民银行一年期同类贷款利率计算的违约金。
第二部分通用合同条款
说明：“通用合同条款”采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的“通
用合同条款”。
第五章响应文件组成
目录
供应商的响应文件应包含以下部分：
一、报价表及报价文件(格式)
二、谈判响应声明(格式)
三、保证金
四、授权委托书(格式)
五、供应商资格审查材料
六、采购需求响应
七、合同条款偏离表
八、采购需求偏离表
九、享受政府采购政策的证明资料
十、响应标的符合谈判文件规定的证明文件
十一、供应商认为需提供的其他资料（如有）
十二、最后报价
政府采购
响应文件
采购项目名称:
采购人：
政府采购计划编号:
委托代理编号:
采购代理机构：
供应商，（盖单位公章）
年月日
索引表符合性审查索引表
符合性审查索引表
| 序号 | 谈判文件条款号 | 审查内容及标准 | 响应文件及证明材料 | 响应文件对应内容的册及页码 |
一、报价表及报价文件(格式)
| 附件1-1报价表 | 报价表 | ||
| 政府采购计划编号： | 项目名称： | ||
| 包号： | 包名称： |
| 报价 | 其他内容 |
| 小写金额：（人民币元）大写金额：（人民币元）（大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准） |
注：本表须按包填写，一个“包号”一份。
供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：
日期：年月日
附件1-2分项报价说明
工程量清单
注：（1）供应商根据本项目的工程量清单编制报价清单。
（2）本项目采购竞争性谈判，在开标现场须对本项目进行谈判报价，因开标现场投标人无
法按工程量清单进行报价，故中标人在签订合同前应按照最终投标报价编制工程量清单，作为合同
附件。
八、采购需求偏离表
| 政府采购计划编号: | 项目名称： | ||
| 包号： | 包名称： |
| 序号 | 谈判文件章节条款号 | 谈判文件要求 | 响应文件应答 | 偏离说明 |
| 供应商保证：除本采购需求偏离表列出的偏离外，我单位对谈判文件的其他采购需求条款完全响应，无偏离。 | ||||
注：1.供应商应根据谈判文件第三章“采购需求”填写本表；
2.供应商如果对谈判文件第三章“采购需求”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并
作出说明；
3.如不提供此表，则视为供应商不满足谈判文件第三章的所有条款要求，其响应无效。
4.在采购人与成交供应商签订合同时，如成交供应商未在响应文件“采购需求偏离表”中列出偏
离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合谈判文件要求，并写入合同。若成交供应
商在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合
同。
5.本表偏离表与本章第六节“采购需求响应”不一致时，以“采购需求响应”为准。
供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：
日期：年月日
编制说明本卷为10kV嘉禾县原水电设备厂及原彩印公司（原印刷厂）棚户区项目配电工程预1、设计依据2、工程投资工程动态投资：231.6539万元其中，工程静态投资：231.6539万元3、工程概况10kV电气说明：1、本工程10kV主供电源“T”接于10kV嘉坦Ⅰ线房产局廉租房环网柜；备供电源由用户自备柴油发电机组供带。本期共计新装容量为2520kVA，其中公变3台S13-630kVA箱变，专变1台S13-630kVA箱变。10kV新建说明：1、新建一进五出环网柜1套。2、新建S13-630kVA箱变4台；3、新建高压电缆395米；其中敷设ZR-YJV22-3x300/132米；敷设ZR-YJV22-3x50/263米；4、高压电缆终端10套；其中3x300户内终端2套；3x50户内终端8套；10kV土建说明：1、新建高压电缆井8座。2、新建高压电缆排管176米；其中敷设Φ160CPVC管2*83米；敷设Φ160CPVC管3*81米；敷设Φ160CPVC管5*12米；3、新建环网柜基础1座（含防凝露、接地）；新建箱变基础4座（含防凝露、接地）低压土建及桥架说明：1、新建电缆井5座。2、低压水平桥架400*200/75m；水平桥架600*200/14m；垂直桥架600*200/206m；3、新建低压电缆排管15米；其中敷设Φ160CPVC管4*15米；低压电气说明：1、新建进出线带开关型低压电缆分支箱共10台（其中一进四出4台、一进三出4台、一进两出2台）；2、新装单相远程费控智能表282块(其中住户282块)；三相远程费控智能表5块，采集终端5台新装12位集中表箱24台，新装6位集中表箱14台，新装4位集中表箱2台；3、新建低压电缆共计1438m（其中WDZ-YJY22-4x150+1x70/340m、WDZ-YJY22-4x95+1x50/418m、WDZ-YJY-4x50+1x25/328m、WDZ-YJY-4x35+1x16/352m);4、新增低压电缆头84套（其中4x150+1x70铜12套、4x95+1x50铜8套、4x50+1x25铜32套、4x35+1x16铜32套）4、编制依据4.12022年版《20kV及以下配电网工程建设预算编制与计算规定》；4.22022年版《20kV及以下配电网工程建设预算定额》第一册建筑工程（上、下册）；4.32022年版《20kV及以下配电网工程建设预算定额》第二册电气设备安装工程；4.42022年版《20kV及以下配电网工程建设预算定额》第三册架空线路工程；4.52022年版《20kV及以下配电网工程建设预算定额》第四册电缆线路工程；4.62022年版《20kV及以下配电网工程建设预算定额》第五册通信及自动化工程；4.72022年版《20kV及以下配电网工程建设概算定额》第一册建筑工程；4.82022年版《20kV及以下配电网工程建设概算定额》第二册电气设备安装工程；4.92022年版《20kV及以下配电网工程建设概算定额》第三册架空线路工程；4.102022年版《20kV及以下配电网工程建设概算定额》第四册电缆线路工程；4.112022年版《20kV及以下配电网工程建设概算定额》第五册通信及自动化工程。5、编制方法总预算表(元)安装工程专业汇总预算表（取费）建筑工程专业汇总预算表（取费）安装工程预算表建筑工程预算表主材汇总表设备汇总表人工汇总表材料汇总表机械汇总表编制基准期价差明细表施工费明细表总预算表(元)表一嘉禾县原水电设备厂及原彩印公司（原印刷厂）棚户区项目配电工程序号工程或费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用基本预备费合计各项占静态投资比例(%)金额单位：元单位投资一配电站、开关站工程二充电站、换电站工程三架空线路工程四电缆线路工程五通信站工程六通信线路工程小计下浮8%下浮后费用七其他费用(一)建设场地征用及清理费(二)项目建设管理费(三)项目建设技术服务费(四)生产准备费八基本预备费九特殊项目费工程静态投资各项占静态投资的比例(%)十工程动态费用(一)价差预备费(二)建设期贷款利息工程动态投资各项占动态投资的比例(%)生产期可抵扣增值税第3页，湖南正源项目管理咨询有限公司安装工程专业汇总预算表（取费）表二甲，金额单位：元序号工程或费用名称直接费间接费利润编制基准期价差税金（9%）合计直接工程费措施费规费企业管理费人工费材料费施工机械使用费冬雨季施工增加费夜间施工增加费施工工具用具使用费特殊地区施工增加费安全文明施工费社会保险费（27.2%）住房公积金（12%）计价材料费未计价材料费D配电站、开关站工程一主要生产工程1配电站、开关站1.2配电装置1.2.1kV以下配电装置1.5全站接地1.6调试与试验1.6.整套系统调试箱式变电站(环网箱)L电缆线路工程1电缆桥架安装电缆敷设户区项目配电工程，第4页，湖南正源项目管理咨询有限公司安装工程专业汇总预算表（取费）表二甲，金额单位：元序号工程或费用名称直接费间接费利润编制基准期价差税金（9%）合计直接工程费措施费规费企业管理费人工费材料费施工机械使用费冬雨季施工增加费夜间施工增加费施工工具用具使用费特殊地区施工增加费安全文明施工费社会保险费（27.2%）住房公积金（12%）计价材料费未计价材料费2.310kV(20kV)电缆敷设2.41kV电缆敷设3电缆附件5电缆分支箱安装6调试与试验户区项目配电工程，第5页，湖南正源项目管理咨询有限公司建筑工程专业汇总预算表（取费）表二乙，金额单位：元序号工程或费用名称直接费间接费利润编制基准期价差乙供设备费不含税税金（9%）甲供设备费含税合计直接工程费措施费规费企业管理费人工费材料费施工机械使用费冬雨季施工增加费夜间施工增加费（0.31%）施工工具用具使用费特殊地区施工增加费安全文明施工费社会保险费（27.2%）住房公积金（12%）计价材料费未计价材料费D配电站、开关站工程一主要生产工程2户外成套设备基础L电缆线路工程2构筑物2.2电缆沟2.3工作井2.4电缆埋管户区项目配电工程，第6页，湖南正源项目管理咨询有限公司序号编制依据项目名称单位数量单价合价设备费未计价材料费定额基价其中：人工费设备费未计价材料费定额合价其中：人工费D配电站、开关站工程一主要生产工程1配电站、开关站1.2配电装置1.2.21kV以下配电装置PZ3-9用电计量系统用户电能表安装调测智能电表（单相）块282PZ3-2用电计量系统用户计量表箱安装计量表箱6位及以内16PZ3-3用电计量系统用户计量表箱安装计量表箱12位及以内24柴油100升升100S********单相远程费控智能电表5(60A)块282S********单相6位集中表14S********单相4位集中表2S********单相12位集中表24400发电机组1发电机组油箱100升个1(费)发电机组安装工日3乙供设备运杂费乙供设备税金%9小计嘉禾县原水1电设备厂及原彩印直接费公司（原印刷厂）棚元户区项目配电工程，第7页，湖南正源项目管理咨询有限公司序号编制依据项目名称单位数量单价合价设备费未计价材料费定额基价其中：人工费设备费未计价材料费定额合价其中：人工费1.1直接工程费1.1.1人工费1.1.2材料费1.1.2.1计价材料费1.1.2.2未计价材料费1.1.3施工机械使用费1.2措施费1.2.1冬雨季施工增加费3.251.2.2夜间施工增加费0.561.2.3施工工具用具使用费2.031.2.5安全文明施工费23.432间接费2.1规费2.1.1社会保险费27.22.1.2住房公积金122.2企业管理费19.913利润12.44编制基准期价差5增值税96合计1.5全站接地PD9-10接地母线敷设户内扁钢敷设m347PD9-4接地极角钢接地极安装坚土根50ZC********镀锌扁钢-5*50t0.68户区项目配电工程，第8页，湖南正源项目管理咨询有限公司序号编制依据项目名称单位数量单价合价设备费未计价材料费定额基价其中：人工费设备费未计价材料费定额合价其中：人工费ZC********角钢接地极∠50*5*2500t0.472主材损耗费小计1直接费1.1直接工程费1.1.1人工费1.1.2材料费1.1.2.1计价材料费1.1.2.2未计价材料费1.1.3施工机械使用费1.2措施费1.2.1冬雨季施工增加费3.251.2.2夜间施工增加费0.561.2.3施工工具用具使用费2.031.2.5安全文明施工费23.432间接费2.1规费2.1.1社会保险费27.22.1.2住房公积金122.2企业管理费19.913利润12.44编制基准期价差5增值税96合计嘉禾县原水电设备厂及原彩印公司（原印刷厂）棚户区项目配电工程，第9页，湖南正源项目管理咨询有限公司序号编制依据项目名称单位数量单价合价设备费未计价材料费定额基价其中：人工费设备费未计价材料费定额合价其中：人工费1.6调试与试验1.6.2整套系统调试PD9-20接地调试接地网站5PD11-17整套启动调试箱式变压器站4小计1直接费1.1直接工程费1.1.1人工费1.1.3施工机械使用费1.2措施费1.2.1冬雨季施工增加费3.251.2.2夜间施工增加费0.561.2.3施工工具用具使用费2.031.2.5安全文明施工费23.432间接费2.1规费2.1.1社会保险费27.22.1.2住房公积金122.2企业管理费19.913利润12.44编制基准期价差5增值税96合计2嘉禾县原水电设备厂及原彩印箱式变电站(环网箱)公司（原印刷厂）棚户区项目配电工程，第10页，湖南正源项目管理咨询有限公司序号编制依据项目名称单位数量单价合价设备费未计价材料费定额基价其中：人工费设备费未计价材料费定额合价其中：人工费PD2-21环网柜气体绝缘环网柜安装开关单元数七位套1PD2-29成套箱式变电站安装变压器容量（kVA以下）630座4S********设备标识牌箱变、环网箱、低压电缆分接箱块30S********标识牌警示牌块20S********环网箱2,4,10kV台1S********箱式变电站630kVA,美式,无环网柜套4乙供设备税金9小计1直接费1.1直接工程费1.1.1人工费1.1.2材料费1.1.2.1计价材料费1.1.2.2未计价材料费1.1.3施工机械使用费1.2措施费1.2.1冬雨季施工增加费3.251.2.2夜间施工增加费0.561.2.3施工工具用具使用费2.031.2.5安全文明施工费23.432间接费嘉禾县原水2.1电设备厂及原彩印公司（原印刷厂）棚规费户区项目配电工程，第11页，湖南正源项目管理咨询有限公司序号编制依据项目名称单位数量单价合价设备费未计价材料费定额基价其中：人工费设备费未计价材料费定额合价其中：人工费2.1.1社会保险费27.22.1.2住房公积金122.2企业管理费19.913利润12.44编制基准期价差元5增值税96合计元L电缆线路工程1电缆桥架安装PL4-51电缆支架、桥架制作安装钢制桥架钢制槽式托盘式桥架断面:宽+高(mm)800以内220PL4-50电缆支架、桥架制作安装钢制桥架钢制槽式托盘式桥架断面:宽+高(mm)400以内75PX1-5人力运输金具、绝缘子、零星钢材t·km0.411PX1-27汽车运输金具、绝缘子、零星钢材装卸t4.106PX1-28汽车运输金具、绝缘子、零星钢材运输t·km41.062ZC********电缆桥架托盘式配套吊杆、附罩XQJ-P-600*200220户区项目配电工程，第12页，湖南正源项目管理咨询有限公司序号编制依据项目名称单位数量单价合价设备费未计价材料费定额基价其中：人工费设备费未计价材料费定额合价其中：人工费ZC********电缆桥架托盘式配套吊杆、附罩XQJ-P-400*200m75主材损耗费小计1直接费1.1直接工程费1.1.1人工费1.1.2材料费1.1.2.1计价材料费1.1.2.2未计价材料费1.1.3施工机械使用费1.2措施费1.2.1冬雨季施工增加费3.251.2.2夜间施工增加费0.561.2.3施工工具用具使用费2.031.2.5安全文明施工费23.432间接费2.1规费2.1.1社会保险费27.22.1.2住房公积金122.2企业管理费19.913利润12.44编制基准期价差5增值税96合计户区项目配电工程，第13页，湖南正源项目管理咨询有限公司序号编制依据项目名称单位数量单价合价设备费未计价材料费定额基价其中：人工费设备费未计价材料费定额合价其中：人工费2电缆敷设2.310kV(20kV)电缆敷设PL2-4210kV排管内电力电缆敷设截面以内（mm²）240100m/三相1.32PL2-3910kV排管内电力电缆敷设截面以内（mm²）50100m/三相2.63PX1-4人力运输线材t·km0.137PX1-25汽车运输线材装卸t1.368PX1-26汽车运输线材运输t·km13.683ZC********电力电缆AC10kV,YJV,150,3,22千米0.132ZC********电力电缆AC10kV,YJV,70,3,22千米0.263设备性材料损耗费乙供设备税金9小计1直接费1.1直接工程费1.1.1人工费1.1.2材料费1.1.2.1计价材料费1.1.3施工机械使用费1.2措施费1.2.1冬雨季施工增加费3.251.2.2夜间施工增加费0.56嘉禾县原水1.2.3电设备厂及原彩印公司（原印刷厂）棚施工工具用具使用费2.03户区项目配电工程，第14页，湖南正源项目管理咨询有限公司序号编制依据项目名称单位数量单价合价设备费未计价材料费定额基价其中：人工费设备费未计价材料费定额合价其中：人工费1.2.5安全文明施工费23.432间接费2.1规费2.1.1社会保险费27.22.1.2住房公积金122.2企业管理费19.913利润12.44编制基准期价差5增值税96合计2.41kV电缆敷设PL2-141kV排管内电力电缆敷设截面以内（mm²）50100m6.8PL2-161kV排管内电力电缆敷设截面以内（mm²）120100m4.18PL2-171kV排管内电力电缆敷设截面以内（mm²）240100m3.4PL2-181kV排管内电力电缆敷设截面以内（mm²）400100m0.25PX1-4人力运输线材t·km1.727PX1-25汽车运输线材装卸t17.27PX1-26汽车运输线材运输t·km172.703ZC********kV无卤低烟阻燃铜芯电力电缆WDZ-YJV-4x35+1x16mm²m352户区项目配电工程，第15页，湖南正源项目管理咨询有限公司序号编制依据项目名称单位数量单价合价设备费未计价材料费定额基价其中：人工费设备费未计价材料费定额合价其中：人工费ZC********kV无卤低烟阻燃铜芯电力电缆WDZ-YJV-4x50+1x25mm²328ZC********kV铜芯电力电缆WDZ22-YJV-4x95+1x50mm²418ZC********kV无卤低烟阻燃铜芯电力电缆WDZ22-YJV-4x150+1x70mm²340ZC********kV无卤低烟阻燃铜芯电力电缆WDZ22-YJV-4x300+1x150mm²25主材损耗费小计1直接费1.1直接工程费1.1.1人工费1.1.2材料费1.1.2.1计价材料费1.1.2.2未计价材料费1.1.3施工机械使用费1.2措施费1.2.1冬雨季施工增加费3.251.2.2夜间施工增加费0.561.2.3施工工具用具使用费2.031.2.5安全文明施工费23.43嘉禾县原水2电设备厂及原彩印间接费公司（原印刷厂）棚户区项目配电工程，第16页，湖南正源项目管理咨询有限公司序号编制依据项目名称单位数量单价合价设备费未计价材料费定额基价其中：人工费设备费未计价材料费定额合价其中：人工费2.1规费2.1.1社会保险费27.22.1.2住房公积金122.2企业管理费19.913利润12.44编制基准期价差5增值税96合计3电缆附件PL3-1910kV户内热（冷）缩式电力电缆终端制作安装截面以内（mm²）508PL3-2110kV户内热（冷）缩式电力电缆终端制作安装截面以内（mm²）2402PL3-51kV电力电缆终端制作安装1kV热（冷）缩式电力电缆终端制作安装截面以内（mm²）5064PL3-61kV电力电缆终端制作安装1kV热（冷）缩式电力电缆终端制作安装截面以内（mm²）1208PL3-71kV电力电缆终端制作安装1kV热（冷）缩式电力电缆终端制作安装截面以内（mm²）24012户区项目配电工程，第17页，湖南正源项目管理咨询有限公司序号编制依据项目名称单位数量单价合价设备费未计价材料费定额基价其中：人工费设备费未计价材料费定额合价其中：人工费PL3-81kV电力电缆终端制作安装1kV热（冷）缩式电力电缆终端制作安装截面以内（mm²）4002PX6-47压接线端子导线截面（mm²）以内3008PX6-46压接线端子导线截面（mm²）以内24056PX6-45压接线端子导线截面（mm²）以内12032PX6-44压接线端子导线截面（mm²）以内70172PX6-43压接线端子导线截面（mm²）以内35267PX1-4人力运输线材t·km0.002PX1-6人力运输其他建筑安装材料t·km0.014PX1-25汽车运输线材装卸t0.024PX1-26汽车运输线材运输t·km0.238PX1-29汽车运输其他建筑安装材料装卸t0.139PX1-30汽车运输其他建筑安装材料运输t·km1.392ZC030401520kV及以下电缆终端AC10kV,50mm²,3芯8ZC030401120kV及以下电缆终端AC10kV,150mm²,3芯2ZC030402820kV及以下电缆终端4x50+1x2532户区项目配电工程，第18页，湖南正源项目管理咨询有限公司序号编制依据项目名称单位数量单价合价设备费未计价材料费定额基价其中：人工费设备费未计价材料费定额合价其中：人工费ZC030402920kV及以下电缆终端AC1kV,35mm²,4芯32ZC030402620kV及以下电缆终端AC1kV,95mm²,4芯8ZC030402420kV及以下电缆终端AC1kV,150mm²,4芯12ZC********热缩式电缆终端1kV4x300+1x1502ZC********电缆接线端子铜,300mm²8ZC********电缆接线端子铜,150mm²56ZC********电缆接线端子铜,95mm²32ZC********电缆接线端子铜,70mm²12ZC********电缆接线端子铜,50mm²160ZC********电缆接线端子铜,35mm²80ZC********电缆接线端子铜,25mm²32ZC********电缆接线端子铜,16mm²32ZC********电缆吊牌个118设备性材料损耗费主材损耗费乙供设备税金%9小计1直接费1.1直接工程费1.1.1人工费嘉禾县原水1.1.2电设备厂及原彩印材料费公司（原印刷厂）棚户区项目配电工程，第19页，湖南正源项目管理咨询有限公司序号编制依据项目名称单位数量单价合价设备费未计价材料费定额基价其中：人工费设备费未计价材料费定额合价其中：人工费1.1.2.1计价材料费1.1.2.2未计价材料费1.1.3施工机械使用费1.2措施费1.2.1冬雨季施工增加费3.251.2.2夜间施工增加费0.561.2.3施工工具用具使用费2.031.2.5安全文明施工费23.432间接费2.1规费2.1.1社会保险费27.22.1.2住房公积金122.2企业管理费19.913利润12.44编制基准期价差5增值税96合计5电缆分支箱安装PL4-64电缆配套设备安装电缆分支箱1kV台10S********低压电缆分支箱400V,五路,630A4S********低压电缆分支箱400V,四路,400A4S********低压电缆分支箱400V,三路,400A2嘉禾县原水电设备厂及原彩印公司（原印刷厂）棚乙供设备税金9户区项目配电工程，第20页，湖南正源项目管理咨询有限公司序号编制依据项目名称单位数量单价合价设备费未计价材料费定额基价其中：人工费设备费未计价材料费定额合价其中：人工费小计1直接费1.1直接工程费1.1.1人工费1.1.2材料费1.1.2.1计价材料费1.1.3施工机械使用费1.2措施费1.2.1冬雨季施工增加费3.251.2.2夜间施工增加费0.561.2.3施工工具用具使用费2.031.2.5安全文明施工费23.432间接费2.1规费2.1.1社会保险费27.22.1.2住房公积金122.2企业管理费19.913利润12.44编制基准期价差5增值税96合计6调试与试验PL5-1陆上电缆试验电缆试验1kV绝缘摇测回路43户区项目配电工程，第21页，湖南正源项目管理咨询有限公司序号编制依据项目名称单位数量单价合价设备费未计价材料费定额基价其中：人工费设备费未计价材料费定额合价其中：人工费调PL5-3R*0.6C*0.6J*0.6陆上电缆试验电缆试验10kV交流耐压试验长度1km以内回路4PL5-3陆上电缆试验电缆试验10kV交流耐压试验长度1km以内回路1小计1直接费1.1直接工程费1.1.1人工费1.1.2材料费1.1.2.1计价材料费1.1.3施工机械使用费1.2措施费1.2.1冬雨季施工增加费3.251.2.2夜间施工增加费0.561.2.3施工工具用具使用费2.031.2.5安全文明施工费23.432间接费2.1规费2.1.1社会保险费27.22.1.2住房公积金122.2企业管理费19.913利润12.44编制基准期价差嘉禾县原水5电设备厂及原彩印公司（原印刷厂）棚增值税9户区项目配电工程，第22页，湖南正源项目管理咨询有限公司序号编制依据项目名称单位数量单价合价设备费未计价材料费定额基价其中：人工费设备费未计价材料费定额合价其中：人工费6合计元户区项目配电工程，第23页，湖南正源项目管理咨询有限公司建筑工程预算表表三乙序号编制依据项目名称单位数量单价金额单位：元合价设备费未计价材料费定额基价其中：人工费设备费未计价材料费定额合价其中：人工费D配电站、开关站工程一主要生产工程2户外成套设备基础PT1-63机械施工土方机械挖（装）土方、自卸汽车运土方反铲挖掘机挖土m³335.35PL1-47机械土石方工程机械挖运淤泥、流砂、冻土、渣土机械挖渣自卸汽车运渣运距1km以内m³335.35PX2-52接地槽挖方（或爆破）及回填人工土方及回填III类土m³96换PT3-7砌筑实心砖砌筑砖沟道、砖井池砖井、池m³41.088换PT10-10水泥砂浆砖墙、砌块墙m²161.28换PT4-1现浇混凝土基础垫层m³12.808换PT8-71块料面层地面砖楼梯及台阶m²51.68换PT3-7砌筑实心砖砌筑砖沟道、砖井池砖井、池m³38.688换PT8-57整体面层水泥砂浆面层防滑坡道m²121.36换PL1-106混凝土与钢筋工程现浇混凝土工程现浇混凝土异型梁m³0.29嘉禾县原PD6-1水电设备厂及原彩铁构件制作安装一般铁印公司（原印刷厂）棚构件制作t0.2户区项目配电工程，第24页，湖南正源项目管理咨询有限公司建筑工程预算表表三乙序号编制依据项目名称单位数量单价金额单位：元合价设备费未计价材料费定额基价其中：人工费设备费未计价材料费定额合价其中：人工费PD6-2铁构件制作安装一般铁构件安装0.2PD8-40站内电缆防火防火涂料kg177.35换PL4-33电缆防火防火堵料0.02PD8-38站内电缆防火防火隔板m²102.87录入编号槽钢10#KG1050.735ZC********铝合金窗纱窗扇m21.5ZC********圆钢φ10以下kg8.619ZC********圆钢φ10以上kg40.681录入编号环网柜电缆井盖,六页盖板,2*(1960长*960宽)个1ZC********防火涂料0.154防火堵料kg20ZC********防火板m²41.1ZC********玻璃丝布m²53.52ZC********防火涂料0.023ZC********玻璃丝布m²8.25主材损耗费小计1直接费1.1直接工程费1.1.1人工费1.1.2材料费嘉禾县原1.1.2.1水电设备厂及原彩印公司（原印刷厂）棚计价材料费户区项目配电工程，第25页，湖南正源项目管理咨询有限公司建筑工程预算表表三乙序号编制依据项目名称单位数量单价金额单位：元合价设备费未计价材料费定额基价其中：人工费设备费未计价材料费定额合价其中：人工费1.1.2.2未计价材料费1.1.3施工机械使用费1.2措施费1.2.1冬雨季施工增加费1.811.2.2夜间施工增加费0.311.2.3施工工具用具使用费0.931.2.5安全文明施工费13.942间接费2.1规费2.1.1社会保险费27.22.1.2住房公积金122.2企业管理费10.223利润6.564编制基准期价差6增值税98合计L电缆线路工程2构筑物2.2电缆沟PT1-63机械施工土方机械挖（装）土方、自卸汽车运土方反铲挖掘机挖土m³212.5PT1-34人工施工土方回填及其他回填土夯填m³127.5嘉禾县原水电设备厂及原彩印公司（原印刷厂）棚户区项目配电工程，第26页，湖南正源项目管理咨询有限公司建筑工程预算表表三乙序号编制依据项目名称单位数量单价金额单位：元合价设备费未计价材料费定额基价其中：人工费设备费未计价材料费定额合价其中：人工费PL1-47机械土石方工程机械挖运淤泥、流砂、冻土、渣土机械挖渣自卸汽车运渣运距1km以内m³85换PL1-99混凝土与钢筋工程现浇混凝土工程现浇混凝土素混凝土垫层m³69.369小计1直接费1.1直接工程费1.1.1人工费1.1.2材料费1.1.2.1计价材料费1.1.3施工机械使用费1.2措施费1.2.1冬雨季施工增加费1.811.2.2夜间施工增加费0.311.2.3施工工具用具使用费0.931.2.5安全文明施工费13.942间接费2.1规费2.1.1社会保险费27.22.1.2住房公积金122.2企业管理费10.223利润6.564编制基准期价差嘉禾县原6水电设备厂及原彩印公司（原印刷厂）棚增值税9户区项目配电工程，第27页，湖南正源项目管理咨询有限公司建筑工程预算表表三乙序号编制依据项目名称单位数量单价金额单位：元合价设备费未计价材料费定额基价其中：人工费设备费未计价材料费定额合价其中：人工费8合计元2.3工作井PT1-63机械施工土方机械挖（装）土方、自卸汽车运土方反铲挖掘机挖土m³225.806PL1-47机械土石方工程机械挖运淤泥、流砂、冻土、渣土机械挖渣自卸汽车运渣运距1km以内m³178.838换PT3-7砌筑实心砖砌筑砖沟道、砖井池砖井、池m³94.786换PT10-4混合砂浆砖、砌块墙m²199.584换PT4-1现浇混凝土基础垫层m³24.074换PL4-33电缆防火防火堵料0.455PD8-40站内电缆防火防火涂料kg273ZC********标志牌电缆井标志牌14ZC********标志牌电缆走向标志牌15录入编号钢纤维混凝土电缆井盖板(高压电缆井盖)8录入编号钢纤维混凝土电缆井盖板(低压电缆井盖)6ZC********防火堵料(防火泥)0.455ZC********防火涂料0.273主材损耗费嘉禾县原水电设备厂及原彩印公司（原印刷厂）棚小计户区项目配电工程，第28页，湖南正源项目管理咨询有限公司建筑工程预算表表三乙序号编制依据项目名称单位数量单价金额单位：元合价设备费未计价材料费定额基价其中：人工费设备费未计价材料费定额合价其中：人工费1直接费1.1直接工程费1.1.1人工费1.1.2材料费1.1.2.1计价材料费1.1.2.2未计价材料费1.1.3施工机械使用费1.2措施费1.2.1冬雨季施工增加费1.811.2.2夜间施工增加费0.311.2.3施工工具用具使用费0.931.2.5安全文明施工费13.942间接费2.1规费2.1.1社会保险费27.22.1.2住房公积金122.2企业管理费10.223利润6.564编制基准期价差6增值税98合计2.4电缆埋管换PL4-23电缆保护管敷设塑料管φ200m529嘉禾县原水电设备厂及原彩印公司（原印刷厂）棚户区项目配电工程，第29页，湖南正源项目管理咨询有限公司建筑工程预算表表三乙序号编制依据项目名称单位数量单价金额单位：元合价设备费未计价材料费定额基价其中：人工费设备费未计价材料费定额合价其中：人工费ZC********电缆保护管C-PVCφ167*8m529主材损耗费小计1直接费1.1直接工程费1.1.1人工费1.1.2材料费1.1.2.1计价材料费1.1.2.2未计价材料费1.1.3施工机械使用费1.2措施费1.2.1冬雨季施工增加费1.811.2.2夜间施工增加费0.311.2.3施工工具用具使用费0.931.2.5安全文明施工费13.942间接费2.1规费2.1.1社会保险费27.22.1.2住房公积金122.2企业管理费10.223利润6.564编制基准期价差6增值税98合计嘉禾县原水电设备厂及原彩印公司（原印刷厂）棚户区项目配电工程，第30页，湖南正源项目管理咨询有限公司主材汇总表金额单位：元编号名称规格单位数量损耗率（%）价格重量单价损耗费配送费卸车费保管费合价单重合重建筑工程D配电站、开关站工程录入编号槽钢10#KG800.56800.56ZC********铝合金窗纱窗扇m21.21214.4ZC********圆钢φ10以下kg8.6190.58.662ZC********圆钢φ10以上kg40.6810.540.884录入编号槽钢10#KG250.175250.175ZC********铝合金窗纱窗扇m20.3123.6ZC********防火涂料t0.1541000154ZC********防火板m²35.625890ZC********玻璃丝布m²53.52ZC********防火涂料t0.023100023ZC********防火板m²5.525137.5ZC********玻璃丝布m²8.250.54.125录入编号环网柜电缆井盖,六页盖板,2*(1960长*960宽)个10.********.785防火堵料kg20521嘉禾县原水小计电设备厂及原彩印公司（原印刷厂）棚2505.692户区项目配电工程，第31页，湖南正源项目管理咨询有限公司主材汇总表金额单位：元编号名称规格单位数量损耗率（%）价格重量单价损耗费配送费卸车费保管费合价单重合重L电缆线路工程ZC********标志牌电缆井标志牌1410.57.07ZC********标志牌电缆走向标志牌1510.57.575录入编号钢纤维混凝土电缆井盖板(高压电缆井盖)80.578.5631.14录入编号钢纤维混凝土电缆井盖板(低压电缆井盖)60.578.5473.355ZC********防火堵料(防火泥)t0.45551000477.75ZC********防火涂料t0.2731000273ZC********电缆保护管C-PVCφ167*8m52951.3722.085小计2591.975建筑合计5097.667安装工程D配电站、开关站工程柴油100升升100S********设备标识牌箱变、环网箱、低压电缆分接箱块30S********标识牌警示牌块20户区项目配电工程，第32页，湖南正源项目管理咨询有限公司主材汇总表金额单位：元编号名称规格单位数量损耗率（%）价格重量单价损耗费配送费卸车费保管费合价单重合重ZC********镀锌扁钢-5*50t0.680.********.4ZC********角钢接地极∠50*5*2500t0.4720.********.36小计1157.76L电缆线路工程ZC********电缆桥架托盘式配套吊杆、附罩XQJ-P-600*********.513.853062.235ZC********电缆桥架托盘式配套吊杆、附罩XQJ-P-400*200750.513.851043.944ZC********kV无卤低烟阻燃铜芯电力电缆WDZ-YJV-4x35+1x16mm²35214.835272.362ZC********kV无卤低烟阻燃铜芯电力电缆WDZ-YJV-4x50+1x25mm²32814.834912.882ZC********kV铜芯电力电缆WDZ22-YJV-4x95+1x50mm²4187.53166.35ZC********kV无卤低烟阻燃铜芯电力电缆WDZ22-YJV-4x150+1x70mm²34010.633650.342ZC********kV无卤低烟阻燃铜芯电力电缆WDZ22-YJV-4x300+1x150mm²2510.63268.408ZC030401520kV及以下电缆终端AC10kV,50mm²,3芯80.53.225.728ZC030401120kV及以下电缆终端AC10kV,150mm²,3芯20.51224.12ZC030402820kV及以下电缆终端4x50+1x25320.50.516.08户区项目配电工程，第33页，湖南正源项目管理咨询有限公司主材汇总表金额单位：元编号名称规格单位数量损耗率（%）价格重量单价损耗费配送费卸车费保管费合价单重合重ZC030402920kV及以下电缆终端AC1kV,35mm²,4芯320.50.516.08ZC030402620kV及以下电缆终端AC1kV,95mm²,4芯80.50.54.02ZC030402420kV及以下电缆终端AC1kV,150mm²,4芯120.50.56.03ZC********热缩式电缆终端1kV4x300+1x150220.51.02小计21469.6安装合计22627.36合计27725.027户区项目配电工程，第34页，湖南正源项目管理咨询有限公司设备汇总表编号名称规格单位数量价格运杂费乙供设备税金金额单位：元总价单价合价运杂费配送费卸车费保管费安装工程D配电站、开关站工程S********单相远程费控智能电表5(60A)块282S********单相6位集中表14S********单相4位集中表2S********单相12位集中表24400发电机组台发电机组油箱100升个S********环网箱2,4,10kV台S********箱式变电站630kVA,美式,无环网柜套4小计L电缆线路工程ZC********电力电缆AC10kV,YJV,150,3,22千米0.132嘉禾县原水电设备厂及原彩印公司（原印刷厂）棚户区项目配电工程，第35页，湖南正源项目管理咨询有限公司设备汇总表编号名称规格单位数量价格运杂费乙供设备税金金额单位：元总价单价合价运杂费配送费卸车费保管费ZC********电力电缆AC10kV,YJV,70,3,22千米0.263ZC********电缆吊牌个118ZC********电缆接线端子,300mm²8ZC********电缆接线端子,150mm²56ZC********电缆接线端子,95mm32ZC********电缆接线端子,70mm12ZC********电缆接线端子,50mm160ZC********电缆接线端子,35mm80ZC********电缆接线端子,25mm32ZC********电缆接线端子,16mm32嘉禾县原水电设备厂及原彩印公司（原印刷厂）棚户区项目配电工程，第36页，湖南正源项目管理咨询有限公司设备汇总表编号名称规格单位数量价格运杂费乙供设备税金金额单位：元总价单价合价运杂费配送费卸车费保管费S********低压电缆分支箱400V,五,630A4S********低压电缆分支箱400V,四,400A4S********低压电缆分支箱400V,三,400A2小计安装合计合计嘉禾县原水电设备厂及原彩印公司（原印刷厂）棚户区项目配电工程，第37页，湖南正源项目管理咨询有限公司人工汇总表金额单位：元编号名称单位数量市场单价市场合价建筑工程D配电站、开关站工程********普通工工日148.45059101107建筑技术工工日70.29759101109安装技术工工日39.44679101111线路技术工工日1.1093小计259.3041L电缆线路工程********普通工工日149.68749101107建筑技术工工日93.24529101109安装技术工工日17.9********线路技术工工日8.5661小计269.4076安装工程D配电站、开关站工程********普通工工日54.135********安装技术工工日131.5662小计185.7019L电缆线路工程********普通工工日89.33099101111线路技术工工日152.2515小计241.5824合计955.9959嘉禾县原水电设备厂及原彩印公司（原印刷厂）棚户区项目配电工程，第38页，湖南正源项目管理咨询有限公司材料汇总表金额单位：元编号名称单位数量市场单价市场合价建筑工程D配电站、开关站工程********普通工工日6.8199101107建筑技术工工日2.044C********板材红白松一等m³0.003C********板材红白松二等m³0.016C********普通硅酸盐水泥32.513.317C********普通硅酸盐水泥42.50.113C********白水泥0.005C********素水泥浆m³0.246C********隔离剂kg1.984C********中砂m³37.745C********碎石40m³12.082C********标准砖240×115×53千块43.558C********瓷质耐磨地砖300×300m²74.936C********电焊条J422综合kg14.299C********镀锌六角螺栓综合kg1.849C********镀锌铁丝综合kg0.12C********聚氯乙烯塑料薄膜0.5mmm²0.839C********清洗剂kg63.153C********防锈漆kg4.14C********普通调和漆kg3.2C********清油综合kg1.2C********水26.83C********支撑钢管及扣件kg2.344C********木模板m³0.272C********钢锯条各种规格根211.74J04-01-032机动翻斗车1t台班1.052J06-01-022嘉禾县原水电设备厂及原彩印公司（原印刷厂）棚滚筒式混凝土搅拌机(电动式)台班0.815户区项目配电工程出料容量400L，第39页，湖南正源项目管理咨询有限公司材料汇总表金额单位：元编号名称单位数量市场单价市场合价J06-01-027灰浆搅拌机拌筒容量200L台班3.805小计其他材料费合计L电缆线路工程********普通工工日18.3339101107建筑技术工工日7.01C********板材红白松一等m³0.068C********板材红白松二等m³0.02C********普通硅酸盐水泥32.5t31.346C********隔离剂kg12.923C********中砂m³85.297C********碎石40m³86.311C********石灰膏m³0.88C********标准砖240×115×53千块51.753C********镀锌铁丝综合kg2.73C********清洗剂kg95.55C********水t100.942C********木模板m³1.869C********钢锯条各种规格根10.58J04-01-032机动翻斗车1t台班7.505J06-01-022滚筒式混凝土搅拌机(电动式)台班5.817J06-01-027出料容量400L灰浆搅拌机拌筒容量200L台班3.67小计其他材料费嘉禾县原水电设备厂及原彩印公司（原印刷厂）棚合计户区项目配电工程，第40页，湖南正源项目管理咨询有限公司材料汇总表金额单位：元编号名称单位数量市场单价市场合价安装工程D配电站、开关站工程C********平垫铁综合kg41.85C********电焊条J422综合kg48.285C********镀锌六角螺栓综合kg38.636C********膨胀螺栓综合套160C********软铜绞线16mm²m22.8C********铜接线端子16mm²个80C********尼龙扎带L=120mm根1410C********电缆标识牌个282C********自黏性橡胶带25mm×20m卷4C********电力复合脂kg0.9C********清洗剂kg2.52C********防锈漆kg2.34C********普通调和漆kg2.34C********棉纱头kg32.2小计其他材料费合计L电缆线路工程C********圆钢φ10以上kg55.843C********钢丝绳φ15以下kg24.239C********黄铜丝综合kg2.045C********铜带200mm×0.2mmm51C********平垫铁综合kg1.9C********嘉禾县原水电设备厂及原彩印公司（原印刷厂）棚电焊条J422综合kg5.19户区项目配电工程，第41页，湖南正源项目管理咨询有限公司材料汇总表金额单位：元编号名称单位数量市场单价市场合价C********焊锡kg7.927C********镀锌六角螺栓综合kg173.556C********膨胀螺栓M12套101.89C********镀锌半圆头螺栓综合套0.346C********平垫圈79.152C********弹簧垫圈2~10mm59.364C********镀锌铁丝综合kg28.894C********裸铜绞线TJ16mm²kg0.291C********电缆卡子4033.535C********电缆卡子603.193C********电缆卡子806.787C********电缆卡子1000.798C********热缩管帽只11.982C********自黏性橡胶带25mm×20m54.219C********聚氯乙烯塑料薄膜0.5mmkg30.376C********塑料带20mm×40m25.057C********塑料带相色带20mm×2000mm10.846C********聚氯乙烯橡胶粘带40mm×50m23.976C********汽油kg29.758C********真空油脂kg23.121C********电力复合脂kg5.712C********丙酮95%kg5.463C********酚醛防锈漆F53各色kg4.2C********醇酸调和漆kg0.812C********钢管脚手架包括扣件kg1353.75C********木脚手板50×250×4000块3.315C********枕木m³0.013C********清洁布250×250块8.702C********嘉禾县原水电设备厂及原彩印公司（原印刷厂）棚冲击钻头φ20支10.02户区项目配电工程，第42页，湖南正源项目管理咨询有限公司材料汇总表金额单位：元编号名称单位数量市场单价市场合价C********棉纱头kg47.79C********铜接地端子带螺栓DT-6mm²个30.975C********铜芯塑料绝缘软电线BVR-6mm²m65.334小计其他材料费合计总计户区项目配电工程，第43页，湖南正源项目管理咨询有限公司机械汇总表金额单位：元编号名称单位数量市场单价市场合价建筑工程D配电站、开关站工程J01-01-001履带式推土机功率75kW台班0.0671J01-01-002履带式推土机功率90kW台班1.5426J01-01-035履带式单斗液压挖掘机斗容量1m³台班2.1462J04-01-002载重汽车5t台班0.0232J04-01-014自卸汽车8t台班7.5789J06-01-052混凝土振捣器(插入式)台班0.0328J06-01-053混凝土振捣器(平台式)台班0.8325J08-01-024木工圆锯机直径φ500台班0.335J08-01-091联合冲剪机板厚16mm台班0.22J10-01-001交流弧焊机容量21kVA台班2.0598J13-01-090电力工程车台班0.4992小计其他机械费合计L电缆线路工程J01-01-001履带式推土机功率75kW台班0.0877J01-01-002履带式推土机功率90kW台班1.2137J01-01-035履带式单斗液压挖掘机斗容量1m³台班2.0026J01-01-053电动夯实机夯击能量250N·m台班4.0035J04-01-014自卸汽车8t台班5.9627J06-01-053混凝土振捣器(平台式)台班6.0738J08-01-024木工圆锯机直径φ50
400-888-7022
APP下载
小程序
公众号
