田林县200MW/400MWh独立储能电站项目（升压站、储能区）设计服务分包标段公开询比采购公告

（采购编号： PC-0128-25J4-FS0010 ）

1.采购条件

中国电建集团江西省水电工程局有限公司已成交田林县200MW/400MWh独立储能电站项目EPC 总承包项目，项目业主为广西田林瑞电融储能源科技有限公司，资金已落实。其中田林县200MW/400MWh独立储能电站项目EPC 总承包项目包含的田林县200MW/400MWh独立储能电站项目（升压站、储能区）设计服务分包标段已得到业主认可，具备采购条件，中国电建集团江西省水电工程局有限公司作为采购人，现对该项目进行公开询比采购采购,凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意响应的企业法人，均可向采购人获取公开询比采购文件参与本项目田林县200MW/400MWh独立储能电站项目（升压站、储能区）设计服务分包采购。

2.项目概况与采购范围

2.1 建设地点:广西壮族自治区百色市田林县。

2.2 工程概况及标段概况

田林县200MW/400MWh独立储能电站项目1、升压站、储能区土建及电气设计工作；2、负责图纸送审及消防审查等，所有勘察设计工作，包括初步设计、施工图设计、竣工图编制等，并于电站并网后一个月内提交竣工图。

2.3 工期要求

300天，具体开工时间以甲方通知计执行

2.4 质量要求

依照我国电力行业现行的标准、技术规程、规定及南方电网公司要求，并满足相应阶段的设计深度要求。

2.5 采购范围

本项目为田林县200MW/400MWh独立储能电站项目储能电站及220kV升压站所有的勘察、施工图、竣工图全过程设计和配合发包人完成所需的其他工作，包括但不限于下列内容：

（1）场址范围内的地勘和测量（地形图测量、地勘、选址）；

（2）储能区设计（总体工程设计、储能集成系统布置设计、地基及基础设计、交直流电气设备及电缆敷设设计、消防设计、挡土墙及护坡设计、进场道路等）；

（3）升压站区设计（主变压器系统设计；一、二次配电装置设计；无功补偿设计；控制系统设计；站用电系统；电缆及接地设计；通信及远动系统设计；安稳系统设计；消防设计；安防设计；配套建筑设计等）；

（4）分包人应负责设计范围内工程量清单、各类技术规范、技术协议的编制；

（5）配合发包人进行过程及竣工验收，包括但不限于质量监督、电网公司验收及其它专项验收（包括环水保、节能、消防、安全、职业健康、防雷、安全稳定控制等工程的专项勘察设计（若有）咨询、审查验收等）；

（6）发包人所有相关施工、设备、材料招标的招标文件（含标底、技术规范书等）编制等；

（7）竣工图设计及设计竣工资料编制；

（8）派出设计代表解决现场施工出现的与设计相关的技术问题等现场服务工作。

3.响应人资格要求

3.1企业要求

3.1.1企业资质要求：响应人必须具有中华人民共和国独立法人资格、增值税一般纳税人资格，并具有工程设计电力行业甲级资质。

3.1.2企业资产（财务要求）：/。

3.1.3 企业主要人员要求：/

3.1.4 企业工程业绩要求：近三年200MWh储能电站(含升压站）业绩1个

3.1.5 企业资信要求：

（1）具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；

（2）响应人在近3年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；

（3）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与响应；

（4）不被最高人民法院在“信用中国”网站（www.cerditchina,gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；财务账户以 及主要资产未被冻结、未被查封的(查询网址：http://wenshu.court.gov.cn/)；

（5）未被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；（被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），采购人认为可能影响本采购项目执行且不能提供已经履行完毕相 应生效判决确定的义务的。）

3.2其他要求

3.2.1本次采购不接受联合体响应。

4.采购文件的获取

4.1凡满足本公告规定的投标人资格要求并有意参加投标者，请于2025 年 12 月 10 日12时 00分前（北京时间) 通过“ 中国电建采购采购数智化平台 ”（https://bid.powerchina.cn）获取采购文件。投标人可在登录系统后，点击左侧“CA 办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书。

（1）已注册的供应商：明确投标标段，下载采购文件；

（2）未注册的供应商：登录“中国电建阳光采购网”（https://bid.powerchina.cn）右侧快捷入口-切换“新版登录”-“供应商登录”进行投标人注册，完成注册后，明确投标标段，下载采购文件；

（3）登录中国电建阳光采购网首页-服务中心，可下载《中国电建采购采购数智化平台操作手册_供应商管理手册（供应商端）》、《中国电建采购采购数智化平台操作手册_供应商投标操作手册》。

4.2 本次采购不提供纸质版采购文件，本次采购项目不收取标书费。

5.响应文件的递交

5.1响应文件递交的截止时间(投标截止时间，下同)为2025 年 12 月 16 日9时30分，响应人应在截止时间前通过中国电建采购采购数智化平台递交电子响应文件。

投标工具下载：中国电建阳光采购网（https://bid.powerchina.cn）门户服务-下载中心-中国电建采购采购平台投标管家。

6.开标时间、地点、方式

6.1开标时间：2025年 12 月 16日9 时30分，地点为:中国电建采购招标数智化平台。

6.2本次采购将通过中国电建采购采购数智化平台全程在线开展，电子响应文件的加密、提交等流程须各响应人在线进行操作。

6.3响应人须提前办理数字证书用于在线响应。响应人登录中国电建采购采购数智化平台后，点击左侧“CA 办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书制作电子响应文件，并严格按照要求进行在线制作，因操作流程失误造成的响应失败，将由响应人自行承担后果。

6.4各响应人须登陆中国电建采购采购数智化平台使用数字证书进行电子响应文件的编制、加密和在线投递。请各响应人充分考虑文件大小、网络速度的影响并预留充足的时间，逾期将无法提交（电子响应文件的在线投递建议至少提前 12 小时完成）。

6.5响应文件的开启通过中国电建采购采购数智化平台开标工具全流程远程在线开启。

6.6响应截止时间及递交地点如有变动，响应人将及时通过中国电建采购采购数智化平台通知所有已获取响应文件的响应人。

6.7中国电建采购采购数智化平台使用问题可咨询平台客服。咨询入口：网站首页-服务中心-“登录系统，联系您的专属业务顾问”。

7.发布公告的媒介

本次采购公告在中国电建阳光采购网（https://bid.powerchina.cn/）上发布。

8.成交人数量：

成交人数量：1人。

9.联系方式

采 购 人：中国电建集团江西省水电工程局有限公司

地 址：南昌市广州路2088号中国电建集团江西省水电工程局有限公司

联 系 人：徐欢

电 话：*开通会员可解锁*

电子邮件：gcjzhnytbzx@126.com

10.监督机构

监督机构：/

监督电话：/

11.提出异议的渠道和方式

11.1 对以上文件内容有异议的响应人，请在公告发布期内通过本公告公布的联系方式向采购人提出反馈意见。逾期将不再受理。

11.2 异议须有明确的请求和必要的证明材料，且须实名形式并加盖单位公章。

中国电建集团江西省水电工程局有限公司

2025年 12 月 10 日