收藏
浙江省房屋建筑和市政基础设施
施工招标文件示范文本
（适用于杭州市资格后审项目）
（2023版）
浙江省住房和城乡建设厅浙江省发展和改革委员会
二O二五年十月
桐庐城乡供水一体化管网提升改造工程（二
期）-横村镇与富春江镇等区块-钟山乡、莪
山乡、桐君街道、凤川街道等区块给水管网
改造工程施工项目
（招标编号：A33*开通会员可解锁*81001221
）
招标文件
（
☑公开招标）
招标人：
桐庐水务有限公司
（单位盖章）
招标代理机构：
浙江华耀建设咨询有限公司
（单位盖章）
*开通会员可解锁*年12月05日
3
第一章 投标人须知
投标人须知前附表
条款号
条款名称
编列内容
1.1.2
招标人
名称：桐庐水务有限公司
地址：桐庐县城滨江西路288号
联系人：蔡园璐
电话：*开通会员可解锁*
1.1.3
招标代理机构
名称：浙江华耀建设咨询有限公司
信用评价等级：AAA
地址：桐庐县迎春南路121号汇丰大厦1601室
项目负责人：潘泽文 信用评价等级：AAA
联系人：潘泽文
电话：*开通会员可解锁*
1.1.4
工程名称
桐庐城乡供水一体化管网提升改造工程（二期）-横村镇与富春
江镇等区块-钟山乡、莪山乡、桐君街道、凤川街道等区块给水
管网改造工程
1.1.5
工程建设地点
桐庐县
1.1.6
工程承包方式
包工包料
1.2.1
资金来源及比例 自筹资金100%
1.2.2
资金落实情况
已落实
1.3.1
招标范围
横村镇白云村郑家边、半山、莪山乡中门村香炉山、桐君街道
阆苑村高山、凤川街道外源村、钟山乡：洪百户、朱边畈、陈家
及钟洛线沿线、陆家山、大湾里、杨家山、塘湾、中一、双龙水
厂原水管、魏丰村、娘岭坞图纸范围内的道路开挖修复、给水管
道敷设等，具体内容详见施工图纸和本工程工程量清单及其编制
说明等资料。特别说明：本工程给水主材甲供。
1.3.2
计划工期要求
计划工期： 180 个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工
期。
计划开工日期： *开通会员可解锁* 年 12 月 31 日
计划竣工日期： 2026 年 6 月 29 日
1.3.3
质量要求
符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
1.4.1
投标人资格及要 ☑见招标公告。
4
求
1.4.2
是否接受联合体
投标
☑不接受。
1.4.2（4）
联合体投标其他
要求
/
1.4.3
资格审查方式
采用资格后审。
1.9.1
踏勘现场
☑投标人自行踏勘。
1.10.1
投标预备会
☑不召开
1.11
招标工程是否允
许分包
☑不允许。
1.12.1
实质性要求
和条件
见招标公告或者投标邀请书。
其他要求： 见本须知前附表10.1 。
1.12.2
偏差
☑不允许。
2.1
构成招标文件的
其他资料
招标控制价及明细。☑其他：工程量清单（电子版）、施工图纸（电子版）、招标补充文件（如有）。
投标人要求澄清招标文件的截止
时间
截止时间：*开通会员可解锁*年12月15日（投标人在截止时间以后提出的澄清
招标文件的要求，招标人可以拒绝受理。）
提交方式：☑杭州建设工程招标造价平台（https://ztb.cxjw.hangzhou.gov.cn:8092）-“招投标项目信息”-“招标文件（补充招标文件）”栏
目中找到项目，点击对应提疑按钮以实名的形式进行提疑。（资
格后审项目必须选此项提疑）
联系方式： *开通会员可解锁* 联系人： 潘泽文
招标文件澄清
发出的形式
招标人将在*开通会员可解锁*年12月18日 17:30前对投标人疑问作出统一的解
答，并以招标补充文件的形式发出。
在杭州建设工程招标造价平台（https://ztb.cxjw.hangzhou.go
v.cn:8092）、杭州市公共资源交易平台（https://ggzy.hzctc.
hangzhou.gov.cn）上公开发布。在开标前，投标人须随时关注
网站的最新答疑信息，自行下载。
2.2.1
投标人确认
收到招标文件澄
清
潜在投标人应自行关注杭州建设工程招标造价平台（https://zt
b.cxjw.hangzhou.gov.cn:8092）、杭州市公共资源交易平台（h
5
ttps://ggzy.hzctc.hangzhou.gov.cn）发布的补充文件信息，
招标人不再逐一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，
责任自负。
2.3.1
招标人修改文件
发出的形式
同2.2.1。
3.1
投标文件
的组成
3.1.1资格审查资料；
3.1.2技术标（宜300页以内；暗标评审的，分为技术标明标和技
术标暗标）；
3.1.3资信标；
3.1.4商务标；
3.2.1
增值税税金的计
算方法
☑一般计税法
3.2.3
工程量清单
计价方式
综合单价法。
3.2.4
最高投标限价
☑1.最高投标限价 1206.8835 万元，暂列金额 / 万元，暂估价 / 万元；
4、风险控制价：为防止投标人恶意低价竞标，最高投标限价下浮一定比例作为风险控制价。
下浮比例的计算：由招标人在招标文件中先勾选项目类型，
再勾选对应项目类型的高或低区间（选择其一），并明确相应区间的浮动范围（步距
0.1，由 11 个数字组成的等差数列），在开
标时随机抽取其中一个数。
☑（2）、本项目为市政工程项目（不含隧道及大型桥梁、
高架桥）
80%~82%：□高区间 81%~82%，具体为 81%、
81.1%、81.2%、81.3%、81.4%、81.5%、81.6%、81.7%、81.8%、81.9%、82%；
☑低区间 80%~81%，具体为 80%、
80.1%、80.2%、80.3%、80.4%、80.5%、80.6%、80.7%、80.8%、80.9%、81% ；（单个市政工程中隧道或大型桥梁、高架桥部分工程造价占项目总造价
50%以上的，按市政工程项目
（隧道及大型桥梁、高架桥）折扣率执行）5.其他：招标控制价
1206.8835 万元。
3.2.5
投标报价的
其他要求
详见本项目工程量清单编制说明及招标文件的相关规定 。
3.3.1
投标有效期
90 个日历天（从投标截止之日起算）。
3.4.1
投标保证金
1.金额：人民币 20 万元（不得超过项目估算价的2%，且最
高不得超过50万元。）
2.交纳方式：银行保函/保证保险/担保公司担保/转账/数字保函
6
（保函、保险、担保形式缴存保证金的，购买保险、保函、担保
的费用及转账资金应从基本账户支出，投标人须提供购买保险或
办理保函、担保等保证金相关费用从投标人基本账户转出凭证
及银行出具的相关基本账户证明，否则按未按照招标文件的要
求提交投标保证金处理。）
（1）采用转账形式的交纳要求：
投标保证金必须从投标企业基本账户交纳。本项目的投标保
证金由“招必得建易投标保证金平台” 统一收付，投标保证金
平台系统登录入口（https://bzj.zhaobide.com），投标单位
第一次登录须先进行网上注册才能进行关联。具体操作流程详见
“桐庐县公共资源交易网”（https://tlztb.tonglu.gov.cn:18
090/#/）→【资料下载】→【关于保证金的相关业务资料下载】
内容。完成注册后，必须将所缴纳投标保证金与所投标项目关
联，方可完成投标保证金递交。最后在线打印“缴存确认单”，
并关联本项目后将“缴存确认单”的打印页上传至电子投标文件
中。
户名：杭州市公共资源交易中心桐庐分中心保证金专户
帐户：2*开通会员可解锁*46
开户银行：浙江桐庐农村商业银行股份有限公司科技城支行
（2）投标保证金的缴存时间：采用转账形式缴存的投标人
须在招标文件规定的投标截止日期前一天22:00（ 北京时间）
前足额交纳所投项目的投标保证金到达杭州市公共资源交易中心
桐庐分中心保证金专户，并确保在投标截止时间前将投标保证金
交纳信息和投标项目（标段）关联成功，否则视为未交纳或未足
额交纳，投标保证金收到时间以实际到账时间为准。
注：本项目不接受年度保证金。
（3）采用其他形式的要求：按《关于在杭州市建设工程项目中
推行工程担保制度》、《浙江省人民政府关于进一步加强工程建
设项目招标投标领域依法治理的意见》等文件执行。投标人应将
对应所投项目（标段）的保函、保险保单、担保保函原件的扫描
件上传至电子投标文件中作为评标依据。未提供的视为未按招标
文件的要求交纳投标保证金作无效标处理。
（4）采用浙江省投标保证金数字保函的，投标人可以登录投标
人管理平台查询线上保函状态并跳到保函平台进行办理，出函成
7
功后网上投标页面会出现同步状态。若有问题可通过以下途径咨
询建易公司（软件公司）：*开通会员可解锁*。（即投标界面可以
跳转，办理后须关联本项目）
备注：
1、重新招标项目，参与投标的投标人仍需按上述规定要求重新
递交投标保证金。
2、关于各类投标保函要求：其一投标人提交的投标保函中保证
人承担责任的条件须与招标文件的要求一致；其二投标人提交的
投标保函必须是不可撤销见索即付的保函；其三若因投标人的投
标保函中承担责任的内容条件及赔付方式与招标文件要求不完全
一致导致担保人拒不承担担保责任的，由投标人按招标文件规定
的投标保证金金额向招标人履行赔付责任。
3.4.4
其他可以不予退还投标保证金的
情形
1.经查实，投标人在投标过程中存在串通投标或弄虚作假的。☑2.拟派项目负责人在投标截止日有在其他在建合同工程上担任项目负责人（包括工程总承包项目中的施工负责人）的情形。☑3.拟派项目负责人因多个项目同时投标中标导致放弃中标的情形。
4.其他： / 。
注：本招标文件的“投标保证金不予退还”是指：
（1）以现金转账形式，转账现金不予退还。
（2）以银行（数字）保函形式，招标人作为受益人向银行提起
索赔。
（3）以保证保险形式，招标人作为被保险人（受益人）向保险
人提起索赔。
（4）以担保公司担保形式，招标人作为受益人向担保人提起索
赔。
3.5
资格审查资料
同3.1。
3.7.3（1）
电子投标文件
盖章要求
1.投标文件格式文件要求投标人盖章、法定代表人印章的地方，
投标人均应使用CA数字证书加盖投标人的单位电子印章、法定代
表人个人电子印章。联合体投标的，除联合体协议书、投标函格
式之外的仅由联合体牵头人加盖单位电子印章、法定代表人个人
电子印章即可。
2.
☑投标文件所附证书证件、业绩证明文件、投标保证金等证明
材料用原件复制件并加盖投标单位电子印章。
8
3.7.3（2）
电子投标文件
的制作和要求
1.投标人采用在杭州建设工程招标造价平台（https://ztb.cxjw
.hangzhou.gov.cn:8092）公布的 V3.3.0 电子投标文件工具，完
成电子投标文件制作，生成后缀名为“.HzTbs”的电子投标文
件 。电子投标文件工具详见杭州建设工程招标造价平台（https
://ztb.cxjw.hangzhou.gov.cn:8092）“招投标项目信息”页面
最上方的“电子投标工具下载”按钮进行下载更新。
2.电子投标文件包括资格审查材料、资信标、技术标、商务标四
个部分，应分别放入投标工具相应的模块：
2.1资格审查材料：业绩公示汇总表（资格条件业绩的汇总）及
相关证明材料复制件（若有）、招标人要求的其他材料（若有）
等；
2.2资信标：投标文件资信标格式中要求的评审材料（含证明材
料的复制件）；
2.3技术标：投标文件技术标格式中要求的相关材料（含证明材
料的复制件）；
2.4 商务标：投标文件商务标格式中要求的相关材料（含证明材
料的复制件）。☑3.本项目技术标采用暗标。技术标文件按明标和暗标文件分别制作，暗标文件中不得出现直接反映投标人身份或人员姓名的信
息，不得出现直接反映投标人身份或人员姓名的标记。☑4.其他： 中标单位应向招标人提供纸质投标文件6份（一正五副） 。
注：投标人有关电子投标疑问请与各自电子投标工具技术支持
联系。
☑3.7.3
（3）
业绩证明文件
要求
按招标文件要求提供。
4.1.1
电子投标文件加
密要求
使用投标工具软件编制生成的电子投标文件，后缀名为“.HzTbs”。
4.2.1
投标截止时间/
电子投标文件上
传截止时间
*开通会员可解锁*年12月25日 09:00:00
4.2.2
电子投标文件上
传平台
使用专用密钥上传至杭州市公共资源交易平台（详细上传方式详
见：杭州市公共资源交易平台及公告附件）
4.2.3
投标文件退还
投标截止时间止，存在以下情形之一的不予开标，投标文件退
还：
9
1.招标人设置工程业绩作为必要条件的，递交投标文件的投标人
少于15个的；
2.未设置工程业绩条件为必要条件，递交投标文件的投标人少于
3个的；
3.其他： 因网络、系统、电力等不可抗力因素延期开标的 。
4.2.5
电子投标文件的
拒收情形
1.投标截止时间后送达（上传）的投标文件、未按招标文件要求
上传的；
2.投标人未按规定加密的投标文件，应当拒收并提示；
3.存在下列情况之一的，视为拒收：
（1）电子投标文件无法解密的；
（2）电子投标文件解密后无法正确读取的；
（3）电子投标文件无法导入成功的；
5.其他： / 。
5.1
开标时间
和地点
1.开标时间：同电子投标文件上传截止时间。
2.开标地点： 杭州市公共资源交易中心桐庐分中心桐庐3号开
标大厅（桐庐县经济开发区石珠路388号科技孵化园B座五
楼） 。
3.开标平台：杭州市公共资源交易平台
5.2
开标程序
（一）至开标时间，招标人代表应使用招标CA数字证书对上传的
电子加密标书进行解密。
（二）投标文件解密完成并导入评标系统后，投标单位、项目负
责人、投标报价、工期及其他内容将在电子交易平台公开显示。
☑采用投标函获取信息作为投标单位签到信息。标录显示问题
仅作提醒企业后续完善资料信息的作用，不作为本项目资格审
查、否决投标的依据。
（三）招标人在开标会现场随机抽取需要明确的内容：
1.综合单价评审项目。
☑技术标打分制的综合评估法：
综合单价评审项目抽取： 3 项；合理区间K【-K,K】： 15 （
K≥15%）
2.价格入围方式。
（1）先抽取高中低区间的分区方式：按投标报价分区或按投标
人数量分区；
（2）抽取到按投标报价分区的，再抽取高区间系数KH和低区间
10
系数KL，KH和KL范围均暂定为10%-30%，抽取具体数值为10%、15%、20%、25%、30%。
3.最佳报价（合理最低价）计算方式及相关下浮系数。
技术标打分制的综合评估法：需抽取下浮系数。
5.4
特殊情况处置
因网络、系统、电力等不可抗力因素延期开标的，需更新制作投
标文件并按招标文件要求重新递交。
6.1.1
评标委员会的组
建
评标委员会构成：成员为 5 人及以上单数。
（评标委员会开始评标前应推选 1 名专家为评标组长，招标人代
表不得担任评标组长）。
6.3
评标办法
☑3.技术标打分制的综合评估法：技术标评分（30分）+资信标评分（10分）+商务标评分（60分）；
企业信用等级从高到低排序，信用等级为A级的得2分，信用等级
为B级的得1.5分，信用等级为C级的得0.75分，信用等级为D级的
得0.25分，信用等级为E级的得0分。
除房屋建筑、市政基础设施总承包以外的其他专业类施工项目，
暂不应用信用评价结果，评标时均按满分2分计分。
6.3.1
最佳报价的确定
方法
最佳报价的确定方法 ：详见评标办法。
6.3.2
评标委员会推荐中标候选人的人
数
☑2.采用评定分离：不排序的方式向招标人推荐 3-5 名中标候选人（如有效投标人≤6 家的应推荐 3 名，有效投标人 7-9 家的
应推荐□3
☑4 名，有效投标人≥10 家的应推荐□3□4☑5 名）。
7.1
中标候选人公示
媒介及期限
公示媒介：杭州建设工程招标造价平台（https://ztb.cxjw.hang
zhou.gov.cn:8092）、杭州市公共资源交易平台（https://ggzy.
hzctc.hangzhou.gov.cn）
公示期限：不少于3日。如遇国家法定休假日，应顺延至法定休假
日后第一个工作日。
7.2.1
确定中标人
☑评定分离，根据评标委员会推荐，另行组织定标会议，由定标委员会确定中标人。
☑7.2.3
定标会议地点和
时间
☑招标人根据相关规定在评标结果公示结束后10日内召开定标会议。
□7.2.4
考察、质询
/
☑7.2.5
定标委员会的组
建
定标委员会由
（5人及以上单数）组成。
11
□7.2.6
现场面试
/
☑7.2.7
定标要素及具体
内容
☑1.价格因素： 主要包括商务报价高低、主要材料报价的合理性、不平衡报价情况等 ；☑2.企业实力：主要包括企业规模、资质等级、专业技术人员规模、近年的财务状况、过往业绩（含业绩影响力、难易程度）等 ；☑3.工程保修维护等后续服务便利；☑4.落实建筑业高质量发展政策；☑5.落实政府其他政策；☑6.评标报告；注：投标单位需将定标要素相关内容（企业实力、拟派团队能 力与水平）根据自身情况制作在投标文件（资信标）中一并提 供，后续不再进行资料补充，不提供不作废标处理。
☑7.2.8
定标方法
☑1.票决法：
☑直接票决法：
☑直接票决法一；
7.2.9
中标人公告媒介
及期限
公告媒介：杭州建设工程招标造价平台（https://ztb.cxjw.han
gzhou.gov.cn:8092）、杭州市公共资源交易平台（https://ggz
y.hzctc.hangzhou.gov.cn）。
公告期限：不少于3日。
☑7.2.10
按原定标方法确
定中标人
定标后且中标通知书发出前有下列情形之一的，招标人可以组织
原定标委员会从其他中标候选人中按原定标方法确定中标人：
（1）中标人放弃中标资格或者拒不签订合同的；
（2）中标人被查实存在违法行为影响中标结果的；
（3）招标文件规定的其他情形。
☑7.2.11
重新定标
定标后有下列情形之一的，应重新定标：
（1）查实定标委员会未按定标办法公正履职的；
（2）有定标委员会成员与中标候选人有利害关系且未申请回避
的；
（3）招标文件规定的其他情形。
7.4
履约担保
及工程款支付
担保
履约担保的金额：合同总价的 2 %（不得超过2%）。
工程款支付担保的金额：与履约担保同比例。
履约担保/工程款支付担保的形式：现金、支票、汇票、转账、
银行保函、数字保函、担保公司担保保函或者保险机构保证、保
险、保单。
8.1
重新招标
1.资格后审项目设置了招标工程所需最低资质（资格）条件外的
12
情形
其他条件，导致通过资格审查的投标人数量不足的；
2.招标投标过程中，因项目发生变更，现有招标资格条件与项目
工程规模不符的；
（非评定分离项目须勾选第3、4项）
5.法律法规规定的其他情形。
8.2
不再招标
的情形
重新招标后投标人仍少于3个的，属于必须审批、核准的工程建
设项目，报经原审批、核准部门审批、核准后可以不再进行招
标。
10
需要补充的
其他内容
招标人异议受理电话：潘泽文 *开通会员可解锁*
投诉受理部门电话 ：桐庐县建筑业管理处
*开通会员可解锁*
10.1
否决投标的
情形
投标文件存在以下情形之一的，由评标委员会审核并经过询标程
序，其投标文件将被否决：☑技术标打分制的综合评估法（1）资格审查内容：
①“项目企业、从业人员资格核对表”显示的“投标函”中的投
标人（含项目负责人）信息（除正常的企业名称变更之外）与”
杭州建设信用监管平台”核验的信息不一致的”；（注：企业名
称准予变更的材料需体现在投标文件资格审查材料中，具体以工
商管理部门相关要求为准，若未按招标文件要求提供的，评标委
员会可作出不利于投标人的判定。）
②投标人不满足招标文件载明的企业资质、人员资格、安全生产
许可证的、相关人员的任命书（如有）；
企业资质动态核查：投标人于投标截止日当周或前一周，
投标人在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上，参与投标资质的资质动态核查结果处于“不合格”状态的（或者资质“合格”状态的等级低于投标要求的资质等级）；③投标人被有关行政监管部门依法限制投标且在限制期内的；
④被列入“拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单”的；
⑤投标报价高于最高限价的；
⑥不同投标人的投标文件检测码一致的；
⑦投标人不以自己的名义或投标人未按照招标文件的要求提交投
标保证金（含以银行保函或担保公司担保形式提交的投标保函未
按本招标文件格式要求提供）或提供的投标保证金有缺陷而不能
接受的；
13
（注：1.招标文件中未选择转账缴纳投标保证金方式的，请评标
委员会进一步核实是否有投标人仍按转账方式缴纳投标保证金，
如果存在，考虑到相关条款为贯彻落实替建筑企业减轻负担的初
衷，该种情形不做保证金无效的处理。2.投标人须提供购买保险
或办理保函、担保等保证金相关费用从投标人基本账户转出凭证
及银行出具的相关基本账户证明，否则以未按照招标文件的要求
提交投标保证金处理。3.投标保证金缴纳要求按投标人须知3.4.
1规定执行，投标保函格式按招标文件格式要求提供。）
⑧投标人不满足招标文件载明的企业资格业绩条件的；
⑨投标文件中投标承诺书未按要求填写；
⑩组成联合体投标的，投标文件未附联合体协议书（含未明确职
责分工）的；
⑪省外企业未按规定办理省外建设工程企业进浙备案手续的
（含未提供“浙江省建筑市场监管公共服务系统”备案信息截图
复制件）；
⑫投标人未按投标人须知1.4.4项规定执行的；
⑬存在法律、法规、规章规定的其它资格审查否决投标情况的
（否决时需明确引用的具体条款及内容）。
投标人应在投标前自行做好省、市信息平台相关信息（包
括但不仅限于：企业资质、人员资格、项目状况、信用评价结果等）的维护工作，对信息的真实性、准确性、完整性负责；投标人的“企业资质及安全生产许可证、项目负责人（建造师）资格、市场行为限制情况、列入‘拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单’、项目负责人姓名”，以投标截止时间经杭州建设信用监管平台信息核验的“项目企业、从业人员资格核对表”为资格审查依据。
招标人设置资格业绩条件的，经递补后通过资格审查的投
标人＜15个的，评标委员会应当否决全部投标，招标人应分析
原因、降低条件后重新招标。
（2）技术标否决性评审内容：
①关键施工技术方案不可行的（项目含土方外运的，未编制渣土
处置方案，未明确运输方式、出土总量、出土计划及时间等具体
内容）；住宅项目未编制住宅工程质量通病防治施工方案的）；
②生产措施存在重大安全隐患的；
③主要施工机械设备不能满足施工需要的；
14
④采用的验收标准或主要技术指标达不到国家强制性标准或招标
文件要求的；
⑤采用的施工工艺、方法或质量安全管理措施不能满足国家强制
性标准或要求的；
⑥违反投标文件暗标要求的；
⑦投标人未按投标人须知第3.6项规定执行的；
⑧存在法律、法规、规章规定的其它技术标评审否决投标情况的
（否决时需明确引用的具体条款及内容）。
（3）初步评审内容：
①投标文件未按招标文件规定的格式要求盖章的；
②投标文件未按招标文件规定的格式要求，经法定代表人（或提
供有效“授权委托书”的委托代理人）签字和盖章的；
③投标文件中投标函未按要求填写（投标函以投标工具中格式化
表格的内容为准）；
④投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文
件中对同一招标项目报有两个或以上报价，或出现多个投标单位
名称、项目负责人，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交
备选投标方案的除外；
⑤投标文件不能满足招标文件载明的工程质量、工程验收标准、
施工工期、保修期要求的；
⑥工程量清单报价格式不符合计价数据交换标准的；
⑦存在法律、法规、规章规定的其它初步评审否决投标情况的
（如否决时需明确引用的具体条款及内容）。
（4）资信标否决性评审内容：
①项目管理班子配备不能满足要求的：
❶C类证书专职安全生产
管理人员配备不符合规定的；
❷拟派驻现场关键岗位人员个数及
合同、社保缴纳证明不符合要求的（本项目需至少配置项目经理
1 人、技术负责人 1 人、质量员 1 人、安全员 1 人）；
②存在法律、法规、规章规定的其它资信标评审否决投标情况的
（否决时需明确引用的具体条款及内容）；
③
☑其他： 项目管理班子配备不能满足要求的：不满足招标文
件修订文件人员配备要求的（允许承诺制的施工员除外） 。
（5）商务标否决性评审内容：
①安全文明施工费用报价低于建设行政主管部门颁发的取费计价
15
文件（即按照《浙江省建设工程计价规则（2018版）规定的安全
文明施工基本费费率乘以1.15系数）的弹性费率下限计算值的；
②标化工地增加费未根据招标文件明确的创建等级要求和招标控
制价中公布的创标化工地增加费暂定费用金额进行统一填报的；
③规费、税金报价不符合现行规定的；
④企业管理费报价低于建设行政主管部门规定的对应专业工程企
业管理费弹性费率下限20%的；
⑤改变招标文件提供的工程量清单（含分部分项工程及措施项目、其他项目清单项目的编码、项目名称、计量单位、工程数量、项目特征描述）的；⑥改变招标文件明确的暂定不竞价内容的；
⑦经评标委员会认定的投标报价低于成本价的；
⑧投标人拒绝按评标委员会要求提供报价分析说明和证明材料
的；
⑨工程量清单报价与工、料、机报价及对应的报价分析不相符
的，或与拟建工程的施工方案明显不匹配的；
⑩投标报价错误累计达到或超过原总报价（招标控制价≦5000万
元的按0.5%，招标控制价＞5000万元的按0.1%）的；
⑪投标文件的编制人接受同一工程招标人委托编制招标文件
（含招标控制价），或接受其他投标人委托编制投标文件的；
⑫投标人未按投标人须知第1.12项规定执行的；
⑬存在法律、法规、规章及规范性文件规定其它商务标评审否
决投标的（如否决时需明确引用的具体条款及内容）。
注：凡评标委员会拟作出否决投标决定的，应先向投标人进行
询问核对。投标人未按投标人须知前附表10.5项规定执行的，
评标委员会有权否决其投标。
10.2
异议与投诉
1.异议：（1）潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议
的，应当在投标截止时间10日前以书面形式向招标人提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动；
（2）投标人认为开标不符合有关规定的，应当在开标时提
出异议。招标人将当场对异议给予处理或者告知处理的办法。异议和答复应记入开标记录或者制作专门记录以存档备查；
（3）投标人及其他利害关系人对评标结果有异议的，应当
在中标候选人公示期内以书面形式向招标人提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标
16
活动。
（4）其他： / 。2.投诉：（1）投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合
法律、行政法规和招标文件规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明资料，具体要求按《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。就招标文件、开标和评标结果投诉的，应当先向招标人提出异议，异议答复期不计算在前款规定的期限内。
（2）其他： / 。3.上述时限最后一日如遇国家法定节假日的，顺延至法定节
假日后的第一个工作日。提出投诉的应当知道起始时间界定为：（1）对招标文件公告资格条件的投诉以下载招标文件的第一天为准；（2）对除公告资格条件外招标文件其他内容的投诉以招标文件下载最后一天为准；（3）对开标的投诉以开标时间为准；（4）对评标结果的投诉以中标候选人公示期的起始时间为准。
10.3
定标前核查
招标人定标前，将组织对评标委员会确定的中标人或推荐的
中标候选人和其拟派项目负责人进行查验，以下凡一项核验不符合招标文件规定的，取消其中标资格，招标人将按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人或重新招标:（1）核验投标人有效的《安全生产许可证》和企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人）有效的安全生产考核合格证书；
“浙江省建筑市场监
管公共服务系统”上最新资质动态核查结果处于“合格”状态；（ 2） 查 询 拟 中 标 人 及 拟 派 项 目 负 责 人 等 是 否 符 合 招 标 公 告“（三）其他”的要求：
①投标人及其拟派项目负责人未被列入建筑市场严重失信名
单（以全国建筑市场监管公共服务平台黑名单记录、失信联合惩戒记录和浙江省建筑市场监管公共服务系统严重失信名单的信息为准）；
②投标人及其拟派项目负责人投标截止日之前三年（含）内
无行贿犯罪记录；
③投标人及其拟派项目负责人投标截止日未被人民法院列入
失信被执行人名单；
④投标人及其拟派项目负责人未被市场监督管理机关在全国
企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；
⑤投标人及其拟派项目负责人未被人力资源社会保障行政部
门列入失信联合惩戒名单（有效期内）并共享至信用信息共享平台；
⑥省外企业应按规定办理“省外建设工程企业进浙备案”手
续；
17
⑦未被列入“拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单”的，
（以“信用杭州”网站为准）。
（3）拟派驻现场关键岗位人员社保、合同符合要求。
投标人拟派项目关键岗位人员社
保的说明
投标人拟派项目关键岗位人员的社保如未能按要求提交或者提交
的社会保险缴纳单位与投标人不一致的，符合以下情形时，应将
证明资料编入投标文件，由评标委员会进行认定，原则上可视作
社会保险满足招标文件要求：（投标文件递交时未提供以下情形
有效证明材料的，开标后补充的证明材料均不予认可）：
（1）达到法定退休年龄正式退休和依法提前退休的；
（2）因事业单位改制等原因保留事业单位身份，实际工作单位
为所在事业单位下属企业，社会保险由该事业单位缴纳的；
（3）属于大专院校所属勘察设计、工程监理、工程造价单位聘
请的本校在职教师或科研人员，社会保险由所在院校缴纳的；
（4）属于军队自主择业人员的；
（5）因企业改制、征地拆迁等买断社会保险的；
（6）有法律法规、国家政策依据的其他情形。
10.4
在建合同工程的认定及变更证明
1.对项目负责人（包括工程总承包项目中的施工负责人）“有在
建合同工程”的认定标准：
（1）拟派项目负责人在投标截止时间尚有在其他在建合同工程
中担任项目负责人的情形为“有在建合同工程”。
（2）其他工程项目，包括在中华人民共和国境内所有建设工
程，不受地域、行业和投资性质的限制。
（3）在建合同工程的时间界定：在建合同工程的开始时间为合
同工程中标通知书发出日期，或者不通过招标方式的则以合同签
订日期为开始时间，结束时间为该合同工程验收合格或合同解除
日期）。
以下情形视为“有在建合同工程”：
①合同协议书尚未签订的，中标通知书中载明的项目负责人；
②合同协议书已经签订，合同协议书中明确的项目负责人；
③项目负责人发生更换的，以现任项目负责人视为有“在建合
同工程”。
2. 在建项目的项目负责人（包括工程总承包项目中的施工负责
人）办理更换后，投标时需提供的资料：
（1）项目业主同意更换的证明；
18
（2）原项目负责人在建项目信息有备案在建设主管部门的，应
提供建设主管部门同意更换的证明或网上变更信息复制件；
（3）投标时未提供有效证明材料的（包括前任和现任项目负责
人）视作无变更，开标后补充的变更证明材料均不予认可。
3.在建合同工程和人员信息可参照全国和浙江省建筑市场监管与诚信信息平台发布的信息。
10.5
投标文件
的澄清、说明、
补正
1.澄清回复时间不得超过在发出通知后 30 分钟（该时间填报
不得超过 30 分钟），投标人逾期或未按要求澄清回复的，将视
为不予回复或确认，评标委员会有权否决其投标。投标人通讯不
畅通，导致不能及时联系的，视作为投标人不予回复或确认。
2.评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以
要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要
求。
3.投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，
评标委员会可以否决其投标。
□10.6
陈述和答辩
无
10.7
特别说明
1.本前附表是投标人须知正文内容的补充和细化，应当与正文内
容一致。如本前附表与正文内容表述不一，以本前附表为准。
2.商务标编制：根据住房和城乡建设部、省建设主管部门对造价从业人员执业管理的相关法律法规规定以及《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）的规定，投标报价的编制必须遵守以下规定：（1）投标报价应由投标人或受其委托具有相应能力的工程造价咨询人编制。（2）投标文件的编制人不得接受同一工程招标人委托编制招标文件（含招标控制价），并不得接受其他投标人委托编制投标文件。
□3.暂估价： / 。 4.关于报价的补充要求：☑①本项目需要土方外运，招标人已列明建筑垃圾减量、资源化利用、运输和利用处置等相关子目并计入招标控制价中，投标人
应根据《关于发布杭州市工程渣土消纳市场信息价的通知》（杭
管执联〔*开通会员可解锁*〕1号）及《关于明确杭州市工程渣土运输及消纳
项目计价清单和报价口径的通知》等相关文件精神并结合项目方
19
案实际合理报价，中标的施工企业须按照杭城管【2022】39号
《关于进一步规范建筑垃圾审批管理和执法工作的通知》办理好
相关备案手续。☑②根据 《杭州市建委转发《杭州市渣土办关于印发杭州市建筑垃圾处置全程闭环数智化监管技术标准（施行）的通知》（
杭建工通知（2022）60号）等文件要求，投标人应充分考虑施工
现场的建筑垃圾处置全程闭环数智化管控设备安装、运行及维护
费用并列入安全文明施工措施项目费中报价。
③监测设施经费保障要求：本工程处于安装监测设施工程范围。
根据《关于开展建筑工程扬尘在线监测设施安装工作的通知》
（杭建工（2019）103号）文件要求，投标人应充分考虑扬尘控
制及在线监测设施安装、运行费用应充分考虑并列入报价，在合
同签订前应向招标人提供对应的实施方案。
④根据 《杭州市城乡建设委员会关于推进杭州市建筑施工领域
安全生产责任保险工作的通知》（杭建工发〔2021〕384号）、
《关于明确杭州市建筑施工领域安全生产责任保险费用计取的通
知》（杭建招标造价中心〔2021〕84号）等文件要求，本项目招
标控制价编制时已考虑安责险预算并计入建安工程造价内，请投
标人在投标报价时，结合工程实际和企业信用状况将安责险列入
企业管理费中进行自主报价。
⑤
☑本项目需要按照绿色建筑标准进行建设。招标人已考虑相关
费用并计入招标控制价，投标人应根据招标人提供的建设主管部
门出具的《民用建筑节能审查意见》及施工图设计文件“绿色建
筑与节能设计专篇”，在投标文件中体现绿色建筑、建筑工业
化、可再生能源应用、太阳能光伏安装、超低能耗建筑等技术要
求，并结合项目方案实际合理报价。中标的施工企业要严格按照
施工图设计文件及绿色建筑、建筑节能强制性标准施工，并编制
绿色节能施工方案。
⑥本项目投标报价中的智慧工地相关费用在表1-3-A-1中体现；
投标报价中的现场临时宿舍取暖降温费用（若本项目施工周期在
6-9月的）在表2-5中体现；投标报价中的安责险相关费用在表2-
5中体现。以上费用请投标人充分考虑并列入报价。
5.建筑工人实名制管理和经费保障要求：①根据杭州市城乡建设
委员会关于转发《浙江省人力资源和社会保障厅等6部门关于印
20
发〈实施“四实”管理全面深化工程建设领域劳动用工实名制改
革方案（试行）〉的通知》（杭建市通知[*开通会员可解锁*]17号）等文件要
求，投标人应充分考虑施工现场的实人认证以及考勤设备安装、
运行及维护费用并列入安全文明施工措施项目费中报价。②其
他： / 。
6.价款结算方式 ：☑竣工后一次性结算7.农民工工资保证金：
（1）投标人应在投标前仔细核查本企业农民工工资保证金缴纳情
况，应按杭州市有关农民工工资保证金管理制度执行。
（2）为落实杭州市建设领域农民工“无欠薪”相关要求，在合同中应明确工资性工程预付款不得低于施工合同总价的1%，工资性工程款比例应符合相关文件规定。8.招标人应当按规定向中标人提供工程款支付担保。非财政出资项目工程款支付担保额度及提交时间应符合相关文件规定。9.□实施BIM的内容： / 。
10.
☑投标人存在撤销投标文件和无正当理由放弃中标、不与招
标人签订书面合同等情形或被行政部门查实存在违法行为，招标
人重新招标的，招标人可以拒绝投标人再次投标该项目。
11.创安全文明标准化工地等级要求： / ；工程质量创优目标要求： / 。12.本招标文件项目负责人一般情况下是指项目经理。
13.中标价如出现《浙江省建设工程计价规则》（2018 版）（以下简称《2018 版计价规则》）所列的异常报价情形，招标人可与中标人协商确定合理单价，并在合同中明确约定。协商确定的单价仅用于工程量调整和变更后综合单价的确定。14.工伤保险按相关规定要求执行。15.本招标文件信用评价执行《浙江省建筑施工企业信用评价的实施意见》《浙江省注册建造师信用评价的实施意见》。16.投标人应在投标前自行做好省、市信息平台相关信息的维护工作，并对企业资质、人员资格、项目状况、信用评价等信息的真实性、准确性、完整性负责。
17.其他
（1）根据《杭州市工程建设项目招标投标管理暂行办法》杭政
函【2019】27号文的规定，评标中，发现在建设工程招标投标
活动中有管理办法中“二、招标、投标中第（十六）条情形之
一的”，且经询标澄清投标人无证据材料证明其合理性的，经
21
评标委员会半数以上成员确认，其投标可视作串通投标并按否
决投标处理，不再对其进行评审。经后续调查处理，即使最终
无法认定串通投标行为成立的，也不影响对其按否决投标处理
的结果。
（2）疫情防控期间，各方应根据相关政策文件要求开展招投标
活动。
（3）本项目招标人主要材料及设备中，部分设有三个及以上档
次相当的品牌要求，具体品牌名单后已添加“或相当于”。投
标人应按推荐的品牌、规格确定投标报价，并在投标书中明确
所选品牌（厂家）及价格；投标人在投标文件中若提供了招标
人推荐品牌以外的产品，应同时提供相当于招标人推荐品牌产
品同档次的证明材料；投标人若未注明品牌、不选择招标人的
推荐品牌且未提供同档次的证明材料的，中标后由招标人在所
列品牌中任选其一，中标人须无条件接受。（注：招标文件或
清单中未提供品牌的材料均为国产优质品牌）。
（4）住宅项目的投标人需根据《住宅工程质量通病防治施工任务书》、设计文件及《杭州市住宅工程质量通病防治设计导则（试行）》编制《住宅工程质量通病防治施工方案》。中标人的施工方案及《住宅工程质量通病防治专项施工方案报审表》需经监理单位审核、建设单位批准后实施。专业分包单位应根据设计文件及导则要求编制分包工程质量通病防治专项施工方案，经总承包单位、监理单位审核、建设单位批准后实施。（5）
☑其他： 1.中标单位应向杭州市公共资源交易中心桐庐分
中心交纳交易服务费，费用标准按《浙江省公共资源交易中心工
程建设项目交易服务收费标准》执行。
特别提醒:
1、投标人应配足配齐经营活动所需相应的人员、技术装备，使
用自有办公设备编制、递交、解密投标文件。
2、在评标过程中如发现投标人存在系统违法提示的，本项目评
审期间会按有关规定对投标单位投标文件情况进行询问核对。
各投标人要重视并认真做好对评标委员会询问的回复工作。经
询问，投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，
22
经半数以上成员确认，其投标文件按否决投标处理，不再对其
进行评审，也不影响招标工程继续评标。评标结束后，评标委
员会应将有违法嫌疑的投标文件以及相关评标分析材料及时移
交招标投标行政监督部门作进一步调查处理，即使最终无法认
定违法行为成立，也不影响对其按否决投标处理的结果。
3、项目要求提供的关键岗位人员社保证明材料，必须提供人员
的个人社保缴纳证明，并加盖投标人所属社保机构印章（社保
打印时间必须在招标公告发布至投标截止时间内），浙江省内
社保证明需带有可扫描验真的二维码，浙江省外社保证明需企
业附社保证明验证真实性的途径，投标人填报的关键岗位人员
的劳动关系和社保关系在投标期间均应在投标人公司（除投标
人须知前附表10.4规定的情况除外），若存在弄虚作假的情
形，将按有关规定及投标承诺书承诺接受处理。
23
第二章 评标办法
☑评标办法（三）
技术标打分制的综合评估法（应用信用评价）
技术标打分制的综合评估法应先确定评审区间，对进入评审区间的投标人依次进行资
格审查、确定最佳报价、技术标评审、初步评审、资信标评审、商务标评审、推荐中标候
选人。采用百分制记分法对有效投标人分别进行技术、资信、商务报价评分，按总分由高
到低进行排序，并按照排序推荐中标候选人。
一、确定评审区间
（一）确定评审区间
进入评审区间的投标人须为“企业资质及安全生产许可证、项目负责人（建造师）资
格满足招标文件载明的要求的、无市场行为限制情况的、未被列入‘拖欠农民工工资失信
联合惩戒对象名单’、项目负责人姓名与杭州建设信用监管平台核验一致”、投标报价不
高于最高限价的；相关信息以投标截止时间经杭州建设信用监管平台信息核验的“项目企
业、从业人员资格核对表”及招标文件相关要求为依据。（适用于非联合体投标核验）
1.投标人≤15 个的，全部进入评审区间；
2.投标人＞15 个的，采用信用择优、招标人推荐和价格入围的综合方式确定 15 个投标
人进入评审区间：
⑴信用择优 6 名
□本项目允许投标报价低于风险控制价下限值的投标人进入抽取范围。
☑本项目不允许投标报价低于风险控制价下限值的投标人进入抽取范围。
（风险控制价下限值是指风险控制价高区间或低区间的最低值，举例：房建项目风险
控制价为 81%~83%，招标人选择了高区间 82%~83%，则 82%即风险控制价下限值）
开标后，对本项目所有投标人按市内、外企业分别进行“复合信用分”（复合信用分=
企业信用分+工程业绩分*5，余同）排行，在市内、外企业各自信用排行（若仅有一名投标
人，则直接纳入评审区间）的前 60%中随机抽取 3 名进入评审区间。上述进入随机抽取范围
的投标人数量不足 3 名的，将进入随机抽取范围的投标人全部纳入评审区间，剩余名额改
为按价格入围方式进入评审区间。
对于房屋建筑和市政基础设施施工总承包以外的其他工程，暂不实行信用择优。
⑵招标人推荐 3 名
□本项目允许投标报价低于风险控制价下限值的投标人进入评审区间。
24
☑本项目不允许投标报价低于风险控制价下限值的投标人进入评审区间。
招标人可在开标前自主决定是否推荐投标人进入评审区间，若推荐的，必须推荐 3 名。
推荐名单须按招标人所在单位的内控管理制度集体研究确定。开标前招标人应做好名单保
密工作。
⑶价格入围 6 名
（二）价格入围方式：
1.价格分区方式
招标人在开标环节随机抽取价格分区方式及高区间系数和低区间系数。
KH——高区间系数；
KL——低区间系数；
DN——去除投标报价最高和最低的 10%个报价后，剩余投标报价的最高报价；
D0——去除投标报价最高和最低的 10%个报价后，剩余投标报价的最低报价；
KH 和 KL 范围暂定为 10%-30%，抽取具体数值为 10%、15%、20%、25%、30%，由招标人
在开标环节随机抽取确定。范围和具体数值根据市场情况动态调整。
（1）方式一：按投标报价分区
去除投标报价最高和最低的 10%个报价（四舍五入，若去除最低的 10%个报价后，剩
余投标人中的最低价仍低于风险控制价下限值的，则去除所有低于风险控制价下限值的报
价，若剩余投标人不足 15 家的，则将去高去低和去除低于风险控制价下限值的分步进行；
若去除的最后一个报价存在相同的，则去除复合信用分低的，若复合信用分一致则都不去
除），将剩余投标报价从高到低排序后计算差值【差值 C1=（最高报价 DN-最低报价 D0）】，
按差值乘以抽取到的相应系数将投标报价分为高【DN 至 DN-C1*KH（含）】、中【DN-C1*KH
至 D0+C1*KL（含）】、低【D0+C1*KL 至 D0】三个区间，随后在每个区间内抽取 2 个投标报
价；
（2）方式二：按投标人数量分区
去除投标报价最高和最低的 10%个报价（四舍五入，若去除最低的 10%个报价后，剩余
投标人中的最低价仍低于风险控制价下限值的，则去除所有低于风险控制价下限值的报价，
若剩余投标人不足 15 家的，则将去高去低和去除低于风险控制价下限值的分步进行；若去
除的最后一个报价存在相同的，则去除复合信用分低的，若复合信用分一致则都不去除），
将剩余投标报价从高到低排序（若有相同价格的，按投标单位全称的音序升序排序），按
投标人数量均分为高、中、低三个区间（高、低区间数量为四舍五入后取整，余下的分至
25
中区间，若分区间时临界的投标人单位音序也相同的，则都分至中区间），随后在每个区
间内抽取 2 个投标报价；
2.存在招标人放弃推荐或其推荐的投标人未参加投标、多种方式进入评审区间的投标
人出现重复或数量不足 15 个的，在中区间依次递补（若中区间无投标人递补，在低区间依
次递补；若低区间无投标人递补，则在高区间依次递补），直至入围评审区间的投标人达
到 15 个；
3.上述价格计算精度保留到元。
以上相关系数等的抽取由招标人在开标环节中完成。
二、资格审查
评标委员会对进入评审区间的投标人进行资格审查（通过资格审查的投标人须未与其
他投标人的法定代表人为同一人的、检测码未与其他投标人一致的）。投标人存在投标人
须知前附表10.1资格审查否决情形之一的，评标委员会组织投标人询问核实后，情况属实
的，资格审查不予通过，否决其投标。
若因资格审查不通过，导致投标人数量不足 15 个的，按照价格入围方式在中区间依次
递补（若中区间无投标人递补，在低区间依次递补；若低区间无投标人递补，则在高区间
依次递补。若高中低区间均无投标人递补，则在已去高去低未进入高中低区间的投标人中，
按价格从低到高顺序依次递补，但以该方式递补进的投标人不计入最佳报价计算），直至
通过资格审查的投标人达到 15 个。
招标人设置资格业绩条件的，经递补后通过资格审查的投标人＜15 个的，评标委员会
应当否决全部投标，招标人应分析原因、降低条件后重新招标。
采用陈述和答辩的项目，招标人应在资格审查结束后及时通知投标人拟派项目负责人
按规定时间参加答辩。
三、确定最佳报价
1.最佳报价计算：对通过资格审查的有效投标人的投标报价进行算术平均，将算术平
均值下浮 1%-3%后作为最佳报价（其中，暂估价、暂列金额不作下浮计算，下浮系数数量为
5 个，具体为：1%、1.25%、1.5%、1.75%、2%，在开标环节由招标人随机抽取。下浮系数数
量和具体数值根据市场情况动态调整）。
2.上述最佳报价计算精度保留到元，除计算错误外，在整个招标过程中保持不变。
四、技术标评审（暗标，30 分）
评标委员会对通过资格审查的投标文件进行技术标评审。
（一）技术标否决性评审
26
投标人存在投标人须知前附表 10.1 技术标评审否决情形之一的，评标委员会组织投标
人询问核实后，情况属实的，技术标评审不予通过，否决其投标。
（二）技术标评分
技术标一般评审因素
序号
评审因素
分值
1
总体施工部署、场地平面布置及说明
0-3
2
主要施工方案（项目含土方外运的，须编制渣土处置方
案，明确运输方式、出土总量、出土计划及时间等具体内
容）；住宅项目，须编制住宅工程质量通病防治施工方
案）
0-5
3
工程质量保障措施
0-5
4
施工进度计划和保障措施
0-5
5
安全生产、文明施工、环境保护措施
0-4
6
主要施工设备配置情况
0-3
7
针对本工程的重点、难点和关键部分进行分析并阐明可行
的施工组织方案
0-3
8
新型技术应用措施（如建筑工业化、BIM技术、绿色建
筑、海绵城市应用等）
0-1
9
新能源车辆配备情况
0-1
口10
陈述和答辩
/
备注：
1、评标委员会按本表所列评审内容（除陈述和答辩）进行详细评审，独立评分。专家
对每家投标单位技术标评分最大范围在技术标满分（除陈述和答辩）的85%—100%分之
间，无固定进制（最多保留两位小数）；对低于技术标满分（除陈述和答辩）85%的专
家的评分，须经评标委员会三分之二以上成员同意并书面给出明确理由，否则将作无
效票、无效分处理，该评标专家的所有评分均不计入技术标得分计算。评标专家的有
效评分大于等于3个的，扣除一个最高总分和一个最低总分后的算术平均值为技术标得
分，评标专家的有效评分少于3个的，按全部有效评分的算术平均值；
2、陈述和答辩具体要求见投标人须知前附表，分值为1.5-2分，每家投标单位该项最
终得分为各评标委员会成员的评分的算术平均值。有拟派项目负责人未按通知要求的
27
时间到达指定地点得0分；
3、技术标得分计算结果四舍五入保留两位小数；
4、技术标评审通过的但技术标缺少评分项内容的，则该评分项得0分；
5、由招标人根据项目实际情况自行确定评审因素，如本项目不涉及该项内容的，该评
审因素可以设置0分。
五、初步评审
评标委员会对通过技术标评审的投标文件进行初步评审。投标人存在投标人须知前附
表 10.1 初步评审否决情形之一的，评标委员会组织投标人询问核实后，情况属实的，初步
评审不予通过，否决其投标。
六、资信标评审
评标委员会对通过初步评审的投标文件进行资信标评审。
（一）资信标否决性评审
投标人存在投标人须知前附表10.1资信标评审否决情形之一的，评标委员会组织投标
人询问核实后，情况属实的，资信标评审不予通过，否决其投标。
（二）资信标评分（10分）
资信分可根据投标单位的类似工程业绩、建设主管部门的信用评价体系、项目负责人
及项目班子人员能力等因素进行设置，具体内容和分值由招标人自行确定。资信评分由评
标委员会统一打分，评分时保留两位小数。
评审因素
评审内容
最高分值
类似工程业绩
企业、人员类似工程业绩
（1）企业业绩：投标人自 2020 年 1 月 1 日以来
（时间以竣工验收日期为准），完成过单个合同
金额 800 万元及以上的市政公用工程施工业绩，
每个得 1.5 分，本项最高得 3 分。【注：有效证明材料：施工合同和竣工验收证明材料原件扫描件并加盖投标单位电子公章，二者缺一不可，否则不予得分；时间或金额以竣工验收证明材料上的为准（若同一合同项目分次进行竣工验收的，时间以最晚验收日期时间为准）。施工合同或竣工验收证明材料对项目属性或规模的描述不一致时，按竣工验收证明材料、施工合同的顺序进行解释。对不能证明项目属性和规模的，另须提供能体现上述指标的竣工图纸或行政
4
28
主管部门（或建设单位）出具的证明材料原件扫描件并加盖投标单位电子公章）。】 注：若提供的为工程总承包或代建项目中含上述要求的工程业绩也可，但须满足上述要求并按上述要求提交证明材料扫描件并加盖投标单位电子公章。如业绩为联合体投标的，须提供联合体协议书证明投标人完成其中的施工内容，完成施工部分金额须 800 万元（含）及以上)，（以联合体协议书中的分工内容确定其承接范围，不明确的不认可）。
（2）人员业绩：投标人拟派项目负责人自 2020
年 1 月 1 日以来(时间以竣工验收日期为准)，以
项目负责人身份完成过单个合同金额 800 万元及
以上的市政公用工程施工业绩，每个得 1 分，本
项最高得 1 分。【注：有效证明材料：施工合同和竣工验收证明材料原件扫描件并加盖投标单位电子公章，二者缺一不可，否则不予得分；时间或金额以竣工验收证明材料上的为准（若同一合同项目分次进行竣工验收的，时间以最晚验收日期时间为准）。施工合同或竣工验收证明材料对项目属性或规模的描述不一致时，按竣工验收证明材料、施工合同的顺序进行解释。业绩证明材料（施工合同、竣工验收材料等）必须体现人员为同一人（如合同期限内人员变更的，还须供行政主管部门（或建设单位）出具的证明材料扫描件），否则不予得分；对不能证明项目属性和规模的，另须提供能体现上述指标的竣工图纸或行政主管部门（或建设单位）出具的证明材料原件扫描件并加盖投标单位电子公章）。】若提供的为工程总承包或代建项目中含上述要求
的工程业绩也可，但须满足上述要求并按上述要
求提交证明材料扫描件并加盖投标单位电子公
章。如业绩为联合体投标的，须提供联合体协议
书证明投标人完成其中的施工内容，完成施工部
分金额须 800万元（含）及以上)，（以联合体
协议书中的分工内容确定其承接范围，不明确的
不认可）。
信用（履约）评价
建设行政主管部门企业信用评价
2
29
履约评价（暂不实施，评标时按满分2分计分）
2
项目负责人及项目
班子人员、管理人
员能力
拟派项目管理班子配备情况的能力：
拟派项目负责人及项目班子人员中：
具有工程类高级及以上职称的每有一人得1分或
具有工程类中级职称（除技术负责人外）的每有
一人得0.5分。
本项最多得2分。
注：项目管理班子人员指项目负责人、技术负责
人、质量员、施工员、安全员。
【有效证明材料为：提供职称证书原件扫描件并
加盖投标单位电子公章及投标人投标截止月上溯
3个月（含投标截止日当月，共4个月）中任意连
续2个月缴纳拟派上述人员的社保缴纳证明扫描
件并加盖投标单位电子公章。（社保证明需为关
键岗位人员的个人社保缴纳证明，并加盖投标人
所属社保机构印章，浙江省内社保证明需带有可
扫描验真的二维码，浙江省外社保证明需企业附
社保证明验证真实性的途径，社保打印时间必须
在招标公告发布至投标截止时间内）】
（同一个人同时提供中级职称证书和高级职称证
书的，按较高级别职称证书计分。）注：若项目管理班子配备情况（含项目负责人）
为退休人员，可不提供社保证明，但须提供身份
证（正反面）、退休证明及返聘合同原件扫描件
并加盖投标单位电子公章；本项目所有拟派人员
均不得互相兼任。
2
上表中的信用评价根据投标截止之日杭州建筑信用监管平台上施工总承包企业按规定
对应的信用等级进行计取并排序，无信用等级的计 0 分。
企业信用等级从高到低排序，信用等级为A级的得2分，信用等级为B级的得1.5分，信
用等级为C级的得0.75分，信用等级为D级的得0.25分，信用等级为E级的得0分。
除房屋建筑、市政基础设施施工总承包以外的其他专业类施工项目，暂不应用信用评
30
价结果，评标时均按满分2分计分。
七、商务标评审
评标委员会对通过资信标评审的投标文件进行商务标评审。
（一）商务标否决性评审
投标人存在投标人须知前附表 10.1 商务标评审否决情形之一的，评标委员会组织投标
人询问核实后，情况属实的，商务标评审不予通过，否决其投标。
（二）商务总报价评分（56 分）
投标单位的报价为最佳报价的，商务分得满分；投标单位的报价每高于最佳报价 1%的
扣 2 分，每低于最佳报价 1%的扣 1 分，报价低于或等于风险控制价的，每低于最佳报价 1%
的扣 2 分，扣完为止。不足一个百分点时，使用直线插入法计算，结果四舍五入保留两位
小数。
（三）工程量清单符合性评审（4 分）
工程量清单符合性评审是对投标报价的工程量清单综合单价进行评审，确定是工程量
清单综合单价是否存在超出合理区间范围的情况。
1.确定评价项目
评价项目由招标人先行选定和计算机随机抽取两部分组成。
由招标人在工程量清单中先行选定不超过10个（且数量不超过工程量清单项数1.5%，
总价不超过投标最高限价10%）子项目。当满足以上条件的工程量清单，清单总数在134项
（含）～50（含）项期间，可选2个子项目；清单总数少于50项的，应选择1个子项目。
计算机随机抽取：开标现场由招标人从招标文件工程量清单中（去除招标人自行选定
项目）以计算机随机抽取的方式选定，数量同招标人先行选定数量一致。
2.综合单价评审
评价项目的评标基准单价，以投标最高限价的相应清单项目价格为基准，由招标人自
行设定各评价项目的合理区间【-K,K】（K≥15%）。报价超出合理区间范围的，每个评价
项目扣（4/评审项目总数）分，4分扣完为止。（该环节小数点精确程度在计算机辅助评标
系统中确定）
招标人先行选定的评价项目、合理区间均在招标文件中明确且公布。
总分=技术标评分（30分）+资信标评分（10分）+商务标评分（60分）
☑八、推荐中标候选人（适用于“评定分离”方法）
评标委员会对投标人按总分从高到低进行排序，并按照排序推荐前附表规定数量的中
标候选人（经评审推荐的中标候选人不标明排序），如总分相同的，以投标报价低的优先；
31
投标报价仍相同的，以资信标排名靠前的优先；资信标排名仍相同的，以技术标排名靠前
的优先；上述均相同的，由评标委员会抽签确定。
当有效投标人＜3个时，评标委员会应判定本次投标是否具有竞争力。若评标委员会认
为本次投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。
32
☑第二节 定标办法（适用于“评定分离”项目）
一、定标原则
定标应遵循招标人负责制、公开透明、诚信守约的原则。
二、定标组织
（一）定标工作由招标人组建的定标委员会负责，定标委员会的组建：
1.定标委员会组建人数见投标人须知前附表。
2.定标委员会成员一般由招标人代表、项目业主代表和项目使用单位代表组成。确有
需要的，招标人可邀请外部专家担任定标委员会成员，但邀请的外部成员人数不得超过定
标委员会成员总人数的二分之一。评标委员会成员原则上不得担任定标委员会成员。
3.招标人的法定代表人或主要负责人或分管负责人应进入定标委员会，并担任组长，
主持定标会议。招标人的法定代表人、主要负责人、分管负责人均进入定标委员会的，或
其中两人进入定标委员会的，应从其中推选一人担任组长。
4.定标委员会成员与中标候选人有利害关系的应主动说明并申请回避。
5.定标委员会名单在中标结果确定前应保密。
（二）定标委员会应当按照招标文件确定的定标标准和方法，客观、公正定标，招标
文件没有规定的定标标准和方法不得作为定标的依据。
三、定标方法
定标委员会按下列方法确定中标人：
☑票决法。由定标委员会以直接票决或者逐轮票决的方式确定中标人。
☑直接票决法：
☑直接票决法一：定标委员会在进入投票范围的中标候选人中，以每人投票支持一个中
标候选人的方式，得票最多且过半数的中标候选人为中标人。
当没有中标候选人得票超过半数时，选择得票较多的 2 个中标候选人（按上一轮得票
多少的顺序选择，在选择第 2 个中标候选人时出现同票的中标候选人时，□
抽签抽取中标
候选人
☑报价低者（报价相同时抽签抽取 1 个中标候选人）□由招标人法定代表人或其委托
代表直接确定 1 个中标候选人作为二次投票的范围)，直至出现得票过半数的中标候选人为
止。
□直接票决法二：定标委员会在进入投票范围的中标候选人中，以每人投票支持
N
（N 不得超过中标候选人数）个中标候选人的方式，得票最多且过半数的中标候选人为中标
33
人。
当没有中标候选人得票超过半数时，选择得票较多的 2 个中标候选人（按上一轮得票
多少的顺序选择，在选择第 2 个中标候选人时出现同票的中标候选人时，□
抽签抽取中标
候选人□报价低者（报价相同时抽签抽取 1 个中标候选人）□由招标人法定代表人或其委
托代表直接确定 1 个中标候选人作为二次投票的范围，直至出现得票过半数的中标候选人
为止。
□直接票决法三：定标委员会在进入投票范围的中标候选人中，以每人投票支持
N
（N 不得超过中标候选人数）个中标候选人的方式，得票最多的中标候选人为中标人。
当得票最多的中标候选人出现多个时，采用□
抽签抽取 □报价低者（报价相同时抽签
抽取 1 个中标候选人）由招标人法定代表人或其委托代表直接确定 1 个中标候选人作为
中标人。
□逐轮票决法：
□逐轮票决法一：定标委员会在进入投票范围的中标候选人中，以每人投票支持
N (N
≥3)个中标候选人的方式，得票最多的 N 个中标候选人进入下一轮的淘汰投票。在确定第
N 个中标候选人时如果出现同票的，则采用□抽签抽取或报价低者（报价相同时抽签抽取 1
个中标候选人）□由招标人法定代表人或其委托代表直接确定 1 个中标候选人进入下一轮
的淘汰投票。
对进入淘汰投票的中标候选人逐轮进行淘汰，原则上每轮淘汰 1 名中标候选人。各轮
投票时，每人投 1 个淘汰单位，该轮得票最多的中标候选人被淘汰。得票最多的中标候选
人不止 1 个时，一并加以淘汰，但必须确保第一次淘汰之后剩余的中标候选人不少于 2 名，
否则在得票最多的
N 个中标候选人中按前述规则进行二次淘汰，剩余的中标候选人进入下
一轮淘汰投票。根据前述规则，直至剩余 1 名中标候选人为中标人。
□逐轮票决法二：定标委员会对全部中标候选人采取多轮逆淘汰方式表决。原则上逐
轮淘汰 1 名中标候选人。各轮投票时，每人投 1 个淘汰单位，该轮得票最多的中标候选人
被淘汰。得票最多的中标候选人不止 1 个时，一并加以淘汰，但必须确保存在中标人，剩
余的中标候选人进入下一轮淘汰投票，最终确定中标人。在确定最终中标人时如果出现同
票的，则采用□
抽签抽取或报价低者（报价相同时抽签抽取 1 个中标候选人）□由招标人
法定代表人或其委托代表直接确定最终的中标人。
□集体议事法。由定标委员会进行集体商议，定标委员会成员各自发表意见，由定标
委员会组长最终确定中标人。所有参加会议的定标委员会成员的意见应当作书面记录，并
由定标委员会成员签字确认。
34
□其他定标办法： 。
四、定标报告
（一）定标委员会应当向招标人提交书面定标报告。定标报告由定标委员会全体成员
签字。对定标结果有不同意见的定标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，
定标报告应当注明该不同意见。定标委员会成员拒绝在定标报告上签字又不书面说明其不
同意见和理由的，视为同意定标结果。
（二）定标报告应包括以下内容：
1.定标程序；
2.定标委员名单；
3.定标要素；
4.定标办法；
5.定标结果。
35
三、招标文件其他修改内容
招标文件其他修改内容：本工程要求投标人配备的项目管理班子人员如下：具有市政
公用工程专业二级及以上注册建造师执业资格的项目经理1人，工程类中级及以上职称的技
术负责人1人，市政专业的施工员不少于1人,市政专业的质检员（质量员）不少于1人，持
有建安C证的安全员不少于1人。注：以上人员含项目经理不得兼任。
项目管理班子配备情况表调整如下：
表 4 项目管理班子配备情况表
工程名称：
上岗资格证明
岗位（招标人根据项目
实际按需设置）
姓名
身份证
职称
证书
名称
级
别
证号
专业
到位率承诺
项目
经理
按合同要求
执行
技术
负责人
按合同要求
执行
质量员
市政
按合同要求
执行
关
键
岗
位
安全员
按合同要求
执行
施工员
市政
按合同要求
执行
……
1其
他
岗
位
36
注：以上人员含项目经理不得兼任。须同时提供拟派驻现场关键岗位人员（本项目至少需配置
项目经理1人、技术负责人1人、质量员1人、安全员1人）的聘用合同，及投标截止月上溯3个
月（含投标截止日当月，共4个月）中任意连续2个月的社保缴纳证明（社保证明需为关键岗位
人员的个人社保缴纳证明，并加盖投标人所属社保机构印章，浙江省内社保证明需带有可扫描
验真的二维码，浙江省外社保证明需企业附社保证明验证真实性的途径，社保打印时间必须在
招标公告发布至投标截止时间内）。其中关键岗位人员个数及合同、社保证明的响应按相关否
决投标的情形评审；若配备人员专业不满足招标文件修订要求的，按相关否决投标的情形评
审；其他所填信息与递交的附件不符的，按招标文件具体规定的资信评分要求评审。
本项目施工员可在项目投标时确定或采用承诺制在中标后规定时间内按招标文件要求配
齐。
若中标，中标人应在中标公示结束后（公示期间无异议）3个工作日提供项目管理班子人
员（含施工员）的劳动合同、社保（要求同上）以及相关证书供招标人审核，行业监管部门确
认后，予以发放中标通知书。若中标人在上述招标文件规定时间内无法配齐相关班子人员，影
响中标通知书发放和后续工程正常推进，视作未实质性响应按招标文件按规定组建项目班子，
招标人在报行业监管部门同意后，有权取消其中标资格并重新组织招标。
本工程一旦我单位中标，将承诺如实按上述配备人员到位，否则将自愿接受合同相关违约
条款处理。
上述填报内容真实，关键岗位人员的劳动关系和社保关系在投标期间必须均在投标人公司
（符合投标人须知前附表10.4规定的情况除外），若不真实，愿按有关规定及投标承诺书接受
处理。
投标人： （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）
年 月 日
37
四、招标人的特殊要求
（注：“招标人的特殊要求”为发包人对承包人在项目实施阶段的要求，不作为评标中否
决投标条款的直接依据。如有涉及否决投标条款的内容应同时在前附表 10.1 中集中载明并
做亮色显示。）
1、条款：
特殊要求内容：1、中标单位中标后必须在工地现场通过“浙里办”的“桐庐工程助
手”，用来对项目管理班子人员的出勤考核，以上费用由中标单位承担，相关费用已综合
考虑在合同价中。
2、本项目在公示期结束无异议后，中标单位需按照招标文件和投标文件要求将拟派本
项目管理人员通过“浙里办”进行实名注册，并在“桐庐工程助手”完成中标项目关联，
用来对项目管理班子的出勤考核，具体考勤细则根据工程助手相关考勤文件要求执行。考
勤期限从系统设置的开工之日起至工程项目施工单位完成合同约定内容并出具完（竣）工
报告终止。考勤人员原则上不得变更，确需变更的应按要求进行审批，同时建设单位应按
合同约定作经济处罚、变更后的关键岗位人员资格等级和要求不得低于变更前人员。
3、本项目需要土方(渣土)外运计算运输费用，土方(渣土)消纳费不计入本次招标，其
他费用由投标人综合考虑在总报价中。
38
五、工程量清单编制说明
编制内容：
一、工程概况及工程范围
1、本工程所处地址：
桐庐城乡供水一体化管网提升改造工程（二期）-横村镇与富春江镇等区块-
钟山乡、莪山乡、桐君街道、凤川街道等区块给水管网改造工程：横村镇白云村郑家边、半山、莪山
乡中门村香炉山、桐君街道阆苑村高山、凤川街道外源村、钟山乡：洪百户、朱边畈、陈家及钟洛线沿
线、陆家山、大湾里、杨家山、塘湾、中一、双龙水厂原水管、魏丰村、娘岭坞。
2、工程特征、建设规模、招标范围：横村镇白云村郑家边、半山、莪山乡中门村香炉山、桐君街道
阆苑村高山、凤川街道外源村、钟山乡：洪百户、朱边畈、陈家及钟洛线沿线、陆家山、大湾里、杨家
山、塘湾、中一、双龙水厂原水管、魏丰村、娘岭坞图纸范围内的道路开挖修复、给水管道敷设等，具
体内容详见施工图纸和本工程工程量清单及其编制说明等资料。特别说明：本工程给水主材甲供。
3、施工现场情况、交通运输、自然地理条件等：本工程施工现场涉及对现状道路、房屋及其
周边等设施保护、围护，投标人应通过踏勘现场，编制合理施工方案。环境保护要求：符合国家、
省、市及工程所在地有关绿色施工，环境保护等要求。
二、工程量清单编制依据：
1、工程量清单按照国标《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《建设工程
工程量计算规范（
2013）浙江省补充规定》（浙建站计（2013）63号文件）、《建设工程
39
工程量计算规范（
2013）浙江省补充规定（二）》（浙建站计（2014）31号文件）、《关
于印发
<杭州市建设工程工程量清单计价实施细则（2018修订）>的通知》、《浙江省建设
工程工程量清单计价实用手册》、；浙江省建设工程工程量清单计价指引编制；
2、《浙江省建设工程计价规则（2018版）》、《浙江省市政、园林绿化、安装、建筑
与装饰工程预算定额》（2018版）、《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税
率及有关计价调整的通知》（浙建建发【
2019】92 号），浙江省、杭州市及桐庐县的相关
文件规定；
3、招标文件、设计施工图纸及其他有关资料
4、与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料。
5、施工现场情况、工程特点及常规施工方案。
三、安全施工、文明施工、环境保护和临时设施的要求：招标项目各类专业工程对应的安
全文明施工费用的取费计算基数和最低费率标准（不得低于招标项目各类专业工程对应的
安全文明施工费的最低费率标准）：
1、安全文明施工费(环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费等费用)的投
标报价应按照《浙江省建设工程计价规则》（2018版）及浙建建发[2022]37号文件《关于
调整建筑工程安全文明施工费的通知》，安全文明施工基本费中增加疫情常态化防控和
“智慧工地”增加费两项费用，安全文明施工基本费按照《浙江省建设工程计价规则
（2018版）》的费率乘以1.15系数,投标报价不得低于本通知中公布费率的下限费率，非市
区一般工程计取如下:
（1）市政安装工程：取费基数为人工费+机械费，最低费率为5.54%；
2、企业管理费的要求：企业管理费报价不得低于《浙江省建设工程计价规则》（2018
版）及《杭州市建设工程工程量清单计价实施细则》（2018修订）的通知杭建市发
{2018}578号文等现行文件规定的对应专业工程企业管理费弹性费率下限乘20％(各专业工
程企业管理费报价≧∑对应专业工程报价（人工费+机械费）*最低费率)，具体如下:
（1）市政安装工程：取费基数为人工费+机械费，最低费率为2.52%；
四、本工程规费及税金取费：
（一）、规费（排污费、社保费、公积金等）的取费计算基数费率标准（甲方预算价
按基准费率编入，投标人按现行政策文件要求报价，不得低于基准费率的30%）：
1、市政安装工程：取费基数为人工费+机械费，最低费率为8.34%；
（二）、本工程税金（增值税，此项费用为不可竞争费用，不得竞争）：9%；
五、工程质量、工期等要求：详见招标文件。
六、本工程材料等要求说明：
（一）、除甲供材料外，本工程所需其它材料由施工单位自行采购，价格由投标单位
自行报价，一次性包干，中标后不作调整。但所采购材料必须符合施工图设计、国标、现
行施工验收规范要求，并经招标人、监理单位认可，才能使用到本工程。请各投标单位报
价时，自行考虑市场上下浮动风险因素。所有材料的颜色和式样等在施工前，根据设计和
40
业主要求确定，但单价不作调整。
（二）、除甲供材料外所有配套材料均包含在综合单价内，中标后不予调整，如：生
料带、S304不锈钢螺丝、垫片等辅助材料。
（三）、本工程甲供材料名称：
甲供材料表附件（
发包人供应材料设备一览表）
序
号
材料、
设备品种
规格型号
单位
数量
单价
（元）
质量
等级
供应
时间
备
注
1
水泥砂浆内衬环氧密封层
球墨给水管（及配套铸铁
管管件）
DN100~DN300
m
按需
/
/
开工-
完工
2
钢管，自带内外防腐（及
配套钢管管件）
DN100~DN300
m
按需
/
/
开工-
完工
3
PE给水管（1.25MPa)（及
配套PE管件）
DN25~DN150
m
按需
/
/
开工-
完工
4
PE给水管（1.6MPa）（及
配套PE管件）
DN20
m
按需
/
/
开工-
完工
5
PPR给水管（1.6MPa）（及
配套PPR管件）
DN20
m
按需
/
/
开工-
完工
6
PE法兰扪板
N20~DN300
个
按需
/
/
开工-
完工
7
钢制法兰扪板
N20~DN300
个
按需
/
/
开工-
完工
8
球墨铸铁法兰扪板
N20~DN300
个
按需
/
/
开工-
完工
41
9
橡胶软接头
DN20~DN300
个
按需
/
/
开工-
完工
10
闸阀
DN20~DN300
个
按需
/
/
开工-
完工
11
远传无线水表
DN20~DN300
个
按需
/
/
开工-
完工
12
减压阀
DN20~DN300
个
按需
/
/
开工-
完工
13
KP快速排气阀
DN100
个
按需
/
/
开工-
完工
14
排泥阀
DN100
个
按需
/
/
开工-
完工
15
水表专用阀
DN20~DN40
个
按需
/
/
开工-
完工
16
加密阀
DN20~DN40
个
按需
/
/
开工-
完工
17
止回阀
DN20~DN40
个
按需
/
/
开工-
完工
18
伸缩节
DN20~DN300
个
按需
/
/
开工-
完工
19
流量计
DN20~DN300
个
按需
/
/
开工-
完工
20
压力监测装置
DN20~DN300
个
按需
/
/
开工-
42
完工
21
PE法兰
DN20~DN300
个
按需
/
/
开工-
完工
22
钢制法兰
DN20~DN300
个
按需
/
/
开工-
完工
23
球墨铸铁法兰
DN20~DN300
个
按需
/
/
开工-
完工
24
地上式加密型消火栓
CFSS100/65型
个
按需
/
/
开工-
完工
25
球墨铸铁自调试检查井
井盖
φ700 重型
个
按需
/
/
开工-
完工
26
球墨铸铁检查井盖
φ300 重型
个
按需
/
/
开工-
完工
27
球墨铸铁盖板及井座
300*500
个
按需
/
/
开工-
完工
28
球墨铸铁盖板及井座
500*600
个
按需
/
/
开工-
完工
29
球墨铸铁盖板及井座
500*800
个
按需
/
/
开工-
完工
30
球墨铸铁盖板及井座
600*1000
个
按需
/
/
开工-
完工
43
七、施工图纸中补充说明及其它相关说明：
1、本工程采用商品砼、预拌砂浆，投标人必须严格执行，不得以设计图纸及清单描述
未注明商品砼、预拌砂浆而提出变更并要求调整中标单价。
2、施工图未明确部分暂按分部分项工程项目特征描述内容计价；
3、本工程设计起点、终点按设计要求与原有或新建管道接顺；
4、预算清单工程量参考工程主要设备材料表，结算时工程量按实调整；
5、大型机械进出场费已综合考虑，各投标单位需自行考虑该项费用，中标后不予调整；
6、因承包人原因造成的基槽超挖、扰动及其相应处理费用由承包人承担；7、农田、绿化处管道回填按原土回填计算；
8、涉及农田、绿化管道面层回填必须采用原状种植土（不含石块）或达到建设单位要
求的种植土回填；
9、涉及田埂、池塘、地形标高等原有地形破坏，均需修复原状；
10、本工程渣土消纳处置地点为钟山破塘湾，编制甲方招标控制价时，土方（渣土）
外运运距根据每个行政村单独计算，从行政村村委--破塘湾的距离，各投标单位需结合实
44
际情况，自主报价，中标后综合单价不作调整；
11、原则上本项目开挖时若遇沙、石方严禁私自开挖运，若发现私自开挖，无论实际
沙、石方挖方量多少，均按现场开挖面计算方量，并按市场价的2倍罚款在工程款中扣除，
若造成重大影响，还将承担相应法律责任。其中开挖范围内沙、石方开挖及挖方量必须以
书面形式上报建设单位、设计单位、监理单位确认；开挖范围外沙、石方开挖及挖方量必
须以书面形式上报建设单位、设计单位、监理单位审核是否必要开挖；
12、本项目预算挖方按单管考虑，现场实际发生共沟情况，结算时按建设单位及设计确定沟截面计
算；
13、表后管道按图开挖，结算时按实际调整；
14、甲供材料二次运输、保管费、检测费等已综合考虑在组织措施费中，各投标单位
需自行考虑该项费用，中标后不予调整；
15、除厂家直接运至施工现场的甲供材料外，剩余甲供材料（管道、阀门等多、重、
大型材料）从甲方指定仓库运至施工现场的运输费（包括退回材料现场运回至甲方指定仓
库的费用），本次预算以每个行政村按项统差考虑，各投标单位自行综合考虑该费用，中
标后不作调整；
16、由于现场实际情况，阀门接头分镀锌接头跟 PPR 接头：PPR 接头为甲供材料，工程量暂定按 80%
考虑；镀锌接头按为施工单位自行采购材料，工程量暂定按 20%考虑，结算时按实调整；
17、开挖范围内所必须拆除灌溉渠、排水渠等，均按现浇混凝土修复计入，结算时按
甲方签证联系单按实计量；
18、拆除及修复工程量均为暂定，施工前及施工后均需建设单位、监理单位确定；
19、本项目细沥青按AC-13C型（原生）考虑；
20、本工程阀门井井深按管道管顶覆土+管径+阀门支墩计；
21、砖砌体用 Mb10 水泥砂浆砌筑 MU20 砼普通砖；
22、拆除沥青混凝土路面及对应基层，按设计图考虑，后期若为白改黑等实际拆除不同，结算时按
实调整；
23、路面拆除厚度暂按修复厚度考虑，结算时按实调整；
24、沥青、沥青基层及混凝土路面拆除残值费按 10 元/m3 计入(招标控制价中残值费按 10 元/m3
已扣除，后期实施过程中该部分残值由中标单位自行处理。投标单位应综合考虑在投标报价中。)
25、因行政村内地下管线不明，≥100 以上的管子，交互点位暂定，结算时按实调整，﹤100 以下的
管子综合考虑在技术措施费中按项考虑，
各投标单位需结合实际情况，自主报价，中标后综合单
价不作调整，若因施工导致破损，由承包人自行修复；
26、各投标人对施工中可能影响的交通、现状建筑物的保护及现状管（杆）线进行调
查，并考虑对具体施工的影响因素，在技术标中编制保护方案，并将相应的调查费及保护
费用综合考虑在总报价中；
27、涉及涉路施工（县道及以上）、防洪等需经相关审批程序通过后，并经建设、监
理确认后方可施工，相关保护费、围护费已考虑措施费中，若未发生则结算时扣除。
45
28、施工时，本项目政策处理范围内需得到建设单位答复后进行施工，进场后政策处
理范围外被破坏的事物，由中标单位自行承担相应后果；
29、本工程实施内容中包含所有管线数据测量定位收集整理(具体要求按桐庐水务有限
公司规范执行)、用户信息收集整理（用户名、户号、电话、表身号、地址、拍照、水表挂
吊牌等）等相关工作，相关资料在工程竣工验收前提供。投标人应在投标总报价中自行考
虑该项费用，中标后不作调整。
30、本工程余土（渣土）综合按三类土考虑，投标单位自行踏勘现场综合考虑密度单
价，中标后单价不作调整；
31、根据桐渣专〔*开通会员可解锁*〕1 号，渣土消纳费不计入本次招标；
32、钟山乡道路开挖土石方部分（不含绿化部分），暂定10%为石方，90%为土方，结
算时按甲方签证考虑；挖出石方集中处置，运至建设单位指定地点；
33、拆除及修复工程量均为暂定，施工前及施工后均需建设单位、监理单位确定；涉
及利旧部分按70%考虑；施工单位在施工前自行现场踏勘，如果利旧率低于
70%，书面上报
建设方，按时调整；如未上报，则按
70%利旧率结算，结算时不予调整；
34、拆除并修复道路钢护栏杆，栏杆利旧；35、绿化修复，并按原状修复，工程量暂定：现场乔木及球类灌木需利旧，片植灌木
统差考虑按
65元/m2；（养护时间跟着市政走）；
36、新建花岗岩侧石尺寸暂按标准规格370*150*1000考虑，结算时按实调整；
37、新铺
花岗岩铺装、侧石等材质参考原有材质；
38、管道砂垫层及砂护管采用机制砂；
39、表后 De25 的管道开挖人工按 60%、机械按 40%计算，其它的由投标人自行勘探现场情况，在投
标时综合考虑，合理报价，中标后不作调整；
40、本次预算包含设备基础，但不含设备；
八、其它说明：各投标单位在参加投标时，要根据企业自身各项技术经济实力，充分考
虑以下因素：
1、本工程周围建筑物及杆线的保护费、原管线和地下管线保护、保证交通安全、与其
它工程施工单位之间施工交叉点的沟通配合事宜等要求投标单位综合考虑，并综合考虑在
总报价中，中标后不作调整。
2、施工期间特别要注意加强安全措施，施工中的安全标志、警戒标志、标牌制作、夜
间照明费用等安全措施费在报价时进入措施项目报价清单中，中标后一律不作调整，请在
投标报价中综合考虑。
4、要求投标单位综合考虑行车干扰、工程沿线的其它工程施工干扰等因素，施工期间
应保证沿线单位、住户及过往车辆和人员的正常通行，请投标单位综合考虑设置施工便道、
彩钢板围护、便道日常维护等费用措施费，并综合考虑在总报价中，中标后措施费用不作
46
调整。
5、措施项目清单：投标单位可根据现场踏勘、施工图、施工方案等自行增设。吊机、
挖机等机械设施配置数量由投标单位自行综合考虑；
6、投标人应考虑施工期间恶劣天气对工程整体进度的影响，在技术标中明确切实可行
的技术防范措施来保证工程整体进度，将该费用列入措施项目清单报价中。
7、风险费自行考虑，计入综合单价。风险范围包括：除招标文件中注明可调整处外的
施工期内遇市场价格（人、材、机）波动。工程量增减引起的综合单价变动。由于工程量
变更引起的组织措施项目发生变化。施工场地的围护、运输保洁费，由于停电、停水造成
的增加费用，附近居民因施工不便应增加的设施或便道等增加的各类费用。
8、施工过程中如需要与其他部门或相关单位协调与配合所产生的费用请计入措施项目
清单报价中，中标后一律不予调整。中标人不文明施工引起的诸如渣土管理、交通、治安、
环保等罚款及管线抢修等费用均由中标人自行承担，招标人概不负责；
9、请各投标人对施工中可能影响的交通、现状建筑物的保护及现状管（杆）线进行调
查，并考虑对具体施工的影响因素，在技术标中编制保护方案，并将相应的调查费及保护
费用综合考虑在总报价中；
10、工程检测、材料试验费含常规、非常规实验等费用，要通过质检站以及其他相关
部门验收所必须检测的全部检验费用，所需费用计入相关子目或综合考虑在报价中，结算
时不再增加任何费用；
11、工程量清单中项目特征按照设计图纸和建设单位提供的相关资料进行描述；工程
量清单报价必须以施工图、招标文件、设计及施工规范、当地质检部门的质量验收规定进
行报价。
12、工程量清单中的项目名称与特征描述仅指主要内容，未描述的内容与要求必须结
合施工图、招标文件、设计及施工验收规范、当地质检部门的质量验收规定等进行报价及
施工，投标报价时综合单价应充分考虑施工图、招标文件、设计及施工验收规范、当地质
检部门的质量验收规定等明示和暗示的所有责任、义务和一般风险（除不可抗力及罕见的
气候和地质条件）的全部费用；
13、工程采用综合单价承包，工程量清单中的工程量是按施工图结合现场实际情况暂
定，在最终结算是根据经甲方、监理单位确认的竣工图和联系单按实调整。即用于结算的
工程量是承包人实际完成的，并按合同有关计量规定计量的工程量；
14、工程量清单描述有误或缺、漏项的，请按招标文件的要求在规定的时间向招标单
位提出，届时将在答疑中给予纠正。
15、根据《关于开展建筑工程扬尘在线监测设施安装工作的通知》（杭建工〔2019〕
103号）文件要求，至少设置 1 个监测点，投标单位自行综合考虑在投标总价中；
16、施工企业的现场监控、扬尘监测、现场临时宿舍取暖降温费用，各投标单位应根
据市政府、市建设行政主管部门颁发的有关文件对于现场监控和现场民工宿舍空调的设置
要求或标准规定落实相应费用的报价。投标人未按上述规定要求报价的，评标委员会可以
47
评定为废标；
17、临时设施在工程竣工验收后15天内搬迁完毕，场地清理干净，否则由建设单位负
责拆除、清理，费用在工程款中扣除。
18、各投标单位在参加投标时，要根据企业自身各项技术经济实力、结合本工程特点、
本清单编制说明和上述因素（综合考虑在综合单价或总报价中），充分考虑本工程公开确
定的最高限价、工期、安全、风险等因素，综合考虑在总报价中，中标后其综合单价（发
生做法变更时要调整）不作调整；
六、合同条款及格式
48
《杭州市房屋建筑工程和市政基础设施工程施工
合同专用条款（示范文本）》
第三部分 专用合同条款
1 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1 合同
1.1.1.10 其他合同文件包括：
施工组织设计：施工组织设计是用来指导施工项目全过程各项活动的技术、经济和组
织的综合性文件。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4 监理人：
名称： ；
资质类别和等级： ；
联系电话： ；
电子信箱： ；
通信地址： 。
1.1.2.5 设计人：
名称： ；
资质类别和等级： ；
联系电话： ；
电子信箱： ；
通信地址： 。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：/。
1.1.3.9 永久占地包括： 依据设计图纸确定 。
1.1.3.10 临时占地包括： 由施工单位踏勘现场，自行解决 。
1.3 法律
49
适用于合同的其他规范性文件：
1.3.1《杭州市建设工程工程量清单计价实施细则》(杭建市发〔2018〕578 号)；
1.3.2《关于进一步加强杭州市建设工程市场要素价格动态管理的指导意见》（杭建市
发〔2018〕579 号）；
1.3.3《关于发布<杭州市新冠病毒肺炎疫情期间在建工程合同及工程价款调整的指导
性细则>的通知》（杭建市发〔2020〕164 号）
1.3.4 《关于贯彻《省厅调整安全文明施工费的通知》的通知》（杭建市发〔2022〕
54 号）
1.3.5 省市建设行政部门颁发的其他现行有效文件(包括但不仅限于以下文件)：
（1）《关于转发省建设厅<关于进一步加强建筑施工领域企业安全生产工作的实施意
见>的通知》（杭建工发〔2011〕130 号）；
（2）《关于进一步加强建设工程安全质量物联网管理应用平台建设的通知》（杭建工
发〔2012〕426 号）；
（3）《关于开展建筑工程扬尘在线监测设施安装工作的通知》（杭建工〔2019〕103
号）；
（4）《关于巩固 G20 杭州峰会成果进一步加强建设工程文明施工管理的若干意见》
（杭建工发〔2017〕112 号）；
（5）《杭州市建设领域农民工“无欠薪”管理实施细则（试行）》（杭建市〔2018〕
161 号）；
（6）《关于杭州市建筑工地全面推广使用“浙里工程建设现场管控”重大应用（浙里
建）的通知》（杭建数改办（2022）1 号）
（7）《杭州市建设工程渣土管理办法》（市政府令第 192 号）
（8）市政府办公厅 2022 年 5 月 15 日发布的《杭州市人民政府办公厅关于进一步规范
工程建筑垃圾管理的通知》
（9）市建委 2020 年 10 月 30 日发布的《关于明确杭州市渣土运输及消纳项目计价清
单编制和报价口径的通知》
（10）《关于转发<关于在全省工程建设领域改革保证金制度的通知>的通知》（杭建
市通知〔2020〕4 号）
（11）《关于进一步提升杭州市市政道路建设质量管理的若干意见》（杭建工发
〔2021〕32 号）
（12）《关于全面推广应用承插型盘扣式脚手架的通知》（杭建工发〔2021〕358 号）
50
（13）《关于明确杭州市建筑施工领域安全生产责任保险费用计取的通知》（杭建招
标造价中心〔2021〕84 号 ）
（14）《关于进一步规范建设工程建筑垃圾处置相关事项的通知》（杭建工〔2023〕
169 号）
（15）《关于发布杭州市工程渣土消纳市场信息价的通知》（杭管执联〔*开通会员可解锁*〕1 号）
（16）《关于转发浙江省人力资源和社会保障厅等 6 部门关于印发〈实施“四实”管
理全面深化工程建设领域劳动用工实名制改革方案（试行）〉的通知》（杭建市通知
〔*开通会员可解锁*〕17 号）
（17）《杭州市城乡建设委员会等部门关于印发<全市建设工程建筑垃圾源头管理一件
事工作实施方案>的通知》（杭建工〔2024〕123 号）
（18）《杭州市城乡建设委员会等部门关于印发<杭州市建设工程建筑垃圾减量化工作
实施办法>的通知》（杭建工〔2024〕124 号）
（19）《杭州市人民政府办公厅关于进一步推进建筑垃圾长效管理的通知》（杭政办
函〔2024〕41 号）
（20）《关于在房屋建筑和市政基础设施工程中全面推广承插型盘扣式支撑体系的通
知》（杭建工发〔*开通会员可解锁*〕135 号）
（21）《在全市房建市政工程推广应用建筑垃圾综合利用产品的通知》（杭建工
（*开通会员可解锁*）118 号）
（22）其他：
①杭州市城乡建设委员会《关于直接应用“全国建筑工人管理服务信息平台”工作的
通知》
(2018 年12 月 29 日发文)
②《关于进一步加强建筑施工领域企业安全生产工作的实施意见》（浙建建
[2011]6 号）
③《关于修订印发《杭州市建设施工企业项目经理管理办法》的通知》（杭建市发
[2018]580 号）
④《关于修订印发《杭州市建设工程项目总监理工程师管理办法》的通知》（杭建市
发
[2019]9 号）
⑤《关于印发
<2015 年桐庐县建设工程质量安全文明施工管理工作要点>的通知》（桐
住建通
[2015]19号）
⑥关于印发《桐庐县工程项目现场关键岗位人员数字化管理工作指引（试行）》的通
51
知（
2024 年 7 月 26 日发文）桐标后【2024】2号
⑦《关于桐庐县建设工程项目实施农民工工资专用账户和银行代发工资的通知》（桐
住建通〔
2018〕35 号）和关于调整《桐庐县建设工程项目实施农民工工资专用账户和银行
代发工资的通知（试行）》有关条款的通知
；
⑧《桐庐县关于工程建设领域全面推行实名制管理的通知》（桐人社发〔
2017〕140
号）
⑨《美丽杭州建设领导小组关于印发杭州市打赢“蓝天保卫战”暨大气污染防治
2020
年
实施计划的通知》（杭美建〔2020〕3 号）文件和桐庐县建设工地“控尘十条”
1.3.6 新工艺、新技术的约定： / 。
1.3.7 其他:/。
1.4 标准和规范
1.4.1 适用于工程的标准规范包括：（1）按通用条款约定；
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称： / ；
发包人提供国外标准、规范的份数： / ；
发包人提供国外标准、规范的名称： / 。
1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：招标文件中有明确的，按招标文件执行，
未明确的双方协商确定 。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书（或项目发承包基本情况表）；
（3）投标函及其附录（如果有）；
（4）专用合同条款及其附件；
（5）通用合同条款；
（6）技术标准和要求；
（7）图纸；
（8）已标价工程量清单或预算书；
（9）其他合同文件：
①施工组织设计；
②其他： 。
1.6 图纸和承包人文件
1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后，开工前 7 天内必须提供经图审的施工图 ；
发包人向承包人提供图纸的数量： 五套（包括竣工图用）；
发包人向承包人提供图纸的内容：全套施工图及设计联系单及图纸审查报告。
1.6.4 承包人文件
52
需要由承包人提供的文件，包括：与工程施工有关的一切必要文件，包括国家现行的施工规范、国
家现行的验收规范、国家现行的质量验评标准、国家及地方现行施工验收及施工安全技术规范等；
承包人提供的文件的期限为：开工前提供 ；
承包人提供的文件的数量为：不少于一套 ；
承包人提供的文件的形式为：书面及电子版；
发包人审批承包人文件的期限： / 。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包
人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。
1.7 联络
1.7.1 发包人和承包人应当在 3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、
要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：本项目部；
发包人指定的接收人为： 。
承包人接收文件的地点：本项目部；
承包人指定的接收人为： 。
监理人接收文件的地点： ；
监理人指定的接收人为： 。
1.10 交通运输
1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定： 按通用条款执行。
1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：以用地规划红线为界 。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定： 按通用条款 。
1.10.4 超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 按通用合同条款执行
承担。
本工程的超大件： 。
本工程的超重件： 。
1.11 知识产权
1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及
反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归发包人。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人同意，承包人不得向任何第三方透露相
关材料，也不得用于其他工程，若因此给发包人造成损失的，承包人应全额赔偿，直至追究法律责
任。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：归承包人 。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求： 用于本工程 。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：（除发包
人指明外）承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费包含在合同价款内。
1.13 工程量清单错误的修正
53
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 是 ；
允许调整合同价格的工程量偏差范围：/ ；
调整合同价格的修正时间：/。
2.发包人
发包人应根据工程所需配备发包人代表，同时配备 1-2 名相关人员到岗履职。
（1）农民工工资支付：
发包人应做好承包人农民工工资保证金缴存情况的审核工作，督促未缴存农民工工资保
证金的承包人及时缴存。
发包人应根据工程所需配备发包人代表，同时配备 1-2 名相关人员到岗履职。发包人应
做好承包人农民工工资保证金缴存情况的审核工作，督促未缴存农民工工资保证金的承包
人及时缴存。
（2）工程渣土长效管理：
建设工程施工前，发包人必须对工程项目建筑垃圾总量、回填利用量进行全面准确测算，
并到项目所在地城管部门办理建筑垃圾处置手续。
发包人有权开展现场检查，督促承包人落实规范垃圾处置合同分包、车辆装载、车辆冲
洗和规范消纳等措施。
工程结算时，发包人有权对建筑垃圾处置核准证、消纳场地接纳回执联、工程竣工结算
清单中建筑垃圾工程量三者进行比对：如实际消纳方量大于(或等于)工程竣工结算清单中
建筑垃圾工程量 90%的，按竣工结算清单工程量进行结算；如实际消纳方量小于工程竣工结
算清单建筑垃圾工程量 90%的，可要求承包人提供情况说明并附以佐证材料，无法提供佐证
材料的：根据消纳场地接纳回执联工程量进行竣工结算。
（3）建筑垃圾综合利用：
发包人应加强建筑垃圾产品的质量控制，委托具备相应资质的第三方检测机构进行质量
检测，严禁不合格产品用于施工现场。
(4)建筑垃圾源头减量：
本工程建筑垃圾源头减量的目标：
1. 显著总量控制目标：通过系统性优化，实现本项目建筑垃圾总量相较于常规施工方
案大幅降低。
2. 高效资源化目标：对于工程中不可避免产生的建筑垃圾，实现高水平的现场分类与
资源化利用。
3. 绿色环保目标：最大限度减少施工对周边环境和社区的影响，践行绿色施工理念，
54
确保垃圾得到合规处置。
本工程建筑垃圾源头减量的措施：
一、 工艺与设计优化（源头控制）
1. 优先采用非开挖修复技术：将非开挖修复工艺作为首选方案，从源头上避免大规模
开挖产生的各类固体废弃物，从根本上实现垃圾减量。
2. 精准设计与施工：严格限定开挖施工的应用范围，仅用于无法非开挖修复的管段。
通过优化设计，减少不必要的土方作业和材料消耗。
二、 施工过程精细化管理（过程控制）
1. 最大化利用原有结构：充分发挥非开挖工艺优势，将原有管道作为新结构载体进行
利用，避免其成为建筑垃圾。
2. 科学采购与材料管理：实施精确的材料预算和采购计划，减少现场材料浪费和废弃
包装物。
3. 严格推行分类与资源化：在施工现场设立规范的垃圾堆放点，对产生的垃圾进行严
格分类，并委托专业单位对各类废弃物进行资源化处理，变废为宝。
三、 组织与保障措施（管理控制）
1. 强化人员意识与培训：对项目全员进行建筑垃圾减量化专项交底，确保绿色施工理
念和具体措施得到有效执行。
2. 建立全过程监督机制：在项目管理中设立专项监督岗位，对建筑垃圾的产生、分类、
运输及处置进行全过程管理，确保目标达成。
2.2 发包人代表
发包人代表：
姓名： ；
身份证号： ；
职务： ；
联系电话： ；
电子信箱： ；
通信地址： 。
发包人对发包人代表的授权范围如下：督促指导监理工程师行使职权，协调施工现场各方面的关系，
协调工程质量，进度和安全文明施工中存在的问题，解决有关设计和技术签证，办理、签认现场经济技
术签证，审核工程进度报表等（以上经驻现场工程师核定签字，并由建设方盖章后方为有效）。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求： 开工前 7 天内移交 。
2.4.2 提供施工条件
55
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：按通用条款执行 。
2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求： 通用条款 2.5 条 。
发包人是否提供支付担保： 是 。
发包人提供支付担保的形式： 同履约担保形式 。
3 承包人
3.1 承包人的一般义务
（9）承包人提交的竣工资料的内容：全部工程完工，准备竣工验收前，承包人应提供全套竣工资
料。
承包人需要提交的竣工资料套数：5 套竣工图、5 套竣工资料和电子版竣工图及资料光盘一张、1 套
隐蔽工程影像资料。
承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。
承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格后 28 天内。
承包人提交的竣工资料形式要求：书面形式 ，应符合桐庐县城建档案馆归档要求。
（10）承包人应履行的其他义务：
（1）实名制管理：
施工总承包企业对“四实”管理负总责，负责对各分包企业的劳动用工实施监督管理。
承包人应建立实名制考勤管理，各在建工程施工现场管理人员和作业人员进场前需在
“省建筑工人保障在线”系统完成实名制登记和实人认证，并同步完成流动人口居住登记
申报
承包人应当依法与新进场农民工订立劳动合同(用工协议),鼓励使用电子劳动合同。各
项目部应当对新进场农民工开展安全生产、劳动权益等进场教育。
承包人的实名考勤设备采集的考勤要求以及通道范围要求应按照《省建设厅关于做好
“建筑工人保障在线”应用上线工作的通知》(浙建建函〔2022〕324 号)标准实施，根据
《浙江省人力资源和社会保障厅等 6 部门关于印发〈实施“四实”管理全面深化工程建设
领域劳动用工实名制改革方案(试行)〉的通知》(浙人社发〔2024〕71 号)、《杭州市智慧
工地实名制考勤管理办法》(杭建市发〔2024〕117 号)和《关于提高远程视频监控系统安装
标准的通知》(杭建监总〔2022〕81 号)要求，实现对现场出入口实施全时段摄录留存，并
支持对关键岗位人员和劳务人员出入进行抓拍和 AI 智能分析识别身份。施工现场考勤设备
和视频监控设备要与市级建设行政 主管平台直连对接，确保考勤数据和视频数据的实时性
和真实性。
承包人应当在施工现场醒目位置设立维权信息告示牌，明示：（1）建设单位、施工总
承包单位及所在项目部、分包单位、行业监管部门、劳资专管员等基本信息；（2）劳动用
工相关法律法规、当地最低工资标准、工资支付日期等基本信息；（3）属地行业监管部门
56
和劳动保障监察投诉举报电话、劳动争议调解仲裁申请渠道等信息。
（2）农民工工资支付：
承包人应当在工程开工建设前，到项目所在地商业银行开设农民工工资专用账户，专
项用于支付该工程建设项目农民工工资。
承包人应及时向项目所在地保证金管理部门缴存农民工工资保证金，并做好分包分包
单位农民工工资保证金缴存的查验工作。承包人应当在工程项目部配备劳资专管员，对分
包分包单位劳动用工实施监督管理。实行分包分包单位农民工工资委托施工总承包单位代
发制度。承包人应当按照与农民工依法约定的工资支付周期和具体支付日期支付工资，且
每月至少向农民工足额支付一次工资。承包人应当每月主动核实农民工考勤，严格落实委
托总承包企业代付工人工资等六项制度，足额结算农民工工资，原则上要做到“无考勤不
发薪”。农民工离场时，项目部应当与农民工办理离场结算手续，签订离场工资结算确认
书，并约定工资支付日期，确保人走账清。
（3）工程渣土长效管理：
承包人应规范建筑垃圾处置合同管理，其中，建筑垃圾运输业务应当委托给本工程建
筑垃圾处置证核准确定的运输单位。
承包人负责根据施工合同约定和相关法律法规要求，编制工程建筑垃圾处置方案，向
项目所在地城管部门进行备案，并在工地出入口做好公示及日常维护工作。
承包人要加强建筑垃圾处置合同履约监管，严格核对建筑垃圾运输车辆，对不具备垃
圾处置证、准运证、通行证的工程车辆，要及时清退。杜绝运输单位将建筑垃圾运输至非
指定消纳场所，确保运输和处置规范。
承包人与运输、处置单位结算相关费用前应当查验接纳回执。
承包人应在工地车辆出入口安装运行符合标准的数字化管控设备，并根据浙江省住房
和城乡建设厅等 8 部门联合印发的《关于浙江省建筑垃圾电子转移联单运行管理工作的实
施意见》,落实建筑垃圾转移电子联单运行管理，落实出场每车(次)识别，并督促运输单位
与接纳场地扫码识别，形成正常转移电子联单后，再与运输、处置单位结算建筑垃圾运输
处置费用。工程结算时，承包人需提供建筑垃圾去向及实际消纳方量情况。
（4）建筑垃圾综合利用：
承包人根据招标文件和施工图纸要求使用建筑垃圾综合利用产品的，综合利用产品应
符合《浙江省住房和城乡建设厅关于浙江省建筑垃圾综合利用产品推广应用的实施意见浙
建〔2023]10号)中产品质量标准要求。采购的综合利用产品时应取得该产品生产企业的建
筑垃圾处置核准证明，否则不得使用。
57
承包人应加强综合利用产品的施工质量控制，对建筑垃圾综合利用产品进行进场检验，
严格按照设计要求以及施工规范进行施工和验收。
（5）建筑垃圾源头减量：
承包人应按照发包人建筑垃圾源头减量的要求，优化施工方案，加强施工现场管理，
落实施工合同约定的建筑垃圾减量化措施。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓名： ；
身份证号： ；
建造师执业资格等级： ；
建造师注册证书号： ；
建造师执业印章号： ；
安全生产考核合格证书号： ；
联系电话： ；
电子信箱： ；
通信地址： ；
承包人对项目经理的授权范围如下：项目经理为承包人法定代表人在该项目上的代表。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：同投标文件承诺时间或招标文件约定时间。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：按通用条款。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：承包人按每次 1000 元计算支付违约金给发包
人，且因此造成的一切损失，由承包人自行承担，与发包人无关。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：
（1）承包人确需更换项目经理的，继任项目经理注册执业资格、管理经验的约定：经发包人同意，
且更换项目经理资格、经验等须同等及以上。
（2）承包人擅自更换项目经理的违约责任： 处以合同价 2%的违约罚金，承包人承担上述违约给
发包人造成的一切损失 。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任： 处以合同价 2% 的违约罚金，承包人承担
上述违约给发包人造成的一切损失，情节严重的发包人有权单方解除合同 。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工后 7 天内。
3.3.2 承包人需更换主要施工管理人员的，继任人员的数量、注册执业资格、管理经验的约定：不
得低于原规模、标准、资质、数量、管理经验和能力要求，并需经发包人书面同意。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：处以合同价 1%的违约罚金，承包
人承担上述违约给发包人造成的一切损失，情节严重的发包人有权单方解除合同，并扣除全部履约保证
金。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由总监理工程师批准，发包人认可后方
可离开。
3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：处以合同价 1% 的违约罚金，承包人承担上述
违约给发包人造成的一切损失。
58
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：处以合同价 1% 的违约罚金，承包人承担
上述违约给发包人造成的一切损失，情节严重的发包人有权单方解除合同。
3.5 分包
3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：按《住房和城乡建设部关于印发市政公用施工发包与承包违法行为认定查处
管理办法的通知（建市规【2019】1 号）》中规定。
主体结构、关键性工作的范围： / 。
3.5.2 分包的确定
允许分包的专业工程包括：按《住房和城乡建设部关于印发市政公用施工发包与承包违法行为认定
查处管理办法的通知（建市规【2019】1 号）》中规定 。
其他关于分包的约定： / 。
3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定： （实行分包单位农民工工资委托施工总承包单位代发制度）。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按通用条款执行。
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保： 提供 。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的，采用以下第（3）种方式：
（1）保证保险，金额及期限为：/ ；
（2）银行保函，金额及期限为：/ ；
（3）其他方式: 提供合同价款 2%作为履约保证金（不计息），以【银行转账或银行保函或保险机
构保证保险保单或融资性担保公司保函】形式提供 ，待竣工验收达到中标承诺的质量要求后一周内退
回，如有违约则扣除相应违约金后，余额退还。(备注：承包人若向发包人提交履约保函,履约保函应为
见索即付、不可撤销。如保函担保时间到期，到期延期)。
4 监理人
4.1 监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：本工程实施范围内的所有内容。
关于监理人的监理权限：根据监理合同、施工承包合同和法律法规规定的事项代表发包人进行工程
前期协调、施工现场协调、工程监理。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由总包单位提供 。
4.2 监理人员
总监理工程师： ；
姓名： ；
职务： ；
监理工程师执业资格证书号： ；
联系电话： ；
电子信箱： ；
通信地址： ；
关于监理人的其他约定：需要取得发包人批准才能行使的职权：A 涉及全局进度的工程暂停；B 变
更的估价；C 部分工程分包；D 索赔的支付；E 有关暂列金额的使用。
59
4.4 商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
（1） / ；
（2） / ；
（3） / 。
5 工程质量
5.1 质量要求
5.1.1 特殊质量标准和要求： / 。
关于工程奖项的约定： / 。
5.3 隐蔽工程检查
5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 承包人应在共同检查前 3 天内书面通知
监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料 。
监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：48 小时。
6 安全文明施工与环境保护
6.1 安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：施工现场按照《建筑施工安全检查标准》
（JGJ59-2011）评定达到“合格”标准。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：按通用条款执行。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：承包人应在工程开工后 7 天内编制施工场地治安管理计
划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群
殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协
助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量避免人员伤亡和财产损失。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：
（1）遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、环卫、安全和施工噪音等管理规定，并办理相关审
批手续。
（2）承包人应采取有效措施尽量减小尘土和噪音污染，需要进行夜间作业时应经有关部门批准。
（3）其他：不定期进行安全文明施工检查，施工单位应及时整改，被一次警告后不作处罚，限期整
改，被二次警告后扣除相应比例的文明施工费，另若由于施工不文明、不安全而被新闻单位曝光或交通
或有关管理部门检查后通报或发生安全事故的，根据《建设工程施工现场管理规定》、《杭州市建筑工
地文明施工管理规定》和桐庐县行业行政部门等相关规定进行处罚 。
（4）上述手续办理费用约定如下： 由承包人承担 。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定，按以下第（1）种方式约定：
（1）发包人应在开工后 28 天内预付安全文明施工费总额的 60%，剩余部分支付按以下第（①）种
方式约定：
①视相关措施的落实情况与进度款同期支付。
②其他： /。
（2）其他：/。
7 工期和进度
60
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按招标文件约定，招标文件无约定的按
通用条款或双方另行约定。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订后（7）天内提供详细施工组织设计（施工方
案）和进度计划。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：按通用条款。
7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：按通用条款。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工前 7 天内。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： / 。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前 7 天内。
7.3.2 开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格
调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：在开工
前十天，发包人将通过工程师提供基准点，双方代表应做好现场的交验工作并签字确认。移交后，承包
人应予以良好保护，完工后将水准点完好交还给发包人。
7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：
①重大设计变更引起的工期延误；
②其他： 1.发包人未按合同规定支付工程款并确实影响施工进度；2.重大设计变更而影响施工进
度；3.政策处理问题影响施工进度；4.不可抗力，此延误工期须在不可抗力结束后七天内办理签证，逾
期不予认可 。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为： 承包人如不能按时完成竣工工期的工
作，误期违约金（3000 元/天）及误期赔偿限额（合同价的 3%）的标准支付。如因承包人自身原因造成
工期严重滞后，又无明显改进措施的，发包人有权要求承包人无条件退场，并承担由此产生的一切损
失，同时，发包人也有权安排其他施工队伍进场施工，费用经审价机构审核后从承包人合同价款中扣
除。同时发包人有权拒绝承包人参与发包人后续实施项目的投标。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： 合同价的 3% 。
7.6 不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：
（1）施工场地周围地下管线；
（2）地下障碍物和污染物；
61
（3）邻近建筑物、构筑物的保护要求；
（4）其他： /。
7.7 异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1） 双方另行确定 ；
（2） / ；
（3） / 。
7.9 提前竣工的奖励
7.9.2 提前竣工的奖励： / 。
8 材料与设备
8.4 材料与工程设备的保管与使用
8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人在报价中考虑并承担相应费用 。
8.6 样品
8.6.1 样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按通用条款及有关
规范执行。
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担相应费用。
9 试验与检验
9.1 试验设备与试验人员
9.1.2 试验设备
施工现场需要配置的试验场所：由承包人提供 。
施工现场需要配备的试验设备：由承包人提供 。
施工现场需要具备的其他试验条件：按规定执行。
9.3 材料、工程设备和工程的试验和检验
试验、检测单位资质条件约定：按有关规定和监理人的要求执行；
试验、检测单位选择约定：由发包人委托具有相应资质的第三方检测机构；
试验、检测费用约定：建设工程质量检验、试验费由发包人委托具有相应资质的检测机构进行，签
订三方合同，由承包人直接支付，专项用于工程质量检测活动，该费用已包含在合同价款中，不再另行
计算 。
9.4 现场工艺试验
现场工艺试验的有关约定：按通用条款执行。
10 变更
10.1 变更的范围
关于变更的范围的约定：按通用合同条款约定。
10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定:
（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价确定。
62
（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价确定。
（3）已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，其单价的确定，按以下约定：
双方重新确定综合单价参考招标控制价编制依据结合投标报价时浮动率确定清单项目综合单价或双方协
商签证确定单价 。
（4）工程量清单错误和（或）设计变更导致实际完成的工程量与已标价工程量清单或预算书中列明
的该项目工程量的变化幅度超过以下情况的，其单价允许调整：凡合价金额占合同总价 2%及以上的分部
分项清单项目，其工程量增加或减少超过本项目工程数量 15%及以上时，或者合价金额占合同总价不到
2%的分部分项清单项目，但其工程量增加或减少超过本项目工程数量 25%以上时。工程量偏差超过上述
变化幅度之外变动部分的相应单价调整方法按以下方式约定： 双方重新确定综合单价参考招标控制价
编制依据结合投标报价时浮动率确定清单项目综合单价或双方协商。
（5）其他： /。
10.5 承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：按通用条款。
发包人审批承包人合理化建议的期限：按通用条款。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：
无 。
10.7 暂估价
暂估价材料和工程设备的明细详见附件 11：《暂估价一览表》。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。
第 3 种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定： / 。
10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定： 无 。
11 价格调整
11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定： 否 。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 3 种方式对合同价格进行调整：
第 1 种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定： / ；
第 2 种方式：采用造价信息进行价格调整。
（2）关于基准价格的约定： / 。
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同
条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算
书中载明材料单价为基础超过%时，其超过部分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行
期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单
价为基础超过%时，其超过部分据实调整。
63
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行
期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±%时，其超过部分据实调整。
第 3 种方式：采用政策性文件进行价格调整。
政府投资工程因市场价格波动引起的调整按以下第（1）种方式约定执行：
（1）按《关于进一步加强杭州市建设工程市场要素价格动态管理的指导意见》（杭建市发
〔2018〕579 号）执行；
（2）其他： /。
其中：
1、风险范围及幅度的约定：
（1）人工费的风险幅度（ 5 %）
（2）材料价格的风险幅度（ 5 %）
一、材料
工程实施过程中，当材料市场价格波动幅度超过合同约定风险幅度时，发、承包双方可采用以下第
（三）种调价方式进行动态结算调整约定：
（一）按时间进度分段结算：根据工程的每月形象进度完成情况，按照当月信息价相对于编制期信
息价的变动幅度以及材料的风险承担幅度进行当月已完工程量计量和价差计算。风险幅度以外材料价差
计算公式如下：
① 单种规格材料价格上涨超过约定的风险幅度时，材料差价（正值）=〔当月信息价- 编制期信息价×
（1+ 风险幅度）〕×当月单种规格材料用量。
②当单种规格材料价格下跌超过约定的风险幅度时，材料差价（负值）=〔当月信息价-编制期信息价×
（1 - 风险幅度）〕×当月单种规格材料用量。
（二）按工程形象部位(目标)分段结算：工程施工进度达到合同约定的工程形象部位分段节点，即
可按照相应分段阶段内各月信息价平均值相对于编制期信息价的变动幅度以及材料的风险承担幅度进行
已完工程量计量和价差计算。风险幅度以外材料价差计算公式如下：①当单种规格材料价格上涨超过约
定的风险幅度时，材料差价（正值）=〔合同对应阶段部位施工期内各期信息价算术平均值- 编制期信息
价×（1+ 风险幅度）〕×对应阶段部位单种规格材料用量。
②当单种规格材料价格下跌超过约定的风险幅度时，材料差价（负值）=〔合同对应阶段部位施工期内各
期信息价算术平均值-编制期信息价×（1 - 风险幅度）〕×对应段部位单种规格材料用量。
（三）竣工后一次性结算：工程竣工后，根据合同工期内各期材料信息价格相对于编制期信息价的
变动幅度以及材料的风险承担幅度进行计量和结算。合同工期内月份的计算按照日历月份计，遇有小数
即进位取整数。风险幅度以外材料价差计算公式如下：
①当单种规格材料价格上涨超过约定的风险幅度时，材料差价（正值）=〔合同工期内各月份信息价
算术平均值-编制期信息价×（1+ 风险幅度）〕×单种规格材料用量。
②当单种规格材料价格下跌超过约定的风险幅度时，材料差价（负值）=〔合同工期内各月份信息价
算术平均值- 编制期信息价×（1 - 风险幅度）〕×单种规格材料用量。
（注：上述公式中的“单种规格材料用量”，是指可调规格材料原合同用量与联系单变更用量之和，
材料包括工程实施过程中耗用的原材料、构配件、半产品、辅助材料和零件。“编制期信息价”，是指
由工程造价管理机构在投标截止日前 28 日历天所在月份造价信息正刊发布的当期信息价。所在月份信息
价如遇工程造价管理机构发布信息价格调整的，则该月信息价格按所发布信息价执行天数加权平均。）
道路沥青混合料的价格补差，其价差根据沥青路面实施期与编制期信息价之差值按上述材料价差调
64
整计算方法中第（二）种调价结算方式的价差计算公式进行计算，沥青路面具体实施时间由建设单位和
监理单位签证确定。沥青路面具体实施时间由发包人和监理单位签证为准。
二、人工
当人工市场价格波动幅度超过合同约定时，发、承包双方可按照竣工后一次性结算方式调整人工费
价差。人工价差采用价格指数法调价，价差只计取税金。风险幅度以外人工价差计算公式为：
①当施工期人 工价格指数平均值相对于编制期人工价格指数的比值上涨超过约定的风险幅时，人工
费价差（正值）=〔合同工期内各月份人工价格指数算术平均值／编制期人工价格指数－（1+ 风险幅
度）〕×人工费总额。
②当施工期人工价格指数平均值相对于编制期人工价格指数的比值下跌超过约定的风险幅度时，人
工费价差（负值）= 〔合同工期内各月份人工价格指数算术平均值／编制期人工价格指数）－（1- 风险
幅度）〕×人工费总额。
（注：公式中的“人工费总额”，是指按原合同口径计算的结算造价的人工费，包括合同价及联系
单调整部分的人工费。“编制期 人工价格指数”，是指投标截止日前 28 日历天所在月份由工程造价管
理机构发布的人工价格指数。）
三、施工机械
施工机械台班的机上人工、燃料动力材料应分别按照上述人工和材料的价差调整方法计算价差，同
步调整结算。
四、其他
非承包人原因引起的延期，经发包人、监理单位审批同意顺延后，经批准的顺延工期可计入合同工
期，未经审批同意不得延长合同工期，具体工期顺延按专用条款 7.5 执行及通用条款。
发承包双方签订施工合同后，发包人由于前期征地拆迁、设计方案重大调整等原因未能在计划开工
日期之日起 90 天内开工的，遇到人工、材料、机械价格大幅度上涨或下跌时，发承包双方在开工前按以
下办法调整合同价格，并签订补充协议：按照实际开工日前 28 日历天对应月份的人工价格指数、材料信
息价与编制期（即投标截止日前 28 日历天所在月份）的人工价格指数、材料信息价计算工程的人工、材
料、机械的价差，在投标报价基础上调整相应的合同价（含税金），调整的价款与工程进度款同期支付。
工程结算时以实际开工日前 28 日历天对应月份的人工价格指数、材料信息价作为基准价格，根据合同约
定的风险幅度计算价差。
12 合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式
12.1.1 单价合同。
综合单价包含的风险范围：
（1）应由承包人承担的工、料、机在投标编制期或预算书编制期与合同实施期间所发生的市场价格
波动。
（2）其他：应包括人工及材料涨跌幅在 5%以内的风险。
风险费用的计算方法：在编制投标报价时考虑风险幅度自行考虑在综合单价中。
风险范围以外合同价格的调整方法：
（1）市场价格波动引起的调整按本合同 11.1 第 3 种方式的约定计算 。
（2）其他： /。
12.1.2 总价合同。
总价包含的风险范围： / 。
65
风险费用的计算方法： / 。
风险范围以外合同价格的调整方法： / 。
12.1.3 其他价格方式： / 。
12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：合同价款【 10% 】的预付款（含工资性工程预付款 ，不含安全文明施工
费预付款） 【注：此处合同价款是指扣除安全文明施工费的合同价款】。
工资预付款支付比例或金额：工程开工前支付合同价款 1% 的工资性工程预付款。（由建设单位足
额拨付至中标单位开设的工资专户）。
预付款支付期限：正式开工后 7 天内。
预付款扣回的方式：支付工程进度款时，按比例扣回 。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限： / 。
预付款担保的形式为： / 。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：
（1）实行工程量清单计价的工程项目，其工程量的计算规则应按国家标准工程量计算规范及省级行
业主管部门颁布的补充规定执行。
（2）不实行工程量清单计价的工程项目，工程量的计算规则应按省、市行业主管部门颁布的各专业
工程定额的工程量计算规则执行。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：进度款按月计量。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：按通用条款执行。
工资性工程款比例约定：/。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定： / 。
工资性工程款比例约定： / 。
12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进
行计量： / 。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序： / 。
12.4 工程进度款支付
12.4.1 付款周期
关于付款周期的约定：按月支付（其中工资性工程进度款按月拨付）。
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：
申请进度款支付时，涉及土方外运的，承包人应确认土石
方工程的清单工程量与电子转移单是否匹配，发包人有权审核电子转移单，核验建筑垃圾
产生的数量和消纳去向，并按合同有关条款支付进度款 。
66
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：每月 25 日前。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定： / 。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： / 。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后 7 天
内完成审查并报送发包人 。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：发包人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资
料后 7 天内完成审查并签发进度款支付证书。
① 工程进度款按实际完成工程进度（工程量）每月结算一次，工程款按实际完成工程量的【85%】
支付（含预付款金额，不含安全文明施工费预付款）；工程竣工且验收合格后付至合同价的【90%】（含
已支付金额，不含安全文明施工费预付款）；【注：此处合同价款是指扣除安全文明施工费的合同价
款】，另支付剩余安全文明施工费；结算审计并经审定后 30 日内支付至结算造价的 98.5%，其余 1.5%留
作质量保修金，待缺陷责任期满后，付清余款（余款不支付利息）。
②根据《关于桐庐县建设工程项目实施农民工工资专用账户和银行代发工资的通知》（桐住建通
〔2018〕35 号）文件和关于调整《桐庐县建设工程项目实施农民工工资专用账户和银行代发工资的通知
（试行）》有关条款的通知规定：工资性工程进度款，按照建筑土建工程不低于总工程款的 25%，市政
及建筑安装工程不低于 10%的比例确定，项目工资性工程款总额除以合同工期月数，确定月工资性工程
进度款（工资性工程进度款＝总工程款×合理比例（10%）÷合同工期（月））。
本项目的月工资性工程进度款（含工资性工程预付款），由建设单位在每月的 25 日前足额拨付至
中标单位开设的工资专户。
③建设单位支付工程进度款时，扣除已拨付的工资性工程款，待中标单位已按时足额支付农民工工
资后，再拨付剩余工程进度款。
（2）发包人支付进度款的期限：签发进度款支付证书后 14 天内 。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：协商解决。
12.4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批： / 。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批： / 。
13 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：48 小时。
13.2 竣工验收
13.2.2 竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：按通用条款 13.2.2 条款执行。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：协商解决。
13.2.5 移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：通过竣工验收后 1 个月内。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：协商解决。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：3000 元/天。
67
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容： 按通用条款。
（1）单机无负荷试车费用由承担 / ；
（2）无负荷联动试车费用由承担 / 。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定： / 。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：通过竣工验收 7 天内。
14 竣工结算
14.1 竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工验收报告经发包人认可后的 28 日内。
竣工结算申请单应包括的内容：完整的结算资料（含电子版）。
14.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：按有关规定执行。
发包人完成竣工付款的期限：按通用条款执行。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： / 。
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：两份 。
承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期满后 7 天内 。
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到最终结清申请单后 30 天
内。
（2）发包人完成支付的期限： / 。
15 缺陷责任期与保修
15.2 缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：【 24 个月】。
15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定： 是 。
在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第 3.7 条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质
量保证金。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第 （5） 种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为： / ；
（2）保证保险，保证金额为： / ；
（3）融资担保公司保函，保证金额为： / ；
（4）担保公司担保投标保函，保证金额为： / ；
（5）其他方式:提供工程价款结算总额 1.5%作为质量保证金（不计息）。
68
15.3.2 质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣
回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式: / 。
关于质量保证金的补充约定：/。
15.4 保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为：具体详见工程质量保修书。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24 小时内。
16 违约
16.1 发包人违约
16.1.1 发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：按通用条款 。
16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任：按通用条款 。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：按通用条款。
（3）发包人违反第 10.1 款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施
的违约责任： 按通用条款 。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货
日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： 协商解决 。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： 协商解决 。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任： 协商
解决 。
（7）其他： / 。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按 16.1.1 项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 90 天后发包人仍不纠正其违约行为并致
使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
（1）承包人未按 3.1（10）条规定分包渣土运输业务的，承包人应支付合同价的千分
之一 违约金；
（2）承包人未按照 3.1（10）条规定加强建筑垃圾处置分包合同履约监管，出现分包
单位使用不符合规定的车辆进出施工现场运输建筑垃圾或将建筑垃圾运输至非指定消纳场
所等现象的，承包人应支付 5000 元/次违约金；
69
（3）承包人未做好工程垃圾处理出土处置台账的，承包人应支付 5000 元/次违约金；
（4）承包人在结算前未查验接纳回执，与运输、处置单位结算相关费用的，承包人应支付
5000 元/次违约金；
（5）承包人未按照已备案的渣土处置方案落实渣土处置措施的，承包人应支付 5000 元/次
违约金；
（6）承包人未根据招标文件和施工图纸要求使用建筑垃圾综合利用产品、采购的综合
利用产品时不符合合同要求的，应承担如下违约责任 ；
(7)承包人未按照发包人建筑垃圾源头减量的要求，落实施工合同约定的建筑垃圾减
量化措施，应承担如下违约责任 ；
（8）其他：如因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的违约责任：承包人必须严
格按照施工图及工程施工验收规范等精心组织施工，严格把好每道工序的质量关，确保工
程质量达到合格等级。经验收，如有不合格工程，承包人应无条件返工、整改、采取相应
的补救、修复措施，直至验收合格，由此追加的费用和延误的工期均由承包人负责。
16.2.2 承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：在施工过程中经主管部门检查（包括发包方组织的检查）
文明、安全施工不合格，每出现一次不合格，承包人向发包人支付违约金 5000 元，如整改后仍达不到
要求，发包人将视情况要求承包人予以加倍支付违约金，同时承包人应无条件进行整改直至合格。承包
人必须严格按照施工图及工程施工验收规范等精心组织施工，确保工程质量达到合格等级。经验收如有
不合格工程承包人应无条件返工、整改、采取相应的补救、修复措施，直至验收合格，由此追加的费用
和延误的工期均由承包人负责。
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编
制的其他文件的费用承担方式：协商解决 。
17 不可抗力
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： / 。
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28 天内完成款项的支付。
18 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：承包人为建设工程和施工场地内的自有人员和设备及第三方生命财产办
理保险并支付保险费用（包括建工险），费用已包含在总价内。
18.3 其他保险
关于其他保险的约定： / 。
70
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： / 。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：由承包人通知发包人和监理人。
20 争议解决
20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： / 。
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定： / 。
选定争议评审员的期限： / 。
争议评审小组成员的报酬承担方式： / 。
其他事项的约定： / 。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定： / 。
20.4 仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，双方当事人一致同意提交杭州仲裁委员会申请仲裁；但双方当
事人特别约定下列解决方式中第 （2） 种方式解决争议的除外：
（1）提交/仲裁委员会申请仲裁；
（2）依法向 桐庐县 人民法院起诉。
21．其他补充事项的约定
（1）工程建设项目承发包双方在签订业务合同的同时，必须签订廉政责任书,明确作为廉政承诺。
（2）结算资料应包括但不限于：
①工程结算书及电子版； ②原投标图及经认可的竣工图；
③工程变更文件及相关资料（分类整理并装订成册的记录、联系单、变更图纸、会审纪要、详细的
工程量计算书（顺序按清单顺序）并提供电子版及其目录等）
（3）中标单位中标后必须在工地现场通过浙里办“桐庐工程助手”，用来对项目管理人员的出勤考
核，以上费用由中标单位承担，相关费用已综合考虑在合同价中。
（4）运输安全要求：承包人应将建设工程运输业务发包给具有相应资质和证照齐全的运输单位，在
签订运输承包合同的同时，还应签订交通安全责任书。施工现场要设专人对进出建设工地的运输车辆进
行检查，严禁证照不齐，设施不全的车辆驶入施工现场，对渣土运输不密闭、号牌污损遮挡、车身不洁
的车辆禁止驶离施工现场。承包人要督促运输车辆应按照公安交警部门指定的范围、路线和时间行使。
签订的运输承包合同及交通安全责任书原件移交业主一份予以备案。
（5）承包人在工程结算中应加强管理，本工程结算审核（审计）时，若工程结算审核（审计）核减
率超过 5％，承包人应承担核减额超过送审造价 5％部分的核减追加费，核减追加费审查费以核减额超
过送审造价 5％部分为基数，按 5％计算。承包人应承担的工程结算核减追加费，具体按浙价服
[2009]84 号文规定。
（6）竣工验收后的工程结算最终以审计审核为准。
（7）水准点与座标控制点交验要求：由专业测绘队进行放样，提供基准点，监理工程师交验，双方
代表做好现场的效验工作并签字确认。移交后，承包人应予以很好保护，完工后将水准点完好地交还给
发包人。
（8）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：按地方有关规定由承包人负
71
责办理。
(9)工程在具备完工条件或竣工验收合格后（含甩项验收），15 日内须无条件完成机械设备的撤离、
临时设施的拆除、建筑垃圾的清运出场等清理工作，如遇特殊情况，必须征得建设单位的书面同意，否
则暂停进行支付工程尾款和竣工结算工作。
（10）本工程竣工后严禁“三拖”（拖竣工验收、拖竣工资料、拖工程移交）。否则发包人有权依
据监理人出具的鉴定结论书，自行组织有关部门验收，并提出修改意见。 承包人必须严格按要求整改，
并承担整改费用；如承包人拒绝按发包人提出来的要求整改，发包人有权另请他人整改，由此发生整改
费用从未付工程款中扣除，不足部分发包人有权向承包人追偿。当验收通过后具备交付使用条件时，承
包人不得以任何借口拒绝移交工程，否则，发包人有权强行使用，由此发生的一切后果，由承包人负责。
（11）施工用水、用电由发包人接至施工场地附近，场内用电接线及用水接管由承包人自理，电表、
水表的表后工程费用由承包人自理；用电与用水高峰期时供应不足由承包人自行设法解决，费用由承包
人综合考虑在报价中，发包人不另支付相关费用。
（12）图纸会审和设计交底时间合同签订后通知承包人，发包人组织设计、监理、施工等有关部门
进行图纸会审和设计交底。
（13）施工承包单位应严格按已确认的设计图纸和施工技术方案组织施工，并无条件的接受发包人
及发包人委托的监理单位对施工质量的监督和管理。
（14）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保
护工作：由发包人协调、由承包人负责保护。
（15）发包人委托承包人办理的工作：工程报监、施工许可证办理、工程竣工备案资料整理等有关
手续。
（16）应提供计划、报表的名称及完成时间：开工前提供工程实施的施工组织设计，每月提供工程
量月进度报表和材料供应计划，每月 25 日提供上月 20 日至本月 19 日完成工作量和工作价款表，上报监
理人与发包人核定。如工程师另有要求时，还应按工程师指定的进度提交单位工程的进度计划。（以上
均需监理工程师签字并盖章后，送达发包人认可。）
（17）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：由承包人承担全部责任及费用。
（18）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：在竣工验收前由承包人承担已完工程成品保护，
承担费用，保护期间发生损坏，承包人承担修复费用；因行窃或失火造成的损失均由承包方负责，由此
而损及业主利益时，业主将向中标施工单位索赔。
（19）施工场地清洁卫生的要求：按标化管理要求进行保洁，要求施工场地每天做到“工完、料净、
场地清”。
（20）本项目工程质量要求符合国家施工质量验收规定合格标准，中标人投标质量承诺等级即为合
同质量等级。质量等级以招标人评定的等级为准。承包人必须严格按照施工图及工程施工验收规范等精
心组织施工，严格把好每道工序的质量关，确保工程质量达到质量目标。经验收，如有不合格工程，在
监理发出整改通知书后承包人无条件返工、整改、采取相应的补救、修复措施，如再次验收还是不合格，
根据《建设工程施工现场管理规定》、《杭州市建筑工地文明施工管理规定》等相关规定，承包工程人
无条件返工、整改、采取相应的补救、修复措施直至验收合格，由此追加的费用和延误的工期均由承包
人负责。工程质量如一次性验收达不到合格质量目标，处以工程结算造价的 3%的违约金。
（21）不定期进行安全文明施工检查，施工单位应及时整改，同一事项被一次警告后不作处罚，限
期整改，被二次、三次、四次警告的扣罚 5000 元至 50000 元；另若由于施工不文明、不安全而被新闻单
位曝光或交通或有关管理部门检查后通报或发生安全事故的，根据《建设工程施工现场管理规定》、
72
《杭州市建筑工地文明施工管理规定》和桐庐县行业行政部门等相关规定进行处罚。
（22）项目班子保证金的具体规定：中标后，承包人的项目负责人在项目实施阶段不可调换。如有
特殊情况，经招标人及相关部门批准可以调换。本项目拟派项目管理班子人员到位率(到岗率)要求均不
低于 80%。考勤人员在工程助手考勤系统中的到岗率按 (实际出勤次数/本月施工时间*80%*2)自动计算，
每天上午、下午各一次，每次隔不少于 2 小时；每缺勤 1 次扣人民币 500 元，最高限额为合同价的
5%，若考勤人员到场却未进行考勤系统签到确认，一律视为缺勤。本金额直接在审计结算后从工程款中
直接扣除。具体考勤规则按照（桐庐县工程项目现场关键岗位人员数字化管理工作规则）严格执行。
（23）未经发包人同意，承包人擅自变更施工方案、拆改结构或设备管线的，每发现一次将扣除履
约保证金 1%，由此发生的损失或事故（包括罚款），由承包人负责并承担损失。
（24）本工程不得转包，否则，一经发现，即被视为违约，发包人有权终止合同，并有权扣罚合同
造价 10%的违约金。
（25）现场一旦发生承包人不服从发包人在质量、进度、安全、文明、工程验收过程等工作方面的
管理，发包人有权要求其进行整改，直至其整改符合相关施工规范要求。
（26）发包人有权在半成品、成品进场后随时随机抽样检查，若发现不符合本工程双方约定的产品
规格品牌、质量标准要求的，承包人必须无条件将不合格成品、半成品清退出场，工期不顺延。如检测
结果合格，则检测费用由发包人承担；如检测结果不合格，承包人承担相关检测费用。
（27）双方约定的其他担保事项： 1、在质量保修期内，承包人在收到发包人要求修理的通知后 2
天内派员进驻现场进行解决。详细保修条款见附件《工程质量保修书》内容； 2、承包人在收到中标通
知书后 5 天内，应先向发包人提交合同价款 2%的履约保证金，作为承包人对本工程的质量、工期、人员
到位、安全施工、文明施工、环境保护等方面的履约保证，此保证金发包方在承包方如期完成全部工程
内容，经竣工验收合格后 7 日退还承包方（无息）。3、承包人如未达到要求的，发包人有权直接从履约
保证金中扣除。4、履约担保从合同签订到工程竣工验收合格后 30 天内有效。
（28）发包人保留在签约后调整部分承包范围的权力直至某些项目的取消,承包人投标的投标单价不
作调整。
（29）联系单管理及造价核定管理约定：
1）施工过程中的各类联系单涉及产生费用的，承包人应在不迟于该联系单所指事项发生之日起
15 个日历天提出经济签证，否则发包人可因发生时间过长为由拒与答复。
2）承包人提出的尤其涉及费用的联系单必须依据充分，用详尽的资料、图纸附加图片、照片予以
说明，以便于发包人及造价监审单位审核，否则发包人可予以退回或拒签。
3）竣工验收备案后，承包人在 28 天内向发包人提交竣工结算报告及完整的结算资料，发包人收
到之日起，根据审计要求尽快送审，如双方在收到审核机构的审核初稿之日起，在 10 天内未做出反馈，
视为承包人和发包人同意审核机构的初审结果。
4）施工过程中的变更联系单价款结算最终以审计审核为准。
（30）合同双方确认，本合同及本合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过
程形成的合法成果，不存在与招标文件和中标人投标文件实质性内容不一致的条款。如果存在任何此类
不一致的条款，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。合同双方
也不存在且也不会签订任何背离本合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质
性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。
（31）本工程承包人的项目负责人、项目技术负责人、施工员、质检员、安全员必须按承包人投标
书中填写配备的人员如实到位到岗。发包人通过浙里办“桐庐工程助手”，来进行承包人主要技术与管
73
理人员到位到岗的考核，承包人的项目部主要人员若未按规定到位到岗，发包人将按招标文件的规定对
承包人进行经济处罚或中止施工承包合同。
（32）承包人施工前必须按相关规定做好扬尘防控措施。在运输时，保持道路清洁，因承包人产生
的道路污损等环境污染问题，由承包人自行负责清洁；受到有关部门处罚的，也由承包人承担一切经济
和法律责任。
附件：
一、协议书
1.承包人承揽工程项目一览表
二、专用合同条款
2.发包人供应材料设备一览表
3.工程质量保修书
4.主要建设工程文件目录
5.承包人用于本工程施工的机械设备表
6.承包人主要施工管理人员表
7.分包人主要施工管理人员表
8.履约担保格式
9.预付款担保格式
10.支付担保格式（财政性投资项目按相关规定执行）
11.暂估价一览表
74
附件：1
承包人承揽工程项目一览表
单位工程名称
建设规模 建筑面积(m2) 结构形式 层数 生产能力 设备安装内容
合同价格
（元）
开工日期 竣工日期
75
附件：2
发包人供应材料设备一览表
序号
材料、
设备品种
规格型号
单位
数量
单价
（元）
质量等级
供应时间
送达地点
备注
76
附件：3
工程质量保修书
发包人（全称）： 承包人（全称）：
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条
例》，经协商一致就 （工程全称）签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保
修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水
要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：
招标范围内所列项目 。二、质量保修期根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5
年；
3．装修工程为 2 年；4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；5．供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年；7．其他项目保修期限约定如下：以上未注明的工程质量保修年限，按 2000 年 1 月 10 日国务院第 25 次
常务会议通过的《建设工程质量管理条例》执行。质量保修期从工程实际竣工验收合格之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、缺陷责任期工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。
单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日期起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
77
四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内
派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故
现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的
规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：在国家规定的工程合理使用期限内，因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工
合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人（公章）： 承包人（公章）： 地址： 地址： 法定代表人（签字）： 法定代表人（签字）： 委托代理人（签字）： 委托代理人（签字）： 电话： 电话： 传真： 传真： 开户银行： 开户银行： 账号： 账号： 邮政编码： 邮政编码：
78
附件：4
主要建设工程文件目录
文件名称
套数
费用（元）
质量
移交时间
责任人
79
附件：5
承包人用于本工程施工的机械设备表
序号
机械或设备
名称
规格型号
数量 产地 制造年份
额定功率
(kW)
生产能力
备注
80
附件：6
承包人主要施工管理人员表
名称
姓名
职务
职称
主要资历、经验及承担过的项目
一、总部人员
项目主管
其他人员
二、现场人员
项目经理
项目副经理
技术负责人
造价管理
质量管理
材料管理
计划管理
安全管理
劳资专管员
其他人员
81
附件：7
分包人主要施工管理人员表
名称
姓名
职务
职称
主要资历、经验及承担过的项目
一、总部人员
项目主管
其他人员
二、现场人员
项目经理
项目副经理
技术负责人
造价管理
质量管理
材料管理
计划管理
安全管理
其他人员
82
附件：8
履约担保格式
（发包人名称）：
鉴于 （发包人名称，以下简称“发包人”）与
（承包人名称，以下称“承包人”）于 年 月 日就 （工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。
1.担保金额人民币（大写） 元（¥ ）。2.担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发
工程接收证书之日止。
3.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失
时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。
4.你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可
提请 仲裁委员会仲裁。
6.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生
效。
担 保 人： （盖单位章）法定代表人或其委托代理人： （签字）地 址： 邮政编码： 电 话： 传 真：
年 月 日
83
84
附件：9
预付款担保格式
（发包人名称）：
根据 （承包人名称，以下简称“承包人”）与
（发包人名称，以下称“承包人”）于 年
月 日签订的 （工程名称）《建设工
程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。
1.担保金额人民币（大写） 元（¥ ）。2.担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证
书说明已完全扣清止。
3.在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，
我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。
4.你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可
提请 仲裁委员会仲裁。
6.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生
效。
担 保 人： （盖单位章）法定代表人或其委托代理人： （签字）地 址： 邮政编码： 电 话： 传 真：
年 月 日
85
86
附件：10
支付担保格式
（财政性投资项目按相关规定执行）
（承包人名称）：
鉴于你方作为承包人已经与 （发包人名称，以下简
称“发包人”）与于 年 月 日签订了 （工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：
一、保证的范围及保证金额1.我方的保证范围是主合同约定的工程款。2.本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以
外的合同价款。
3.我方保证的金额是主合同约定的工程款的 %，数额最高不超过人
民币元（大写： ）。
二、保证的方式及保证期间1.我方保证的方式为：连带责任保证。2.我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完
毕之日后 日内。
3.你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期
间按照变更后的支付日期做相应调整。
三、承担保证责任的形式我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付
工程款的，由我方在保证金额内代为支付。
四、代偿的安排1.你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未
支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。
2.在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程
款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。
3.我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。五、保证责任的解除1.在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保
87
证期间届满次日起，我方保证责任解除。
2.发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的
保证期间届满次日起，我方保证责任解除。
3.我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，
自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。
4.按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在
本保函项下的保证责任亦解除。
5.我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起 个工作日内，
将本保函原件返还我方。
六、免责条款1.因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。2.依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全
部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。
3.你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任
加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。
4.因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。七、争议解决因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，
按下列第 种方式解决：
1.向 仲裁委员会申请仲裁；2.向 人民法院起诉。八、保函的生效本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。
担保人： （盖章）法定代表人或委托代理人： （签字）地 址： 邮政编码： 传 真：
年 月 日
88
89
附件：11
暂估价一览表
一、材料暂估价表
序号
名称
单位
数量
单价（元）
合价（元）
备注
90
二、工程设备暂估价表
序号
名称
单位
数量
单价
（元）
合价
（元）
备注
91
三、工程设备暂估价表
序号
专业工程名称
工程内容
金额
小计：
92
安全生产协议书
为在（项目名称） 施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目
的安全管理工作，本项目的建设单位 桐庐水务有限公司 （以下简称“甲方”）与施工单位
（以下简称“乙方”），特此签订安全生产协议书：
第一条
甲方职责
（一）遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
（二）按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进
行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
（三）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，
同时施工，同时验收、投入使用。
（四）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
（五）组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。
第二条
乙方职责
（一）严格遵守国家有关安全生产的法律法规、住建部颁发的有关工程施工安全技术规
程的安全生产规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
（二）坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强
安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产
管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、
工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生
产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
（三）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人（项目负责人）到生产
工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部
门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人（项目负责人）是安全生
产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的１％～３％配备安全员，专职负责
所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指
令，并采取保护性措施防止事故发生。
（四）乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、
暴力或妨碍治安的行为。
93
（五）乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接
受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合
格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机
动车驾驶、爆破等特殊工种的人员，需经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持
证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目负责人（项目负责人）必须承担管
理责任。
（六）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有
施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的给予、易货或以其他
方式转让给任何人，或允许、容忍上述同样行为。
（七）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查
劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
（八）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保
证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
（九）所有施工中采用新技术，新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术
措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
（十）乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援
预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其
他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
（十一）乙方在施工期间要求及时做好综合管线单位的对接，加强各类综合管线的保护
措施，如发生因施工造成的停电停水等问题，由乙方负责。
第三条 违约责任
如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任，并视事故轻重扣除一定比例的安
全保证金。
本合同一式 12 份，均具有同等法律效力，发包人执 4 份，承包人执 4 份，其余由代理公
司移交监管部门等持有。
由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。
发 包 人： （盖单位章） 承 包 人： （盖单位章） 法定代表人或其委托代理人： 法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章） （签字或盖章）
年 月 日 年 月 日
94
桐庐县政府投资项目工程建设
廉政责任书
*开通会员可解锁*年1月起印制
95
桐庐县政府投资项目工程建设
廉 政 责 任 书
工程项目名称：
工程项目地址：
建设单位（甲方）：
单位（乙方）：
为加强工程廉政建设，规范各参建单位的各项活动，防止发生各种谋
取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根
据国家有关工程建设法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任
书。
第一条 甲乙双方的责任
（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、勘
察设计和市场活动的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规
定。
（二）根据招标投标的内容和结果签订合同，严禁出现“阴阳合同”。
（三）严格执行有关建设工程合同文件，自觉按合同办事。
（四）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除
法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和
对方利益，不得违反工程建设管理的规章制度。
（五）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时向桐
庐县公共资源招投标管理委员会办公室或有关职能部门举报。
第二条 甲方的责任
96
甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、
事中、事后应遵守以下规定：
（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵
重物品和好处费、感谢费等。
（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。
（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧
嫁聚、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和
健身、娱乐等活动。
（五）不准向乙方和相关单位推荐或介绍与工程与合同有关的经营业
务。
第三条 乙方的责任
应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工
作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强
制性标准和规范，并遵守以下规定：
（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或
赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。
（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的
费用。
（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、
配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正
执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
第四条 违约责任
97
（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管
理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌
犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予
以赔偿。
（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管
理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌
犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予
以赔偿。
第五条 本廉政责任书经双方签署后立即生效，并作为工程合同的附
件，与工程合同具有同等法律效力。乙方在签订廉政责任书时应提供派驻
工程项目管理班子人员名单。
第六条 本责任书一式四份，由甲乙双方各执一份，行业主管部门一
份、县公共资源交易中心项目归档一份。
甲方单位：（盖章） 乙方单位：（盖章）
法定代表人： 法定代表人：
地址： 地址：
电话： 电话：
年 月 日 年 月 日
400-888-7022
APP下载
小程序
公众号
